04231-建设工程合同(含FIDIC)条款历年真题及答案2019年10月

建设工程合同（含FIDIC）条款2019年10月历年真题及答案单选题（每题1分共20分）当事人之间互负的债务有先后履行的顺序，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种权利为（D）A、同时履行抗辩权B、不安抗辩权C、先履行抗辩权D、后履行抗辩权2、下列属于《合同法》调整的关系的是（D）A、婚姻关系B、收养关系C、监护关系D、财产关系3、根据《合同法》的规定，以下属于实践合同的是（C）A、买卖合同B、赠与合同C、保管合同D、借贷合同4、下列施工项目的工程担保方式中，保证期限相对较短的是（A）A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、业主支付担保5、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（A）A、已经成立B、完备形式后成立C、效力待定D、未成立6、依据FIDIC合同条款，下列属于承包商应承担的风险的是（D）A、现场地质条件与勘察资料说明不一致B、不利于施工的自然条件C、不利于施工的气候条件D、指定承包商的自行违约行为7、根据《合同法》规定，撤销权的有效期为（A）A、1年B、2年C、3年D、4年8、根据《施工合同示范文本》下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（B）A、工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验B、承包人进行自检，并提前48小时书面通知工程师C、工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D、验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后自行验收9、A公司应B公司之约赴京洽谈签约，后因双方合同价款无法达成一致而未能签订合同，则A公司赴京发生的差旅费应由（B）A、A公司和B公司各负担一半B、A公司自行承担C、B公司全部承担D、B公司负责比例必须高于A公司10、某商场设有自动售货机，消费者只要按要求投入货币，即可得到想要的商品，此种买卖合同的形式为（C）A、书面形式B、口头形式C、推定形式D、默示形式11、行使代位权的费用由（A）A、债务人承担B、代位权人承担C、债权人承担D、债务人和债权人共同承担12、下列关于工程分包的说法中，正确的是（A）A、施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包的工程承担任何责任C、施工总承包人可以将承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（B）中标通知书、合同协议书、图纸B、合同协议书、中标通知书、图纸C、合同协议书、图纸、中标通知书D、中标通知书、图纸、合同协议书14、下列属于《建设工程监理合同示范文本》的正文和核心的是（C）A、标准条件B、专用条件C、委托监理合同D、附录15、下列属于监理合同文件优先解释顺序的是（A）A、合同修正文件B、委托监理合同C、中标通知书D、监理投标书16、在FIDIC合同条件中，承包商可以要求复工，是在工程师暂停施工超过（B）A、90天B、84天C、30天D、28天17、索赔的材料费不包含（D）A、材料用量增加的费用B、材料价格上涨的费用C、材料库存时间延长而增加的保管费用D、材料不合理的损耗费用18、采用FIDIC施工合同条件，最终解决合同争议的方式的是（D）A、提交工程师决定B、提交争端裁决委员会决定C、双方协商D、仲裁19、下列属于工程合同保险按参保标的分类的是（B）A、第三方责任险B、建筑工程一切险C、雇主责任险D、承包商设备险20、由于业主或工程师指令承包商加快施工速度，缩短工期，而引起的索赔属于（C）A、工程延误索赔B、工程变更索赔C、工程加速索赔D、意外风险索赔二、填空题（每题2分共10分）21、合同成立一般要经过两个阶段，分别是要约阶段和承诺阶段。22、合同保全的基本方法是确认债权人享有代位权和撤销权。23、建设工程施工合同按照合同的计价方式不同，分为固定价格合同、可调整价格合同和成本加酬金合同。24、监理单位在正常工作下的酬金包括监理工作所需的全部成本、税金和合理利润三部分。25、FIDIC施工合同条件规定基准日期是投标截止之前28天所对应的日期。三、判断改错题（每题4分共20分）26、留置是指债务人或第三人不转移对所拥有财产的占有，将其财产作为债权的担保。（×，抵押）27、工程合同的风险管理的第一步骤是风险评估（×）风险识别28、调解是自行解决合同争议的一种方式。（×）和解29、合同信息管理的特点包括时效性、综合性和复杂性。（√）30、根据FIDIC施工合同条件规定，暂定金的使用由承包商来控制。（×）工程师四、简答题（每题8分总分32分）31简述承包人承担违约责任的方式。答：承包人承担违约责任的方式有以下4种：赔偿因其违约给发包人造成的损失；支付违约金；采取补救措施；继续履行。简述合同履行的原则。答：合同履行的原则有以下4条：适当履行原则；协作履行原则；经济合理原则；情事变更原则。33、简述工程款（进度款）支付的程序。答：工程款（进度款）支付程序：工程量测量与统计；提交已完工工程量报告；工程师核实并确认；建设单位认可并审批；支付工程进度款。34、简述可撤销合同的种类。答：可撤销合同通常包括以下4种类型：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的；因欺诈、胁迫而订立的合同；乘人之危订立的合同。综合题（总分18分）某施工单位与业主按GF-1999-0201合同签订施工承包工程合同，施工进度计划得到监理工程师的批准，如图所示[单位：天]施工中，A、E使用同一种机械，其台班费为300元/台班，折旧（租赁）费为100元/台班，假设人工工资40元/工日，窝工费为20元/日。合同规定提前竣工奖励为1200元/天，延误工期罚款1500元/天[各工作均按最早时间开工]。施工中发生了以下的情况：A工作由于业主原因晚开工2天，致使10人在现场停工待命，其中1人是机械司机。C工作原工程量为100个单位，相应合同价为1500元，后设计变更工程量增加了50个单位。D工作承包商只用了7天时间。G工作由于承包商原因晚开工1天。H工作由于不可抗力发生，增加了4天作业时间，场地清理用了20工日。问题：计算合同状态下的工期及关键线路。计算可能状态下的工期及关键线路。承包商可索赔的工期为多少？承包商可索赔的费用为多少？答：（1）合同状态下的关键线路为A-D-F-H（①-②-④-⑤-⑥），工期为8+9+12+12=41天可能状态下的关键线路为A-D-F-H（①-②-④-⑤-⑥）,其中A工作晚开工两天，D工作提前2天完成，H工作增加了4天，共增加了4天工期，G工作晚开工1天，但不影响关键线路工期，故可能状态下的工期为41+4=45天承包商可索赔的工期为非承包商原因导致的A工作增加的2天和H工作增加的4天，一共可索赔2+4=6天工期承包商可索赔的费用如下：①A工作由于业主原因导致窝工2天，共计窝工台班2个，窝工工日9*2=18个A工作费用索赔2*100+18*20=560元②C工作设计变更工程量增加了50个单位；A、E工作使用同一种机械，按原合同计划，机械闲置时间，就是C工作的时间6天，因C工作工程量增加，工作时间变为6+3=9天，增加了机械闲置时间3天C工作费用索赔1500/100*50+3*100=1050元③由于D工作提前完工两天，G工作晚开工1天，但不影响关键线路工期，最终索赔的工期和完工工期提