(变配电箱)电力安装工程施工合同_第1页
(变配电箱)电力安装工程施工合同_第2页
(变配电箱)电力安装工程施工合同_第3页
(变配电箱)电力安装工程施工合同_第4页
(变配电箱)电力安装工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

(变配电箱)电力安装工程施工合同(变配电箱)电力安装工程施工合同合同概述本施工合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经协商一致签订。本合同以确保电力安装工程施工过程中的合法权益，明确双方的责任和义务。一、项目概述1.1项目名称本项目名称为(变配电箱)电力安装工程施工。1.2项目地点本项目施工地点位于________________。1.3工程内容本项目的工程内容主要包括但不限于以下方面：-安装(变配电箱)设备；-接入电源；-动力线路布置；-安装相关保护装置；-验收和工作。二、工期与交付2.1工期本项目工期为_____________，自项目开始日期起计算。2.2提前交付如乙方能够提前完成工程，经甲方同意，乙方可以提前交付工程。2.3延期交付乙方如无正当理由未能按时交付工程，则应向甲方支付每日工程总金额1%的违约金。三、付款方式3.1付款条款本项目的支付方式如下：1.预付款：根据合同金额的_____，甲方应在双方签订合同后3个工作日内向乙方支付合同金额的_____作为预付款；2.进度款：乙方完成工程的进度达到_____%时，甲方应按照合同金额的_____支付相应的进度款；3.最终付款：乙方完成工程，并经甲方验收合格后，甲方应在_____个工作日内支付合同金额的_____作为最终付款。3.2发票要求乙方在收到最终付款后应向甲方提供相应的发票，并按照甲方的要求进行开票。四、质量保证与验收4.1质量要求乙方须按照相关标准和技术规范进行施工，保证施工质量符合国家规定和相关标准要求。4.2质量保证期乙方应对施工设备提供一定的质量保证期，具体期限为____个月。4.3验收标准乙方完成施工后，甲方有权对工程进行验收。验收标准应符合相关法律法规和国家标准的要求。五、保密条款5.1信息保密在本合同执行过程中，双方可能会相互了解到对方的商业秘密和机密信息，双方应对这些信息严格保密，不得向第三方披露。5.2违约责任对于因违反保密条款造成的一切损失，违约方应负有相应的违约责任。六、合同变更与解除6.1合同变更任何一方需变更合同内容时，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商一致后进行变更。6.2合同解除在以下情况下，任何一方有权解除合同：1.乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后未进行整改；2.甲方无正当理由拖延支付款项，达到丧失合同目的的程度。七、争议解决7.1协商解决对于双方因履行本合同而发生的争议，双方应通过友好协商解决。7.2仲裁解决如经协商解决不成，任何一方可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。八、其他条款8.1合同生效本合同自双方签字及盖章后生效，并具有合同法律效力。8.2合同副本本合同正本共计____份，双方各执________份，具有同等法律效力。8.3合同解释本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商并签订书

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论