有封面的建设工程施工合同范本_第1页
有封面的建设工程施工合同范本_第2页
有封面的建设工程施工合同范本_第3页
有封面的建设工程施工合同范本_第4页
有封面的建设工程施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

有封面的建设工程施工合同范本本合同范本适用于市行政区域范围内招标选择承包人的各类建设工程,包括新建、改建、扩建等各类建筑工程、安装工程及室内外装修工程。双方在平等、自愿和诚实信用的原则基础上,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,就发包人将总承包范围内的施工任务发包给具有相应资质的承包人施工,并按照本合同约定支付报酬而达成如下协议:

第一条合同文件及解释顺序

1、1组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同协议书;

(2)本合同专用条款;

(3)本合同通用条款;

(4)中标通知书;

(5)招标文件及答疑纪要;

(6)投标书及附件;

(7)规范、标准、图集等有关技术文件;

(8)图纸;

(9)其他合同文件。

1、2当合同文件内容出现含糊不清或不一致时,应在不影响施工进度的情况下,由双方协商解决。若双方意见不能统一,可按第3.4条约定的办法处理。

第二条语言文字

2、1本合同使用的语言文字为汉语。专用条款可约定使用其他语言文字。

21、2民族自治地区主体合同应当同时采用当地通用的民族文字文本。

第三条适用法律、法规、规章和司法解释

3、1本合同应当适用法律、行政法规、部门规章以及省市人大、政府通过的有关建筑工程建设的法规和规章,还应适用司法部门的有关法律文件。合同文件的有关内容应当一致。

31、2当本合同通用条款、专用条款与《建设工程施工合同管理办法》及相关规定不一致时,按本合同约定执行。

311、3发生争议时,合同双方必须遵守国家法律、法规及规章等规定。国家法律、法规及规章没有作出规定的,可以按当地民俗习惯处理。第四条风险范围与内容

3111、1风险范围:建筑安装工程按财政部与中国人民保险公司制订的《建筑安装工程保险投保办法》办理保险。其他按《中华人民共和国合同法》及省市有关规定执行。风险内容包括财产风险和人身风险。财产风险包括物质损失和第三者责任。人身风险包括伤亡事故、疾病、意外事故等。有封面的建设工程施工合同范本

本合同双方:

甲方:____________________

本文____________________

本文____________________

乙方:____________________

本文____________________

本文____________________

鉴于甲方具备施工能力,乙方具备建设项目的相关资质,双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上,就甲乙双方的建设工程施工活动达成如下协议:

第一条:工程概况

1、1工程名称:____________________

2、2工程地点:____________________

3、3工程范围:____________________

4、4工程承包方式:____________________(包工包料、清包工、部分承包等)

5、5工程期限:____________________

6、6质量标准:____________________(满足国家相关规范和标准)

第二条:合同文件组成及解释顺序

2、1本合同协议书;

21、2中标通知书;

211、3投标书及附件;

2111、4标准、规范及有关技术文件;

本文5图纸及工程量清单;

本文6工程报价单及施工图预算书;

本文7其他书面约定。

第三条:合同文件适用语言和适用法律

3、1合同语言:____________________(中文/英文)。如双方在执行合同过程中使用不同语言,应协商一致并确定相应的解释和适用法律。

31、2适用法律:中华人民共和国法律。如双方在执行合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第四条:图纸和文件的保管与提供

4、1甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的施工图纸和相关技术资料。乙方应妥善保管并保密使用。

41、2如甲方未按时提供图纸和技术资料,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担相应的违约责任。

411、3在工程竣工验收合格后,乙方应将完整的施工图纸和相关技术资料返还给甲方。如甲方需要,乙方应提供相应的复印件或扫描件。

第五条:工程款支付方式及时间节点

5、1工程款支付方式:现金、银行转账或双方协商的其他方式。

51、2工程款支付时间节点:按工程进度分阶段支付,具体时间节点应在附件中详细说明。如甲方未按时支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担相应的违约责任。

511、3工程结算:工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交完整的工程结算报告。甲方应在收到结算报告后______天内审核完毕并支付剩余的工程款。如甲方未在规定时间内审核完毕或支付剩余的工程款,乙方有权提起诉讼。

广东省建设工程施工合同范本是为了规范我省建设工程施工行为,保护建设工程施工双方的合法权益,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规,结合我省实际情况,制定的指导性文件。

施工合同的定义和适用范围:施工合同是指发包人和承包人为完成商定的建设工程,明确相互权利义务关系的协议。本合同范本适用于广东省行政区域内的房屋建筑和市政基础设施施工项目。

合同的组成:合同由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。协议书是合同的总体概述,通用条款是合同中普遍适用的条款,专用条款是合同中根据项目实际情况而制定的条款。

合同的内容:合同应包括以下内容:工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、支付方式、材料设备供应、竣工验收、质量保修、违约责任及争议解决等。

规范性:广东省建设工程施工合同范本是我省建设工程领域的指导性文件,规范了建设工程施工合同的签订和执行,提高了合同的规范化程度。

保障性:合同范本保障了建设工程施工双方的合法权益,明确了双方的权利义务关系,有利于维护市场的稳定和公平。

可操作性:合同范本结合我省实际情况,针对建设工程的具体问题制定了相应的条款,具有较强的可操作性。

熟悉合同范本:在签订合同时,双方应认真阅读和理解合同范本的内容,了解各项条款的涵义和适用范围。

根据实际情况制定专用条款:在签订合同时,双方应根据项目的实际情况制定专用条款,明确具体的要求和标准。

严格执行合同:在合同执行过程中,双方应严格按照合同范本的规定执行各项条款,确保合同的顺利实施。

解决争议:在合同执行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁。

广东省建设工程施工合同范本是我省建设工程领域的指导性文件,对于规范建设工程施工行为,保护建设工程施工双方的合法权益具有重要意义。在签订合双方应认真阅读和理解合同范本的内容,根据实际情况制定专用条款;在合同执行过程中,双方应严格按照合同范本的规定执行各项条款,确保合同的顺利实施;如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁。

本合同所涉拆除工程是指位于()的建筑物或构筑物拆除项目。甲方拥有该拆除项目的合法权利,并有权将本合同所涉拆除工程交由乙方进行拆除施工。乙方具备相应的拆除施工资质和能力,自愿接受甲方的委托,在本合同约定的范围内进行拆除施工。

合同工期:本合同自签订之日起生效,预计工期为(天数),具体开工日期以甲方书面通知为准。

施工进度:乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保按期完成拆除任务。如因甲方原因导致工程延期,乙方应提供书面延期申请,经甲方确认后,双方协商解决。

工程造价:本合同采用固定总价方式,总价为(金额),包含拆除工程范围内的所有工作内容。如有额外增加或减少工作内容的情况,双方应协商确定新增或减少部分的工程造价。

付款方式:甲方在合同签订后(天数)内支付乙方总价款的(比例),乙方在完成拆除工程并经甲方验收合格后,向甲方提交结算报告,甲方在(天数)内支付乙方剩余款项。

质量要求:乙方应按照国家相关规定和标准进行拆除施工,确保工程质量符合要求。在施工过程中,乙方应采取必要的措施,确保施工现场安全、环保,符合国家相关规定。

验收标准:甲方在收到乙方提交的验收申请后,(天数)内组织验收,验收合格后,双方签署验收报告。如有不合格项,乙方应进行整改并重新申请验收。标题:建设工程拆除施工合同范本

本合同所涉拆除工程为甲方的旧建筑物拆除,该建筑物位于(具体),建筑面积为平方米。拆除工程包括但不限于:拆除建筑物本身,以及相关的结构、设备和材料。乙方需确保在拆除过程中遵守相关法律法规,并保证不对环境造成损害。

合同期限:本合同自双方签字盖章之日起生效,至拆除工程完工验收合格之日止。

拆除工程费用:甲方应支付乙方拆除工程的费用为人民币(RMB)(具体金额)。该费用包括但不限于拆除施工的人工费、材料费、设备费等。

乙方应制定详细的拆除施工方案,并在施工前向甲方提交。甲方有权对施工方案进行审查,并提出合理的修改建议。

乙方应按照相关法律法规及施工方案进行拆除施工,确保施工安全,防止事故发生。

在拆除过程中,乙方应妥善处理和回收可再利用的材料和设备。

甲方有权对施工过程进行监督,并对不符合要求的施工提出整改意见。

若因乙方原因导致拆除工程未能按时完成或质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

若因甲方原因导致拆除工程未能按时完成或未提供必要的支持和协调,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

若因不可抗力因素导致任何一方无法履行合同义务,该方应及时通知对方,并协商解决。

若发生纠纷,双方应首先通过友好协商解决;协商无果的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同的签订、解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。

甲方(发包方):__________________

乙方(承包方):__________________

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及山西省有关建设工程招标投标管理规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

工程名称:__________________

工程地点:__________________

工程内容:__________________

工程投资额:__________________

计划开工日期:__________________

计划竣工日期:__________________

质量等级:__________________

安全标准:__________________

合同价款:__________________

其他约定事项:__________________

合同履行过程中,双方协商一致并经监理人签证的补充协议。

合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释、说明。

适用标准、规范的名称:__________________。

适用法律、法规:国家和山西省现行法律、法规以及工程所在地地方法规。

承包方项目经理________(姓名)为本工程承包方驻工地代表,其具体权限如下:__________________。项目经理变更时,承包人应提前7天书面通知监理人和发包人,并报发包人同意。

承包方承诺派驻工地的其他主要管理人员有:________(姓名)________(姓名)________(姓名)。特殊工种作业人员均具备有效的执业资格,不允许更换。以上人员未经发包人书面同意,承包人不得擅自更换。承包人更换主要管理人员时,应提前7天书面通知发包人和监理人。

承包人驻工地代表及主要管理人员在本工程竣工前不得担任其他工程的管理工作。如发生上述情况,视为违约。发包人有权要求撤换并拒付该期间的管理费。撤离时必须办理书面交接手续。如承包人擅自更换项目经理和项目总工程师,处以更换人数每人5000元的罚款;其他主要管理人员每人2000元的罚款。如承包人擅自更换其他人员,处以每人1000元的罚款。如更换管理人员给发包人造成损失的,还应当承担赔偿责任。更换其他人员不影响履约保证金的扣除。如发生其他违约行为,按相关条款执行。

承包人驻工地代表及主要管理人员应与投标文件一致,不得随意更换。本工程不允许联合体承包。联合体承包或自行组合施工单位的视为违约,发包人有权解除合同并拒付该期间的管理费,造成损失的由承包人承担赔偿责任。如现场管理人员与投标时不一致,且无正当理由或未事先征得发包人同意的,可拒绝支付该部分管理费;造成损失的由承包人承担赔偿责任。如经发现现场管理人员有兼职行为,除对其进行处罚外,由此引起的工程质量、安全事故等造成的一切损失均由承包人承担。山西省建设工程施工合同范本

1合同目的:本合同旨在明确甲方与乙方之间就山西省内的建设工程施工事项进行合作的权利义务关系,保证双方在施工过程中顺利进行,维护双方合法权益。

2合同范围:本合同所涉及的建设工程是指位于山西省境内的各类建筑物、构筑物及其附属设施的建设工程。包括但不限于房屋建筑工程、道路工程、桥梁工程、水利工程等。

1工程内容:包括但不限于工程的勘察、设计、施工、监理、验收等环节。具体涵盖以下内容:

(1)工程勘察:乙方应根据甲方提供的设计任务书和相关资料,对建设场地进行详细勘察,提交准确的勘察报告。

(2)工程设计:乙方应根据甲方的设计要求,编制合理的设计方案,并提交符合国家规定的设计文件。

(3)工程施工:乙方应按照批准的设计文件进行施工,保证工程质量符合国家相关标准。

(4)工程监理:乙方应负责工程的监理工作,确保工程质量和进度。

(5)工程验收:乙方应组织相关单位进行工程的验收,确保工程符合设计要求和国家规定的质量标准。

2工程标准:本合同所涉及的工程应符合国家相关标准和规范,具体包括但不限于以下内容:

(1)国家有关建设工程勘察、设计、施工、监理等方面的标准和规范;

(2)甲乙双方在本合同中约定的其他标准和规范。

1合同工期:本合同所涉及的工程建设周期为自开工之日起不超过_____个月。具体开工时间以甲方书面通知为准。

2工期延误:若因甲方原因导致工程不能按时开工或因不可抗力因素导致工期延误,经甲乙双方协商一致,可以相应顺延工期。若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

建设工程施工合同是确保工程项目顺利实施的重要法律文件。为了规范建筑市场,保障各方权益,我国制定了《建设工程施工合同通用范本》。该范本详细规定了建设工程施工过程中的各项要求和标准,为各方提供了明确的指导。本文将对该范本进行简要介绍。

《建设工程施工合同通用范本》包括以下主要内容:

合同协议书:明确工程项目的名称、地点、承包范围、工期、质量要求、合同价款等基本内容。

中标通知书:通知中标单位合同签订的具体要求和时间。

投标书及附件:包括投标单位对工程项目的报价、工期、质量等方面的承诺和要求。

专用合同条款:详细规定施工过程中的各项具体要求和标准,如材料设备采购、施工工艺、验收标准等。

通用合同条款:适用于各类建设工程项目的通用性条款,如工期延误、工程变更、索赔等。

工程质量保修书:明确工程质量保修范围、期限和责任等。

《建设工程施工合同通用范本》为建设工程施工过程中的各方提供了明确的指导和保障。具体应用如下:

保障发包人和承包人的权益。范本中的通用合同条款和专用合同条款分别规定了发包人和承包人在施工过程中的权利和义务,为双方提供了法律保障。

提高施工效率和质量。范本中对施工工期、验收标准等做出了明确规定,有助于提高施工效率和质量。

规范建筑市场秩序。范本中的各项规定有助于规范建筑市场秩序,防止不当竞争和违法行为的发生。

促进工程管理水平的提升。范本中的各项规定为工程项目的管理提供了指导和依据,有助于提高工程管理水平。

增强工程项目的可持续性。范本中注重环境保护和可持续发展,要求承包人在施工过程中采取相应的环保措施,促进工程项目的可持续发展。

降低工程项目风险。范本中的风险分担机制有助于降低工程项目实施过程中的风险,保障各方利益。

促进公平竞争和合作共赢。范本中的相关规定鼓励各方在公平竞争的基础上开展合作,实现共赢。

提高国际竞争力。范本中的国际化条款有助于提高我国建筑行业的国际竞争力,促进国际合作与交流。

推动建筑行业的发展和创新。范本中的鼓励创新和科技进步的条款,有助于推动建筑行业的发展和创新。

增强建筑行业的规范性和透明度。范本中的信息公开和诚信建设的条款,有助于增强建筑行业的规范性和透明度,促进市场的健康发展。

《建设工程施工合同通用范本》作为我国建设工程施工过程中的重要法律文件,对于规范建筑市场秩序、保障各方权益、提高施工效率和质量、促进公平竞争和合作共赢等方面具有重要意义。在实际应用中,各方应认真遵守范本中的各项规定,加强合同管理,提高工程项目的管理水平,推动建筑行业的健康发展和创新进步。标题:建设工程施工合同通用范本

建设工程施工合同是建筑项目中的重要法律文件,它规定了业主和承包商之间的权利和义务。通过使用通用的合同范本,可以减少合同编制的成本,提高工作效率,同时确保合同内容的完整性和合法性。本文将介绍建设工程施工合同的通用范本及其应用。

合同封面:包括项目名称、合同编号、签订日期、业主名称、承包商名称等信息。

合同目录:列出合同的正文和附件,方便查阅。

a.合同条款:包括通用条款和专用条款。通用条款适用于所有建设工程,专用条款则根据具体项目的要求制定。

b.工程范围:明确建设工程的施工内容和范围。

d.工期:确定施工时间表和工期延误的处罚条款。

e.合同价款:明确工程造价、支付方式、支付时间等。

f.承包商义务:包括施工安全、环境保护、文明施工等方面的要求。

g.业主义务:包括提供施工图纸、办理相关手续、提供施工条件等方面的要求。

h.变更与索赔:规定合同变更和索赔的处理方式。

i.验收与保修:规定工程的验收标准、保修期限及保修责任。

j.违约责任:明确业主和承包商在违约情况下的责任和处罚方式。

k.争议解决:规定合同争议的解决方式,包括协商、仲裁、诉讼等。

附件:包括施工图纸、施工计划、工程量清单等。

使用建设工程施工合同通用范本可以简化合同编制过程,提高工作效率,同时确保合同的完整性和合法性。以下是其具体应用:

在招标阶段,业主可以向潜在的承包商提供建设工程施工合同的通用范本,要求其按照范本编制投标文件。这样可以减少编制投标文件的时间和成本,提高招标效率。

在签订合同时,业主和承包商可以根据实际情况对通用范本中的条款进行修改和补充。这样可以确保合同的针对性和实用性,同时避免因合同条款的疏漏或争议而引起的纠纷。

在施工过程中,业主和承包商可以按照建设工程施工合同通用范本的规定履行各自的义务和责任。这样可以确保施工的顺利进行,提高施工质量和安全,同时减少因违约或索赔而引起的损失。

在验收和保修阶段,业主和承包商可以按照建设工程施工合同通用范本的规定进行验收和保修。这样可以确保工程符合质量标准和设计要求,提高工程的耐久性和使用寿命,同时减少因保修问题而引起的纠纷。

建设工程施工合同通用范本是一种实用的法律文件,它简化了合同编制过程,提高了工作效率,同时确保了合同的完整性和合法性。通过使用通用范本,可以减少合同编制的成本和时间,避免因合同条款的疏漏或争议而引起的纠纷,提高施工质量和安全,减少因违约或索赔而引起的损失,确保工程符合质量标准和设计要求,提高工程的耐久性和使用寿命。因此,建设工程施工合同通用范本在建筑项目中具有重要的应用价值。

建设单位(以下简称甲方):____________________

本文__________________________________________

本文__________________________________________

法定代表人:____________________________________

职务:__________________________________________

施工单位(以下简称乙方):____________________

本文__________________________________________

本文__________________________________________

法定代表人:____________________________________

职务:__________________________________________

工程名称:____________________________________

工程地点:____________________________________

工程规模及特性:_____________________________

工程承包范围:_____________________________

工程承包方式:_____________________________

工程预算造价:_____________________________

工程期限:____________________________________

工程质量要求:必须符合国家有关施工规范和质量检验标准。

验收标准:按照《建设工程质量管理条例》执行。

材料设备供应范围:本工程所需全部材料设备。

材料设备供应责任:甲方负责材料设备供应,乙方负责验收和保管。

安全生产责任:乙方负责本工程的安全生产工作,必须严格遵守国家和地方的安全生产法规。

文明施工要求:乙方必须文明施工,符合国家和地方的相关规定。

事故处理:发生安全事故,乙方必须及时报告甲方,并按照相关法规和合同约定进行处理。

合同价款:本工程合同价款为人民币____元。

支付方式:按照工程进度分期支付,具体支付比例和时间节点由双方协商确定。

发票开具:乙方必须向甲方提供合法有效的发票。

违约责任:如甲乙双方一方违反本合同的约定,违约方需按照合同法的相关规定承担违约责任。

争议解决方式:双方应友好协商解决争议;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。江苏省建设工程施工合同范本

3合同工期总日历天数:_________天。

2乙方对施工的工程质量负责,保证达到质量标准。

1合同价款为人民币(大写):_________元整,小写:_________元。

2合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、设计费、税金等。

1甲方按照以下方式向乙方支付工程款项:_________。

1工程变更及签证应当按照以下程序进行:_________。

2因变更或签证增加的价款,甲方应当在变更或签证发生后一定时间内支付给乙方。

1任何一方违反本合同的约定,应当承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2如因乙方原因导致工期延误或质量不符合约定,甲方有权要求乙方按照合同约定承担违约责任。

1本合同的履行过程中如发生争议,双方应当友好协商解决;如协商不成,应当向合同签订地的人民法院提起诉讼解决。

2在争议解决期间,双方应当继续履行合同中不涉及争议的其他条款。

1本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的签订和履行过程中,双方均应遵守国家法律法规和相关规定。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方的零星工程施工事项协商一致,订立本合同。

工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

本工程采取固定单价合同,即乙方完成合同约定计量规则和计价单价所包含的全部工程内容,甲方按照合同约定的综合单价支付工程价款。

双方应当严格遵守本合同的约定,如有一方违约,违约方需按照《合同法》的相关规定承担违约责任。如因违约给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向合同签订地人民法院提起诉讼。在诉讼期间内,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。

本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方代表签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜,由双方协商解决。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人:_________法定代表人:_________委托代理人:_________委托代理人:_________:_________:_________:_________:_________日期:_________日期:_________零星建设工程施工合同范本

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和相关法律法规,结合本工程具体情况,为明确双方权利义务,经双方协商一致,达成以下条款:

工程范围:包括但不限于土建、安装、装饰等工程

合同价款:总价为人民币万元(大写:万元整),本价款为固定价格,不因市场价格波动而调整。

(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的%作为预付款;

(2)工程进度达到%时,支付工程总价款的%;

(3)工程全部完成并验收合格后,支付工程总价款的%;

(4)余款%作为质保金,保修期满后无质量问题一次性付清。

(1)按照合同约定进行施工,保证施工质量及工期;

(4)接受甲方对工程进度、质量的监督和管理。

若甲方未按约定支付工程款项,每逾期一天,按应支付价款的%支付违约金。

若乙方未按约定完成工程施工,每逾期一天,按合同总价款的%支付违约金。

若因乙方原因导致工程出现质量问题,乙方应承担全部责任,并按照合同总价款的%支付违约金。

若因不可抗力因素导致双方无法履行合同,双方应协商解决,如协商不成,提交法院裁决。

双方应对本合同涉及的商业机密和技术资料等保守秘密。若因泄密给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

本合同未尽事宜,可由双方协商解决,协商不成的,提交仲裁机关仲裁。

甲方(发包方):____________________

乙方(承包方):____________________

鉴于甲方需要建设工程施工,乙方拥有相应的建筑施工资质,双方经友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,达成以下合同条款:

工程名称:____________________

工程地点:____________________

工程承包范围:____________________

(一)乙方承包范围为甲方提供的施工图纸中的所有土建工程(含基础、主体结构、外墙装饰、内墙装饰、地面、屋面等)和安装工程(含水、电、暖、卫等),并承担一切建筑材料、设备、构配件及全部临时设施的进场安放、搭设、维护等全部工作。

(二)乙方需按照施工图纸及施工规范进行施工,保证工程质量及安全施工。如因乙方原因造成质量问题和安全事故,乙方应承担全部责任。

合同工期:____________________

(一)本合同工期为______天,自______年______月______日开工,至______年______月______日竣工。

(二)如因甲方原因导致工程不能正常进行,乙方有权顺延工期。如因乙方原因导致工程不能正常进行,乙方应承担违约责任。

合同价款及支付方式:____________________

(一)合同价款:双方商定本合同价款为人民币(大写)________元整,即________元。

预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的______%作为预付款。

工程进度款:按每月完成的工程量计算,支付进度款为合同价款的______%。工程进度款应在每月______日前支付。

竣工结算款:在工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同价款的______%。

质保金:合同价款的______%作为质保金,在工程竣工验收合格并投入使用一年后支付。

违约责任:____________________

(一)如因甲方原因导致工程不能正常进行或逾期竣工,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

(二)如因乙方原因导致工程不能正常进行或逾期竣工,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

(三)如因不可抗力因素导致工程不能正常进行,双方应协商解决。如因一方原因导致工程不能正常进行,应承担违约责任。

争议解决:____________________

本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间,双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

其他事项:____________________

(一)本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

(二)本合同自签订之日起______年内有效。有效期满后,如有需要,可另行协商延长有效期限或重新签订合同。上海市建设工程施工合同范本

1本合同的目标是确保甲乙双方在建设工程上的合作顺利进行,遵循公平、公正、诚信的原则,明确双方的权利和义务,保障双方的合法权益。

1合同价款:本合同约定的工程总价款为人民币(以下简称“元”)_________元,大写:_________元整。

2支付方式:甲方应在合同签订后_________日内支付乙方工程款总额的50%作为预付款,工程进度达到50%时支付进度款40%,竣工验收合格后支付余款10%。

1工期:本合同约定的工期为自开工之日起共计_________日历天。

2质量要求:乙方应按照国家相关施工规范和甲方的质量要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。

1乙方应按照甲方的要求采购工程所需的材料和设备,并确保其质量和规格符合合同要求。

2乙方应妥善保管和使用材料和设备,并承担因保管不善或使用不当造成的损失。

1乙方应遵守国家和地方的安全施工及环境保护法规,确保工程施工期间的安全和环保。

2乙方应采取必要的安全措施,预防施工现场发生事故,确保施工人员和周边人员的安全。

3乙方应按照环保要求处理施工废弃物,减少对环境的影响。

1工程验收:工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应在接到通知后7日内组织验收。如甲方未在规定时间内组织验收,视为工程合格。

2保修期:工程保修期为自验收合格之日起1年。在保修期内,因乙方施工质量原因造成的损坏,乙方应负责免费维修;因甲方使用不当或其他原因造成的损坏,乙方只收取材料成本费。

1若甲乙双方中任何一方违反本合同的任何条款,违约方应向守约方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。

2若因本合同引起的纠纷,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

1本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的签订、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜,可由双方另行协商补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方:__________________

乙方:__________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

工程名称:__________________

工程地点:__________________

承包方式:__________________

承包范围:__________________

工程自____年____月____日开工,于____年____月____日竣工,总工期为____日历天。如遇下列情况,工期顺延。

甲方未能按合同约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行;

本合同采用固定综合单价合同,合同总价为____元人民币,大写:__________________元整。

甲乙双方在工程合同签订后,发包人应向承包人支付工程总造价的30%作为工程预付款。承包人主要材料到场经发包人确认后,支付至合同总价款的50%。工程施工进度款按每个标段合同总价款20%为一个节点,根据形象进度按比例进行拨付。工程竣工验收合格后支付至合同总价款的95%,余款5%作为质保金,待工程竣工验收合格之日起满两年后无息退还。每次付款时承包人都应提供正式发票。

本合同价款包含以下内容:__________________

本合同未列明的工程量和工程变更项目的工程量,按实另行计算,执行相应综合单价。已标价的工程量清单中有适用于变更工程的综合单价则采用该综合单价;如果没有适用于变更工程的综合单价则承包人参照原相应综合单价自行确定变更工程的综合单价。因变更导致合同中已标价的工程量清单项目发生变化时,如果该变化引起措施项目发生变化的,应按照措施项目费条款的规定确定变化后措施项目费。如果该变化引起规费和税金发生变化时,应按照规费和税金的有关规定执行。已标价的工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程的综合单价,则参照类似项目的综合单价商定或按定额计价确定变更工作的综合单价作为承包人实际发生的费用,计算该项工程的费用。已标价的工程量清单中既没有适用也没有类似于变更工程项目且无法确定其综合单价的,则应由承包人根据变更工程资料和承包人报价书中的单价、实际费用等投标报价中的价格信息或经批准的施工预算为基础,按照合同当事人商定的方式协商后计价确定变更工作的单价作为承包人实际发生的费用,计算该项变更工程的费用。协商不成的,提交发包人确认后据实调整。承包人提出的任何索赔金额不能超过合同价款的总金额(即本合同价款)。

工程量清单中的工程项目包括工作内容和施工要求,投标报价中必须包含其全部费用。如果实际施工时工作内容或施工要求发生变化造成承包人费用增加或减少时,合同双方应协商增加或减少的费用。如果协商不成,任何一方可参照上述商定程序确定变更费用。如果属于承包人在投标报价中未考虑到的额外费用,承包人应在该项工作开始前用书面形式向工程师提出报告并经工程师确认后才能实施。发包人确认的时间和方式由双方商定并及时通知承包人。承包人就已确认的变更(或额外费用)而提出的索赔不能超过商定或确认的变更(或额外费用)金额。商定或确认的任何变更(额外费用)金额都不得协商修改。如果协商失败,提交有关部门仲裁或提交法院解决。另外在双方均无法事先预计或在预计时考虑不到的特殊情况下产生的任何额外费用(如物价上涨、汇率变化、政策变化等),承包人和发包人应另行协商解决。协商成立的额外费用,发包人应在合理的时间内支付给承包人。本工程不发生现场签证(如需发生现场签证时具体事宜双方另行协商)。临时工程建设施工合同范本

鉴于甲方需要建设临时设施,乙方具有建设资质,甲方将临时设施工程发包给乙方,现就有关事宜达成如下协议:

工程内容:乙方按照甲方提供的图纸和要求进行施工,包括但不限于基础工程、主体结构、室内外装修、给排水、电气、消防等配套设施的建设。

工期:自签订本合同之日起计算,工期为____天(具体日期根据甲方通知为准)。

如遇不可抗力因素或甲方原因造成工程停工或延迟,乙方应顺延工期。

工程造价:本合同采用固定总价方式,总价为人民币____元(大写:____元整),工程量以甲方提供的图纸为准。

支付方式:甲方在工程完工后支付总价款的____%给乙方,剩余款项在工程验收合格后____日内支付完毕。

质量要求:乙方应按照图纸和相关施工规范进行施工,确保工程质量符合国家相关标准。

保修期:自工程验收合格之日起保修一年。在保修期内,因乙方原因造成的质量问题,乙方应负责无偿修复。如因甲方使用不当造成的损坏,乙方应负责修复,但费用由甲方承担。

因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担全部责任。如因甲方原因造成的安全事故,乙方应配合做好相关工作,但费用由甲方承担。

如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应支付违约金人民币____元给甲方。

如因甲方原因导致工程不能按时开工或中途停工,甲方应按照实际停工天数顺延工期,并按照每天人民币____元的标准支付违约金给乙方。

如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应负责无偿修复或返工,并按照合同价款的10%支付违约金给甲方。

如因甲方原因造成工程价款问题,甲方应按照实际差额支付价款给乙方,并按照合同价款的10%支付违约金给乙方。

如因不可抗力因素造成工程不能按时完工或毁损,双方应协商解决后续事宜,并按照实际情况分担责任和损失。

本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

建设工程施工劳务合同是确保施工质量和安全、保障施工进度顺利进行的重要法律文件。为了规范建设工程施工劳务行为,明确各方责任与义务,依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,制定本合同范本。

甲方(发包方):_________________________

本文_________________________________

本文_________________________________

乙方(承包方):_________________________

本文_________________________________

本文_________________________________

本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利与义务,规范施工劳务行为,确保工程质量和安全,保障双方合法权益。

工作内容:乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求,负责_________________________(工程名称)的施工劳务工作。具体包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、机电安装等施工内容。

工作地点:_________________________(工程地点)。

承包方式:乙方应按照甲方要求的施工工艺和质量标准进行施工,确保工程质量达到国家相关规范标准。

价格及支付方式:本合同价格为人民币____元/平方米,总价款为人民币____元。甲方按照工程进度分期支付乙方工程款,具体支付方式详见附件。

工期:本工程自____年____月____日开工,于____年____月____日竣工,总工期为____天。如因甲方原因导致工程延期,经甲乙双方协商一致后,可相应顺延工期。

质量标准:乙方应按照国家相关规范标准及甲方要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。甲方有权对工程质量进行监督和检查,如发现质量问题,乙方应立即整改直至达到质量标准。

乙方应遵守国家和地方的安全生产法规和规定,采取必要的安全措施,保证施工安全。

乙方应按照甲方的要求,采取必要的环境保护措施,减少施工对环境的影响。

如发生安全事故或环境污染事件,乙方应立即报告甲方并配合甲方进行处理。一切因乙方过失造成的安全事故或环境污染事件,乙方应承担全部责任。

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲乙双方应严格遵守本合同的各项条款。如有违反,违约方应承担相应的违约责任。

本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。如有争议,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。标题:建设工程施工劳务合同范本

本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务,规范双方的行为,确保工程质量和安全,促进工程顺利进行。

乙方应按照甲方的要求,提供符合国家相关规定和标准的劳务人员,包括但不限于砖工、瓦工、木工、油漆工、电工等,以完成建设工程的施工任务。

本合同自签订之日起生效,合同期为_____个月,自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

甲方应根据合同约定的价格和支付方式,按时向乙方支付劳务费用。乙方应按照国家相关规定和标准,向劳务人员支付工资和福利待遇。

乙方应确保提供的劳务人员符合国家相关规定和标准,施工质量符合甲方要求和相关法律法规的规定。甲方有权对施工质量进行监督和检查,对不符合要求的施工行为及时提出整改意见。

乙方应遵守国家和地方的安全生产法规和规定,保障劳务人员的生命财产安全。乙方应对其劳务人员进行安全教育和培训,甲方有权进行监督和检查。如发生安全事故,双方应按照国家相关法规和规定进行处理。

双方应对合同内容和施工过程中涉及的商业机密和技术秘密进行保密。未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露或传播。

本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论