园林绿化建设工程施工合同协议范本

园林绿化建设工程施工合同协议范本

01一、工程概况三、合同价款及支付方式二、定义及解释二、工程要求一、引言三、合同双方的权利和义务目录030502040607四、施工质量和验收参考内容五、合同条款的解释和争议解决目录0908内容摘要乙方：依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）施工及有关事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：二、工程要求二、工程要求1、乙方所承包的（工程）必须按照甲方提供的设计图纸及有关技术要求进行施工，不得私自更改。2、乙方必须保证施工质量，并接受甲方的质量监督。2、乙方必须保证施工质量，并接受甲方的质量监督。3、乙方应保证材料质量及安全，如有不符合要求的材料及设备，应及时更换。4、本工程要求乙方按照合同工期按时完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，则乙方应按照合同约定承担违约责任。2、乙方必须保证施工质量，并接受甲方的质量监督。5、工程完工后，乙方应按照要求进行自检，并向甲方提交自检报告。甲方接到报告后，应及时组织验收。如有质量问题，乙方应立即整改。2、乙方必须保证施工质量，并接受甲方的质量监督。6、本工程要求乙方合理使用材料，避免浪费。在施工过程中，如发现乙方有浪费材料的情况，甲方有权要求乙方进行整改。2、乙方必须保证施工质量，并接受甲方的质量监督。7、本工程要求乙方合理安排人员和施工进度，确保工程按期完成。如因乙方原因造成工期延误，则乙方应按照合同约定承担违约责任。2、乙方必须保证施工质量，并接受甲方的质量监督。8、本工程要求乙方接受甲方的安全监督，遵守安全规定，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，则乙方应按照合同约定承担违约责任。2、乙方必须保证施工质量，并接受甲方的质量监督。9、本工程要求乙方按照甲方的要求提供施工图纸、施工计划等相关资料，并接受甲方的审查和监督。如有不符合要求的资料或计划，甲方有权要求乙方进行修改或调整。2、乙方必须保证施工质量，并接受甲方的质量监督。10、本工程要求乙方遵守国家法律法规和甲方相关规定，不得违法违规施工。如因乙方违法违规施工给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。三、合同价款及支付方式1、本工程合同价款为：元人民币（大写：）。1、本工程合同价款为：元人民币（大写：）。2、合同价款支付方式为：自工程完工验收合格之日起计算，每年保修期满后一次性付清全部款项。如因质量问题造成维修的，维修费用由乙方承担。1、本工程合同价款为：元人民币（大写：）。3、在施工过程中，如有设计变更或增加工程量等情况发生，双方应协商一致后签订补充协议进行调整。补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。1、本工程合同价款为：元人民币（大写：）。4、工程款项支付时需提供正规发票。如发现发票不符合要求或存在虚假情况，甲方有权拒绝付款并要求乙方重新开具发票。如因发票问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。1、本工程合同价款为：元人民币（大写：）。5、本合同价款为含税价款。如乙方需开具发票的，税金由乙方自行承担。6、如因甲方原因造成款项支付延迟的，乙方不承担任何责任；如因乙方原因造成款项支付延迟的，甲方有权要求乙方按照每逾期一天支付违约金元人民1、本工程合同价款为：元人民币（大写：）。币。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。标题：园林绿化建设工程施工合同协议范本一、引言一、引言随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，园林绿化建设在城市规划和环境保护中的重要性日益凸显。为了规范园林绿化建设工程施工行为，明确施工合同双方的权利和义务，保证工程质量和安全，特制定本合同协议范本。二、定义及解释二、定义及解释1、“园林绿化建设工程”是指按照城市规划、园林设计要求进行的植物种植、配置及维护等工程。二、定义及解释2、“施工合同双方”是指发包方（甲方）和承包方（乙方）。三、合同双方的权利和义务三、合同双方的权利和义务1、发包方（甲方）的权利和义务：（1）权利：甲方有权要求乙方按照合同约定的质量、工期、成本完成施工任务，并对施工质量进行监督和检查。三、合同双方的权利和义务（2）义务：甲方有义务向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协助乙方解决施工中的有关问题。三、合同双方的权利和义务2、承包方（乙方）的权利和义务：（1）权利：乙方有权按照合同约定的质量、工期、成本完成施工任务，并获得合同约定的工程款项。三、合同双方的权利和义务（2）义务：乙方有义务保证施工质量符合国家有关标准和合同约定，保证施工现场的安全卫生，按照甲方要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。四、施工质量和验收四、施工质量和验收1、乙方应按照国家有关标准和合同约定进行施工，确保施工质量符合要求。2、甲方有权对施工质量进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到合同约定标准。四、施工质量和验收3、工程完工后，甲方应按照合同约定组织验收，验收合格后方可支付工程款项。五、合同条款的解释和争议解决五、合同条款的解释和争议解决1、本合同条款的解释权归甲乙双方共同拥有。如有争议，应先协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。五、合同条款的解释和争议解决2、在合同执行过程中，如遇到不可抗力因素导致无法继续履行合同的，双方应立即协商解决。参考内容一、概述一、概述本合同协议范本旨在明确上海市园林绿化建设工程施工过程中的权利和义务，规范双方的行为，保障工程质量、安全和施工进度的顺利进行。该范本适用于上海市行政区域内的园林绿化建设工程施工合同，对于其他地区的合同协议具有一定的参考价值。二、合同主体与工程概况二、合同主体与工程概况1、合同主体：包括发包人和承包人，分别负责工程发包和施工承包。2、工程概况：包括工程名称、地点、规模、施工范围、工期和质量要求等。三、合同条款与细则三、合同条款与细则1、合同条款：包括合同协议书、通用条款和专用条款。协议书应明确合同的基本要素，通用条款适用于所有建设工程合同，专用条款则根据具体工程特点进行补充或修改。三、合同条款与细则2、合同细则：包括工程量清单、图纸、技术标准和施工组织设计等内容。这些细则应详细说明工程的各项要求和具体实施方案。四、工程承包范围与工期四、工程承包范围与工期1、工程承包范围：包括施工图纸所载明的所有工程内容，以及发包人指定的其他工程。2、工期：应明确施工时间，开工和竣工日期，以及工期延误的处理方式。五、工程质量与安全五、工程质量与安全1、工程质量：应符合国家相关标准和发包人要求，确保工程质量和美观度。2、安全生产：承包人应遵守安全生产法规，确保施工过程的安全和稳定。六、合同价款与支付方式1、合同价款：应明确工程造价的计算方法和计价标准。1、合同价款：应明确工程造价的计算方法和计价标准。2、支付方式：应明确工程款项的支付时间、支付比例和支付方式等。七、竣工验收与结算七、竣工验收与结算1、竣工验收：工程完工后，发包人应组织相关单位进行验收，确保工程质量符合要求。2、结算：验收合格后，承包人应提交结算报告，经发包人审核后进行结算。八、违约责任与争议解决八、违约责任与争议解决1、违约责任：如一方违约，应承担相应的违约责任。具体责任范围应在合同条款中明确。2、争议解决：如发生合同争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。上海市园林绿化建设工程施工合同协议范本八、违约责任与争议解决甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在上海市园林绿化建设工程施工中的权利和义务，保障双方的合法权益，经友好协商，特订立本合同。一、工程概况1、工程名称：上海市园林绿化建设工程施工合同协议范本2、工程地点：上海市2、工程地点：上海市3、工程范围：园林绿化建设工程施工，包括但不限于土方工程、苗木种植、园路铺设、园林设施安装等。4、工程规模：总占地面积约为平方米，具体以施工图为准。5、工程计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日。二、合同条款1、合同双方：甲方为工程的发包方，乙方为工程的承包方。1、合同双方：甲方为工程的发包方，乙方为工程的承包方。2、承包方式：乙方按照合同约定进行施工，保证工程质量、安全、工期等各方面符合要求。1、合同双方：甲方为工程的发包方，乙方为工程的承包方。3、工程价款：总价款为人民币元（大写：），具体单价及费用详见附件。4、工程款支付方式：按工程进度分期支付，具体支付比例及时间详见附件。1、合同双方：甲方为工程的发包方，乙方为工程的承包方。5、质量标准：工程质量应符合国家相关标准及规范要求，保证苗木成活率在%以上。6、安全生产：乙方应遵守安全生产法规，确保施工安全，防止事故发生。1、合同双方：甲方为工程的发包方，乙方为工程的承包方。7、违约责任：如一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。1、合同双方：甲方为工程的发包方，乙方为工程的承包方。8、争议解决：本合同在履行过程中如发生争议，双方应友