2023年建设工程施工协议书篇

2023年建设工程施工协议书篇建设工程施工协议书1

甲方：(以下简称甲方)

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚恳守信、互惠互利、公允、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。

四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。

五、承包方式：包工包料、包质量、包平安、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需达到合格标准。

九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准：

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价：执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算；

5、规费双方按规定各自缴纳，双方主动做工作力争享受最实惠政策。

6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙

方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑运用。十一、付款办式：

1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还

1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、详细事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。

2、负责三通一平，供应材料堆放场地。

3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务

1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度安排。

2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

8、乙方必需参与公开竞标，同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任

（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

（2）乙方如因自身实力缘由，无法担当施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再支配其他公司接替施工。

（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：地址：地址：

年月日

建设工程施工协议书2

发包单位（简称甲方）：

承包单位（简称乙方）：

依据《中华人民共和国平安生产法》（以下简称《平安生产法》）、《中华人民共和国环境爱护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着“平安第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一样看法，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。

一、甲方的责任、权利和义务

1、甲方有权对乙方的平安生产资质（平安生产许可证）、健康平安环境业绩、设备设施平安状况、人员上岗资格等进行审查。

2、甲方应供应本单位管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的平安环保状况进行监督检查，有权责成乙方对发觉的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关平安环保规章制度，履行各自的平安环保责任。

二、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守《平安生产法》及××公司的相关制度、法律、法规和行业标准的规定。

2、乙方应依据《平安生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以平安生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中实行。

3、乙方必需持有政府部门核发的有效平安生产许可证。

4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合平安环保要求的设备设施，保证合格的平安环保生产条件。

5、乙方应配置符合平安环保要求的人员进行施工作业，组织全部施工人员进行平安环保培训，特别工种必需确保100％持证上岗。

6、乙方应按国家有关法规为参加项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方平安环保规章制度和相关规程。

8、乙方有义务定期向甲方汇报平安环保状况，接受甲方的平安环保监督检查。

三、生产组织与协调

1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业起先前应成立平安环保领导小组，明确项目平安环保管理人员及职责，确保平安环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并依据识别评估结果，制定风险削减和限制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

3、乙方在开工前应组织或托付地方政府对参加项目施工的人员进行培训教化，电气焊工、电工、起重工等特别工种必需持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参加项目施工人员满意平安环保要求。

4、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必需经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入运用。

5、乙方对施工过程中的危急作业必需进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必需严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。

7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

8、乙方在施工作业过程中，必需对本单位平安环保状况进行常常性检查，刚好整改事故隐患。

9、乙方在购置、运用、运输、贮存与施工作业有关的危急化学品、民爆物品等危急物品时，必需按规定到地方政府办理审批手续。

10、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

四、其它补充条款（依据实际状况补充制定）

1、建筑装饰工程施工合同中第8条8.2条款中增加乙方在施工期间还应严格遵守××公司的相关制度、法律法规。

2、建筑装饰工程施工合同中第8条8.4条款中由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失和平安事故责任。

3、建筑装饰工程施工合同中第8条8.3条款取消。

五、事故处理

工程项目施工过程中发生事故时，总包方应马上向本单位主管部门报告，并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

六、违约责任

1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方担当责任。

2、由于乙方缘由引发事故导致甲方或第三方人员损害、经济损失时，由乙方担当全部责任。

七、其它

1、本协议争议解决方法与承包合同争议解决方法相同。

2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违反的，按有关法规或规定执行。

4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

发包单位（盖章）：承包单位：（章）

法定代表人或法定代表人或

托付代理人（签字）：托付代理人（签字）：

签订时间：年月日

建设工程施工协议书3

甲方：(以下简称甲方)

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》

等相关法律、法规，本着诚恳守信、互惠互利、公允、公正的原则，

经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

一、工程名称：东方鼎臣广场

二、工程地点：上分线以东、发展大道以北

三、工程结构：框剪结构

总建筑面积约约6万平方米。

四、进场时间：

定于

五、承包方式：包工包料、包质量、包平安、包工期（图纸以内的全部

内容）本工程不得分包、转包。

六、承包内容：

工程。

七、施工工期：

自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

八、工程质量：

执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必需达到合格标准。

九、工程造价：本工程投资额约贰亿元人民币。

十、结算方式和计价标准：

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。

2、预算以甲方供应的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据

实结算。

3、工人工资单价：执行元/工日。

4、施工措施费按取费标准的%计算；

5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

6、乙方材料运用经甲方认可质量的前提下，优先考虑运用。十一、付款办式：

1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工起先计算，完成每个月工程量的总价支付其%。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还

1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证

金万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、详细事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责刚好签证。

2、负责三通一平，供应材料堆放场地。

3、按乙方供应的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间协作乙方主动协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务

1、参加图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度安排。

2、按甲方供应的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种平安操作规程，防火、防盗，确保平安文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种平安质量事故均由乙方负责，并担当一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料，在进场前必需经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

8、乙方应无条件听从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

9、乙方应无条件听从现场有关部门和职能人员的监督管理

10、施工期间发生冲突，应刚好向现场负责人汇报，寻求商议解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事务，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发觉时每次罚款贰仟元，罚

金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予担当任何责任。

11、主动协作项目部工作，做好上传下达，刚好签订各级平安责任书，层层落实平安生产责任制。

12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地担心排住宿。如遇特别状况必需由项目部批准许可，并由本人做好家属的平安教化工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方担当责任。

13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反平安管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方担当责任。

14、在施工中应做到细心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人损害或自身受到损害，均应由乙方担当全部责任。

15、夏天燥热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。

16、施工人员一律要参与人身保险，甲方担当30%，乙方担当70%。十五、违约责任

（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。

建设工程施工协议书4

建设方：

总包方：

分包方：

为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一样，订立本协议。

一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。

二、承包范围：无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。

三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，待保修期满后14个日历天内支付。

四、建设方责任

1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2.负责刚好向分包方支付工程进度款及尾款。

五、总包方的工作

1.负责对分包单位进场后的现场平安文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、协作、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2.负责现场临时水电的统一管理。

3.在不阻碍承包人优先运用的前提下，合理支配分包人运用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

六、分包方的工作

1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

2.对工程进度、质量、平安、环保文明施工等担当全部责任。

3.遵守总包方施工现场各项管理制度，听从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。

4.刚好向建设方、总包方供应工程进度安排及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5.自行组织和协作与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，供应满意专项验收要求的全部技术资料。

6.严格根据施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8.负责对已完工程的成品爱护工作，根据国家的相关规定对工程质量负责。

9.根据规范及无锡市档案馆要求刚好填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所须要的资料)刚好、完整的供应给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、牢靠性负责。

七、工程质量

1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方担当干脆责任。

2.任何由于分包方的材料运用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应担当全部责任。

八、违约责任

1.分包单位不协作总包管理，不听从总包方现场的领导造成的后果自行担当。

2.造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应根据损坏的实际损失如数进行赔偿。

3.供应总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

九、其他

本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下：

建设方(签章)：法人代表(或授权托付人)：

总包方(签章)：法人代表(或授权托付人)：

分包方(签章)：法人代表(或授权托付人)：

签署时间：年月日

建设工程施工协议书5

甲方：______________

乙方：______________

一、工程名称：_____________________。

二、工程内容及工程量：_______________。

三、工程总造价：大写（￥__________________元）

四、工程质量标准：乙方应按甲方供应的_________施工设计图纸进行施工，施工必需符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。

五、约定施工工期：______年___月___日______年___月___日

六、工程款结算方式：甲方根据工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）

七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。

八、甲乙双方责任：甲方供应施工设计图，乙方应在开工前细致核对甲方供应的全部施工图纸。如发觉施工图存在偏差或问题，应刚好与甲方取得联系，说明权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境爱护措施，促进和谐社会发展，履行平安生产职责，建立健全施工平安管理体系。施工中若出现的任何平安问题，均由乙方负责。

九、质保期（一年）此工程质保期______年：______年___月___日均由乙方负责。

十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方（公章）_________

乙方（公章）_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建设工程施工协议书6

具保证人：

依据xx工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。

第一条、保证事由

由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司供应以下担保保证。

其次条、保证内容

1、税、费：

a、建筑经营税，城市建设维护税，教化附加费，所得税，印花税等;

b、按国家规定施工企业应缴纳的规费;

c、按>规定向分公司上缴的管理费;

d、民工工资支付、材料费支付;

e、债务偿还。

2、质量、平安、文明施工、工期、违约：

a、因发生平安责任事故所产生的全部费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规惩罚全部费用等;

b、因出现质量事故而发生的返工整改费用;因工期延误发生的违约损失;因文明施工达不到要求被惩罚造成的损失和费用。

3、债务：

拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程(项目专用章、项目工程技术专用章)或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。

第三条、保证责任

1、对其次条所例条款内容，由保证人担当民事责任和经济偿付;

2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿;

3、假如保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿;

4、假如保证人不主动主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的托付代理人干脆用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。

第四条、保证方式(可选一种或二种)

1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元;工程总价的xx%。

2、保证人自愿供应以下资产担保物，抵押担保物列后：

第五条、抵押担保保证权的实现

凡是因本保证书其次条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的托付人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿;

2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人全部，不足部分，由保证人接着清偿;

第六条、抵押物返还

1、假如保证人保质量，保工期，保平安，按约定完成施工任务;且没有留下债务，保证人供应的抵押物如数归还给保证人，担保责任消逝。

2、抵押物返还的程序是：

(1)工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续.

(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，假如未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。

(3)保证人接收所返还的抵押物时，必需如数归还原始收据。

第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。

第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同，为工程合同的组成部分。

保证人(单位)：

代表：

代表人身份证号码：

年月日

建设工程施工协议书7

发包方：鹿邑涡之阳府邸（以下简称发包方）

承包方：（以下简称承包方）

为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际状况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。

一、工程概况:

1、工程名称：鹿邑涡之阳府邸

2、工程地点：

3、施工工期：放线后起先挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共天；其中正负零以下天，正负零以上标准层每层天，屋面层天，大清包总工期为。（注：总承包合同工期为日历天。开工日期：xx年月日，竣工日期：20年月日）

4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到基础、主体合同结构标准。

5、平安目标：依据平安文明施工有关标准规定施工，按平安文明施工标准要求组织施工队伍。

二、承包方式：主体劳务大清包

三、工程承包内容：

1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。全部用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必需达到合格的要求。

2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。

3、协作其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。

4、按规范规定应考虑的施工脚手架、平安围栏，平安通道，工程周边或空间平安防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的平安标记的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际状况由发承包双方协调处理）。

5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的平安文明施工管理工作，必需保证施工现场的整齐、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。

6、发包方现场合理工作指令。

7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人担当。

8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的解除。

9、人防防护门、地下室侧墙防水爱护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。

四、承包范围及内内容

1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水爱护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。

2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包平安、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。

五、施工工期

1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络安排为准。天数为日历天（发包缘由造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方担当相关费用）。

2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必需在发包指令时间（非承包缘由除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必需在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。

3、为确保工期，承包方必需配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。假如承包方不能满意工程的施工须要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件担当。

4、遇到下列状况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：

①重大设计变更（指设计功能变更等）；

②不行抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；

③发包方同意顺延工期的其他状况，承包方在上述状况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。

六、工期、质量、平安与验收

1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应赐予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。

2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。

3、如该工程施工过程中发生平安事故，造成人员损害及财产损失的，发承包双方各自担当自己的人员及财产损失，不担当对方的人员及财产损失。

4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格（以质检部门评定的等级为准）。

5、承包方在施工期间应仔细根据施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查供应便利条件，并根据发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方担当（不属于承包方责任的由责任方担当）。

6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。

7、隐藏工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐藏和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参与。验收合格后方可进行隐藏和接着施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。

8、当主体工程施工至肯定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工起先前，必需由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必需在发包方指令时间内刚好修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。

9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐藏或接着施工。

10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。

11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并担当整改费用（承包方缘由造成）。

七、工程款支付、单价及结算方式

1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必需保证工人工资的按时支付，必需保证施工期间工人的各项平安防护和福利待遇符合要求。

2、结算单价：按建筑面积每平方元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动爱护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计算规则（xx年版）》为准计算。本工程建筑面积约为：平方，总价为：元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。

本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时支配的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按元/工日。

承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。

3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。

4、付款方法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款80%支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后10日内支付至总价的90%支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。

5、因承包方缘由造成业主对发包方的罚款由承包方担当，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。

6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据

八、双方责任

1、发包方责任

1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的平安、质量、法律、法规等学问教化，负责施工组织、技术、质量、平安等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。

2）负责组织图纸会审,工程验收供应施工图纸及有关施工方面的技术参数.

3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。

4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。

5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级爱护，一机一闸一爱护，承包方严格按平安操作规程接入。

6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、平安、文明施工等方面的工作，承包方应赐予主动协作和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。

7）因发包方缘由造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。

8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业安排。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。

9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、平安监督和检查；负责工程的竣工验收。

10）发包方担当施工用水电费，无故奢侈由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。

2、承包方责任：

1）对发包方供应的'材料发包方负责验收、检测、试验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料安排管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理托付书，以便统一负责材料安排和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行担当。

2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必需有跟班总负责人，以便现场总协调管理。

3）施工过程中的测量放线工作、标高限制工作、质量限制、进度限制、平安文明管理等均由承包人负责，且必需满意发包方的要求。

九、合同的解除

具有下列状况之一的，发包方可解除合同：

1、承包方在施工过程中，发觉不符合施工规范要求的。

2、承包方违反合同约定或不履行合同的。

3、承包方不听从发包方正确的管理和支配，不能保证施工平安、质量、施工进度无视施工纪律的。

4、承包方严峻违反发包方的规章制度和劳动纪律的。

5、承包方无视平安操作规定、平安防护不到位，存在较大平安隐患，拒不整改者。

具有下列之一的，承包方可解除合同

1、发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵扰承包方合法权益的。

2、发包方无视平安防护措施，劳动平安防护措施，劳动平安卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严峻危害乙方人员人身平安和健康的。

以上任何一方解除合同时，必需提前七天通知对方。

十、平安文明施工

1、承包方应向发包方供应有关平安生产的管理规程及有关资格证，包括：

☆平安生产操作规程

☆特种作业人员操作许可证

☆危急设备、危急作业操作管理规定

2、承包方对所负责施工区域内的平安生产管负全过程管理责任。

3、由发包方供应的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应仔细验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在运用过程中因材料质量缘由导致事故发生，均有责任方担当相应责任和费用。

4、承包方进场后，应刚好建立平安保证体系，明确平安主管人员，并接受发包方的管理和监督。

5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业状况进行惩罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必需全额从工程款中扣除。

7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展平安达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。

8、承包方全部进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权赐予惩罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。

9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则肃穆处理，并有责任方担当费用。

10、承包方必需建立班前五分钟平安交底、检查等平安活动制度，并按时填写平安活动记录。

11、承包方应按国家及省市平安条例规定组织施工，防止一切平安事故发生，因承包方缘由发生的一切伤亡事故均有承包方担当费用，发包方不担当任何责任及费用。

12、承包方对所负责的施工区域内的平安生产负全过程管理责任。

13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《平安文明施工责任合同》执行。平安生产、文明施工及各项协作达不到发包方要求的，必需马上停工订正至合格。

14、平安防护细则：

1、临边防护：仔细做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采纳50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平平安网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间须要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够平安关闭；施工通道口需按要求搭设平安通道，并悬挂平安警示标记；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，其次道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。

2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置，防护网均需采纳阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点选购 者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。

3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。

4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂平安操作规程及平安操作警示标记。

5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。

6、施工现场需保持整齐有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。

十一、约定的其它事项

1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事务，承发包双方应主动协调处理。事态严峻违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。

2、本合同履行过程中，因工程施工须要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

3、假如施工中承包方不协作发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。

4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行担当解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方担当。

5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：

施工队长一名，姓名：工作职责：。

水电班组组长，姓名：工作职责：。

钢筋班组组长，姓名：工作职责：。

木工班组组长，姓名：工作职责：。

泥工班组组长，姓名：工作职责：。

以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于５天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。

6、由于发包方缘由造成施工连续停工15天以内发包方不担当任何费用，超过15天发包方担当超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%

十三、附则

1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。

2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。

3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。

发包方代表：承包方代表：

日期：xx年月日日期：xx年月日

开户行：

账号：

建设工程施工协议书8

总包单位（以下简称甲方）：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

劳务分包单位（以下简称乙方）：

工程名称：

为了加强建设工程施工现场平安生产的管理，保障建设工程顺当进行，促进平安生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国平安法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程平安生产管理条例》、《乌鲁木齐市平安生产目标责任管理方法》等的有关规定，双方本着同等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中生产平安。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、严格贯彻执行国家、自治区、市、公司等有关行业部门的法律法规及条例，驾驭平安动态。对上级相关平安工作的批示、吩咐和规定等刚好向乙方传达，并对落实状况进行监督检查。

2、由甲方主管平安人员向乙方人员进行入场平安教化，必要时进行平安培训，乙方应刚好进行班组平安教化，提高自我爱护意识和防范措施，让每个工人在教化记录上签字。

3、甲方对施工现场的平安生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、惩罚及监督教化、培训等相关详细活动事项。

4、有权对乙方作业过程中出现的平安问题进行指责、教化并督促乙方进行整改落实。

5、甲方应在乙方入场一周内督促乙方上报劳务人员花名册及各工种实际状况。

6、对乙方进行平安技术交底并进行定期或不定期的检查，发觉隐患、违章要刚好通知乙方，提出整改措施，乙方整改不力的，应当依据相关规定向甲方支付500元至5000元的违约金。乙方不执行甲方各项规章制度，经甲方警告无效的，甲方有权解除劳务分包合同，乙方应无条件退出现场，并自行担当全部损失。。

7、乙方自备运用的各类机械、设备、机具等要由甲方验收合格后方可运用。

8、甲方应对施工现场的重点部位及危急部位进行有效的处理及防护，为乙方供应平安的施工环境。

9、乙方针对危急部位及平安隐患提出的合理建议，甲方应接受并进行处理。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、应严格遵守国家有关劳动爱护法规及甲方各项平安管理制度，对进入施工现场全部人员，做好平安教化。

2、乙方应依据甲方制定的平安施工方案及平安技术交底进行施工。

3、乙方应维护甲方的声誉、利益，根据建筑业平安作业规程和标准自觉消退一般事故隐患，对施工现场存在的重大平安隐患向甲方提出相应处理建议，防止伤亡及其他事故的发生。

4、乙方必需设专、兼职平安管理人员，负责乙方的平安生产管理，帮助甲方的平安管理工作。

5、乙方负责人决不能纵容、包庇施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当劳务队（班组）的爱护伞.

6、乙方在工人入场一周内应向甲方供应进场人员，不得缺人、漏人。

7、假如乙方职工发生因工伤亡事故，乙方应干脆负责伤亡者家属的接待善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调查清晰后由责任方支付。乙方应当为职工缴纳工伤保险，如乙方未依法为职工办理工伤保险，则应对工伤亡事故担当全部责任。

8、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章作业，乙方负责人及班组长不得违章指挥作业。

9、爱惜、爱护各种施工现场平安防护设施、设备、警示标记及器具，并做到运用的劳动爱护用品符合规定的要求。

10、听从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

11、乙方自备运用的施工机械、设备必需要有设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查修理记录。对机械设备现场要有专人管理，做到常常检查，发觉问题刚好整改。

12、针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或平安管理人员对工人进行有针对性的平安讲话。

13、乙方依据甲方的有关管理规定、制度、平安生产管理目标规定主动协作甲方工作。凡属乙方出现三违和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，公司将肃穆处理。

14、乙方每次更换和调动人员，必需事先向甲方通报，并落实好各项手续，严禁出现未经教化人员上岗。

15、乙方全部特别作业人员，必需持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

16、乙方任何人员进入工地现场必需戴好平安帽并系好平安帽下颌带，不准光脚、穿拖鞋及高根鞋，高空作业人员不得向下抛洒任何物体。

17、乙方从事食品操作的人员必需持有效的健康证，并要保持食堂及周边环境清洁卫生，严禁食物中毒。

18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的看法和足够的理由。

19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区从事违法犯罪行为，不得破环公共设施及工地设备材料，不得偷盗、转卖工地及他人材料物品，不得打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

20、由于乙方责任造成生产平安事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。

三、其它

1、本协议如有其他未尽事宜，双方协商解决，并以书面协议补充约定。

2、乙方应当根据甲方要求的日期交齐相关手续和证件，否则除担当由此产生的责任外，还要担当上级部门或公司对甲方的惩罚。

四、开工日期：年月日

竣工日期：年月日

本协议双方签字、盖章后生效，不得擅自更改；

工程完工后本协议自行终止，本协议一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，平安管理部备案壹份。

签章：（加盖总公司印章）签章：（加盖劳务公司印章）

甲方托付授权人：乙方法定代表人：

日期：日期：

建设工程施工协议书9

合同号：__________

甲方：__________

具体地址：______

邮政编码：______

联系人：________

联系电话：______

居处：__________

乙方：_________

具体地址：______

邮政编码：______

法定代表人：____

联系电话：______

居处：__________

甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并托付乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就托付建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

第一条工程项目概况

（一）项目名称：机房建设合同

（二）施工地址：____________________

（三）双方委派的工程代表：

甲方代表：__________联系电话：__________

乙方代表：__________联系电话：__________

其次条工程项目的运作方式

（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等全部相关事宜均由乙方负责；

（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方依据甲方制订的要求和细则进行材料选购 、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特别突发状况应和甲方协商解决。

第三条工程项目的详细内容

（一）根据甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及平安技术指标，见附件一）。

（二）机房的设计、选材、材料选购 、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料选购 ）。（见附件一）

（四）协作甲方进行设备的调试、调测。

（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。

（六）其它与基站机房建设有关的事宜。

第四条工程价款与费用结算

（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

（二）付款方式：

1、乙方办理完毕全部站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

2、机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

3、剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；

4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

收款人：_________________________________________________________

开户行：_________________________________________________________

帐户：___________________________________________________________

5、乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不担当任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

第五条工程期限

（一）工程开工日期为：__________；

（二）施工最终期限：____________；

（三）完工时间预料：______________

第六条双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方应刚好向乙方供应必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的详细工作内容；

2、甲方负责供应应由甲方供应的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；

3、施工过程中，甲方有权依据须要对工程和施工进行相应的调整和修改，详细程序及细微环节由甲乙双方协商；

（二）乙方的权利与义务

1、乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度安排'，甲方对于乙方提交的施工组织设计方案'和'施工综合进度安排'同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计方案'和'施工综合进度安排'为合同附件，应共同遵循；

2、乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

（1）施工单位的营业执照及法人证明书；

（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。

3、乙方负责应由甲方供应的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；

4、乙方按甲方要求负责基站机房材料选购 、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；

5、合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币____万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；

6、乙方在组织施工时应切实留意平安，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身损害事故，由乙方自行负责；

7、乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

8、每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责刚好处理。

第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；

第八条乙方施工人员在工程施工期间，应听从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。

第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业隐私。任何一方如将获知的对方商业隐私泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并担当相应的法律责任。

第十条工程质量与验收

（一）甲方按移动电视放射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。

（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采纳的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。

（三）以上检查合格后，又发觉由乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方担当责任。

（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方担当，相应顺延工期。

（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方缘由达不到约定条件，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方担当违约责任，并赔偿由此造成的损失。

（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方缘由使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方担当，工期相应顺延。

（七）须要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应供应的便利条件。

（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐藏或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并打算验收记录。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

第十一条违约责任

（一）合同签订后若因乙方缘由造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视状况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%），不行抗力因素除外，因甲方缘由造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

（二）乙方应严格根据甲方的要求进行施工，不能自作主见，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

（三）本合同生效后，除甲乙双方一样同意或不行抗力外，双方应仔细履行。任何一方单方中止合同，应担当违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。

（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；

（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应担当由此造成的一切损失。

（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力协作甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方担当由此造成的损失。

（七）因甲方缘由给乙方造成的经济损失由甲方负责。

第十二条争议解决方式

甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一样同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。

第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一样，合同条款可以予以变更或终止。

第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。

第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：（章）_________乙方（章）___________

代表人：（签字）_____代表人：（签字）_____

托付代理人：_________托付代理人：_________

联系电话：___________联系电话：___________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

建设工程施工协议书10

发包人：都昌县源生环保科技有限公司（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况，双方就本工程施工事项协商一样，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

第一条工程概况

（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目

（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧

（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程

（四）工程价款：本工程投资额约元人民币。

（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包平安、包文明施工。本工程不得分包、转包。

其次条合同工程

（一）开工日期：20xx年5月26日

（二）竣工日期：20xx年11月26日

（三）合同工程总日历天数180天。

第三条合同价款

（一）合同价款依据

1.土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

（二）工程结算

1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：

A．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。

B．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，全部材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，全部施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

C．乙方交纳清了全部应当由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。

2.乙方依据实际工程量，根据工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。

第四条质量标准

工程质量标准为：

（一）乙方必需按国家相关规范和质量施工技术标准要求，依据甲方供应的施工图、设计变更及技术交底，细心组织施工，加强质量限制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

在施工中依据有关质量标准组织验收，假如质量不符合标准，乙方必需返工修复，其费用损失由乙方担当，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。

（二）隐藏工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐藏，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐藏的工程进行检查和测量，合格后才能隐藏。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐藏工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐藏，否则，返工费用由甲方担当。

（三）详细质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。

第五条材料供应及机械租赁

（一）乙方选购 材料及要求

1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可选购 。

2.乙方选购 的全部材料必需有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地运用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

（二）周转材料及机械租赁：

乙方应依据详细状况，配备满意本工程须要的机械设备和周转材料。

第六条平安文明施工

（一）乙方必需遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工平安、劳动爱护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程平安施工组织要求，严格根据平安标准施工，做好本工程的平安管理工作。

（二）乙方在施工现场要配置必要的平安、文明施工设施和爱护器材，设立平安警告标示牌，并设专职的平安员，保障施工现场的平安。特别工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经平安生产教化培训，不得上岗作业。

（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员供应必要的平安防护和劳动爱护用品，并进行人身保险，保险费用乙方担当。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不担当任何责任，乙方应对以上事务负责，费用自理。

（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对全部的人身、工程本体和甲方财产实行爱护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失担当全部责任。

（五）乙方必需严格限制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并担当经济损失。

（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整齐、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

甲乙双方要签订《建设工程承发包平安管理协议》。

第七条双方职责

（一）甲方职责

1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的须要。

2.向乙方供应施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实精确性负责。

3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

4.确定水准点与座标限制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

6.协商处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物并担当有关费用。

7.负责工程的施工监理，对施工平安、质量、进度等进行监督检查。

8.刚好组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

（二）乙方职责

1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应依据详细状况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并担当费用。自行担当乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

3.开工前编制施工组织设计、施工总进度安排、材料设备安排、用水、用电安排等，并报甲方审批。开工后应供应安排、进度报表的名称及完成时间：《季工程安排》、《月工程安排》在当季或当月末供应下季或下月安排《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

4.将投入本工程的施工人员花名册及特别工程操作证复印件报甲方备案。

5.敬重监理，信守合同，维护甲方的信誉。

6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、平安质量监督检查，确保平安、质量、环保达到标准。

7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证刚好到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必需向甲方履行请假手续。

10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方担当。

11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，仔细执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。依据工程须要，供应和修理夜间施工运用的照明、围栏设施，并负责平安保卫。

12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若托付甲方完成，甲方要收取相应的费用。

14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境爱护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并担当相应费用。

16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，听从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。

17.自行担当乙方平安部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

18.根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行担当投入本工程的全部人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并担当由此而发生的相关费用。

第八条工程价款的支付

（一）本合同不支付工程预付款，乙方必需具备满意本工程的流淌资金。

（二）付款方式本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到中心预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建