三方代建施工合同范本_第1页
三方代建施工合同范本_第2页
三方代建施工合同范本_第3页
三方代建施工合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

三方代建施工合同范本一、合同背景与目的本合同由甲方、乙方和丙方三方共同签订，为三方代建施工项目而订立。甲方为委托方，乙方为代建方，丙方为监理方。本合同的目的是确保项目的高质量完成，并明确各方的权利和义务，以达到合作共赢的目标。二、合同条款2.1项目概述2.1.1项目名称：在此处填写项目名称。2.1.2项目地点：在此处填写项目地点。2.1.3项目范围：在此处详细描述项目的工作范围，包括但不限于设计、施工、监理等。2.2合同金额与付款方式2.2.1合同金额：在此处填写合同的总金额。2.2.2付款方式：在此处详细描述各方的付款方式和付款比例，并明确付款日期。2.3工期及延期2.3.1工期：在此处填写项目的预计工期。2.3.2延期：在此处填写项目延期的规定以及延期申请的流程和条件。2.4质量保证2.4.1质量标准：在此处填写项目的质量标准，包括但不限于设计规范、施工标准等。2.4.2质量检测：在此处详细描述质量检测的相关流程。2.4.3质量责任：明确各方对于质量问题的责任与义务，并约定违约责任和赔偿方式。2.5变更和终止2.5.1变更：在此处描述变更的规定，包括但不限于合同内容的修改、项目范围的调整等。2.5.2终止：在此处描述终止合同的条件和流程，并约定解决争议的方式如仲裁或诉讼。2.6保密条款2.6.1保密责任：在此处明确各方对于项目信息的保密责任。2.6.2保密期限：在此处约定保密期限。2.6.3违约责任：在此处明确违反保密义务的违约责任和赔偿方式。2.7争议解决2.7.1解决方式：在此处约定争议解决的方式，如仲裁、协商等。2.7.2适用法律与管辖法院：在此处约定适用的法律和管辖法院。三、合同有效性与解释3.1本合同经甲乙丙三方签字盖章后生效，具有法律效力。3.2本合同的解释、效力与履行均适用中华人民共和国法律。四、合同变动通知4.1双方发生任何变动（包括但不限于名称、联系方式、地址等）应及时书面通知对方。4.2未经对方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容或涉及合同履行的重要事项。4.3变动通知应以书面形式发送，并通过挂号邮件或传真等方式确认送达。附录：甲方（委托方）：公司名称：地址：联系方

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论