2023年建房协议书篇

2023年建房协议书篇建房协议书1

甲方：___________身份证号：___________

乙方：___________身份证号：___________

第一条前言

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定，基于：

1.甲乙双方已于20xx年11月3日各出资50%依法以拍卖方式取得位于xx县官坝镇建设路49号经营管理用房、编号为24号的地块的土地运用权，该地块的规划用途为划拨、容积率约为400多平方米、安排建筑面积为20xx多平方米。

2.甲乙双方是经协商共同出资合作建房。

甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，签订本合作建房合同。

其次条合伙建房

甲乙双方双方合作筹资各50%修建商住楼。在房屋修建过程中收取的房屋预售款各一半，单方不得收取房屋预售款，否则无效。在房屋修建完后没有销售完的房屋产权属于甲乙双方的，随意一方不得擅自出租或者抵押房产，随意一方，或者一方的熟人如需房产必需以市场价购买。

第三条建房资金

建房资金指本合同生效后至房屋经批、修建、验收合格且甲乙双方销售完房屋并取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金均包括双方因取得土地运用权而应缴的土地运用费或因划拨方式取得土地运用权而应补缴的一切款项。

第四条报批手续

本合同在内的全部报批手续均由双方共同负责办理，双方都有义务帮助办理一切手续，包括毫不拖延地供应全部必需的材料。

第五条设计、建筑

施工单位的选择：工程项目应通过招标或者其他当事人与甲乙双方协商一样的方式确定。工程总价款采纳“包死价”和工程设计变更据实结算的决算方式。工程设计和建筑施工监督由双方负责，一切设计建筑方面的事宜等均由双方共同担当责任和义务。如因双方或者单方修建则相互监督，责任共担。

第六条权利、义务

甲乙双方必需协调好周边的产权纠纷，协调所产生的一切费用和责任均由双方共同担当(含协调赔偿金)。

第七条、甲乙双方保证并共同担当下列责任：

1、如需对房屋进行改修或增扩设备时，应征得对方书面或口头同意。

2、因运用不当而使房屋或设备遭损坏的，由双方协商后造成损失的一方独立担当修复责任。

第八条、违约责任：

1、任何一方未能履行本合同规定的条款或违反国家和地方的`有关规定，另一方有权提前解除本合同，所造成的损失由责任一方担当。

2、非本合同规定的状况，任一方反悔，就得支付清其应担当的费用外，并赐予相同数量的违约经济赔偿。

第九条、如因不行抗拒的缘由而使房屋及其设备损坏的，双方互不担当责任。

第十条、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应实行协商方法解决。协商不成时任何一方可向本县仲裁机构申请调解或依法向有关辖区的人民法院起诉。

第十一条、双方随意一方帮熟人定房或者承诺自己须要的住房、门面一旦协议好另外一方不负责销售，价格与其他购方一样。

第十二条、本合同未尽事项，甲乙双方可另行议定，其补充协议书经双方签章后与本人合同具有同等效力。

第十三条、本合同(或连同补充协议)一式二份，甲，乙双方各执一份，双方签字并按手印生效，均具有同等效力。

第十四条、双方约定的其他事项：所属权益的公共区域由甲乙双方共同维护共同管理，若需利用由双方协商确定。

甲方：________

乙方：________

联系电话：________________

建房协议书2

甲方〔住宅建房工程总负责人〕：_________，建房协议书。

乙方〔私人住宅建房工程总承包人〕：__________。

甲乙双方在同等自愿，公允合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建立私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

地点：__________________________________________________。

内容：甲方有宅基地一处，建筑面积__________平方米，甲乙双方协商承包和建筑，建筑面积以平方计算，每平方米_______元〔不包括地板砖和瓷砖〕。

施工要求：以图纸设计为准，如发觉设计问题须要变更图纸需找甲方协商。

甲方责任和义务：

一、本工程施工前甲方必需保证通电、通水、通路，并协调邻居关系，供应场地及建筑所需的`材料〔如沙子、石子、钢材、砖、水泥等〕，协议书《建房协议书》。

乙方责任和义务：

一、乙方自带建筑所需的一切工具。

二、屋建筑需按国家对建筑工程施工有关标准及要求，乙方负责清理施工现场施工包括主体工程建筑，挖根基〔地脚〕，地面抬高，墙砖、内粉、外粉、地同等。

乙方工程内容：

1、楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方的确。

2、和灰时按标号，不得随意加灰或减水泥。

3、保证灰浆泡满，横平竖直，粘贴面要求达到80%以上，墙面里外不准有同缝、瞎缝，灰流子里外要刮净，落地灰每次下班要清扫干净，上班时刚好用上，不准存放。

乙方必需保证达到如下要求：墙体外粉刷要平整，不得出现凸凹不说话现象，全部阴阳角要求达到90度，全部门窗要按尺寸不得大小。

施工当中应按章操作，执行平安规定，确保施工平安、施工当中所发生的一切工伤事故，包括施工人员身体和自然疾病均由乙方担当，所产生的医疗费用，误工费、精神损失费、抚恤金等由乙方全部担当，甲方不担当工费以外的任何费用。

工程时间从____年____月____日～____年____月_____日建筑工程全部工期定为____个月，工费安排，一层楼板放上付工费_____〔______________〕，屋面结顶付______〔_______________〕，内粉、外粉、地同等完成后付工费______〔__________〕，全部完工付______〔______________〕。

本合同经共同协商，双方签字后生效，无争议后生效启用，另外假如因施工质量给甲方造成经济损失，甲方有权、扣除工费。房子盖好后不能漏，墙体不能裂。

甲方：乙方：

_____年___月___日

建房协议书3

合同双方当事人：出卖人(甲方)：_______________(以下简称甲方)身份证号码：_________________________________________

(房屋共有产权人)身份证号码__________________________________________(房屋共有产权人)身份证号码__________________________________________(房屋共有产权人)身份证号码___________________________

以上______人是本合同中所述房屋的共有产权人。

买受人(乙方)：_______________(以下简称乙方)

身份证号码：___________________________

依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在遵循自愿、同等、等价有偿、诚恳信用的原则基础上、经充分协商一样，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条、甲方对产权的声明：甲方为武汉市江岸区后湖乡赵家条尾村被拆迁居民，依据国家拆迁法规定，甲方于20xx年11月与武汉福洪拆迁有限责任公司签订了房屋拆迁补偿安置协议，依据该协议规定，甲方依法取得武汉市江岸区后湖一路“苹果城”小区项目还建房面积377.16平方，其中90—135平米共套一般住宅，该小区目前处于基础施工建设阶段。该房屋为武汉胜华实业有限公司开发管理，房屋全部权证书甲方通过武汉胜华实业有限公司向武汉市房地产产权登记机关申办。

其次条、房屋的基本状况：本合同标的房屋座落在武汉市江岸区后湖乡“苹果城”小区内，该小区位于金桥大道东侧，江岸区法院以南，后湖二路以西，铁道线以北，该房屋为一套一般住宅期房，该房屋交付时间以政府还建时间为准，建筑面积约90平方米，房屋

详细栋号、单元号、楼层及房号待开发商通知按拆迁安置协议号依次选定，乙方对甲方全部的房屋做了充分了解，情愿购买该房屋。

第三条、甲方对买卖权的声明：甲方保证该房屋是符合国家及武汉市房屋产权交易的有关规定及政策法规，并保证所卖房屋产权真实属甲方全部，没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房，甲方自愿将该房屋出售给乙方，属甲方真实意思的表示，由于违反国家及武汉市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来担当。

第四条、甲方为该房屋全部权负全责，甲方保证该房屋没有产权纠纷，抵押债务等，全部涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥，如有上述未清事项，由甲方担当全部责任。

第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权干脆更名到乙方名下，如因各种缘由甲方不能完成与开发商签订一手房合同时干脆更名为乙方，则甲乙双方后续的二手房过户税费除按国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方担当。

第六条、上述房产的交易成交价格：每平方房屋建筑面积为人民币肆仟伍佰元整(4500元/㎡)，房屋成交总价约为人民币肆拾万元整，实际成交总价格按房产证所载建筑面积乘以4500元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为准，实际面积与测定面积存在差异时：

实际面积不足时，根据差异面积退款，超出平方米部分根据先期计价方式由乙方另行支付。本次成交价格4500元为既定不变价格，无论以后房屋市场价格怎样波动甲乙双方均不得因房价涨跌而反悔，否则视为违约，应担当违约责任。

第七条、付款时间与方法：乙方于20xx年3月___日将首付款(定金)人民币拾万元整交付甲方，付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。其次笔房款人民贰拾伍万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户（更名）到买房人名下后5日内付给甲方，第三笔(尾款)房款人民币伍万元整于甲方将本合同所述房屋办完全部手续并将房屋钥匙交给买房人3日内付给甲方。甲乙双方同意以现金或银行转账付款方式分次付款，乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。假如乙方不能根据本合同的期限付款，应根据付款金额的延迟付款时间，按年利率12%计算利息付给甲方。

第八条、优先选房约定，甲方应在接到开发商通知选房应刚好通知乙方，保证乙方在第一时间（15分钟内）收到选房信息，并保证在甲方同类型还建房中优先支配乙方选房。

第九条、房屋交付：甲方应在收到开发商通知领取房屋钥匙及附带的相关票据资料2天内将拆迁安置房屋相关的.全部手续和该房屋有关的文件及票据交付乙方，并将该房屋的钥匙全部交付给乙方，完成该房屋的全部移交手续。

第十条、逾期过户（更名）的责任：甲方如未按本合同规定的期限将该房屋产权过户（更名）到乙方名下，应视为甲方违约，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金，违约金按乙方已支付房价款金额的百分之二十向乙方支付违约金。合同接着履行，由甲方担当二手房过户的全部税费

第十一条、甲方逾期交付房屋的违约责任：甲方如未按本合同规定的期限将房屋交付给乙方，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。违约金按乙方已支付房价款金额的百分之三十向乙方支付违约金，合同接着履行，逾期超过15天，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列3款约定，追究甲方的违约责任。

1.甲方按乙方累计已付款的百分之三十向乙方支付违约金，合同接着履行，并在本合同第六条约定的实际交付之日起5天内交付房屋。

2.终止合同，甲方将乙方累计已付款全额还给乙方，并根据房款金额的实际付款时间，按年利率12%计算利息付给乙方。

3.如甲方有意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题，影响乙方的居住及运用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方担当。

第十二条、关于产权登记及过户的约定：对本房屋以后须要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。

1、买卖房屋办理到乙方名下全部权证、土地运用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方担当。办理到乙方名下后，甲方应自领取之日起五日内，将领到的产权证书交由乙方。

2、在本合同签订和乙方实际接收该房屋相关手续之日起，甲方应根据本合同规定帮助开发商向房地产产权登记机关办理权属登记手续，不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在国家规定的期限内取得房屋产权证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起5天内将乙方已付款全额退还给乙方，按国家规定的同期银行贷款基准利率乘以3倍计算利息付给乙方，并按已付款的30%计算赔偿金，赔偿乙方损失。第十三条、本合同主体1.甲方是___________________共_____人，托付代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋，签定本合同的时候经本房屋全部房屋共有产权人同意。2.乙方是_____________________，代表人是____________。第十四、条本合同需办理公证，经国家公证机关____公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(20xx年3月日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

第十五条、本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式份，一份3张。甲方产权人及甲方托付代理人共持一份，乙方一份,见证方(中间人)一份，留存备查。

第十六条、本合同发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公允合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。

1.提交______仲裁委员会仲裁。

2.任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方，见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。

出卖方(甲方)：身份证号码：________________

(房屋共有产权人)身份证号码_____________________

(房屋共有产权人)身份证号码_____________________

地址__________________________________________

电话_____________________日期：期：___年_月日

购买方(乙方)：__________________身份证号码：__________________

地址__________________________________________

电话_________________日期：___年_月日

见证方(中间人)：_______身份证号码_____________________日期：年___月___日

建房协议书4

甲方（全称）：（以下简称“甲方”）

乙方（全称）：（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一样，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：周小林自家住宅

工程地点：郫县友爱镇子云村十五组

二、工程承包范围

承包范围：建筑基础、主体结构的砌砖、钢筋、模板、混凝土、预制板安装；墙面及天棚抹灰；底层地面混凝土垫层、楼面找平；室内外墙地砖、卫生间墙地砖；雨篷、室外散水、台阶以及给水、排水、雨水管及强弱电安装；卫生间洁具、室外简易化粪池修建等工作的人工单包项目。各种施工机具、模具均由乙方负责供应。

三、合同工期：

开工日期：二0xx年三月五日竣工日期：二0xx年五月四日工程合同总工期暂定为60天。

四、质量标准及要求：

工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300-20xx合格标准。

须要留意的事项：

1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐藏。

2、砌筑墙体过程中，乙方必需保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。

3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距是否正确，不得少筋漏筋，爱护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应坚固牢靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必需进行充分的养护。

4、抹灰工序，必需保证表面平整度、立面垂直度符合要求，阴阳角方正。

5、墙地砖安装，粘贴坚固，灰浆饱满无空鼓、裂缝，表面平整。

6、工程投入运用的钢材、水泥等全部材料，不得在施工中奢侈，每天砌筑时的落地灰刚好收用。同时严禁偷工减料，必需保质保量地施工。

五、合同价款

承包金额：据实按建筑面积每平方米285.00元（大写：人民币贰佰捌拾伍圆整）进行人工单包结算（含水电安装）。

六、工程质量：

6.1工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。因乙方缘由工程质量达不到约定质量标准，乙方担当工程总造价1%的`违约金责任。

6.2因乙方缘由工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方担当全部违约责任。

6.3经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方担当拆除和重新施工的费用，并按不合格部分工程造价的5%担当违约金。

七、双方责权

7.1甲方供应当工程所需建筑材料及产品。

7.2甲方应刚好对工程进度进行审核，对工程进度款应根据协议约定刚好拨付。

7.3甲方指定现场施工用水、施工用电。

7.4乙方应根据本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工，严格根据协议工期完工。

7.5甲方有权对现场工程材料的运用进行检查和监督，乙方必需听取甲方的看法并刚好订正。乙方不得把不符合标准的材料用于本工程，否则由此造成的后果及经济损失均由乙方担当。

7.6乙方必需留意地下管道及电缆等设施设备。如有遭损坏，后果均由乙方负责。

八、平安施工

8.1工程平安要求达到《JGJ59-99建筑施工平安检查标准》合格标准，无重大平安事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大平安事故的，由乙方担当事故所产生的全部责任。

8.2乙方应遵守建设工程平安生产、文明施工的有关管理规定，严格按平安、文明标准组织施工。

8.3乙方必需遵守国家和当地政府有关职工健康平安、环境管理及爱护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。

8.4乙方必需遵守甲方平安管理的相关制度，听从甲方统一管理，并随时接受甲方平安检查人员实施的监督检查。

8.5乙方实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，因乙方平安措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部担当。

8.6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小平安事故由乙方负责。

九、工程款支付

自本协议签订后，工程施工至主体一层盖板完毕后，甲方支付给乙方工程进度款1万元；工程主体封顶，再支付给乙方工程进度款1万元；工程施工至装饰阶段50%，再支付给乙方工程进度款1万元；至工程全部竣工，阅历收合格后，甲乙双方共同收方确认，结算本工程总款，并一次性支付剩余工程款给乙方。

本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，双方签字盖章后生效。

其它补充条款：

甲方：乙方：

电话：身份证号：

电话：

年月日年月日

建房协议书5

甲方：姓名xxxxxxxxxxxx性别xxxxxxxxxxxx年龄xxxxxxxxxxxx民族xxxxxxxxxxxx电话

住址：xxxxxxxxxxxx

乙方：姓名xxxxxxxxxxxx性别xxxxxxxxxxxx年龄xxxxxxxxxxxx民族xxxxxxxxxxxx电话

住址：xxxxxxxxxxxx

甲方因孩子即将结婚需建新居，由于甲方原宅基地向阳度的缘由须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。

1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北米，南米，西米(详见后附示意图)。

2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。

3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分全部权恒久归属乙方、运用权恒久归属甲方。

4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方拆除该建房。

5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。

6、此协议电脑打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。

7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。

甲方：(签字盖章)

乙方：(签字盖章)

中人：(签字盖章)

建房协议书6

发包人：______承包人：______

依据中华人民共和国（合同法）及有关法律、法规、规章结合本工程实际状况。甲、乙双方就本工程建设施工事项，协商。一样订立协议：

一、工程名称：自住楼。

工程地址：（郫县红光仪隆巷72号）

工程内容：原有四楼加修一间楼房和六楼整修一层轻型瓦房。每间内设一个卫生间，另外四个房间加厨房及旧推拉门，六楼屋顶由甲方完成，六楼通道增加厨房一个，并安装推拉门计1000元，承包单价定为每平方（400元）盖板五楼的面积计（500元每平方米）。

二、工程的`材料及做法：

全部墙体必需满倒圈梁（注：厕所及厨房中间一根非承重墙不到圈梁，并用多孔砖，楼板为旧板，每个厕所及厨房必需做炳伦防水并安墙砖高度定为1.8米，地砖为一般型，室内地砖为600×600（标准和原五楼一样和相仿）标间的每个厕所门及房门定价为100元，如超出由甲方补差，窗户定为塑钢。价格也在每平方100元，内墙腻子刮白，含厕所未贴墙砖部分，外墙全部打底抹灰，包括盖瓦部分，正面墙体粘小方块砖和原来一样。

三、水电工程：

水电部分全由乙方负责，事项有冷水管、水龙头定为塑料龙头，每个房内两个插座和开关为三个，并安装光纤，电线主线为六平方（大厂产）插座为2.5平方，灯线为1.5平方。每间设一个洗手池，厨房并修一层灶柜台。

四、承包方式

甲方在施工过程中平安方面全部托付给乙方，在施工过程中如出现平安问题全全由乙方负责。如高空掉物砸坏汽车及人修建中出现人生损害都与甲方无关。一切后果由乙方担当，并且要包工、包料、包质量，甲方有权利监督工程的全过程；甲方帮助底楼汽车及行人在平安位置。

五、工程款支付方式：

乙方进场，甲方先支付两万元，其它部分依据工程进度支付85%。工程结束一个月内付清工程款的全部。

六、改建及拆除部分工程：六楼部分正面如退面积，按不退面积满算平方米。

拆除及建渣清理计20xx元。

粘梯步地砖，100元每平方米，室内粘地砖为60元每平方（只包括炮楼）厕所水管通下面厕所的接口，每个计500元。并且要复原楼，生活费、烟费及五楼吊楼板费用先计1500元。

未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

七、甲方供应施工用水、电及堆场，和政府干预所造成的经济损失全部由甲方负责补给乙方。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。如双方同意后，签字生效。

甲方：______乙方：______

______年______月______日

建房协议书7

甲方：_________（发包方）

乙方：_________（承包方）

一、承包方式：

大保方式，甲方担当给乙方平房建筑工程，价格正房及西厢房每平米1200元，南房每平米1000元，最终按实际建筑地基面积计算。（出檐30公分内不收钱超出30公分按单价计算）

二、建房基础与结构

1、正房及西厢房基础60公分，有地梁、圈梁、每主阶段墙有组合柱，结构组成外墙37墙，内墙24墙，内外墙抹灰前脸贴砖，地圈梁金为12，上前梁钢筋顶筋14低筋16螺纹，套子为成品，间距为200mm，顶筋主筋10副筋8，间距为15*15.地梁250×370，全部钢筋为非标，柱子筋14螺纹四根砖包柱，砌墙抹灰水泥为325#，柱子圈梁水泥为425#水泥（全部水泥润塔牌），正房房高过后令居前檐10公分，箱房正负零低于正房45公分，上平3.2米，顶为单层筋扣筋25公分1个，钢筋为8-10，顶子楼面混凝土中间15公分，沿子10公分厚，8层一压墙筋2根6个螺纹。

2、南房有地梁，无圈梁及组合柱。

土方由甲方自己供应。拆旧归乙方。

三、建房材料;

门3个450/个，地转为60×60，每片13元1片，80x80,25元/片，外门窗180/平米，无电料，负责下线管线盒，上下水负责出地面，厨房，卫生间，墙砖15每平米。

四、平安责任：

乙方严格要求工人要平安施工，工程要保质保量按期完工，施工期间出现工伤事故与甲方无关，由乙方负责。

五、甲方供应：

水、电、路三通和施工场地，按期付款，不按期付款乙方可以随时停工，误工费由甲方负责，如出现质量问题，甲方刚好告知乙方，双方协商解决，过后不再提。

六、付款方式：

1、打完地梁付总工程款30%

2、大墙砌完后付30%

4、打完顶付20%

5、内外墙完工后付10%、

6、竣工后付清全部余款

本协议从签字之日起生效，甲乙双方各持一份，要自觉遵守。

甲方:_________乙方：_________

20__年__月__日

建房协议书8

甲方：

乙方：

甲方由民用住宅楼一幢，土建工程由乙方承包，采纳包工不包料。

1、开工前甲方应把水电提给施工方，现场由乙方施工。

2、修建队所用一切工具，由甲方看管，如有丢失，甲方应按原价包赔损失。

3、施工平安工人在施工中出现工伤或事故，甲方不担责任。

4、施工范围，旧房翻新，不打地梁，砖混结构，房高三层圈梁四道，外粉水泥拉毛压光，内粉砂灰罩白，钢性层面。

5、施工要求修建队应按甲方要求进行施工，甲方对质量有不满足地方刚好提出，乙方刚好修改，使甲方满足，完工后架子拆除以后再提出，乙方不担当责任。

6、付款方式，经双方协商，每平方米165元地圈梁打完后，甲方应付款20%，一层楼板上完付款10%，二层楼板上完付款10%，三层楼板上完付款10%，炮楼女儿墙完工付10%总造价60%，外粉结束再付10%，内粉结束付15%，顶打完付5%，地平地板砖一层、二层、三层、厨房、卫生间、工程结束全部付清，修补甲方备料乙方出工，乙方不听劝阻，后果自负。

7、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效律，签字后生效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

年月日

建房协议书9

甲方：邓丽强、张惠群

乙方：卢光剑、覃莲芝

经甲乙双方多次协商，要求如下：

一、甲方将万秀村6队185号私有鱼塘，面积，供应给乙方全权运用，乙方出资给甲方旧房地面积，起一栋5层单间配套楼房，每层5间，安装水电，铺地板砖，墙刮双飞粉，建筑材料必需合格，安装铁门。

二、甲方必需帮助乙方做好建房工作，如有什么纠纷，由甲方出面解决。

三、甲方供应给乙方的用地如被征用，补偿费由乙方全权拥有。

四、乙方自签约之日起须出两万元人民币保证金给甲方，房子建成后，甲方如数退还乙方。

五、建房时间自签约之日起一个月内动工，不得拖延。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：xx

乙方：xx

身份证号：xxxxxxxxxxxx

身份证号：xxxxxxxxxxxx

20xx年xx月xx日

建房协议书10

甲方：________，_____族，_____年_____月_____日诞生，身份证号码：________________，住址：_______________，联系电话：_________________。

乙方：_________，_____族，_____年_____月_____日诞生，身份证号码：________________，住址：_______________，联系电话：________________。

甲、乙方系兄弟关系，父辈留有旧房一处，虽单独登记在甲方名下，但实为双方共有，现双方拟重建该房屋，就权属分割及建设费用分摊事宜在同等协商一样的基础上依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国物权法》等相关法律规定订立本协议，以资信守。

一、现房屋权属状况

现有位于房屋一处(四至：___________，建筑面积，土地证号：________________号，房屋结构：___________)系______遗产，为甲乙双方共有之财产，确权时单独登记于甲方名下，不影响该房屋的实际权属状况。

二、房屋重建出资

1、甲、乙双方商定对该房屋进行重建，新建房屋共______层，拟建筑面积______㎡，房屋结构：___________。

2、房屋重建预料花费______元(大写：___________元整)，甲方出资______元，占比：___________;乙方出资______元，占比：___________;

3、重建费用如超出预算的，超出部分仍按前项比例进行分摊。

三、重建后权属分割

1、重建完毕后房屋采纳区分全部权方式，专有部分分属甲、乙两方，公共部分为双方依出资比例按份共有。

2、重建后房屋共四层。详细的，第一层三间房中甲方分得两间，乙方分得一间;其次、三、四层由甲方分得两层，乙方分得一层;楼顶设有单独房间的，甲方分得两间，乙方分得一间。

3、前项房间、楼层的'确定由双方以抽签方式确定。

4、重建后不属于本条所称专有部分的的房间、楼道及其它具备利用价值的空间均属共有部分。

四、权利义务

1、甲、乙方对各自专有部共享有完全的运用、处分、收益的权利，另一方不得进行干涉。

2、行使前项专有部分权利应以不危及房屋平安，不损害另一方对其专有部分的正常运用为前提。

3、双方对房屋专有部分以外的共有部分，享有权利，担当义务;不得以放弃权利不履行义务。

4、鉴于目前房屋登记在甲方名下，甲方理解并同意，在任何时候乙方均有权要求变更房屋产权登记状况，使得乙方依本协议享有的产权份额记载于不动产权属登记簿。在此之前甲方不得依据登记状况对属于乙方的份额进行侵占、破坏、转卖、出租、出借、抵押及赠与并确保不因其它利害关系人的主见而使乙方依据本协议享有的权益遭遇损害，否则应当担当赔偿责任。

五、其它

1、双方确认,在签订本协议时冷静而理性,并一样确认上述约定是公允、有效的，并征求了中国XX的看法，完全理解签署本协议的法律意义。

2、本协议签署后双方应切实履行，如一方违约的除应当接着履行以外，还应当向守约一方担当给付______万元的违约责任。

3、本协议中属于甲方的份额，甲方可另行分割给其子女，因分割而获得房产份额的一方或多方仍应遵守本协议的约定。

4、就履行中产生的任何争议，都应由双方通过友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向当地人民法院提起诉讼。

5、本协议双方签字、捺印后生效，一式二份，双方各执一份，每份均具有同等法律效力。

6、其它：___________。

(以下无正文)

甲方：___________乙方：___________

______年______月______日______年______月______日

建房协议书11

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

经甲、乙双方协定和诚恳信用原则，就本建设工程施工事项甲、乙双方达成以下协议，特订立本合同，望双方共同遵守执行。

一、承包方式：甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方修建，按实际施工建筑面积以每平方米壹佰叁拾捌元整(138元/㎡)计价。坡屋面和阳台依据国家建筑面积计算规则按半价计算，即每平方米陆拾玖元整(69元/㎡)。

二、工程内容：工程施工内容为基础、主体、屋面和内外装饰。基础为1米深条形基础，超深部分按每立方米陆拾伍元(65元/m)元计价。一层门面层高净空4米，二层和三层层高净空3米。楼梯施工至顶。内墙为水泥砂浆打底，石灰膏上白，地坪为一般清光，卫生间墙砖、室内地板砖、楼梯扶手由乙方自行粘贴，外墙前面贴砖、背面和两侧清光。

三、在基础开挖完成和每层梁、板布筋均由甲方组织有关人员进行质量监督和验收。如因乙方缘由造成返工，材料由乙方负责。

四、乙方负责施工期间的`平安生产责任，从工程开工到工程竣工验收合格为止，所发生的一切平安事故均由乙方全部负责，与甲方无关。

五、化粪池容量为立方米，详细位置和尺寸由甲方指定。

六、付款方式：

1、基础施工完成后支付5000元;

2、每层封顶后各支付15000元;

3、内墙粉刷过半支付5000元。

工程完工后一个月内验收，验收合格后10天内结算付清余款，并扣除3000元保修金，保修金在竣工验收合格起满一年内付清。

七、保修范围和期限：屋面防渗和装修保修两年，其他保修按国家相关保修条例执行。

八、工程工期：

1、开工日期：年月日

2、竣工日期：年月日

八、工程结束后，乙方负责把周边及室内全部建筑垃圾清运干净。

九、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。

十、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。此合同自签字之日起生效，保修期满后实效。

甲方：

乙方：

二〇xx年月日

建房协议书12

甲方住址：身份证号码：

乙方：住址：身份证号码：电话：

丙方：住址：身份证号码：电话：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙方作为集体土地运用权人与出资人丙方合作兴建住宅楼。甲、乙、丙各方遵循自愿、同等、互利的原则，经各方同等、友好协商，确定由丙方出资在甲、乙双方的原宅基地上新建住房房，现对拟建设工程的合作方式、双方责任及利益安排等相关事项订立协议，以资甲、乙、丙三方共同严格遵守。为明确各方权利义务，现达成协议内容如下：

一、宅基地基本状况

1、甲、乙双方全部土地位于东至南至西至北该宅基地面积平方米，建筑面积平方米。

2、该宅基地的地上附着物有

二、土地的其他权利状况

甲、乙方确认宅基地运用权及地上附着物是其合法拥有，不存在抵押，查封、第三人主见权利等产权瑕疵。

三、出资形式及期限

因甲、乙双方无建房资金，为了保障建房项目顺当进行，丙方同意建房款全部由丙方先行垫付出资。出资金额为肆拾万元(￥400000元)。

在甲、乙双方办好建房相关手续，并拆除宅基地上建筑物，“三通一平”后，具备建设的相关条件时，丙方先期出资十万元，此后，依据建设工程进展状况，丙方再行分期出资。

四、权利义务

1、丙方垫付的肆拾万元建房款，为丙方出借给甲、乙双方的借款。甲、乙方均同意并确认由其各自担当借款贰拾万元(￥200000元)。

2、甲、乙方保证每年12月31日前各自向丙方至少偿付各自借款贰万元(￥200000元)。还款期限共计10年。

3、甲、乙、丙三方同意以甲、乙双方的名义建房。由甲、乙双方负责办理相关报建手续、审查资质、组织施工，协调和处理有关主管部门和相邻关系。

4、丙方不担当甲方以该宅基地担保、抵押、质押、转让、继承所产生的任何债权、债务。

5、由于违反规划被相关部门拆除的，应由甲、乙双方自行担当全部责任。

6、甲、乙双方应实行相关平安保障措施，确保工程建设人身、财产平安，如遇人身、财产损害导致的赔偿责任，均由甲、乙双方自行担当责任，丙方不担当任何责任。

五、产权归属

1、房屋建成后，甲、乙、丙三方各安排400平方米的住房一套。

2、甲、乙双方将宅基地及地上附着物用于建房后，甲、乙方及其继承人不得再对已安排给丙方的房屋及宅基地行使任何权利。

3、甲、乙方保证丙方在此宅基地上住房的居住权，丙方对该已安排的住房有完全的`支配权、处分权并完全享有出租收益权，甲、乙双方应保证丙方出租权的正常行使，如由于甲、乙双方缘由，造成收益损失，由其担当相关损失。

4、向乙方追讨居住权或阻碍乙方正常生活居住可享受与其他同村村民的待遇，可正常运用道路、居民用水、用电等，但运用费用由各自负

5、甲、乙双方保证，与丙的方合作建设协议，已取得全部家庭成员的同意。房屋建成、交付丙方后，丙方对其因出资而分得的房屋依法享有包括但不限于运用权、转让权、出租权、获得拆迁补偿权、继承权及其他收益权等全部权利。对于因甲、乙双方违反本协议第六条其次款而获得全部权的房屋也依法完全享有前述的全部权利。

六、补偿条款

房屋建成后，遇政府或其他单位、企业，征收、征用该地块，以致房屋需拆迁、搬迁的，甲、乙双方有义务帮助丙方取得土地的补偿与收益。如获相应面积的实物房屋补偿，则由甲、乙、丙三方按补偿面积平均安排住房。;如获货币补偿，应除去土地增值的因素，按甲、乙双方未向丙方还款数额占出资款的比例分别计算补偿款。本补偿方式、方案，经双方议定，不得反悔，甲方及全部家庭成员不得再另行提出异议。

甲、乙丙各方在内部装修时，不得擅自加、改、扩大住宅面积，不得危及房屋主体结构，不得对丙方的正常运用造成不利影响。造成其他人损失的，应当予以赔偿。

七、违约责任

1、在本合同生效后，甲、乙方中任何一方单方面解除合同的，视为甲、乙方均构成根本性违约。甲、乙双方应返还乙方的出资款项并按已出资额的10%向丙方支付违约金。假如造成乙方其他经济损失，还须赔偿因违约造成乙方的一切经济损失。

2、在合同执行过程中，由于甲、乙双方的缘由，造成工程中途停止，无法达到合同目的时，甲、乙双方应清偿丙方已出资的建房款，并担当出资款5%的违约金。

3、由于甲、乙各方未能按本协议第四条第一款之义务履行还款义务，本协议之合作建房的全部权全部归丙方全部。丙方有权对该房屋进行处置。

八不行抗力

假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。不行抗力事务或其影响终止或消退后，双方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。

如遇自然灾难导致房产灭失的风险由甲、乙双方担当，对已垫付的款项，由甲乙双方负责偿还。

本协议未尽事宜，甲、乙、丙各方协商解决。

本协议甲、乙、丙三方签字后即产生法律效力。

本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份具有同等的法律效力。

甲方：乙方：丙方：

二〇一三年月日二〇一三年月日二〇一三年月日

建房协议书13

甲方：

身份证号：

乙方：

身份证号：

鉴于：

1、甲乙双方系兄妹关系，为的子女。现名下有编号为____的宅基地一处。为改善居住条件，并为基督教会供应活动场地，甲乙双方在征得同意的状况下，协商确定在该宅基地上新建住宅。

2、该宅基地的面积是：平方米；土地运用权年限自___年___月___日至___年___月___日止、宅基地运用权证（或用地红线图）编号为____。

为明确各自的权利义务，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，签订本合作建房合同。

第一条合作建房

1、甲乙双方共同供应其享有继承权的上述宅基地用于建房；

2、乙方按本合同其次条的约定筹集并供应建房资金；

3、双方合作建立_____层的住宅楼，建筑面积平方米，并按本合同第五条的约定进行产权分成；

4、该住宅楼的用途为：一层用于基督教聚会、议事及举办活动，二层用于甲方和乙方自住。

其次条建房资金

建房资金预料为人民币__________元，全部由乙方供应，实际建筑成本高于或低于该预料数额的部分由乙方担当和享有。

建房资金指本合同生效后至房屋阅历收合格时止所需的一切成本、费用。

第三条报批手续

除按规定应由双方共同办理的报批手续外，包括本合同在内的全部报批手续均由乙方负责办理，但甲方有义务帮助乙方办理报批手续，包括毫不拖延地供应甲方持有的所需材料。

第四条设计、建筑

工程设计和建筑的施工监督由乙方负责，但按本合同第五条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可实施。

第五条产权分成

全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成：

1、甲方拥有____层____号房屋的产权，建筑面积270平方米；

2、甲方承诺，不以任何理由对该房屋的其他部分主见产权；

3、乙方拥有房屋其余部分的产权。

第六条占地补偿的`处理

1、若房屋未修建之前，该宅基地被征收或征用，甲乙双方平均安排征地补偿款。

2、若房屋在建筑过程中，该宅基地被征收或征用，乙方在从补偿款中扣除其已投入的建筑成本后，甲乙双方平均安排征地补偿款。

3、若房屋在建成投入运用后，该宅基地被征收或征用的，甲乙双方根据各自拥有的房屋产权面积确定补偿款安排比例。

第七条违约责任

以上条款对甲乙双方均有约束力，任何一方不得违约。若一方违约的，应赔偿对方违约金20万元，若违约金不足以弥补对方损失的，应在违约金之外赔偿对方的实际损失。

第八条争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交市仲裁委员会，根据申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁

决是终局的，对双方均有约束力。

第九条合同生效

本合同自双方签字之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方：_______________________

乙方：_______________________

日期：_______________

地点：_______________

建房协议书14

甲方：____________

乙方：____________

甲乙双方就位于________的一处农村房屋的买卖事项，依据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、同等协商，自愿达成如下一样协议;

一、本合同双方当事人均为________市_______街道___________村__________组团体成员。

二、房屋情景：

本合同项下的房屋位于_____市_____街道，相邻为________，建筑面积________，北屋________，东屋________，西屋________，南屋________，院落面积为________，房屋登记在________名下或宅地基运用权证登记在________名下。

三、该交易房屋由甲方全额出资建立，运用的土地为______村_____组团体土地，并征得其他村民和村团体同意，能够长期占有、运用。

四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：

1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利;

2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;

3、如甲方违反