二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库含答案

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、（2020年12月真题）关于不可抗力的说法，正确的是()。

A.不可抗力包括主观情况与客观情况

B.法定的免责事由主要限于不可抗力

C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任

D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任

【答案】：B2、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】：B3、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加继续教育或者继续教育不合格的，应给予的处理是（）。

A.撤销注册

B.处1万元以上3万元以下罚款

C.不予注册

D.三年内不得再次申请注册

【答案】：C4、关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式

B.电子邮件不能视为书面形式

C.书面形式仅指合同书形式

D.默示合同是指当事人默认的合同

【答案】：A5、（2019年真题）根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指()。

A.节工、节材、节机、节能

B.节能、节地、节水、节材

C.节水、节电、节气、节材

D.节电、节材、节工、节水

【答案】：B6、（2021年真题第1批）关于招标代理机构，说法正确的是（）。

A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式

D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标等相应能力的专业人员

【答案】：D7、根据《民法典》，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。此代理属于（）。

A.委托代理

B.表见代理

C.法定代理

D.特别代理

【答案】：C8、建设单位于2018年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2019年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证

【答案】：C9、（2020年12月真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定

C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖

D.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定也可以请求人民法院裁定

【答案】：D10、（2020年真题）根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。

A.事故责任单位

B.有关人民政府

C.应急救援队伍

D.事故责任个人

【答案】：A11、关于劳动者的休息休假，下列说法正确的是（）。

A.用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过3小时

B.在公共设施发生故障必须及时抢修的，延长工作时间不受限制

C.安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资200%的工资报酬

D.休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资300%的工资报酬

【答案】：B12、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是()

A.工程竣工之日

B.竣工验收合格之旧

C.工程交付之日

D.工程投入使用之日

【答案】：B13、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。(2017)

A.施工企业应自竣工验收合格之日起15内办理备案

B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档

【答案】：D14、关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金合同自当事人均签名、盖章或者指印时成立

B.定金数额超过主合同标的额的20%的，定金无效

C.当事人既约定违约金,又约定定金的,?一方违约时，非违约方应当适用违约金条款

D.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额

【答案】：D15、（2021年真题第1批）关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

【答案】：B16、下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是（）。

A.建筑施工企业可允许其他单位以本企业的名义承揽工程

B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程

C.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

【答案】：C17、（2016年真题）关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

【答案】：A18、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

【答案】：A19、某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标。根据法律规定，招标人应当向（）个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A20、对纳入失信被执行人名单的被执行人，人民法院应但对其采取（）措施。

A.限制行动

B.限制出入境

C.限制消费

D.限制工作

【答案】：C21、某施工企业租赁了脚手架工具，却一直拒付租金，出租企业欲向人民法院起诉。按照《民法通则》规定，其诉讼时效期间为（）

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：A22、关于联合体承包工程，下列表述正确的是()。

A.联合体组成独立法人

B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同

C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程

D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任

【答案】：D23、甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照（）的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工单位约定

【答案】：C24、某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。

A.3月1日

B.3月20日

C.3月10日

D.3月30日

【答案】：B25、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.1小时

B.2小时

C.12小时

D.24小时

【答案】：D26、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。

A.安全许可证

B.销售许可证

C.产品合格证

D.安装许可证

【答案】：C27、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。

A.驳回起诉

B.终止起诉

C.继续审理

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

【答案】：A28、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.最高人民法院

B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

【答案】：B29、根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称，称之为（）。

A.法律体系

B.法律类别

C.部门法律

D.法律部门

【答案】：D30、甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。

A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D.审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行

【答案】：A31、（2019年真题）采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。

A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

B.撤销当事人注册证书

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

【答案】：A32、某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，但该施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）

A.乙应当将收到的货款返还给甲

B.甲可以向乙主张返还货款

C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业

D.该施工企业可以向乙主张返还货款

【答案】：D33、下列关于安全生产事故报告制度的表述，错误的是（）

A.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人

B.单位负责人接到事故报告后，应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

C.对于实行施工总承包的建设工程，由建设单位负责上报事故

D.有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救

【答案】：C34、行政法规和地方性法规应当在公布后（）日内，报有关机关备案。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】：C35、根据《民法典》，下列不适合作为质押财产的是（）。

A.汇票

B.仓单

C.建设用地

D.应收账款

【答案】：C36、施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）

A.办公、生活区与作业区应分开设置

B.应当对施工现场设置封闭围挡

C.施工现场应设置消防安全设施

D.施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

【答案】：D37、下列不属于事故报告应包括的内容是（）。

A.事故发生单位概况

B.事故主要负责人

C.事故的简要经过

D.已经采取的措施

【答案】：B38、关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为

B.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任

C.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿

D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金

【答案】：C39、关于合同解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

【答案】：B40、甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500m3细砂发给了丙路桥公司，二天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()。

A.合同之债

B.侵权之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债

【答案】：C41、关于担保的说法，正确的是（）。

A.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证

B.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同

C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有

D.定金可以本人提供，也可以第三人提供

【答案】：A42、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则撤销权消灭。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C43、（2017年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。关于该合同的说法，正确的是（）。

A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

B.甲应当对乙承担违约责任

C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

【答案】：A44、（2016年真题）根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是()。

A.罚款

B.责令停产停业

C.警告

D.吊销营业执照

【答案】：A45、王某通过全国统考取得二级建造师资格证书并注册于一家建筑公司，因工作需要被派往外省执业。王某的建造师注册证书在工程所在地()。

A.无效

B.有效

C.应重新认证

D.直被吊销

【答案】：B46、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C47、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）。

A.60年

B.50年

C.40年

D.30年

【答案】：B48、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。

A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任

【答案】：A49、注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书，则张某的注册证书和执业印章将()。

A.继续有效

B.失效

C.被吊销

D.被撤销

【答案】：B50、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人()。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失

【答案】：B51、施工单位违反施工程序，导致一座20层在建楼房倒塌，致使11名工人死亡，25人重伤，直接经济损失达3500万元人民币。该事故应当由（）组织事故调查组。

A.县级建设行政主管部门

B.县级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.省级人民政府

【答案】：D52、下列关于知识产权保护期限正确的有（）。

A.外观设计专利的保护期限是20年，自核准日起算

B.商标的保护期限是10年，自申请人起算，到期后不允许续展

C.著作权中作者的署名权、修改权永远保护

D.申请发明专利要求具备新颖性、富有美感、创造性和实用性

【答案】：C53、（2021年真题第1批）关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判

D.中标人应当是投标报价最低的投标人

【答案】：A54、（2021年真题第1批）下列情形中，造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的是（）。

A.拖欠工程款影响工期的

B.未申领施工许可证导致无法开工的

C.直接指定分包人分包专业工程

D.设计变更导致费用增加的

【答案】：C55、关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是（）。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

【答案】：D56、（2021年第1批真题）下列属于人民法院行政诉讼范围的是()。

A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为

B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

【答案】：C57、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。

A.对设计变更有异议的

B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的

C.工程停工已久，到其他项目任职的

D.同时在两个工程担任项目负责人的

【答案】：B58、关于法院调解说法，正确的是（）。

A.调解书效力低于判决书

B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书

C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解

【答案】：C59、某施工单位因在招投标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作出一年内不得参与必须招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（）内进行公布，公布的期限为（）。

A.7工作日，6个月

B.7工作日，1年

C.20工作日，6个月

D.20工作日，1年

【答案】：D60、关于综合应急预案的表述中，正确的是（）。

A.包括应急处置程序、应急指挥机构等内容

B.包括应急组织机构与职责、应急工作职责等内容

C.包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及应急晌应保障措施等内容

D.包括危险性分析、应急处置措施和注意事项等内容

【答案】：C61、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）复检。

A.双方共同认可的检测机构

B.原检测机构

C.上级检测结构

D.建设行政主管部门

【答案】：A62、根据《建设工程质量管理条例》，不属于监理工作主要的依据是()

A.法律、法规

B.有关技术标准

C.设计文件

D.建设工程监理合同

【答案】：D63、《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处（）年以上有期徒刑。

A.3，5

B.5，5

C.3，3

D.2，5

【答案】：B64、某施工单位技术负责人李某2015年3月上班，2016年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月工资6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张（）赔偿金。

A.12750元

B.25500元

C.11250元

D.22500元

【答案】：D65、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（）。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日

B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日

D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日

【答案】：B66、下列关于危大工程安全专项施工方案的做法，正确的是（）。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.对于超过一定规模的危大工程的专项施工方案，建设单位组织专家论证

C.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，情节严重的，应当要求其进行整改

D.危大工程验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序

【答案】：D67、下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。

A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作

B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理

D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

【答案】：D68、甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿的说法，正确的是（）。

A.甲施工单位应先行行政复议才能提出行政诉讼

B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿

C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年

D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年

【答案】：D69、（2014年真题）某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是()。

A.应当自行委托监理单位

B.应当招标选择监理单位

C.可不委托监理单位

D.应当由建设主管部门指定监理单位

【答案】：C70、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。

A.2013年11月20日

B.2013年12月20日

C.2014年1月20日

D.2014年2月20日

【答案】：C71、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。

A.1小时内

B.24小时内

C.作业人员救出后1小时内

D.作业人员救出后24小时内

【答案】：A72、注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是()。

A.500元以上2000万元以下

B.1000元以上5000万元以下

C.1000元以上8000万元以下

D.1000元以上1万元以下

【答案】：D73、采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25，出于安全的考虑，建设单位将混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是（）。

A.应按照建设单位提出的计价标准予以补偿

B.应按照施工企业提出的计价标准予以补偿

C.合同总价款不予调整

D.协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定

【答案】：D74、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.应当监控分部分项工程的安全生产情况

B.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%

C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%

D.应当对工程项目落实带班制度负责

【答案】：C75、某施工企业进行爆破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因（）产生了债权债务关系。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：B76、根据《绿色施工导则》的规定，“四节一环保”指的是（）。

A.节水、节地、节能、节电和环境保护

B.节能、节地、节水、节材和环境保护

C.节材、节料、节水、节电和环境保护

D.节能、节光、节水、节材和环境保护

【答案】：B77、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标

【答案】：C78、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是()。

A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标

B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

C.招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件

D.招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款

【答案】：D79、下列行为中，属于委托代理的是（）。

A.转包工程

B.肢解分包

C.请律师代为诉讼

D.分包商完成主体结构施工

【答案】：C80、关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D81、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行的活动是（）。

A.影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动

【答案】：B82、关于建设工程专利权的保护，下列说法正确的有（）

A.专利权人在起诉前向法院申请采取责令停止有关侵权行为的措施时，可以提供担保

B.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

C.裁定责令停止有关行为的，应当立即执行

D.当事人对裁定不服的，可以提起上诉

【答案】：C83、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。

A.建筑市场有关违法行为

B.违反法定基本程序问题

C.质量安全问题

D.建筑市场有关法律责任

【答案】：D84、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】：D85、下列关于建造师注册执业的说法，正确的是（）。

A.通过考核认定或考试合格取得我国建造师资格证书，就可以建造师名义执业

B.未获得建造师注册证书和执业印章的，不得担任大中型项目施工的项目经理

C.建造师执业的岗位范围可超越注册单位的资质范围

D.取得建造师资格证书的人员可以申请在两个及以上的单位注册

【答案】：B86、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）

A.经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包

B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级

C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

【答案】：D87、《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请建筑业企业资质。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A88、下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是()。

A.上海市建筑市场管理条例

B.建筑业企业资质管理规定

C.工程建设项目施工招标投标办法

D.建设工程安全生产许可证条例

【答案】：D89、场景(八）

A.单务合同

B.实践合同

C.双务有偿合同

D.无名合同

【答案】：C90、依法必须招标的项目在评标阶段的做法，正确的是（）。

A.评标委员会成员人数为6人，其中经济、技术专家5人，并在开标前公开委员会成员姓名

B.评标委员会认为所有投标者都不符合招标文件要求，否决了所有投标，招标人有权指定中标人

C.评标委员会私下暗示甲投标人对于投标价格作出澄清

D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

【答案】：D91、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿，下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则甲可对不属于自己责任的那部分赔偿向乙追偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50％

【答案】：B92、（2017年真题）关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）。

A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件

B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标

【答案】：B93、某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。

A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责

B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

C.工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包

D.分包单位对所造成的事故，负主要责任

【答案】：C94、关于知识产权的说法，不正确的是（）。

A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.商标权具有财产权和人身权双重属性

C.新颖性是授予专利权的共性条件

D.发明专利的保护期限长于外观设计专利

【答案】：B95、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

【答案】：A96、（2015年真题）甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是()。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司给定的权利自合同公正后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

【答案】：A97、下列情形中，符合施工许可制度的是（）。

A.实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过三个月的，要重新办理开工报告批准手续?

B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年中曾两次申请延期?

C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时应报发证机关核验施工许可证?

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时应重新办理施工许可证

【答案】：B98、关于保险索赔的说法中，正确的是（）。

A.保险事故发生后，索赔时被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，应当及时通知保险人

D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

【答案】：C99、应当作为竣工决算依据的文件是()。

A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件

B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件

C.经发包方签字确认的竣工结算文件

D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件

【答案】：D100、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A.70%

B.80%

C.60%

D.75%

【答案】：B101、场景(四）

A.结算总额5%

B.预算总额5%

C.预算总额10%

D.结算总额10%

【答案】：A102、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

【答案】：B103、甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1．5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。

A.2万元

B.3.5万元

C.5万元

D.8.5万元

【答案】：C104、下列关于仲裁与诉讼特点的表述，错误的是（）。

A.仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外

B.仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制

C.仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定

D.仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

【答案】：C105、保证合同是（）订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人

【答案】：C106、甲建设单位2011年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，则关于延期的说法正确的是（）。

A.可以延期，但只能延期一次

B.领取施工许可证延期次数不受限制

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

【答案】：D107、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或监理单位

B.施工企业质量管理部门

C.设计单位或监理单位

D.建设工程质量监督机构

【答案】：A108、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.特别应急预案

【答案】：A109、主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的除外。

A.仍然有效

B.无效

C.在担保期间内有效

D.效力待定

【答案】：B110、建设工程合同包括下列选项中除()的合同。

A.建设工程勘察合同

B.建设工程设计合同

C.建筑工程监理委托合同

D.建设工程施工总承包合同

【答案】：C111、（2015年真题）“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指()。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材

D.节能、节电、节水、节地

【答案】：B112、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。

A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万

B.材料采购的单项合同估算值为人民币250万

C.施工单项合同估算价为人民币300万

D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万

【答案】：B113、关于保证责任的说法，正确的是（）。

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月

【答案】：C114、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从（）之日起计算。

A.工程提请竣工验收

B.工程移交

C.工程竣工验收合格

D.工程投入使用

【答案】：C115、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，应当承担（）责任。

A.合同

B.不当得利

C.无因管理

D.侵权

【答案】：D116、合同权利转让未通知债务人，则（）。

A.对债务人不发生效力

B.转让合同无效

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移

【答案】：A117、关于担保的说法，正确的是（）。

A.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同

B.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证

C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有

D.定金可以本人提供，也可以第三人提供

【答案】：B118、用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立（）。

A.书面劳动合同

B.固定期限劳动合同

C.无固定期限劳动合同

D.以完成一定任务为期限的劳动合同

【答案】：A119、（）有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

A.抵押权人

B.质权人

C.债权人

D.已登记的担保物权人

【答案】：C120、（2020年真题）根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》。关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是()。

A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用

B.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴

C.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费

D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费

【答案】：B121、关于租赁合同说法正确的是（）。

A.租赁物指法律允许流通的动产

B.租赁期限不得超过十五年

C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方

D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式

【答案】：D122、根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是（）。

A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款

B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款

C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款

【答案】：A123、水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产，其保护范围不包括（）。

A.遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物

D.遗存于外国领海的起源于中国的文物

【答案】：D124、（2017年真题）关于节能技术进步的说法，正确的是（）。

A.国家采取强制措施研发施工节能技术

B.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

C.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持

【答案】：D125、关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。

A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证

B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证

D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

【答案】：A126、建设用地使用权自（）时设立。

A.占用

B.登记

C.申请

D.使用

【答案】：B127、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（）之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：D128、某施工企业为了索要工程款。聘请律师代为诉讼，该行为属于()。

A.委托代理?

B.法定代理?

C.制定代理?

D.表见代理

【答案】：A129、招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的(）。

A.2％

B.5％

C.10％

D.20％

【答案】：C130、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。

A.劳动报酬

B.试用期

C.保守商业秘密

D.福利待遇

【答案】：A131、关于招标方式的说法，正确的是（）。

A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或其他组织投标

C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

D.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标，经省级人民政府批准可以进行邀请招标

【答案】：D132、二级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（）。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C133、在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期一般不超过()。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月

【答案】：D134、（2015年真题）某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担

B.甲与乙买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担

C.丙向丁交付货物前，货物毁损、灭失的风险由乙承担

D.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

【答案】：D135、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。

A.安全许可证

B.销售许可证

C.产品合格证

D.安装许可证

【答案】：C136、关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》和《未成年工特殊保护规定》的是()。

A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动

B.对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度

C.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动

D.可以安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【答案】：D137、关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任

【答案】：A138、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.二年

【答案】：B139、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

【答案】：B140、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）。

A.无效

B.有效

C.效力特定

D.失效

【答案】：B141、【2018年真题】根据《民法典》，法人分为（）。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人，企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人，非营利法人和特别法人

【答案】：D142、关于法定代表人的说法，正确的有（）。

A.一般法优于特别法

B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

C.旧法优于新法

D.宪法与法律出现冲突，由全国人大裁决

【答案】：B143、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A.2031年3月5日

B.2031年3月15日

C.2031年5月15日

D.2033年2月13日

【答案】：B144、甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失。则乙（）。

A.能要求甲支付运费

B.不能要求甲支付运费

C.可要求甲支付一半运费

D.根据公平原则，可要求甲适当支付运费

【答案】：B145、（2021年真题第2批）根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是（）。

A.碎石类建筑垃圾

B.建筑物拆除产生的废弃物

C.土石方类建筑垃圾

D.建筑垃圾

【答案】：D146、根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是（）。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】：B147、建筑物倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

【答案】：C148、关于招标代理机构的说法，正确的是（）

A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式

D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员

【答案】：D149、当事人对已经发生法律效力的判决，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。人民法院应当再审的情形不包括（）。

A.有新的证据，足以推翻原判决

B.原判决认定的基本事实缺乏证据证明

C.原判决认定事实的主要证据是伪造的

D.原判决适用的法律已被废止的

【答案】：D150、甲施工企业在某条公路的施工过程中，需要购买一批水泥。甲施工企业的采购员张某持介绍信到乙建材公司要求购买一批B强度等级的水泥，介绍信上明确购买B强度等级的水泥。由于双方有长期的业务关系，未签订书面的水泥买卖合同，乙建材公司很快就发货了。但乙建材公司发货后，甲施工企业拒绝支付货款。甲施工企业提出的理由是，公司让张某购买的水泥是A强度等级而非B强度等级。说法正确的有（）

A.水泥买卖合同无效

B.张某的行为构成表见代理

C.张某超越了代理权限

D.甲企业应支付水泥价款

【答案】：D151、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材

D.节能、节电、节水、节地

【答案】：B152、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。

A.自动续期

B.依法办理手续后续期

C.自动消灭

D.由主管部门注销

【答案】：A153、关于安装工程一切险，下列说法正确的是（）。

A.安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任

B.安装工程一切险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的安装期保险生效日或终止日

C.由于超负荷造成电气设备的损失，保险公司应承担保险责任

D.安装工程一切险一般不加保第三者责任险

【答案】：A154、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：C155、结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。

A.2

B.0.5

C.0.8

D.1.0

【答案】：B156、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（）。

A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时

B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训

C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训

D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗

【答案】：C157、（2020年真题）关于合同解除的说法，正确的是()。

A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除

B.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同

C.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行

D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除

【答案】：C158、关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标

【答案】：D159、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改

B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.高校教师可以以注册建造师的名义执业

【答案】：B160、关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的是（）。

A.异议应当在投标截止时间7日前提出

B.对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉

C.招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复

D.招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动

【答案】：B161、（2020年12月真题）关于委托合同的说法，正确的是()。

A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务给受托人造成损失的委托人不再承担责任

B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务

C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失

D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，委托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任

【答案】：D162、引起债务债权关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A163、租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

【答案】：A164、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）。

A.应当使用散装水泥

B.禁止损毁耕地烧砖

C.应当使用预拌混凝土

D.禁止远距离运输

【答案】：B165、根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。

A.自动续期

B.依法办理手续后续期

C.自动消灭

D.由主管部门注销

【答案】：A166、（2019年真题）负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。

A.12小时

B.36小时

C.24小时

D.48小时

【答案】：C167、（2020年12月真题）关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是()。

A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案

B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案

C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案

D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案

【答案】：A168、【2018年真题】根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。

A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准

【答案】：C169、（）不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。

A.施工单位

B.勘察设计单位

C.项目经理部

D.监理单位

【答案】：C170、注册机关履行监督检查职责时，下列做法正确的是()。

A.注册建造师执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书

B.注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书

C.要求注册建造师公布个人信息

D.要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档

【答案】：D171、关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）。

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

【答案】：B172、某建筑公司于2013年4月2日提出申请，于2013年4月12日获得工商行政管理部门核准营业执照，于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。

A.2013年4月2日

B.2013年4月12日

C.2013年10月5日

D.2013年11月3日

【答案】：B173、关于投标人资格，说法正确的是（）。

A.招标人的下属施工企业，具有独立法人资格的，可以参与投标

B.存在控股、管理关系的两家施工企业，可以在同一项目两个不同标段进行投标

C.投标人在投标有效期内分立的，投标无效

D.投标人在投标有效期内合并的，应当书面告知招标行政监督部门

【答案】：B174、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

D.由于设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】：A175、根据《建设工程安全生产管理条例》,实行施工总承包的建设工程发生生产安全事故的,应当负责上报的单位是（）。

A.分包单位

B.监理单位

C.设计单位

D.总承包单位

【答案】：D176、（2015年真题）下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。

A.落实制度安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效利用

C.检查危险性较大的工程安全专项施工方案的落实情况

D.组织制定安全施工措施

【答案】：C177、以下有关集体合同的说法中，正确的是（）。

A.集体合同自双方签字盖章之日起生效

B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力

C.集体合同草案必须工会批准

D.集体合同必须经劳动行政主管部门批准

【答案】：B178、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的安全生产费用不应用于()

A.施工安全防护用具及设施的采购和更新

B.安全施工措施的落实

C.安全生产条件的改善

D.职工安全事故的赔偿

【答案】：D179、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。(2017)

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

【答案】：C180、用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付（）的工资。

A.2倍

B.1倍

C.3倍

D.5倍

【答案】：A181、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。

A.善意相对人不享有撤销的权利

B.效力待定合同的相对人具有催告权

C.效力待定合同是生效合同

D.效力待定合同是无效合同

【答案】：B182、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。

A.举证期限只能由法院指定

B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可

C.人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限

D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长

【答案】：C183、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：C184、需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

【答案】：A185、某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项，则该律师有（）的权利。

A.提出管辖权异议

B.代为承认、放弃诉讼请求

C.进行和解

D.提起反诉或者上诉

【答案】：A186、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。

A.无害化

B.减轻污染的

C.再生利用

D.消除污染的

【答案】：D187、根据《专利法》第6条第1款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为（）发明创造，该发明创造申请专利的权利属于该单位。

A.职务

B.组织

C.集体

D.部门

【答案】：A188、关于施工招标项目标底的说法,正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

【答案】：B189、关于地役权，说法正确的是（）。

A.设立地役权是为了提高供役地的效益

B.地役权合同可以采用书面或口头形式

C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人

D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权

【答案】：C190、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院给予支持的是（）。

A.已经完成的建设工程质量不合格的

B.不履行合同约定的协助义务的

C.将承包的建设工程非法转包，违法分包的

D.合同约定的期限内没有完工的

【答案】：C191、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工,约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。

A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持

B.关于垫资的约定无效

C.约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效

D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持

【答案】：A192、场景（三）

A.可以直接抢修

B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修

C.向所在地居民委员佘或街道申请后可以抢修

D.不可以夜间抢修

【答案】：B193、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。

A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D194、关于企业申请资质条件中净资产的说法中，正确的是（）。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D195、（2017年真题）关于行政复议的说法，正确的是（）。

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以申请一并审查抽象行政行为

D.行政复议决定具有终局性

【答案】：C196、（2021年第2批真题）关于二级建造师执业的说法，正确的是()。

A.二级建造师可以在造价咨询企业执业

B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负贡人

C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换

D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业

【答案】：A197、根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起满（）不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年

【答案】：D198、根据招标投标法规定，建设工程招标的基本程序主要包括：①委托招标代理机构、②发布招标公告或投标邀请书、③履行项目审批手续、④编制招标文件及标底、⑤资格审查、⑥中标、⑦开标、⑧评标、⑨终止招标、⑩签订合同，下列选项排序正确的是（）。

A.①③④②⑤⑦⑧⑥⑩⑨

B.③①④②⑤⑦⑧⑥⑩⑨

C.③①④②⑤⑦⑧⑥⑨⑩

D.①③②④⑤⑦⑧⑥⑨⑩

【答案】：B199、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。

A.某施工企业分公司属于法人

B.某大学建筑学院不属于法人

C.非营利法人登记成立

D.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格

【答案】：B200、某大型工程基坑支护前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。以下说法正确的是（）。

A.施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底

B.方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底

C.负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底

D.交底记录无需专职安全员签字

【答案】：B201、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()

A.5月5日

B.5月8日

C.5月15日

D.6月15日

【答案】：C202、（2014年真题）投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()。

A.由工商行政管理机关吊销营业执照

B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格

C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金

【答案】：D203、关于质量保证金，下列说法正确的是（）。

A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的10%

B.当事人约定的工程质量保证金返还期限届满返还

C.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之