下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑工程居间合同协议书范本模板建筑工程居间合同协议书范本模板一、合同背景甲方为建设项目的委托人,乙方为建设项目的承包人,为了明确各方的权利和义务,双方在自愿平等的基础上,经协商一致,达成以下合同。二、合同条款2.1工程名称本合同所指的建筑工程名称为:(填写具体工程名称)。2.2工程范围本建筑工程的详细范围、规模、工期和质量要求等详见附件一。2.3建设地点建设地点为:(填写具体建设地点)。2.4合同总价款本合同的工程总价款为:(填写具体金额)。2.5工期本合同工程的工期为:(填写具体工期),自合同签订之日起计算。2.6资金支付方式(根据实际情况填写资金支付方式,可以包括分期支付、阶段支付等方式)。2.7合同变更双方一致同意,在工程进行中,如因设计变更、施工调整等原因需要对合同进行变更的,应经双方书面协商并达成一致意见。2.8违约责任任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,并赔偿因违约所引起的损失。三、合同执行3.1甲方的责任甲方按照合同约定支付工程款项,并提供相应的建设图纸和施工许可证等文件。3.2乙方的责任乙方按照合同约定的质量要求和工期要求,完成建设工程,并保证工程质量符合相关标准和要求。3.3合同履行监督甲方有权对乙方进行合同履行的监督和检查,并提出必要的修改和要求。3.4验收标准建设工程竣工后,甲方有权对工程进行验收。如发现工程不符合合同约定的质量标准,乙方应立即进行整改。3.5合同终止本合同在工程竣工验收合格、双方履行完毕义务、或者双方协商解除合同的情况下终止。四、争议解决双方在履行本合同过程中发生争议的,应通过友好协商解决。若协商不成,可向相关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。五、其他本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 河道污染治理淤泥搬运服务
- 木材加工机械运输合同
- 手机专卖店翻新
- 婚庆策划居间委托协议
- 期中试卷(1~3单元)(试题)-2024-2025学年五年级上册数学人教版
- 文化市场装修合同模板
- 溜冰场装修合同样本
- 老年公寓石膏吊顶装修协议
- 建筑废弃物年清运合同
- 矿石运输防潮防损承包合同
- AAO工艺设计计算资料
- 五年级上册英语教案 Unit 2《My week》第六课时 Part B Read and write & Let's wrap it up 人教PEP
- 2022林业工程职称考试题库
- 篮球场地布置
- 桥塞封层工艺技术课件
- 多相流量计发展历程(共13页)
- 《驾校安全管理培训》ppt
- 钢结构厂房含土建施工组织设计84774
- 第五章 苯丙素类化合物
- 武汉荣科回转窑筒体更换施工方案
- 【产业新城】日本筑波科学城得与失
评论
0/150
提交评论