活力宜业粮油高效生态农业示范项目-油茶高效生态农业

“活力宜业”粮油高效生态农业示范项目-油茶高效生态农业示范园(盘山村)-基地建设附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工范围内的所有的工程内容。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的地下墙体的防渗为/年；3．装修工程为/年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路、绿化等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包方承担的工程，应按法律、行政法规和《建设工程质量管理条例》的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修工作的实施：承包方应在工程竣工验收之前，与发包方签订质量保修书，作为本合同附件。质量保修书的主要内容包括：质量保修项目内容及范围，质量保修年限，质量保修的责任，质量保修金的支付办法。属于保修范围内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起3日内派人保修。发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，除双方在专用条款内另有约定外，应在24小时内到达事故现场抢修。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员

附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件8：履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件9：预付款担保 （发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址： 邮政编码： 电话： 传真： 年月日附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日附件11：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

11-3：专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注四、工程技术规范1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。（1）测量规范（GBJ50026-93）（2）地基与基础工程施工及验收规范（GBJ202-83）（3）灌溉与排水工程设计规范（GB50288-1999）（4）农田灌溉水质标准（GB5084-2005）（5）节水灌溉工程技术规范（GB/T50363-2006）（6）土地开发整理项目规划设计规范（TD/T1012-2000）（7）土地开发整理项目验收规程（TD/T1013-2000）（8）高标准基本农田建设标准（TD/T1033-2012）（9）高标准农田建设标准（农业部NY/T2148-2012）2、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，满足下列标准要求：（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）。五、工程量清单编制（一）工程量清单编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施，所采用的表格格式如下：（1）招标工程量清单封面（2）招标工程量清单编制说明（3）工程量清单报价表（4）工程项目投标价汇总表（5）工程量清单报价单（二）招标控制价编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施，招标人应按《杭州市人民政府办公厅转发市建委市财政局关于杭州市建设工程招标控制价审查和备案管理办法（试行）的通知》（杭政办函〔2012〕35号）文件要求，及时将招标控制价及有关资料报送市建设工程造价和投资管理办公室备案，其中各区、县（市）的招标控制价报送当地的建设行政主管部门或其委托的管理单位备案。（三）招标人应在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价即为招标控制价，不得高于批准的概算造价。（四）招标工程量清单、招标控制价应由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人、招标代理机构编制。（五）工程量清单计价相关事项依据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施。六、图纸及其它资料（另行装订成册）七、投标文件格式目录（一）投标文件资格审查资料格式（二）投标函格式（三）投标文件商务部分格式（外包封）土地整理工程施工投标文件招标编号:资格审查资料招标单位名称：工程名称:投标单位名称:(盖公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)投标单位地址：邮编：联系人：联系电话：在年月日之前不得开封土地整理工程施工投标文件招标编号:资格审查资料工程名称:投标人:(盖公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日目录（1）企业营业执照副本复印件或提供印制二维码标识的营业执照复印件（加盖投标单位公章）；（2）企业资质证书副本复印件（加盖投标单位公章）或提供印制二维码标识的企业资质证书复印件（加盖投标单位公章）；（3）企业安全生产许可证副本复印件（加盖公章）或提供印制二维码标识的企业安全生产许可证复印件（加盖投标单位公章）；（4）企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管或主管安全副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书复印件，企业分管或主管安全副经理还须附任职文件复印件（加盖公章）；（5）注册建造师资格证书复印件（加盖公章）；项目负责人“三类人员”B类证书、安全员“三类人员”C类证书等资格证书复印件（加盖公章）；项目负责人居民身份证复印件等（加盖公章）；（6）投标承诺函（加盖公章）；（7）投标保证金缴纳凭证复印件（加盖公章）；（8）各投标人（法人）应在‘信用中国’（网址：/）和企业所在的省级信用平台查询投标截止日期前7天之内（含投标当日8天）的信用信息，打印查询结果页面内容并加盖投标单位公章；（9）浙江省外企业须提供进浙备案证明复印件（如有、加盖公章）。以上资格审查资料按要求装订后密封提交，投标人未按要求提供资格审查资料的或提供的资格审查资料不齐全的，资格审查不予通过，商务标不予开启。本项目采取不见面开标方式，投标人不进入开标场所。资格审查部分涉及的原件均不需要提供，但中标人必须在中标后领取中标通知书前将相关原件提交给业主核查。特别说明：中标公示时，将同时公示拟中标单位提供的企业技术负责人姓名及“三类人员”A证证书编号，一经查实企业技术负责人姓名及“三类人员”A证证书编号与实际不符，将作废标处理，按不良行为管理办法予以公示,并依照相关文件予以处罚。根据浙江省住房和城乡建设厅函政办字〔2017〕1209号《关于启用建设工程企业从业人员考核电子证书的通知》及浙江省住房和城乡建设厅函政办字〔2017〕1210号《关于启用建筑施工企业安全生产许可证电子证书的通知》的规定，上述证件如无原件可以提供印制二维码标识资格证书的网上打印页作为原件（打印页须加盖投标单位公章），打印页的二维码必须清晰，以便评标时扫描查询，如无法扫描查询则资格审查不予通过。投标承诺函

建德市大同镇盘山村股份经济合作社：我公司参加（项目编号）的（项目名称）投标文件中，所提供的企业主要负责人（企业技术负责人）姓名：

、居民身份证号码：

、“三类人员”A证证书编号：

。我公司承诺上述事项提供的信息是真实有效的，愿承担相应的法律责任。在中标公示期间如有任何弄虚作假内容，经查实后，愿意放弃投标及中标资格并接受行业监管部门的处罚，包括愿意接受相关行政主管部门作出的处罚、限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章章）：

年

月

日（外包封）土地整理工程施工投标文件招标编号:商务标招标单位名称：工程名称:投标单位名称:(盖公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)投标单位地址：邮编：联系人：联系电话：在年月日之前不得开封（正本或副本）土地整理工程施工投标文件招标编号:商务标工程名称:投标人:(盖公章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)日期:年月日目录1）法定代表人资格证明书（2）投标文件签署授权委托书（法人亲署的投标文件无须提供授权委托书）（3）投标承诺书(4)投标函（5）投标函附录（6）投标保证金凭证复印件（7）营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件；（8）项目管理班子配备情况表；（9）建造师简历表；（10）项目技术负责人简历表；（11）“三类人员”安全生产考核合格证复印件;（12）项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。（13）拟分包项目名称和分包商情况；（14）报价部分：1）编制说明2）工程量清单报价表3）工程项目投标价汇总表4）工程量清单报价单法定代表人资格证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：（盖公章）日期：年月日投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。代理人无转委托权，特此委托：代理人姓名：年龄：身份证号码：职务：投标人：（盖公章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年月日诚信投标承诺书本企业郑重承诺：一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加建德市投标活动，所提供的资质、资格证书，报送的相关材料真实可靠，如有虚假，同意自愿放弃中标资格；二、在该项目的投标中我方的法定代表人或实际控股人与其它投标单位的法定代表人或实际控股人不存在夫妻、父子（女）、母子（女）关系;三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；四、自觉遵守国家、省及建德市有关工程招投标管理的规定，服从业主、监理单位的管理，坚决做到不转包，不使用挂靠施工队伍。若有分包将征得建设单位同意，并按规定报有关部门备案。五、自觉维护建筑市场良好秩序，根据企业实力组织投标报价，保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。六、若中标，保证按业主要求时间进场施工，按投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，严格执行基本建设程序，按合同约定的时间、内容、质量、安全标准及有关施工技术规范、规程、强制性条文和安全文明施工规定完成全部工作量，精心组织，按图施工，确保工程质量和施工安全，决不无故拖延工期，否则自愿放弃中标资格。七、本公司提供的《资格审查资料》全部合法有效，且无正在被公示的“黑名单”或其它不良行为记录。八、按规定缴纳工资保证金，开设农民工工资支付银行专户，按时足额将工资性工程款转入农民工工资支付专户，确保农民工工资每月按时足额发放。九、若中标，本承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。上述承诺事项均表达本单位真实意见，愿承担法律责任。若有任何弄虚作假内容，经查实后，愿意放弃投标及中标资格并接受招投标监管部门的处罚，包括愿意接受相关行政主管部门作出的处罚、限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。投标人（盖章）：法定代表人（盖章）：年月日投标函致：（招标人名称）（1）根据已收到贵方的招标编号为的工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程预算及其他有关文件后，我方愿以：每亩投标报价=预算单价5754.72元/亩×（1-下浮率%）=元/亩，投标总报价=每亩投标报价元/亩×1094亩=人民币（大写）元整（RMB：¥万元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。（2）一旦我方中标，我方保证工程质量达到并在（工期）内竣工并移交全部工程。（3）如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价2%的履约担保，共同地和分别地承担责任。（4）如果我方中标，将派出（注册建造师姓名）资质证书编号作为本工程的建造师，该建造师现无在建或者预中标项目。（5）我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或作否决其投标处理，责任我单位自负，不向招标人索赔任何经济损失。（6）我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。（7）我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。（8）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。投标人：（盖章）单位地址：法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）邮政编码： 电话： 传真：日期： 年 月日投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1履约保证金合同价格的（2）%2施工准备时间签订合同协议书后的（7）天3误期违约金额2000元/天4误期赔偿费限额履约保证金的（30）%5提前工期奖（/）元/天6施工总工期60日历天7质量标准：合格8工程质量违约金最高金额履约保证金的（30）%9预付款金额：合同价格的（10）%10预付款保函金额合同价格的（10）%11进度款付款金额月付款证书（）天12竣工结算款付款时间：竣工结算付款证书（）天13保修期：依据保修书约定的期限注：该表以招标文件提供的内容为准，不得作修改，投标单位须加盖红章。如有作修改或未盖红章，则作否决其投标处理。投标保证金请附已提交投标保证金缴纳凭证的复印件项目管理班子配备情况表投标工程名称：职务姓名职称上岗资格证明已承担在建工程情况证书名称级别证号专业原服务单位项目数主要项目名称本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

建造师简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事项目管理年限项目负责人资格证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）项目技术负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事技术负责人年限资格证书名称及编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）“三类人员”安全生产考核合格证复印件；1、企业主要负责人（企业法定代表人、企业经理、企业分管或主管安全副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书复印件，企业分管或主管安全副经理还须附任职文件复印件（加盖公章）；

2、注册建造师资格证书复印件、项目负责人“三类人员”B类证书（加盖公章）；

3、专职安全员“三类人员”C类证书复印件（加盖公章）。项目管理班子配备情况其它辅助说明资料注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有