建设工程施工三通一平合同_第1页
建设工程施工三通一平合同_第2页
建设工程施工三通一平合同_第3页
建设工程施工三通一平合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工三通一平合同建设工程施工三通一平合同一、合同背景建设工程施工三通一平合同是指建设工程施工中，建设单位与承包单位之间签订的一种合同。它是指建设单位委托承包单位进行施工，双方在施工过程中对工程方案、进度、质量、安全等方面进行约定和管理。二、合同目的建设工程施工三通一平合同的目的是确保建设工程施工过程中的各个环节连贯、有序，明确双方的权利和义务，保证工程的质量、进度和安全。三、合同主要内容1.工程方案施工三通一平合同中，双方应对工程方案进行详细的阐述，明确施工过程中所需的材料、设备和劳动力等方面的要求。，双方应就工程方案进行评审，并达成一致意见后才能进行施工。2.工期管理合同中的工期管理是指双方约定工程的开始时间和完成时间，并确保工程按照约定的工期进行施工。双方应根据实际情况确定施工进度，并在合同中明确罚则和奖励措施，以激励承包单位按时完成工程。3.质量管理施工三通一平合同中，质量管理是其中一个重要内容。双方应以国家有关质量标准为基准，明确工程质量要求，并建立相应的质量管理制度。工程的质量检测、验收等流程也应在合同中进行详细的规定。4.安全管理安全是建设工程施工过程中的重要环节。合同中应明确安全管理的责任与义务，明确工地安全设施和防护措施的要求，也应明确事故发生后的处理办法。5.费用结算合同中应详细规定各项费用的计算和结算方式，并明确双方的权益和义务。施工单位应按照工程进度和质量完成工作，并提供相应的资料和证明文件，以便进行付款。四、合同履行与解除1.履行合同生效后，双方应按照合同的约定执行各自的责任和义务。施工单位应按照合同要求进行施工，建设单位应按时支付费用并提供必要的支持和协助。2.解除合同可能由以下原因解除：-双方协商一致解除合同；-发生不可抗力事件导致施工无法进行；-施工单位未按合同要求履行义务。五、合同争议解决合同争议应通过友好协商解决。若协商不成，双方可以选择向有关仲裁机构申请仲裁，或向法院提起诉讼。六、合同变更与补充在履行合同过程中，双方如有需要，可以通过书面协议进行合同的变更或补充。合同变更或补充应经双方协商一致，并在书面形式上进行确认。七、合同效力与解释本合同自双方代表签字、盖章并共同承认后生效。本合同的解释及履行均适用中华人民共和国的有关法律法规文件。八、合同附件本合同附件包括：-工程施工方案；-工期计划；-工程质量要求；-安全管理制度；-费用计算和结算方式。注：本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。以上就是建设工程施工三通一平合同的主要

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论