非基建技经练习试题附答案

第页非基建技经练习试题附答案1.《中华人民共和国物权法》规定，债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保，称为（）。A、物权B、担保物权C、抵押D、所有权【正确答案】：C解析：

《中华人民共和国物权法》第一百七十九条2.注册造价工程师继续教育分为必修课和选修课，每一注册有效期各为（）学时。A、30B、45C、60D、90【正确答案】：C解析：

《注册造价工程师管理办法》第二十二条3.业扩工程中，用于减免政策外的低压零散客户报装进户线和户表工程（含电能表、互感器、计量箱等）和低压外电源电网新建（改造）工程，从（）出资。A、对应营销成本包B、对应业扩基建包C、对应业扩技改包D、对应业务费成本包【正确答案】：D解析：

三零最新内涵解读4.按照《2016年版配网工程预算定额第册架空线路工程》规定，定额未计价材料，使用时应按设计用量加施工损耗计列，电力电缆施工损耗率为()。A、0.005B、0.008C、0.01D、0.009【正确答案】：C5.国网互联网部是公司网络安全归口管理部门，其职责不包括（）A、负责公司管理信息系统的网络安全管理工作B、负责公司网络安全工作监督、检查与评价C、负责公司管理信息系统的网络安全防护技术及相关标准和管理制度的研究、制定D、负责组织开展全场景网络安全防护体系、网络安全基础设施和管理信息大区网络边界安全防护产品的设计与研发【正确答案】：B解析：

《国家电网有限公司网络与信息系统安全管理办法》第七条6.假设系统开发费为200万元，系统开发费在(100,300]范围内，查表易知功能、非功能性测试费范围为[11,17]。应用插值法计算功能、非功能性测试费的结果为（）A、12B、13C、14D、15【正确答案】：C解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目工作量度量规范应用指南（2020版）》7.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）A、中标通知书发出日B、施工合同协议书签字日C、保险合同签字日D、工程材料运抵施工现场日【正确答案】：D解析：

工程建设法律法规8.业扩“三零”计量装置采购中的计量配套物资包含计量箱、封印、配套线材等，由市州供电公司利用（）项目自行购置到货。A、大修技改B、业务费成本C、营销成本D、电网基建【正确答案】：C解析：

三零最新内涵解读9.《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）中规定，施工人员的职工福利费应由（）开支。A、人工费B、规费C、企业管理费D、项目法人管理费【正确答案】：A10.重大项目合同应上报总部审查，供应商为外资背景或合同金额超过()的合同，签订前应报送国网营销部和法律部审核，并在合同签订后及时备案，同时应报送选聘供应商过程和结果、预期进度和成果等信息。A、100万元B、300万元C、500万元D、1000万元【正确答案】：C解析：

《营销项目管理办法》11.低压“三零”服务是指供电公司推行的一项重要的优化营商环境举措，对于符合政策条件的低压单相居民、低压小微企业、低压交流充电桩客户，由供电公司免费投资至（C），用户不花一分钱即可接入。A、低压公用线路B、用户红线C、电能表D、表后低压出线【正确答案】：C解析：

《国网湖南省电力有限公司关于简化10千伏及以下业扩配套电网项目管理流程加快工程建设速度的实施意见》（湘电公司营销〔2018〕4号）12.低压“三零”外部工程竣工后由（）组织客户经理、设备运行运维单位、监理单位进行现场验收，统计签证现场工程量。A、营销部B、配电部C、发策部D、项目管理中心【正确答案】：B解析：

三零最新内涵解读13.信息系统设计管理不包括（）A、部署设计B、概要设计C、详细设计D、安全防护方案设计【正确答案】：A解析：

《国家电网有限公司信息系统研发与实施管理办法》第十六条14.生产技改项目造价分析报告中交流变电工程建筑费异常原因不包括（）。A、基础工程量变化B、房屋修缮工程量变化C、是否自营业务D、建筑材料价格变化【正确答案】：B15.保险合同成立后，除《保险法》另有规定或者保险合同另有约定外，（）不得解除合同。A、保险人B、投保人C、被保险人D、受益人【正确答案】：A解析：

《中华人民共和国保险法》第十五条16.公司设立实验室学术活动专项费用，用于实验室学术委员会会议、规划编制、学术交流、开放性课题等学术活动。学术活动专项纳入实验室依托单位成本管理。原则上，国家级实验室不超过（）万元/年·个。A、20B、50C、70D、100【正确答案】：D解析：

《国网湖南省电力有限公司科技管理工作手册（2021版）》17.根据国家电网公司生产技术改造工作管理规定，（）是生产技术改造工作的归口管理部门。A、国网发展部B、国网财务部C、国网运检部D、国网安监部【正确答案】：C18.需重新审议的电网数字化项目，须在（）个月内再次提出验收申请。第二次验收仍未通过验收的，则验收结论为“不通过”。A、一B、两C、三D、四【正确答案】：C解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目竣工验收管理办法》第十三条19.生产技改项目造价分析中（）按照设备的建安拆工程费和设备购置费总和占工程总体建安拆工程费和设备购置费总和的占比进行分摊。A、勘察设计费B、监理费C、项目管理费D、前期费【正确答案】：A20.生产技改项目造价分析报告中交流变电工程安装费异常原因不包括（）。A、是否自营业务B、装置性材料中标价格变化情况C、安装工程费变化情况D、控制电缆更换量变化情况【正确答案】：D21.《营销项目管理办法》中，对于有隐蔽性工程（暗敷管线、接地装置等）的项目，项目单位在接到验收申请后（）内组织项目运行维护、设计、监理单位进行隐蔽工程验收，并采取拍照、录影方式对隐蔽工程进行取证，取证资料纳入项目档案管理。A、3个工作日B、5个工作日C、7个工作日D、15个工作日内【正确答案】：A解析：

《营销项目管理办法》22.《电网技术改造工程概算定额》（2020年版）中，有载调压变压器安装按同电压等级、同容量定额人工费乘以系数（）。A、1B、1.2C、1.1D、1.03【正确答案】：C23.科技互联网部是公司科技项目的归口管理部门，其主要职责不包括（）A、负责制修订公司科技项目相关管理制度并宣贯执行B、负责落实科技规划，建立并滚动修编科技项目规划库C、负责审核业务部门提出的应急类科技项目建议，并将应急类科技项目纳入研究开发费专项计划调整D、负责公司科技项目的可研批复，制定公司年度研究开发费专项计划和预算建议，负责组织公司科技项目计划任务书的编制、评审和签订工作【正确答案】：C解析：

《国网湖南省电力有限公司科技项目立项管理细则（试行）》第五条24.未经注册而以注册造价工程师的名义从事工程造价活动的，所签署的工程造价成果文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令停止违法活动，并可处以（）的罚款。A、1万元以下B、1万元以上3万元以下C、1万元以上4万元以下D、1万元以上5万元以下【正确答案】：B解析：

《注册造价工程师管理办法》第三十四条25.项目单位应按照公司设计招标相关规定，编制初步设计文件或概算书。项目投资在（）及以上并包含建筑安装工程的营销项目应委托具有相应资质的设计单位编制初步设计，其余项目可编制概算书。A、50万元B、100万元C、150万元D、200万元【正确答案】：D解析：

《营销项目管理办法》26.发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的（）。A、工程接收证书B、工程验收证书C、合格证D、工程投运报告【正确答案】：A解析：

19年施工合同通用条款18.3.327.输变电工程施工合同变更指示中规定，变更指示只能由()发出。A、设计人B、监理人C、发包人D、承包人【正确答案】：B解析：

19版施工合同通用条款15.3.328.分布式电源并网,若高低两级电压均具备接入条件，优先采用()等级接入。A、高电压B、中电压C、低电压D、任一【正确答案】：C解析：

《国家电网公司关于印发分布式电源并网相关意见和规范（修订版）的通知（国家电网办〔2013〕1781号）》29.税务机关送达税务文书，应当直接送交（）签收。A、受送达人B、任何人都可以签收C、单位盖章签收D、委托签收【正确答案】：A解析：

中华人民共和国税收征收管理法实施细则（第一百零一条）30.《电网检修改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）适用于以（）确定检修实施单位的电网检修工程。A、自营手段B、劳务派遣C、市场手段D、其他手段【正确答案】：C31.营销HPLC模块及明文表计更换项目的现场实施以（）为单元开展现场换装工作管控A、表计B、表箱C、台区D、片区【正确答案】：C解析：

国网湖南电力有限公司关于加强营销HPLC模块及明文表计更换项目规范管理的通知32.编制项目建议书的项目，其项目估算书可委托具备相应资质的（）进行编制，也可由（）自行编制。A、施工单位；项目负责人B、工程咨询机构、造价咨询机构；项目单位C、技经人员；项目负责人D、工程咨询机构；造价咨询机构【正确答案】：B33.《中华人民共和国土地管理法》规定，国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为（）、建设用地和未利用地。A、农用地B、耕地C、农业建设用地D、农田水利用地【正确答案】：A解析：

《中华人民共和国土地管理法》第四条34.《20kV及以下配电网工程概算定额（2016年版）》按()kV电压等级设置子母A、0.4B、10C、20D、35【正确答案】：B解析：

《20kV及以下配电网工程概算定额（2016年版）》35.网络安全人员发生岗位调动、离职等工作变化时，应在调动（离职）前收回相关访问权限并签署保密协议，调动（离职）后（）个工作日内应修改原岗位人员所有帐号和口令A、5B、10C、15D、20【正确答案】：B解析：

《国家电网有限公司网络与信息系统安全管理办法》第三十六条36.《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A、6日B、11日C、16日D、21日【正确答案】：D解析：

《中华人民共和国招标投标法》第二十四条37.按照《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）中规定，建筑材料的检验试验费应由（）开支。A、定额材料费B、装置性材料费C、企业管理费D、工程建设监督检测费【正确答案】：C38.建设工程合同的法定形式为（）A、书面合同B、合同示范文本C、口头合同D、默示合同【正确答案】：A解析：

合同法39.依据对公司和电网发展的支撑作用及影响程度，科技项目分为三级：A级、B级、C级。总部管理项目中A级项目比例原则上不低于（）。A、20%B、30%C、40%D、50%【正确答案】：D解析：

《国家电网有限公司科技项目储备库管理细则》第十六条40.《中华人民共和国环境保护法》规定，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的（），按照原处罚数额按日连续处罚。A、当日起B、次日起C、三日内D、七日内【正确答案】：B解析：

《中华人民共和国环境保护法》第五十九条41.预研经费实行“单位包干制”，其使用用途应符合公司《国网湖南省电力有限公司科研经费管理实施细则》等管理办法，原则上不得列支（）。A、临时性研究人员人工费B、材料费C、外委研究支出费D、专家咨询费【正确答案】：C解析：

国网湖南省电力有限公司科技预研管理实施细则（试行）第十三条42.因自然灾害或不可抗力突发的、威胁电网安全的应急项目及公司决策急需实施的营销项目等，由省公司营销部组织审核，按公司相关管理文件和项目建设程序可先组织实施。各单位在项目开始实施（）内，并履行项目可研审批程序后，上报国网营销部A、5个工作日B、7个工作日C、15个工作日D、20个工作日内【正确答案】：D解析：

《营销项目管理办法》43.质量事件分为（），具体质量事件的分类标准按照国家电网公司质量事件调查处理相关规定执行。A、一至五级B、一至六级C、一至八级D、一至七级【正确答案】：C解析：

19年施工合同专用条款17.7.144.《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人不履行与招标人订立合同的，下列表述正确的是（）。A、履约保证金不予退还，不再赔偿招标人超过部分的其他损失B、履约保证金不予退还，另赔偿实际损失C、履约保证金不予退还，另赔偿超过履约保证金部分的实际损失D、按实际损失赔偿【正确答案】：C解析：

《中华人民共和国招标投标法》第六十条45.按照《2016年版配网工程预算定额第三册架空线路工程》规定，线路复测分坑中联杄按照双联杆定额乘以系数()。A、1.4B、1.5C、1.6D、1.3【正确答案】：D46.按照《2016年版配网工程预算定额第册架空线路工程》基础工程规定，现浇护壁混凝土超灌量按设计确定的超灌量计列，如设计未明确，则按护壁设计量的（）计列。A、0.22B、0.2C、0.17D、0.2【正确答案】：C47.按照《电网检修改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）规定，利润=（）×费率A、直接费B、人工费+机械费C、管理费D、间接费【正确答案】：B48.配网工程结算管理中结算编制单位应在工程验收投产后（）日内完成结算书编制并提交评审单位。A、7日B、15日C、28日D、30日【正确答案】：B解析：

湘电公司建设〔2019〕96号国网湖南省电力有限公司关于印发《10千伏及以下配网工程技经管理工作指导意见》的通知49.输变电工程施工进度目标应以“工程进度服从（）”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。A、安全、质量B、工程造价C、业主要求D、安全【正确答案】：A解析：

19版施工合同合同协议书四50.《营销项目管理办法》中，A、B类项目数比例不超过A、60%B、70%C、80%D、90%【正确答案】：B解析：

营销项目管理办法51.《中华人民共和国物权法》规定，森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，属于国家所有，但法律规定属于（）所有的除外。A、国家B、政府C、集体D、个人【正确答案】：C解析：

《中华人民共和国物权法》第四十八条52.根据《国家电网公司生产技术改造和设备大修项目初步设计编制与评审管理规定》文件规定，项目初设概算应控制在（）投资之内。A、可研估算B、施工图预算C、招标控制价D、工程结算【正确答案】：A53.余物清理费费用包含了运距在（）km以内运输及装卸费。A、3B、4C、5D、6【正确答案】：C解析：

预规54.实行“三零”服务项目是指纳入政府住建、国土、工商等统一规范管理，取得用电地址合法权属证明，产权独立清晰的小微企业，()和单相居民等低压零散报装一类全免用户。A、超市B、农贸市场C、化工企业D、电动汽车充电桩【正确答案】：D解析：

三零类型及办理条件55.根据《物权法》的相关规定，以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A、合同签订B、备案C、交付D、登记【正确答案】：D解析：

《中华人民共和国物权法》第一百八十七条56.《中华人民共和国环境保护法》规定，环境保护规划的内容应当包括生态保护和污染防治的目标、任务、（）等，并与主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划等相衔接。A、规划B、保障措施C、治理措施D、开发利用【正确答案】：B解析：

《中华人民共和国环境保护法》第十三条57.管理咨询项目合同文本由（）统一制定。A、公司B、总部各部门C、各分部D、省公司【正确答案】：A解析：

《国家电网公司管理咨询项目管理办法》第二十一条58.如需在互联网搭建测试演示系统，应先向测试系统所属单位网络安全归口管理部门和联研院（公司红队秘书处）报备并获得批准后方可部署，且申报的研发单位应做好安全监测与防护，测试数据应为仿真数据（不得使用生产业务数据），时间不得超过（）个工作日。A、3B、4C、5D、6【正确答案】：C解析：

《国家电网有限公司网络与信息系统安全管理办法》第十八条59.特殊地区施工中的高海拔地区指平均海拔高度在（）以上的地区。A、3000mB、3100mC、3200mD、3500m【正确答案】：A解析：

预规60.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A、3B、5C、10D、15【正确答案】：D解析：

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十一条61.以下不属于研究开发类费用的是（）A、直接费B、间接费C、预备费D、外委支出费【正确答案】：C解析：

《国网湖南省电力有限公司科研经费管理实施细则》第十五条62.三相电能表属于（）范畴，本次对该类型表计的新增、轮换、故障暂考虑作为资本性专项安排。A、非标资产B、无形资产C、流动资产D、固定资产【正确答案】：D解析：

国家电网有限公司关于深化应用电网生产运营作业成本标准的通知（国家电网财〔2020〕11号）第二章电力营销服务作业成本63.《中华人民共和国物权法》规定，处分共有的不动产或者动产以及对共有的动产或者不动产作重大修缮的，应当经占份额（）以上的按份共有人或者全体共同共有人的同意，但共有人之间另有约定的除外。A、二分之一B、三分之一C、三分之二D、四分之一【正确答案】：C解析：

《中华人民共和国物权法》第九十七条64.《中华人民共和国企业所得税法》规定，在计算应纳税所得额时，企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的，应当依照（）的规定计算。A、按企业财务、会计处理办法B、按有资质的中介机构C、按上级机关的指示D、按税收法律、行政法规【正确答案】：D解析：

《中华人民共和国企业所得税法》第二十一条65.以下关于企业安全生产费用的提取和使用说法不正确的是（）。A、安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金B、安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理C、电力工程的安全生产费用提取费率为建筑安装工程费的2%D、企业应严格执行企业安全生产费用提取标准，不得提高或减少提取标准【正确答案】：D解析：

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十五条66.新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照标准核定为乙级，设暂定期（）。A、3个月B、6个月C、1年D、2年【正确答案】：C解析：

《工程造价咨询企业管理办法》第十四条67.根据《国家电网公司生产技术改造项目后评价管理规定》文件规定，生产技改项目后评价报告定量评价结论中，安全评价占项目评价权重（），重点做好性能指标偏差程度评价。A、0.15B、0.2C、0.3D、0.35【正确答案】：C68.根据国网运检部《关于印发生产技改大修项目估算编制指导意见和储备项目评分定级规则的通知》国网运检计划[2017]75号规定，估算编制前应明确设备、主要材料及配件供应方式，其中可由公司及所属单位集中采购的，原则上应采用（）A、乙供方式B、第三方供货C、其他方式D、甲供方式【正确答案】：D69.国网互联网部/互联网职能管理部门直接管理的电网数字化项目，由（）提出验收申请。A、专业管理部门B、项目承建单位C、互联网职能管理部门D、项目建设单位【正确答案】：B解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目竣工验收管理办法》第十三条70.国网互联网部是公司信息系统测试与版本管理归口部门，主要职责不包括（）A、组织制定公司信息系统测试与版本管理制度、标准和规范B、组织自建系统第三方测试和版本管理工作C、组织统建系统第三方测试和版本管理工作D、组织开展公司测试环境和测试能力建设【正确答案】：B解析：

《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》第五条71.《中华人民共和国合同法》规定，关于债务人转移义务，下列说法错误的是（）。A、债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意B、债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩C、债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。D、债务人转移义务的，新债务人不得主张原债务人对债权人的抗辩【正确答案】：D解析：

《中华人民共和国合同法》八十四、八十五、八十六条72.根据《国家电网公司生产技术改造和设备大修项目可研编制与评审管理规定》文件规定，各级经研院（所）在可研评审会后（）个工作日内出具评审意见。A、15B、20C、25D、30【正确答案】：B73.建设管理单位按照合同法及公司合同管理相关规定，在中标结果下达（）签订项目合同A、7日B、15日C、28日D、30日【正确答案】：D解析：

非基建项目技经管理操作手册74.未达到法定公开招标规模标准的10千伏及以下业扩配套电网项目的设计、施工、监理服务，采取公开招标方式实行（）A、年度框架协议招标B、邀请招标C、竞争性谈判D、比选招标【正确答案】：A解析：

国网湖南省电力有限公司关于简化10千伏及以下业扩配套电网项目管理流程加快工程建设速度的实施意见（湘电公司营销〔2018〕4号）75.《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）中明确，建筑安装工程费里的措施费中的安全文明施工费有三项费用组成，其中不包括（）。A、安全生产费B、文明施工费C、环境保护费D、污水处理费【正确答案】：D76.监理项目部要全面加强对分包作业现场的管理，对重点环节、关键工艺流程、（）等重要施工作业必须实行旁站安全监理和现场监督。A、重点工程B、示范工程C、临设施工D、隐蔽工程【正确答案】：D解析：

19版监理合同专用条款5.3.2.3677.《中华人民共和国合同法》规定，关于债务履行，下列说法错误的是（）。A、债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外B、债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债权人负担C、债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害债权人利益的除外D、债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担【正确答案】：B解析：

《中华人民共和国合同法》第七十一、第七十二条78.《中华人民共和国土地管理法》规定，编制和实施（）是合理利用土地的基础。A、土地利用总体规划B、土地利用专项规划C、国土规划D、城市规划【正确答案】：A解析：

《中华人民共和国土地管理法》第四条79.业扩工程业扩配套营销项目中，如用于政策内减免收费的低压零散客户进户线和户表工程（含电能表、互感器、计量箱等），从（）出资。A、对应营销成本包B、对应业扩基建包C、对应业扩技改包D、对应业务费成本包【正确答案】：A解析：

三零最新内涵解读80.通信线路检修率适用于单独通信线路检修工程，随架空输电线路同时架设的普通光缆、ADSS、通信电缆等检修取费执行（）检修费率。A、通讯线路B、架空线路C、电缆安装D、电气【正确答案】：B81.电网数字化项目完成合同规定的目标和任务，经（）认可后，方可提出项目竣工验收申请。A、互联网职能管理部门B、用户C、项目建设单位D、项目承建单位【正确答案】：B解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目竣工验收管理办法》第十一条82.2018年版概算定额共有（）册A.3B.4C.5D.8【正确答案】：B83.信息系统一级功能模块发生变化，且变化量低于（）时，子版本号顺序增加。A、20%B、30%C、40%D、50%【正确答案】：D解析：

《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》第十一条84.依照《中华人民共和国土地管理法》规定，无权批准征用、使用土地的单位或个人非法批准占用土地，对当事人造成损失的，必须承担（）的责任。A、赔偿损失B、赔礼道歉C、恢复土地原状D、刑事处分【正确答案】：A解析：

《中华人民共和国土地管理法》第七十八条85.未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，出具的工程造价成果文件（）。A、效力待定B、待确认后有效C、经审核后有效D、无效【正确答案】：D解析：

《工程造价咨询企业管理办法》第三十八条86.《20kV及以下配电网工程概算定额（2016年版）》第三册架空线路工程第章现浇混凝土基础工程中现浇基础定额综合考虑了基础、钢筋及基础垫层，按基础体积，以（）计算。A、m3B、dm3C、cm3D、mm3【正确答案】：A87.《营销项目管理办法》中，A类项目指的是（）项目。A、关系安全生产的刚需项目B、在投入能力富余情况下可安排实施的预备项目C、服务长远发展需要的优化提升项目D、服务经营发展的基本项目【正确答案】：A解析：

营销项目管理办法88.营销项目最高投标限价应由建设管理单位委托具有相应造价咨询资质的单位编制，原则上在工程概算总价基础上（）。A、上浮1%-2%B、上浮2-3%C、下浮1%-2%D、下浮2-3%【正确答案】：C解析：

《非基建项目技经管理操作手册》89.根据《建设工程质量管理条例》，（）应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位【正确答案】：A解析：

《建筑工程质量管理条例》第十六条90.根据电网数字化项目实际情况，可将结算并入竣工决算中一起编制。项目竣工决算报告应在项目竣工验收通过后（）个月内完成。A、一B、两C、三D、四【正确答案】：C解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目竣工验收管理办法》第二十三条91.《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）中规定，以下项目中不属于临时设施费支付的是（）。A、临时设施的维修费用B、临时设施的拆除费用C、临时设施内的卫生保洁费用D、临时设施的租赁费用【正确答案】：C92.（），试运行无异常，凭验收投运单即可完成验收。A、软硬件购置类项目B、咨询设计类项目C、开发实施类项目D、数据工程类项目【正确答案】：A解析：

《国家电网有限公司信息系统上下线管理办法》第十五条93.注册造价工程师执业范围包括工程经济纠纷的（）。A、裁定B、评判C、鉴定D、评定【正确答案】：C解析：

《注册造价工程师管理办法》第十五条94.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担（）费用。A、鉴定费用B、维修费用C、鉴定及维修费用D、管理费用【正确答案】：C解析：

建设工程质量保证金管理办法（第九条）95.根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为（）。A、6个月B、1年C、2年D、5年【正确答案】：C解析：

《建筑工程质量管理条例》第四十条96.单项投资总额在（）万元及以上的电网数字化项目须编制项目可行性研究报告。A、50B、100C、150D、200【正确答案】：D解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目可研工作管理办法》第十三条97.《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，资格预审结束后，招标人应当及时向资格预审申请人发出（）。A、合格通知书B、资格预审合格通知书C、投标邀请书D、资格预审结果通知书。【正确答案】：D解析：

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十九条98.公司信息系统版本标识为：（）。A、V...。B、V...。C、V...D、V...【正确答案】：A解析：

《国家电网有限公司信息系统测试与版本管理细则》第十条99.营销HPLC模块及明文表计更换项目应加强废旧物资回收管控，施工单位应在（）内完成废旧物资上交至供电所/服务站。A、3个工作日B、5个工作日C、7个工作日D、15个工作日【正确答案】：A解析：

国网湖南电力有限公司关于加强营销HPLC模块及明文表计更换项目规范管理的通知100.以下不属于电网数字化项目可研评审的重点的是（）A、项目必要性B、项目承建单位资质C、项目主要技术方案D、投资估算【正确答案】：B解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目可研工作管理办法》第十九条1.《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版），人工费是指直接支给从事建筑（安装）工程施工的生产人员的各项费用。内容包括：（）劳动保护费等。A、基本工资B、工资性补贴C、奖金D、辅助工资E、E、职工福利费【正确答案】：ABDE2.《工程勘察设计收费管理规定》中勘察人和设计人应当按照《关于商品和服务实行明码标价的规定》，告知发包人有关（）。A、服务项目B、服务标准C、服务质量D、收费依据E、E、收费标准【正确答案】：ACDE解析：

《工程勘察设计收费管理规定》第八条3.根据《中华人民共和国环境保护法》，符合下列（）条件的社会组织可以对污染环境、破坏生态，损害社会公共利益的行为，向人民法院提起诉讼。A、依法在县级以上人民政府民政部门登记B、依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记C、依法在省级人民政府民政部门登记D、专门从事环境保护公益活动连续五年以上且无违法记录E、E、专门从事环境保护公益活动连续三年以上且无违法记录【正确答案】：BD解析：

《中华人民共和国环境保护法》第五十八条4.对营销储备项目进行调整时，应逐级履行（）、（）、（）、（）程序A、申报B、审查C、评级D、批准E、E、评价【正确答案】：ABCD解析：

《营销项目管理办法》5.对施工招标前审定的施工图和开工前交付的施工图的改变，设计单位应在开工后发起设计变更，并在30日内完成审批，严格执行“竣工量”=（）+（）A、设计工程量B、招标量C、施工附加工程量D、变更量E、E、质量检查工程量【正确答案】：BD解析：

建设〔2021〕26号国网湖南电力建设部关于进一步规范输变电工程设计变更与现场签证管理的通知6.《输变电工监理合同》中，监理项目机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：（）。A、施工合同中有关工程延期的约定B、工期拖延和影响工期事件的事实和程度C、影响工期事件对合同价格影响程度D、影响工期事件对工期影响的量化程度E、E、招标文件中有关工程延期的约定【正确答案】：ABD解析：

《输变电工程监理合同》7.公司技经管理工作遵循什么原则？A、依法合规B、标准统一C、科学合理D、精准有效E、E、公开透明【正确答案】：ABCD解析：

《非基建项目技经管理操作手册》8.丰富业扩配套电网物资的储备形式，开展（）等多种形式的联合储备，充分发挥仓储配送的支撑作用。A、公开招标B、供应商寄存C、实物储备D、协议库存E、E、竞争性谈判【正确答案】：BCD解析：

国网湖南省电力有限公司关于简化10千伏及以下业扩配套电网项目管理流程加快工程建设速度的实施意见（湘电公司营销〔2018〕4号）9.《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）输电线路册规定，塔材运输（）计入塔材重量。A、铁塔横担B、垫圈C、脚钉D、塔基钢筋E、E、铁塔用螺栓【正确答案】：BCE10.《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》规定，税收征管法第称其他财产，包括纳税人的（）等不动产和动产。A、房地产B、机动车辆C、现金D、有价证券E、E、古玩字画【正确答案】：ACD解析：

中华人民共和国税收征收管理法实施细则（第五十九条）11.《工程造价咨询企业管理办法》中工程造价咨询企业资质有效期和延续有效期分别为（）年。A、工程造价咨询企业资质有效期为2年B、工程造价咨询企业资质有效期为3年C、工程造价咨询企业资质有效期为5年D、资质有效期延续3年E、E、资质有效期延续5年【正确答案】：BD解析：

《工程造价咨询企业管理办法》第十六条12.国家实行环境保护的制度都有哪些？（）A、质量责任制B、环境监测和报告制C、目标责任制D、环境标准制E、E、考核评价制【正确答案】：CE解析：

《中华人民共和国环境保护法》第二十六条13.《输变电工程施工合同》中，非设计原因引发设计变更的原因是指（）。A、工程建设环境发生变化B、政策法规发生变化C、标准规范发生变化D、施工、建设管理等单位要求改变E、E、市场物价上涨【正确答案】：ABCD解析：

《输变电工程施工合同》14.建筑（安装）直接费是指按照正常的施工条件下，直接消耗在建筑（安装）对象上的费用包括（）A、未计价材料费B、消耗性材料费C、施工机械台班费D、人工费E、E、施工机械使用费【正确答案】：BDE15.C类营业厅必须配备哪几个功能分区？A、业务受理区B、展示区C、引导区D、业务待办区E、E、收费区【正确答案】：ABDE解析：

国网湖南省电力公司供电营业厅管理标准化手册16.生产技术改造工作以保障电网、设备和人身安全为（），强化全寿命周期（），在实施资产（设备）（）的基础上，按照统一管理分级（）的原则有序开展。A、核心B、管理C、分级D、评价E、E、负责【正确答案】：ABDE17.按照《审计法》规定，审计机关和审计人员办理审计事项应该坚持什么原则（）。A、公开透明B、客观公正C、实事求是D、廉洁奉公E、E、保守秘密【正确答案】：BCDE解析：

《中华人民共和国审计法》第六条18.赵某与某保险公司签订了一份财产保险合同，在下列哪些情况下，该保险公司可以解除与赵某的保险合同()。A、赵某故意隐瞒事实，不履行如实告知义务B、赵某因过失未履行如实告知义务，足以影响保险公司是否承保或者提高保险费率C、赵某在未发生保险事故的情况下，谎称发生保险事故D、在合同有效期内，该保险合同标的的危险程度增加E、E、赵某未履行如实告知义务，足以影响保险公司是否承保或者提高保险费率【正确答案】：ABC解析：

《中华人民共和国保险法》第十七条、第二十八条、第三十七条19.根据土地管理法的规定，下列关于土地所有权的表述中哪些是正确的（）。A、城市市区的土地属于全民所有，即国家所有B、宅基地属于农民个体所有C、农村和城市郊区的土地，除法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有D、自留山、自留地属于全民所有E、E、集体所有的土地依照法律属于村农民集体所有，由村农业生产合作社等农业集体经济组织或者村民委员会经营、管理【正确答案】：ACE解析：

《中华人民共和国土地管理法》第八条20.信息系统下线时应同步完成（）工作。A、设备台账状态变更B、业务监控接口与系统集成接口停运C、对应用程序和数据进行备份D、帐号权限和IP地址等资源回收E、E、系统相关文档材料的归档备查【正确答案】：ABDE解析：

《国家电网有限公司信息系统上下线管理办法》第五十二条21.营销项目可研评审侧重于（）、（）、（）。A、项目规模B、项目必要性C、项目主要技术方案可行性D、项目投资测算合理性E、E、项目投入情况【正确答案】：BCD解析：

《营销项目管理办法》22.公司科技项目立项包括（）基本程序。A、申报B、评审C、验收D、储备E、E、批准【正确答案】：ABDE解析：

《国家电网有限公司科技项目管理办法》第二十五条23.各类系统和应用在采集用户数据时，应明确数据采集的（），且征得用户同意后方可采集。A、时间B、地点C、内容D、保护措施E、E、使用用途【正确答案】：CDE解析：

《国家电网有限公司网络与信息系统安全管理办法》第二十四条24.管理咨询项目是指总部各部门、各分部，公司各单位为实施管理创新、增强科学决策能力、提高经营管理水平而委托有关咨询机构开展的有偿管理咨询服务，不包括（）A、电网规划研究项目B、工程前期咨询项目C、信息系统建设等技术咨询与开发项目D、公司发展战略专题研究项目E、E、法律、税务、审计、会计等常规性的中介机构服务项目【正确答案】：ABCE解析：

《国家电网公司管理咨询项目管理办法》第二条25.根据《中华人民共和国环境保护法》“三同时制度”是指（）。A、环境保护设施与主体工程同时设计B、环境保护设施与主体工程同时施工C、环境保护设施与主体工程同时投产使用D、环境保护设施与主体工程同时运行检修E、E、环境保护设施与主体工程同时招投标【正确答案】：ABC解析：

《中华人民共和国环境保护法》第四十一条26.按照《电网检修改造工程预算编制与计算规定（2020年版）》规定，建筑修缮费除包括建筑物和构筑物的本体检修费用之外，（）费用也应列入建筑修缮费。A、消防设施B、建筑照明设施C、设备照明D、设备基础E、E、架空线路杆塔基础【正确答案】：ABD27.依据《中华人民共和国土地管理法》，农民王某未经批准在自家住宅前耕地上新建一栋二层楼房，依《土地管理法》的有关规定，乡人民政府对王的行为有权作出哪些处罚()。A、责令退还非法占用土地B、限期推倒拆除新建房屋C、罚款D、没收非法占用土地上的新建房屋E、E、罚款并没收非法占用土地上的新建房屋【正确答案】：AB解析：

《中华人民共和国土地管理法》第七十七条28.《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）输电线路册规定，土石方工程包括（）等土、石质分类。A、普通土B、碱土C、泥水D、松砂石E、E、砂【正确答案】：ACDE29.智能用电类项目主要包括以下哪些内容？A、与电动汽车充换电网络建设运营业务相关的项目B、计量体系建设及改造等业务相关的项目C、充换电设施安全防护及升级改造业务相关的项目D、有序用电等业务相关的项目E、E、客户侧分布式电源服务及储能应用推广业务相关的项目【正确答案】：ACE解析：

《营销项目管理办法》30.根据审计法规定，下列那些说法是正确的？（）A、审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督B、审计机关对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督C、审计机关对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构，进行审计监督D、审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督E、E、审计机关对国有企业的财务制度、管理规定，进行审计监督【正确答案】：ABD解析：

《中华人民共和国审计法》第十八条、第二十条、第二十二条31.《工程勘察设计收费管理规定》中发包人依据（）有权自主选择勘察人、设计人，勘察人、设计人自主决定是否接受委托。A、《中华人民共和国价格法》B、《中华人民共和国招标投标法》C、《建设工程勘察设计管理条例》D、《价格违法行为行政处罚规定》E、E、《中华人民共和国建筑法》【正确答案】：BC解析：

《工程勘察设计收费管理规定》第三条32.按照《审计法》规定，审计机关对财政收支或者财务收支的（）方面依法进行审计监督A、真实B、合理C、合法D、标准E、E、效益【正确答案】：ACE解析：

《中华人民共和国审计法》第二条33.评标委员会成员有下列哪些情形，由有关行政监督部门责令改正；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员的资格（）。A、应当回避而不回避B、私下接触投标人C、接受投标人主动提出的澄清、说明D、对依法应当否决的投标提出否决意见E、E、擅离职守【正确答案】：ABCE解析：

《招标投标法实施条例》第七十一条34.D类营业厅哪几个功能分区为必备？A、业务受理区B、展示区C、自助服务区D、业务待办区E、E、收费区【正确答案】：BDE解析：

国网湖南省电力公司供电营业厅管理标准化手册35.（）环节宜委托第三方咨询单位审核，其他环节可根据需要进行委托。A、初设概算B、投标限价审查C、施工图预算D、结算审核E、E、决算审核【正确答案】：BD解析：

非基建项目技经管理操作手册36.公司各单位互联网职能管理部门是本单位信息系统上下线工作的归口管理部门，主要职责包括（）A、负责信息系统上线试运行和试运行验收的申请工作B、负责落实公司信息系统上下线的各项规章制度和工作要求C、负责本单位信息系统上下线工作的组织和协调D、负责本单位信息系统上线审批和下线备案工作E、E、负责本单位信息系统上下线工作的检查和评价【正确答案】：BCDE解析：

《国家电网有限公司信息系统上下线管理办法》第八条37.按照《电网检修改造工程预算编制与计算规定（2020年版）》规定，社会保险费包含（）等保险费A、基本养老保险B、失业保险C、基本医疗保险D、生育保险E、E、工伤保险【正确答案】：ABCDE38.《输变电工程施工合同》中，现场签证是指在施工过程中除设计变更外，其他涉及（）的签认证明。A、工程量增减B、工作联系单C、合同内容变更D、进度款报审表E、E、合同约定发承包双方需确认事项【正确答案】：ACE解析：

《输变电工程施工合同》39.《工程造价咨询企业管理办法》中工程造价咨询企业资质等级分为()几个等级。A、甲级B、乙级C、一级D、二级E、E、预备级【正确答案】：AB解析：

《工程造价咨询企业管理办法》第八条40.《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版），主要材料预算价格是指技术改造工程所需主要材料在施工现场仓库或堆放地点的出库价格，其范围包括：（）及仓储保管费等A、材料原价B、材料运输费C、保险保价费D、运输损耗费E、E、采购费【正确答案】：ABCDE41.属于共享负面清单的数据，由数据使用方提出申请，经（）审批后方可对内跨部门、跨单位给数据使用方使用。A、经数据产生方的总部业务部门B、互联网职能管理部门C、数据提供方D、项目建设单位E、E、项目承建单位【正确答案】：AC解析：

《国家电网有限公司网络与信息系统安全管理办法》第三十三条42.《注册造价工程师管理办法》规定，（）情况导致注册造价工程师注册证书失效。A、未达到继续教育学时B、已与聘用单位解除劳动合同且未被其他单位聘用的C、注册有效期满且未延续注册的D、死亡或者不具有完全民事行为能力的E、E、其他导致注册失效的情形【正确答案】：BCDE解析：

《注册造价工程师管理办法》第二十七条43.市场与能效类项目主要包括以下哪些内容？A、智能用电推广等业务相关的项目B、电能替代业务相关的项目C、能效与节能管理业务相关的项目D、综合能源服务业务相关的项目E、E、需求侧管理等业务相关的项目【正确答案】：BCD解析：

《营销项目管理办法》44.《中华人民共和国土地管理法》规定的建设用地包括（）。A、城乡住宅和公共设施用地、工矿用地B、交通水利设施用地C、旅游用地D、军事设施用地E、E、山地农田【正确答案】：ABCD解析：

《中华人民共和国土地管理法》第四条45.按照《电网检修改造工程预算编制与计算规定（2015年版）》规定，（）为设计费计费基数。A、建筑修缮费B、其他费用C、设备检修费D、基本预备费E、E、配件费【正确答案】：ACE46.劳务外包是指发包单位提供（），由承包单位安排相关人员按照发包单位的要求完成相应业务的外包方式。A、工作场所B、机具设备C、工器具D、资质E、E、办公用品【正确答案】：ABCE解析：

《国网湖南省电力有限公司业务外包规范管理实施意见》47.科技项目费用是指科技项目组织实施过程中与研究开发相关的各项费用，包括（）。A、直接费B、间接费C、外委支出费D、预备费E、E、税金【正确答案】：ABCE解析：

《国家电网公司科技项目预算编制实施细则》第三条48.申请科技项目验收需要提供（）A、工作报告B、技术报告C、项目经费决算报告D、项目审计报告E、E、其它支撑与证明材料【正确答案】：ABCDE解析：

《国家电网有限公司科技项目管理办法》第四十二条49.公司电网数字化项目承建单位负责落实公司（）要求，按照各级互联网专业职能管理部门批复的设计方案开展项目建设，负责所承担项目的系统设计工作。A、统一技术路线B、技术政策要点C、总体架构设计D、统一数据模型E、E、统一开发语言【正确答案】：ABCD解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目技术管理办法》第十条50.按照《电网检修改造工程预算编制与计算规定（2020年版）》规定，（）费用属于间接费。A、利润B、规费C、企业管理费D、税金E、E、设计费【正确答案】：BC51.《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）输电线路册规定，砂、石运输只计算（）运输。A、车B、索道C、人力D、拖拉机E、E、船舶【正确答案】：BCD52.（）项目属于《2016年版配网工程预算定额第三册架空线路工程》导线架设工程钢芯铝绞线架设工作内容。A、挂卸滑车B、放线C、调整弧垂D、导线运输E、E、绑扎【正确答案】：ABCE53.《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程的保修范围应当包括（）。A、地基基础工程B、主体结构工程C、屋面防水工程D、电气管线、上下水管线的安装工程E、E、装饰装修工程【正确答案】：ABCD解析：

《中华人民共和国建筑法》第六十二条54.()和()应逐项单独编制竣工结算书，其他项目竣工结算应与初步设计概算对应A、营销限上项目B、营销限下项目C、营销零星项目D、投资在200万元及以上的限下项目E、E、投资在100万元及以上的限下项目【正确答案】：AD解析：

《营销项目管理办法》55.根据国家电网公司生产设备大修工作管理规定，（）等原因导致费用变化可以调整计划A、电网运行、设备采购等原因B、项目超费用C、电网事故、救灾抢修等突发事件D、改变方案E、E、擅自增加项目内容【正确答案】：AC56.电网数字化项目可研编制由互联网职能管理部门委托符合资质要求或具备能力的单位（机构）开展，项目可研应基于数字化规划，以建设需求为依据，遵循公司标准规范和统一技术政策，综合论证项目建设的（）。A、必要性B、可行性C、经济合理性D、技术先进性E、E、适应性【正确答案】：ABCDE解析：

《国家电网有限公司电网数字化建设管理办法》第三十二条57.《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版），施工机械使用费内容包括：（）经常修理费、专业机械操控人员人工费、车船税费和仪器仪表使用费等。A、折旧费B、大修理费C、安装及拆卸费D、场外运费E、E、燃料费【正确答案】：ABCDE58.公司建设部负责储能项目建设归口管理，负责（）阶段管理工作。A、工程前期B、工程建设C、并网管理D、相关招标采购和物资管理E、E、总结评价【正确答案】：ABE解析：

《国网湖南省电力有限公司电网侧电化学储能项目建设管理的指导意见》第五条59.《中华人民共和国合同法》中规定，构成不可抗力需要具备哪些条件？A、不能预见B、不能避免C、不能克服D、施工方无法承受E、E、有经验的承包商无法合理估计【正确答案】：ABC解析：

《中华人民共和国合同法》第一百一十七条60.生产技术改造工作以保障电网、设备和人身安全为（），强化全寿命周期（），在实施资产（设备）（）的基础上，按照统一管理分级（）的原则有序开展。A、核心B、管理C、分级D、评价E、E、负责【正确答案】：ABDE61.《国家电网有限公司关于深化应用电网生产运营作业成本标准的通知（国家电网财〔2020〕11号）》中，单项标准成本中的业务外包人工费是结合国家能源局、公司发布人工数量及单价核定，成本核算时需结合（）及（）和（），进行综合测算。A、各单位营销人员当月工资B、各地区发展差异C、各单位定编人数与在编人数的差值计算缺员率D、国家当前的整体经济环境E、E、营销人员占在职人员的比例【正确答案】：BCE解析：

国家电网有限公司关于深化应用电网生产运营作业成本标准的通知（国家电网财〔2020〕11号）62.《招标投标法实施条例》规定，下列哪种行为属于投标人相互串通投标。（）A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B、投标人之间约定中标人C、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E、E、不同投标人的投标文件比较一致【正确答案】：ABCD解析：

《招标投标法实施条例》第三十九条63.过程造价管控的关键工作是对项目实施过程中的量和价的确认，包括（）两项内容。A、设计变更和现场签证管理B、工程量管理C、招标及合同管理D、项目资金支付E、E、结算管理【正确答案】：BD解析：

非基建项目技经管理操作手册64.生产设备大修项目实施必须严格遵守公司招标活动、非招标方式采购活动管理规定等有关规定，对于具备招标条件的0等必须进行招标，各单位应加强招标文件技术条款审核，并参与项目物资、设计、监理、施工招标工作。A、安全检查B、外包工程设计C、外包施工D、项目监理E、E、物资采购【正确答案】：BCDE65.依据《中华人民共和国物权法》，物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过（）等途径解决。A、和解B、公证C、调解D、诉讼E、E仲裁【正确答案】：ACDE解析：

《中华人民共和国物权法》第三十二条66.招标文件应当包括所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。下列属于招标文件应当包括的实质性要求和条件的有()A、招标项目的技术要求B、招标代理的条件C、投标人资格审查要求D、评标标准E、E、投标报价要求【正确答案】：ACDE解析：

《中华人民共和国招标投标法》第十九条67.下列（）情形，可以认定为指定设计单位的行为：A、用户根据市场情况自行选择设计单位的B、通过口头、书面或者公示等方式，向用户推荐或者限定特定的设计单位，影响用户选择设计单位的；C、自行提高设计、施工单位资质等级、业绩标准，或者自行提高设计图纸审查标准，影响用户选择设计单位的；D、自行设置设计准入条件，导致用户只能选择特定设计单位的；E、E、为用户受电工程直接指明、确定、认定或者限定设计单位，影响用户选择设计单位的；【正确答案】：BCDE解析：

业扩规范68.根据项目性质和投资规模，营销项目分为限上、限下项目，其中限上项目是指？A、单项投资在500万元及以上的营销项目B、单项投资在1000万元以上的营销项目C、单项投资在1000万元及以上的营销项目D、地市公司可自主确定的50万元及以下的成本类项目E、E、国家电网有限公司营销部确定的营销重大项目【正确答案】：CE解析：

非基建项目技经管理操作手册69.《中华人民共和国环境保护法》规定，环境是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、（）、风景名胜区、城市和乡村等

A、野生生物B、自然遗迹C、人文遗迹D、农业作物E、E、自然保护区【正确答案】：ABCE解析：

《中华人民共和国环境保护法》第二条70.《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》规定，税收征管法所称存款，包括（）。A、独资企业投资人的储蓄存款B、合伙企业合伙人的储蓄存款C、个体工商户的储蓄存款D、外资企业投资人的储蓄存款E、E、股东资金账户中的资金【正确答案】：ABCE解析：

中华人民共和国税收征收管理法实施细则（第七十二条）71.《2016年版配网工程预算定额第三册架空线路工程》土石方工程下列（）土质施工操作裕度按基础底宽每边增加0.2m计算。A、流砂坑B、普通土坑C、水坑D、松砂石坑E、E、岩石坑无模板【正确答案】：BCD72.D类营业厅不配备哪几个功能分区？A、业务受理区B、展示区C、洽谈区D、引导区E、E、自助服务区【正确答案】：ACD解析：

国网湖南省电力公司供电营业厅管理标准化手册73.注册造价工程师申请变更注册的，应当提交的材料为()A、变更注册申请表B、注册证书C、与新聘用单位签订的劳动合同复印件D、与原聘用单位解除劳动合同的证明文件E、E、外国人、台港澳人员身份证件【正确答案】：ABCD解析：

《注册造价工程师管理办法》第十一条74.《电网技术改造工程概算定额》（2020年版）中，以组作为计量单位的电气设备包括（）。A、隔离开关B、断路器C、避雷器D、电压互感器E、E、电流互感器【正确答案】：AC75.招标公告中应当载明（）内容A、合同条款B、招标人的名称和地址C、招标项目的性质、数量、实施地点和时间D、获取招标文件的办法E、E、投标文件格式【正确答案】：BCD解析：

《中华人民共和国招标投标法》第十六条76.下列哪几类营业厅必须配备业务受理区？A、A类营业厅B、B类营业厅C、C类营业厅D、D类营业厅E、E、E类营业厅【正确答案】：ABC解析：

国网湖南省电力公司供电营业厅管理标准化手册77.（）且（）的营销项目，可由市州公司营销项目管理部门（营销部、供电服务指挥中心）组织经研所进行评审。A、对各省公司统推项目B、对各市州公司自主安排C、不超过50万元的B计划D、不超过100万元的B计划E、E、不超过150万元的B计划【正确答案】：BD解析：

非基建项目技经管理操作手册78.《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）输电线路册规定，定额按平地考虑，如在其他地形条件下施工，（）可调整地形增加系数。A、定额直接费B、人工费C、台班费D、机械费E、E、计价材料费【正确答案】：BD79.《输变电工监理合同》中，监理人应在征得委托人同意后，发布（）。A、开工令B、停工令C、竣工令D、复工令E、E、维修令【正确答案】：ABD解析：

《输变电工程监理合同》80.《输变电工程施工合同》中，第三者责任系指在保险期内，对（）等赔偿责任。A、依法应由被保险人负责的工地上的第三者人身伤亡、疾病或财产损失B、因工程意外事故造成的C、被保险人因此而支付的诉讼费用D、事先经保险人书面同意支付的其他费用E、E、依法应由被保险人负责的工地毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外）【正确答案】：BCDE解析：

《输变电工程施工合同》81.对()由公司营销部联合发展部、财务部组织省经研院进行评审。A、A计划B、100万元及以上的B计划C、200万元及以上的B计划D、公司要求在省级层面评审的专项营销项目E、E、直属机构营销项目【正确答案】：ABDE解析：

非基建项目技经管理操作手册82.《输变电工程施工合同》中规定，出现（）等异常恶劣气候持续1周以上时，承包人应尽最大努力积极采取措施，确保施工进度，若经采取措施施工进度仍被延误的，发包人有权根据工程需要选择延长工期或增加费用。A、六级以上大风B、沙尘暴C、暴风雨(雪)D、冰雹以及影响户外作业的高温天气E、E、雾霾【正确答案】：ABCD解析：

《输变电工程施工合同》83.公司科技项目包括（）。A、重大攻关专项科技项目B、实验室专项科技项目C、公司发展战略专题研究项目D、常规科技项目E、E、应急类科技项目【正确答案】：ABDE解析：

《国网湖南省电力有限公司科技项目立项管理细则（试行）》第十一条84.哪些是营销项目技经管理中市公司营销部职责？A、负责所辖营销项目的可研估算管理B、负责所辖营销项目的初步设计概算管理C、负责所辖营销项目的建设过程的造价管理、结算审核和批复D、负责所辖营销项目的造价分析与研究工作E、E、负责地市公司层面营销技经人员准入管理【正确答案】：ABCD解析：

《非基建项目技经管理操作手册》85.营销储备项目库按照分级编制、逐级提报方式建立。其中：地市供电企业营销部（客户服务中心）的工作内容是？A、组织对各县供电企业项目需求进行审核B、编制本单位下年度营销储备项目汇总表C、编制本单位项目可研报告（项目说明书）D、根据项目重要性等级总体进行排序，上报省公司营销部E、E、根据项目重要性等级总体进行排序，完成可研评审后形成营销储备项目库【正确答案】：ABCD解析：

《营销项目管理办法》86.项目里程碑计划应包括（）A、项目招标采购B、合同签订C、财务支出入账D、项目形象进度（营销重点工程项目）E、E、项目变更和现场签证情况【正确答案】：ABCD解析：

《营销项目管理办法》87.根据审计法，审计机关对下列事项有权进行审计监督的是（），监督财政收支、财务收支真实、合法和效益。A、国有金融机构的资产、负债、损益B、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支C、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支D、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算E、E、不属于审计监督对象的企业内部的资产、负债、损益【正确答案】：ABCD解析：

《中华人民共和国审计法》第十八条、第二十条、第二十二条88.电能计量类项目主要包括以下哪些内容？A、与电能计量装置业务相关的项目B、与电能计量装置检测能力建设业务相关的项目C、计量体系建设及改造等业务相关的项目D、“多表合一”信息采集等业务相关的项目E、E、有序用电等业务相关的项目【正确答案】：ABCD解析：

《营销项目管理办法》89.供电服务类项目主要包括以下哪些内容？A、与95598供电服务业务相关的项目B、用电检查及客户用电安全管理业务相关的项目C、客户侧分布式电源服务及储能应用推广业务相关的项目D、用电信息采集系统业务相关的项目E、E、稽查管理等业务相关的项目【正确答案】：AB解析：

《营销项目管理办法》90.《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）输电线路册规定，导线损耗不包含（）等长度。A、跳线B、设备连接线C、跨越D、放线E、E、导线驰度【正确答案】：ACE91.蓝线指标是以满足信息系统安全可靠为基础，通过上线试运行期间信息系统运行、应用的情况，判断信息系统是否具备正式运行条件，主要包括（）A、运行可靠性B、系统实用化C、系统安全性D、资源复用率E、E、数据冗余率【正确答案】：ABCD解析：

《国家电网有限公司信息系统上下线管理办法》第二十条92.电网数字化建设坚持（）的原则。A、统一领导B、统一规划C、统一标准D、统一建设E、E、统一管理【正确答案】：ABCD解析：

《国家电网有限公司电网数字化建设管理办法》第二条93.以下（）内容是项目建议书须说明的。A、立项原因B、项目内容C、项目投资D、项目方案E、E、效益分析【正确答案】：ABCDE94.《输变电工监理合同》中，总监理工程师应从（）等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与委托方、承包商协商确定工程变更的价款。A、施工方能力B、委托方要求C、质量D、工期E、E、造价【正确答案】：CDE解析：

《输变电工程监理合同》95.技术改造工程预算是指以技术改造工程项目为对象，根据技术改造项目设计文件定额和费用计算规定，预先测算和确定的技术改造工程的费用。包括项目不同阶段听对应的（）。A、投资估算B、设计概算C、施工图预算D、工程结算E、E、工程决算【正确答案】：ABC96.电网数字化项目可研是项目前期工作的重要内容和成果，是项目立项、建设的重要依据，需综合论证项目建设的（）等。A、必要性B、可行性C、经济合理性D、技术先进性E、E、适应性【正确答案】：ABCDE解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目可研工作管理办法》第四条97.《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）输电线路册规定，杆上变压器安装未包括工作内容A、接地装置安装B、支架台架安装C、防护栏杆安装D、变压器干燥E、E、检修平台安装【正确答案】：ACDE98.《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）规定，安全文明施工费包括（）。A、危险作业意外伤害费B、夜安全生产费C、文明施工费D、环节保护法E、E、临时设施费【正确答案】：BCD99.根据国网运检部《关于印发生产技改大修项目估算编制指导意见和储备项目评分定级规则的通知》国网运检计划[201775号规定，电网生产技术改造项目首先选用国家能源局发布的电网技术改造工程定额和电网拆除工程定额；该定额未涵盖部分，按以下顺序依次参考使用：（）。A、电网检修工程定额B、电力建设工程定额C、20kV及以下配电网工程定额D、其他行业定额E、E、地方定额【正确答案】：ABCDE100.政务中心、营业厅等场所需要公示的信息有（）？A、设计、施工单位查询网址B、电网资源信息C、12398、95598等监管服务热线电话D、办电程序及时限E、E、政务中心、营业厅服务人员的个人电话信息【正确答案】：ABCD解析：

业扩规范1.《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的5%。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条2%2.合同生效前，不得实际履行合同，涉及财务支出的不得付款。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《国家电网有限公司合同管理办法》第四十三条3.《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条4.系统集成开发是指本端系统首次与其它系统集成的通道开发工作和接口开发工作。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目工作量度量规范应用指南（2020版）》系统集成开发是指本端系统首次与其它系统集成的通道开发工作，不含接口开发，工作量基数为13人天/系统。5.按照《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）设备与材料费用性质划分：凡属于各生产工艺系统设备成套供应的，无论是由该设备厂供应，或是由其他厂家配套供应，或在现场加工配置，均属于设备。A、正确B、错误【正确答案】：A6.乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价500万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

《工程造价咨询企业管理办法》第十九条：乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。7.《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，采购人依法能够自行建设、生产或者提供的可以不进行招标。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《中华人民共和国招投标法实施条例》第九条8.公司营销项目执行审计制度，由各级审计部门按照职责分工组织实施或委托有资质的中介机构实施，项目结算金额应以审计部审计后的定审金额为准，审计费用可列入项目管理费。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《营销项目管理办法》9.营销项目可研报告或项目说明书应由具有项目评审资质的单位进行评审，未履行可研评审程序的不得纳入项目储备。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《营销项目管理办法》10.电网数字化项目（资本性）可按照项目单位批量编制结算报告。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

《国家电网有限公司电网数字化项目竣工验收管理办法》第二十一条11.依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,各级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和有关行业主管部门依法对企业安全生产费用提取、使用和管理进行监督检查。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第三十五条各级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和有关行业主管部门依法对企业安全费用提取、使用和管理进行监督检查。12.目前营业厅设备配置方案按满足基本需求的配置情况，针对后续营业厅设备配置变化，可以通过调整营业厅中的设备设施数量，联动调整成本定额。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

第二章电力营销服务作业成本13.按照《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）设备与材料费用性质划分：随设备供应的钢制设备基础框架、地脚螺栓属于材料。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

地脚螺栓属于设备14.《建设工程质量管理条例》同样适用于抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建设活动。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

《建设工程质量管理条例》第八十条抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建设活动，不适用本条例。15.冬季施工增加的劳动保护措施费用包含于冬雨季施工增加费A、正确B、错误【正确答案】：A16.按照电力工程造价与定额管理总站发布的规定计算人工费、材料费、施工机械费价差，汇总计入编制基准期价差，不仅作为计取税金基数，同时参与滚费。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

只取税金基数，作为建安工程费组成内容17.按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，对是否低于工程成本报价的异议，评标委员会可以参照县级及以上人民政府住房城乡建设主管部门发布的有关规定进行评审。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十一条……对是否低于工程成本报价的异议，评标委员会可以参照国务院住房城乡建设主管部门和省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门发布的有关规定进行评审。18.各单位必须在运维服务开展前按照采购结果完成合同签订工作。合同内容中应包括技术协议书、安全保密协议条款及运维服务考核条款等。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《国网湖南省电力有限公司关于加强信息运维服务管理的通知》19.根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

出处：建设工程质量保证金管理办法（第四条）20.根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》，国家税务局、地方税务局对同一纳税人的税务登记应当采用同一代码，但信息不能共享。

A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

说明：信息共享出处：中华人民共和国税收征收管理法实施细则（第十条）21.电网生产技术改造项目首先选用国家能源局发布