2014上半年习题指引

PAGEIIPAGEPAGEII2014上半年习题指引目录§1《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 11.1判断题 11.1.1总则 11.1.2术语 11.1.3项目监理机构及其设施 21.1.4监理规划及监理实施细则 21.1.5质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作 31.1.6监理文件资料管理 41.2填空题 51.2.1总则 51.2.2术语 51.3项目监理机构及其设施 61.3.1一般规定 61.3.2监理人员职责 61.4监理规划及监理实施细则 71.4.1一般规定 71.5工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作 71.5.1一般规定 71.5.2工程质量控制 81.5.3工程造价控制 91.5.4工程进度控制 91.5.5安全生产管理的监理工作 91.6工程变更、索赔及施工合同争议的处理 101.6.1一般规定 101.6.2工程暂停及复工 101.6.3工程变更的处理 101.6.4费用索赔 101.6.5工程延期及工期延误的处理 101.6.6施工合同争议 111.7监理文件资料管理 111.7.1一般规定 111.7.3监理文件资料归档 111.3单项选择题 111.4多项选择题 121.5简答题 131.6案例 15§1《建设工程监理规范》GB/T50319-2013——答案 161.1判断题——答案 161.2填空题——答案（略） 171.3单项选择题——答案（略） 171.4多项选择题——答案 171.5简答题——答案1～12、15～19（略） 171.6案例参考答案 18§2《建筑节能工程施工质量验收规范》 202.1填空题 202.2单项选择题 202.3多项选择题 212.4判断题 21§2建筑节能工程施工质量验收规范——答案 22§3建筑施工安全检查标准 233.1判断题 233.2填空题 243.3简答题 253.4案例分析题 26案例1 26案例2 27案例3 28案例4 29案例5 30案例6 31案例7 32§3建筑施工安全检查标准——答案 333.1判断题——答案 333.2填空题——答案 343.2简答题——答案 343.3案例分析题——答案 35§4建筑工程施工质量验收统一标准 364.1填空 364.2判断 384.3单项选择题 394.4问答题： 404.5案例分析题 40案例1 40案例2 41案例3 41案例4 42案例5 43§4建筑工程施工质量验收统一标准——答案 434.1填空——答案 434.2判断题——答案 454.3单项选择题——答案 464.4问答题——答案 464.5案例分析题——参考答案 46案例1参考答案： 46案例2参考答案 47案例3参考参考答案 47案例4参考答案 48案例5参考答案 48PAGE49PAGEPAGE49§1《建设工程监理规范》GB/T50319-20131.1判断题1.1.1总则1.《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）属于推荐性国家标准。（）2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单进行。（）3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（）1.1.2术语1.总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（）2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（）3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（）4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（）5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（）6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（）7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（）8.项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（）9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（）10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（）11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（）12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（）13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（）14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（）15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。（）16设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查。（）17．监理文件资料是工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。（）1.1.3项目监理机构及其设施1.项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量满足监理工作需要，必须设总监理工程师代表。（）2.工程监理单位调换专业监理工程师的，总监理工程师应口头通知建设单位。（）3.总监理工程师可将组织编制监理规划，审批监理实施细则工作委托给总监理工程师代表：（）4.总监理工程师可将签发开工令、工程暂停令和复工令工作委托给总监理工程师代表：（）5.总监理工程师可将组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案工作委托给总监理工程师代表：（）6.总监理工程师可将签发工程款支付证书，组织审核竣工结算工作委托给总监理工程师代表：（）7.专业监理工程师负责审核分包单位资格；（）8.专业监理工程师负责指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（）9.专业监理工程师负责指导、检查监理人员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；（）10.监理员负责检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；（）11.监理员发现施工作业问题，及时指出并向建设单位报告。（）1.1.4监理规划及监理实施细则1.监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有指导性。（）2.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在第一次工地会议时报送建设单位。（）3.专业监理工程师组织编制监理规划。（）4.监理规划由总监理工程师审批。（）5.需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，经总监理工程师批准后报建设单位。（）6.专业性较强、危险性较大的单位工程，项目监理机构应编制监理实施细则。（）7.监理实施细则应在相应工程施工开始前由监理员编制，并报总监理工程师审批。（）8.监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经总监理工程师代表审批后实施。（）1.1.5质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作1.监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循动态控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。（）2.监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。（）3.开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。（）4.项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外应采用监理通知单形式进行。（）5.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经专业监理工程师审核签字后报建设单位。（）6.项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向建设单位报告。（）7.项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。（）8.项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度时，总监理工程师应签发监理通知，要求施工单位采取补救措施，调整进度计划，并向施工单位报告工期延误风险。（）9.项目监理机构应比较分析实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。（）10.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。（）11.总监理工程师签发工程暂停令应事先征得施工单位同意。（）12.专业监理工程师组织监理员审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。（）13.施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按建设单位的要求进行处理。（）14.发生工期延误时，项目监理机构应按施工单位要求进行处理。（）15.对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（）16.对需要返工处理或加固补强的质量缺欠，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（）1.1.6监理文件资料管理1．项目监理机构应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。（）2.项目监理机构应及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷，形成监理档案。（）

1.2填空题1.2.1总则1.为了提高建设工程监理与相关服务水平，建设工程监理与相关服务行为，制定《建设监理规范》GB/T50319-2013。2.实施建设工程监理前，建设单位应委托具有相应的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同。3.工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。4.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过单位进行。5.建设工程监理实行负责制。6监理单位应、、、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。1.2.2术语1.工程监理单位是依法成立并取得国务院建设主管部门颁发的工程监理企业证书，从事建设工程监理活动的服务机构。2.项目监理机构是工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的机构。3.总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的监理工程师。4.总监理工程师代表由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类执业资格或具有中级及以上专业技术职称、年及以上工程监理实践经验的监理人员。5.专业监理工程师是负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业职称、年及以上工程实践经验的监理人员。6.监理员从事具体监理工作，具有学历并经过监理业务培训的监理人员。7.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的性文件。8.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的性文件。9.工程计量是根据工程设计文件及施工约定，项目监理机构对施工单位申报的工程的工程量进行的核验。10旁站是监理人员在施工现场对工程实体部位或工序的施工质量进行的监督检查活动。11.是监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。12.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的活动。13．平行检验是项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的试验活动。14．见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的活动。15.工程是由于非施工单位原因造成合同工期延长的时间。16.工程是由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间。17.工程延期批准是发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。18.工程延期批准是发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。19.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的。20．设备监造是项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的检查活动。21.监理文件资料工程监理单位在履行建设工程监理过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。1.3项目监理机构及其设施1.3.1一般规定1.项目监理机构的监理人员由总监理工程师、专业监理工程师和组成，且专业配套、数量满足监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。2.工程监理单位调换总监理工程师的，事先应征得同意。3.总监理工程师可同时担任其他建设工程的总监理工程师，但最多不得超过项。4.施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同时，项目监理机构可撤离施工现场。1.3.2监理人员职责1．监理员职责包括施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；2．监理员职责包括进行取样；3．监理员职责包括工程计量有关数据；4．监理员职责包括检查施工结果；5．监理员在发现施工作业问题，及时指出并向报告。1.3.3监理设施3.3.1建设单位应按照建设工程监理约定，提供监理工作需要的办公、交通、通讯、生活等设施。3.3.2工程监理单位应按照建设工程监理约定，配备满足项目监理机构工作需要的常规检测设备和工器具。1.4监理规划及监理实施细则1.4.1一般规定1.监理规划应明确项目监理机构的目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施。2.监理实施细则应符合监理规划的要求，应结合工程特点，具有性。1.4.2监理规划1.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在召开工地会议前报送建设单位。2.监理规划由总监理工程师组织编制；3.监理规划在总监理工程师签字后由工程监理单位负责人审批。4.监理规划需要调整时，应由总监理工程师组织监理工程师修改，经工程监理单位负责人批准后报建设单位。4.3监理实施细则1.对专业性较强、危险性较大的工程，项目监理机构应编制监理实施细则。2.对较强、较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。3.监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报审批。4.在监理工作实施过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，经批准后实施。1.5工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作1.5.1一般规定1.项目监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循控制原理，坚持的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。2.项目监理机构根据采用、和检验等方式对建设工程实施监理。3.监理人员应熟悉工程设计文件，有关监理人员应参加建设单位主持的会审和交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。4.工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由负责整理，与会各方代表会签。5.项目监理机构应召开监理例会，组织有关单位研究解决工程监理相关问题。6.监理例会、专题会议的会议纪要由负责整理，与会各方代表会签。7.项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外宜采用单形式进行。8.项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由签认后报建设单位。9.分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，提出审核意见后，由总监理工程师签发。10.项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对工程风险进行分析，并宜提出工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的性对策。1.5.2工程质量控制1.专业监理工程师应审查施工单位报送的新、新工艺、新、新的质量认证材料和相关验收标准的适用性。2.应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。3.项目监理机构按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行取样、检验。4.专业监理工程师应要求施工单位提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。5.应对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录。6.项目监理机构应对施工单位报验的工程、检验批、分项工程进行验收，对验收合格的应给予签认。7.对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，监理机构应施工单位进行钻孔探测、或其他方法进行重新检验。8.项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知，要求施工单位。9.对需要返工处理或加固补强的质量，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。10对需要返工处理或加固补强的质量，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。11.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程评估报告，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。12.项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位整改。1.5.3工程造价控制1.项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，提出调整建议，并向单位报告。1.5.4工程进度控制1.项目监理机构应审查施工单位报审的施工计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，由总监理工程师审核后报建设单位。1.5.5安全生产管理的监理工作1.项目监理机构应根据法律法规、工程建设标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责，并将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。2.项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况，并应审查施工单位许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应检查施工机械和设施的安全许可验收手续。3.项目监理机构应巡视检查危险性较大的专项工程施工方案实施情况。4.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发，要求施工单位整改；5.项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在情况严重的安全事故隐患的，应签发，并及时报告建设单位。6.施工单位对施工中存在的安全事故隐患拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门监理报告。1.6工程变更、索赔及施工合同争议的处理1.6.1一般规定1.项目监理机构应依据的约定进行施工合同管理，处理工程变更、索赔及施工合同争议等事宜。2.施工合同终止时，项目监理机构应建设单位按施工合同约定处理施工合同终止的有关事宜。1.6.2工程暂停及复工1.总监理工程师签发工程暂停令应事先征得单位同意。2.暂停施工事件发生时，项目监理机构应记录所发生的情况。3.因单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验收施工单位的停工整改过程、结果。4.当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，应审查施工单位报送的复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签发复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。1.6.3工程变更的处理1.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由单位转交原设计单位修改工程设计文件。2.项目监理机构根据的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。3.工程变更款项最终结算时，应以单位与单位达成的协议为依据。4.项目监理机构应对建设单位要求的工程变更提出意见，应督促施工单位按照会签后的工程变更单组织施工。1.6.4费用索赔1.当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构应提出费用索赔和工程延期的处理意见，并与建设单位和施工单位协商。2.因单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔的，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。1.6.5工程延期及工期延误的处理1.施工单位提出工程延期要求符合施工约定的，项目监理机构应予以受理。2.当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。3.施工单位因工程延期提出费用索赔时，项目监理机构应按施工约定进行处理。4.发生工期延误时，项目监理机构应按施工约定进行处理。1.6.6施工合同争议1.项目监理机构在施工合同争议处理过程中，对未达到施工合同的暂停履行合同条件的，应要求施工合同双方继续履行合同。1.7监理文件资料管理1.7.1一般规定1.监理机构应建立的监理文件资料管理制度，设专人管理监理文件资料。1.7.3监理文件资料归档1.工程监理单位应根据工程特点和有关规定，合理确定监理档案保存期限，并向有关部门监理档案。1.3单项选择题1.监理员发现施工作业问题，及时指出并向（）报告。A.工程师； B.总监理工程师；C.专业监理工程师； D.总监理工程师代表；2.工期延误是由于（）自身原因造成施工期延长的时间。A.施工单位； B.监理机构；C.建设单位； D.分包单位；3.专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行（），合格时予以签认。A、检查B、清点C、平行检验D、旁站4．工程质量的验收均应在（）自行检查评定的基础上进行A．建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位5.当建设单位与施工单位就工程延期事宜协商达不成一致意见时，项目监理机构应提出()意见。A.建设性； B.评估；C.仲裁； D.可行性；6.施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位应及时下达（）。A.联系单； B.通知单；C.工程暂停令； D.口头通知；7.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的（）文件。A.指导性； B.操作性；C.约束性； D.建议性；8.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的（）文件。A.指导性； B.操作性；C.约束性； D.建议性；9.《建设监理规范》中的工程计量是根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的（）。10.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量（）报告，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.总结； B.评估；C.鉴定； D.评审；11.项目监理机构根据建设工程监理合同约定，遵循（）控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。A.动态； B.静态；C.循环； D.反馈；12．项目监理机构应建立健全协调管理制度，采用有效方式（）工程建设相关方的关系。A.控制； B.指导；C.管理； D.协调；13.工程监理单位应（）建设单位组织专家对设计成果进行评审。A.控制； B.指导；C.管理； D.协助；14.项目监理机构认为有必要进行工程变更的，须经（）提出。A.建设单位； B.设计单位； C. 主管部门 D.施工单位。15.总监理工程师签发工程暂停令或签发复工令，应事先征得（）同意。A.建设单位； B.设计单位； C. 主管部门 D.施工单位。1.4多项选择题1.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场（）工作的监督活动。A.取样；B.封样；C.保管； D.送检；E.鉴定2.以下属于监理员职责是（）。A.进行见证取样； B.复核工程计量有关数据；C.检查和记录工艺过程或施工工序；D.进行工程计量；E.编制监理规划3.专业监理工程师应审查施工单位报送的（）的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认A.新材料； B.新工艺；C.新技术； D.新专利； E.新设备。4.项目监理机构应对施工单位报验的（）进行验收，对验收合格的应给予签认。A.隐蔽工程； B.分项工程；C.单项工程； D.检验批； E.单位工程。5.项目监理机构应按（）程序处理施工单位提出的工程变更。A．总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见；B．对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。C.总监理工程师代表可组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。D.必要时，项目监理机构应组织建设、设计、施工等单位召开专题会议，论证工程设计文件的修改方案。E.项目监理机构根据建设单位提出的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。6.项目监理机构主要依据应包括（）处理费用索赔：A.法律法规； B.勘察设计文件、施工合同文件；C.工程建设标准； D.索赔事件的证据； E.施工组织设计。7.对（）工程可不必编制监理实施细则。A.工程规模较小； B.工程投资额较小；C.技术较简单且有成熟管理经验和措施的；D.工程建设内容较少； E.监理收费较低8.旁站是监理人员在施工现场对工程实体（）的施工质量进行的监督检查活动。A.关键部位； B.关键工序；C.隐蔽部位； D.重点部位； E.重要工序。9.监理单位应（）地开展建设工程监理与相关服务活动。A.公平； B.独立；C.诚信； D.公开； E.科学。10.项目监理机构应结合工程特点，应（）实施实施工程监理，并及时准确记录监理工作实施情况。A.遵循事前控制原则； B.遵循静态控制原则；C.保持工地和谐稳定原则； D.遵循主动控制原则；E.最大限度维护监理机构利益。1.5简答题1.依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）监理员应履行哪些职责？page72.总监理工程师不得将哪些工作委托给总监理工程师代表？3.依据GB/T50319-2013，监理规划应包括哪些内容？page84.依据GB/T50319-2013，哪些分部分项工程应编制监理实施细则？p95.依据GB/T50319-2013，监理实施细则编制依据有哪些？p9 6.依据GB/T50319-2013，监理实施细则应包括哪些内容？p97.依据GB/T50319-2013，工程监理单位使用资料表格有哪些？8.依据GB/T50319-2013，工程项目通用表格有哪些？9.依据GB/T50319-2013，监理人员对工程施工质量进行巡视，应包括哪些巡视内容？10简述工程质量缺陷的监理流程？11.简述工程质量事故的监理流程？12.依据GB/T50319-2013，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，专项施工方案审查的基本内容有哪些？13.依据GB/T50319-2013，项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，首先采取的处理方法或措施是什么？对情况严重的安全事故隐患，采取的处理方法或措施是什么？14.依据GB/T50319-2013，安全生产管理的监理工作内容有哪些？15.依据GB/T50319-2013，项目监理机构处理施工单位费用索赔主要依据有哪些？16.依据GB/T50319-2013，项目监理机构批准工程延期应同时满足哪些条件？17.依据GB/T50319-2013，监理日志的主要内容有哪些？18.依据GB/T50319-2013，监理月报的主要内容有哪些？19.依据GB/T50319-2013，监理工作总结的主要内容有哪些？1.6案例2010年10月，某市的一座大桥因受台风影响，需要加固补强，经批准，该大桥建设单位与某施工单位签订施工合同，与某公路工程监理公司签订工程监理合同。按批准的设计文件，该大桥加固补强方案包括更换上部主梁。已批准的设计文件，将现状大桥上部构造的主梁拆除，通过预制吊装安装新主梁。在工程实施工程中，发生以下事件：事件1：项目监理机构进场后，该项目总监理工程师委托监理员编制监理规划，监理规划编制完成后，由专业监理工程师审核，经总监理工程师批准报送建设单位。事件2：该监理规划包括以下主要内容：1.工程概况； 2.监理工作的范围、内容、目标；3.理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责；4.工程质量控制； 5.工程造价控制； 6.工程进度控制；7.合同与信息管理； 8.监理工作设施。事件3：施工单位在施工中，向监理单位提出变更施工工艺，把大桥上部构造的主梁从预制吊装变更为现场施工满堂支架、现浇混凝土。工艺变更方案经监理单位和建设单位审查后上报设计单位，设计单位否决工艺变更方案，监理机构要求施工方按原设计施工。事件4：在施工过程中，施工方违规操作、不按照施工图纸施工、擅自变更施工工艺、把大桥上部构造的主梁从原设计的预制吊装变更为现场施工满堂支架、现浇混凝土，由于技术和安全措施不到位，发生了坍塌事故，造成两人死亡，直接经济损失18万元。在事故发生前，监理单位和业主单位明知施工单位违反设计文件要求，擅自更改施工工艺，存在安全事故隐患，未及时制止施工单位。事件5：事故发生后，该市法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，法院判决是否妥当？法律依据是什么？根据以上事件，请回答以下问题：问题1：在事件1中，监理规划的编审程序是否妥当？如有不妥当之处，给出正确做法？问题2：在事件2中，项目监理机构编制的监理规划是否完整？如不完整，应补充哪些内容？问题3：在事件3，监理机构要求施工方按原设计施工的要求是否正确？为什么？问题4：事件4中，监理机构未及时制止施工单位施工工艺变更的做法是否正确？对施工单位违反设计文件要求，擅自更改施工工艺，存在安全事故隐患时，依据相关法律法规规定，你作为监理人员，应建议监理机构采取哪些措施，消除安全隐患？问题5：事件5中，该市人民法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，法院判决是否妥当？法律依据是什么？§1《建设工程监理规范》GB/T50319-2013——答案1.1判断题——答案1.1.1总则1.（√）、2.（╳）、3（√）1.1.2术语1.（╳）2.（╳）3、（╳）、4.（╳）5.（√）6.（╳）、7.（√）、8.（√）、9.（√）、10.（╳）11.（╳）、12.（╳）、13.（╳）14.（√）15．（╳）16（√）、17.（√）1.1.3项目监理机构及其设施1.（╳）、2.（╳）、3.（╳）、4、（╳）、5.（╳）6.（╳）、7.（╳）、8.（√）、9.（╳）、10.（√）11.（╳）、1.1.4监理规划及监理实施细则1.（╳）、2.（╳）、3.（╳）、4.（╳）、5.（╳）6.（╳）、7.（╳）、8.（╳）、1.1.5质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作1.（√）、2.（√）、3.（√）、4.（╳）、5.（╳）6.（√）、7.（√）、8.（╳）、9.（√）、10.（√）11.（╳）、12.（╳）、13.（╳）、14.（╳）、15（╳）16.（╳）1.1.6监理文件资料管理1．（√）、2.（√）1.2填空题——答案（略）1.3单项选择题——答案（略）1.4多项选择题——答案1.ABD、 2.AB、 3.ABCE、 4.ABD、 5.ABD6.ABCD、 7.AC、 8.AB、 9、ABCE、 0.AD1.5简答题——答案1～12、15～19（略）13.依据GB/T50319-2013，项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，首先采取的处理方法或措施是什么？对情况严重的安全事故隐患，采取的处理方法或措施是什么？对安全事故隐患施工单位拒不整改或者不停止施工的，如何处理？【参考答案】项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，首先采取的处理方法或措施是什么？签发监理通知，要求施工单位整改；对情况严重的安全事故隐患，采取的处理方法或措施是什么？签发工程暂停令，并及时报告建设单位。对安全事故隐患施工单位拒不整改或者不停止施工的，如何处理？项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。14.依据GB/T50319-2013，安全生产管理的监理工作内容有哪些？【参考答案】⑴项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责，并将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。⑵项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应检查施工机械和设施的安全许可验收手续。⑶项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签字后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应建成施工单位组织专家进行论证、审查情况，依据是否附具安全验算结果。项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。⑷项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项专项工程施工方案实施情况。发现未按专项工程施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项工程施工方案实施。⑸项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。1.6案例参考答案问题1：在事件1中，编制监理规划的做法是否妥当？如有不妥当之处，给出正确做法？【答】在事件1中，监理规划的编审程序不妥当。正确的监理规划编审程序是：1．总监理工程师组织专业监理工程师编制；2．总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。问题2：在事件2中，项目监理机构编制的监理规划是否完整？如不完整，应补充哪些内容？【答】在事件2中，项目监理机构编制的监理规划是不完整。依据《建设监理规范》（GB/T50319-2013）规定，应补充监理工作依据、监理工作制度、安全生产管理的监理工作和组织协调的内容。问题3：在事件3，监理机构要求施工方按原设计施工的要求是否正确？为什么？【答】在事件3中，监理机构要求施工方按原设计施工的要求正确。依据《建设监理规范》（GB/T50319-2013）规定，项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。在事件3中，施工单位在施工中，向监理单位提出变更施工工艺，未获得批准，监理机构要求施工方按原设计施工的要求符合相关法律法规规定。问题4：事件4中，监理机构未及时制止施工单位施工工艺变更的行为是否违反《建设监理规范》规定？对施工单位违反设计文件要求，擅自更改施工工艺，存在安全事故隐患时，依据相关法律法规规定，你作为监理人员，应如何做？【答】在事件4中，监理机构未及时制止施工单位施工工艺变更的行为不正确，违反《建设监理规范》（GB/T50319-2013）规定。针对事件4，项目监理机构发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。问题5：该市人民法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判处有期徒刑二年，是否妥当？法律依据是什么？【答】该市人民法院判决对蔡某判决妥当。《中华人民共和国刑法》规定：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

§2《建筑节能工程施工质量验收规范》2.1填空题1、传热系数K是指稳态条件下，在稳定传热条件下，围护结构两侧空气温差为1度（K，℃），小时内通过1平方米面积传递的热量，单位是瓦/平方米·度（W/m2·K）2、热阻是热量在热流路径上遇到的，反映介质或介质间的传热能力的大小，表明了1W热量所引起的温升大小，单位为℃/W或K/W。3、玻璃遮阳系数是透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。4、《电能质量三相电压不平衡》（GB/T15543-2008）规定了电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为。5、保温浆料是由胶粉料与颗粒或其他保温轻骨料组配，使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。2.2单项选择题1、（）是对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。A.进场验收； B.进场复验； C.见证取样送检； D.现场实体检验； 2、（）是施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下，按照有关规定从施工现场抽取试样，送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。A.进场验收； B.进场复验； C.见证取样送检； D.现场实体检验；3、当墙体节能工程采用预埋或后置锚固件时，其数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行现场拉拔试验，试验结果应符合要求。每个检验批抽查数量不少于（）处。A.1； B.2； C.3； D.4；4、（）是由生产厂家委托有资质的检测机构，对定型产品或成套技术的全部性能及其适用性所作的检验。其报告称型式检验报告。通常在工艺参数改变、达到预定生产周期或产品生产数量时进行。A.检查； B.型式检验； C.核查； D.证明；5、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）规定：单位工程竣工验收应在建筑节能（）工程验收合格后方可进行A.单项； B.单位； C.分项； D.分部；2.3多项选择题1、幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其()应符合设计要求。A、导热系数； B、密度； C、燃烧性能； D、传热系数；E、玻璃遮阳系数。2、建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列（）规定。A、分项工程应全部合格； B、质量控制资料应完整；C、外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；D、夏热冬暖地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格；E、建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。3、建筑节能工程施工应当按照（）的要求施工。A、经审查合格的设计文件； B、设计单位批准的设计文件；C、经审批的建筑节能工程施工技术方案； D、监理单位审核的施工组织设计；E、评审后的初步设计。4、现场实体检验是指在监理工程师或建设单位代表的见证下，对已经完成施工作业的（），按照有关规定在工程实体上抽取试样，在现场或送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。A、检验批； B、单位工程； C、分项工程；D、单项工程； E、分部工程；5、设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经（）。A、项目总承包单位批准； B、获得施工单位的确认；C、原施工图设计审查机构审查； D、在实施前应办理设计变更手续；E、获得监理或建设单位的确认；2.4判断题1、用于地面节能工程的保温材料须全数核查。（）；2、通风与空调系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于15％。（）3、通风与空调系统的风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于20％。（）4、低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。检验数量为同厂家各种规格总数的8%。（） 5、墙体节能工程的施工时，保温浆料应分层施工。（）；§2建筑节能工程施工质量验收规范——答案2.1—— 1.1； [提示]:除4.2.7外，4.2.2、5.2.2、6.2.2、7.2.2、8.2.2——都是全数检查。 2、阻力； 3、3； 4、2%； 5、聚苯；2.2—— 1.A； 2、C； 3、C； 4、B； 5、D；2.3—— 1、ABC；2、ABCE； 3、AC； 4、ACE；5、CDE；2.4——1、（√）；2、（×）；3、（×）；4、（×）； 5、（√）；

§3建筑施工安全检查标准3.1判断题1、超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证。（）2、施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行口头安全技术交底。（）3、施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施。（）4、施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求。（）5、施工现场明火作业应配备动火监护人员，无需特别审批。()6、满堂脚手架的架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结，设置应符合规范要求。（）7、高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳或安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上不得与吊篮上的任何部位有链接。（）8、施工机械必须进行进场验收制度，操作人员持证上岗。（）9、基坑工程监测必须由施工单位确定监测报警值，基坑设计方应及时通报变形情况。（）10、备用发电机组应与外电线路进行联锁。（）11、施工现场应按规范要求配备应急照明。（）12、施工升降机应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠，应在有效的标定期内使用；（）13、总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查。（）14、施工现场应设置重大危险源公示牌。（）15、施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设施。（）16、现场的淋浴室应能满足作业人员的需求，淋浴室与人员的比例无特殊要求。（）17、搭设高度超过24m的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。（）18、悬挑脚手架的钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍；（）19、附着式升降脚手架搭设、拆除作业应编制专项施工方案、结构设计应进行设计计算；架体提升高度超过150m的专项施工方案应经专家论证。（）20、基坑工程均应进行基坑工程监测，开挖深度大于5m应由建设单位委托具备相应资质的第三方实施监测。（）21、安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架。（）22、塔式起重机吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完整可靠，吊钩的磨损、变形应在规定允许范围内；（）23、脚手架搭设完毕，应由安全管理员组织有关人员参加,按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。（）24、采用起重拔杆等非常规起重设备且单件起重量超过100kN时，专项施工方案应经专家论证。（）25、宿舍应设置可开启式窗户，床铺不得超过2层，通道宽度不应小于0.9m；宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，且不得超过16人。（）26、脚手架作业层应在1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。27、脚手架架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底，以下每隔10m应用安全平网封闭；作业层与建筑物之间应进行封闭。28、电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求，严禁沿地面明设、脚手架、树木等敷设；（）29、安装高度超过30m的物料提升机，要安装的安全装置应有:起重量限制器、渐进式防坠安全器、安全自动停层装置、语音影像信号监控装置。（）30、塔吊、物料提升机、施工电梯等的安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质证书、安全生产许可证。（）31、配电箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁、防雨措施。（）32、分配箱与开关箱间的距离不应超过20m,开关箱与用电设备间的距离不应超过2m33、I类手持电动工具为金属外壳,按规定必须做保护接零，同时安装漏电保护器，使用人员应穿戴绝缘手套和绝缘鞋。（）34、钢筋加工区应按规定搭设作业棚，作业棚应具有防雨、防晒功能，并应达到标准化。35、对焊机作业区应设置防止火花飞溅的档板等隔离设施，冷拉作业应设置防护栏，将冷拉区与操作区隔离。（）36、气瓶的减压器是气瓶重要安全装置之一，安装前应严格进行检查，确保灵敏可靠。37.作业时，气瓶间安全距离不应小于5m，与明火安全距离不应小于10m，不能满足安全距离要求时，应采取可靠的隔离防护措施。（）3.2填空题1、安全生产责任制应经责任人签字确认，以便明确每个岗位人员在法律上所特有的（）。2、按安全生产资金保障制度，项目部应编制（），并应按计划实施。3、安全检查应由项目负责人组织，专职（）及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录。4、施工现场（）及（）、（）应设置相应的安全警示标志牌。5、深基坑边界周围地面必须设置（）。6、电梯井内应每隔（）层（不大于10m）设置一道安全平网。7、做防雷接地机械上的电气设备，保护零线必须同时做（）。8、总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应（）并灵敏可靠。9、安全管理检查评定保证项目应包括：（）、施工组织设计及专项施工方案、安全检查、安全教育、应急救援、安全技术交底。10、市区主要路段的工地周围应设置高于（）m的现场围挡。11、食堂与厕所、垃圾站等污染及有毒有害场所的间距必须大于（）m，并应设置在上述场所的上风侧（地区主导风向）。12、满堂式脚手架架体高宽比大于（）时，应按规范要求与建筑结构刚性连结或扩大架体底脚。13、建筑物高度超过30m时，通道口防护顶棚应采用（）。14、悬挑式钢平台两侧必须安装固定的（），并应在平台上设置荷载限定标牌。15、当塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物时，应安装（）。16、安全检查等级划分为（）等级。17、安全技术交底应由交底人、被交底人及（）进行签字确认。18、工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防火灾、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防物体打击等主要内容的专项（），并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控。19、移动式操作平台的面积不应超过（）㎡，高度不应超过5m。20、接地装置的接地线应采用（）根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管、光面圆钢。21、安全检查的方法主要有量、看、测、（）。22、电焊机除应用保护接零、安装漏电保护器外，还应设置（）保护装置，防止触电事故发生。3.3简答题1.安全监理的具体工作主要内容？2.施工阶段的安全监理的程序与主要内容？3.4案例分析题案例题共7个案例，每个案例有10个选题，请案例题背景资料完成每题选项；其中判断题二选一（A、B选项），单选题四选一(A、B、C、D选项)，多选题四选二或三（A、B、C、D选项）。案例12008年4月30日，由××公司承建的某国际商业广场B区在天井顶盖浇筑混凝土过程中发生一起坍塌事故（模架约21m高），造成8事故发生后，×市政府立即派出调查组对事故进行调查。现已查明，引起这起事故的原因有：天井顶盖支模架搭设材料的质量和搭设方式均不符合规范要求，立杆钢管承载力不能满足施工荷载要求，致使支模架整体失稳；天井浇筑施工中出现局部塌陷时，现场施工负责人违章指挥支模工冒险作业；法律法规意识淡漠；安全管理混乱；教育培训不落实；安全监管工作不到位等。【问题】：1.根据国务院493号令规定，该事故属于()。A．特别重大事故B．重大事故C．较大事故2.该事故定性为责任事故，则非责任事故包括()。A．为达到既定目的故意制造的事故；B．由于不可抗力事件所造成的事故C．由于人的过失造成的事故；D．由于科技条件的限制而造成的无法预料的事故3.该项目模架属于高支模，属于重大危险源。()A．正确B．错误4.该模架搭设前，施工单位应编制安全专项施工方案，建设单位应组织专家论证。()A．正确B．错误5.该起事故产生的原因很多，其中()是导致该起事故的直接原因。A．安全管理混乱B．违章指挥、冒险作业C．教育培训不落实D．钢管立杆承载力不足6.如你是该项目的安全员，发现天井浇筑施工中出现局部塌陷时，首先应()。A．撤离天井屋面作业人员B．报告项目经理C．安排工人进行加固D．进行楼面卸载处理7.该模架搭设前，对搭设人员要求包括()。A．搭设人员可以是普通模板工B．应是专业架子工C．应接受书面的安全技术交底D．应进行岗前培训8.影响钢管立柱承载力的因素包括()等。A．扣件连接质量B．壁厚偏差；C．搭设垂直度偏差D．上部载荷大小9．该模架支撑钢管立柱的接长应采用()。A．搭接B．对接C．搭接或对接D．错位接长10.模架钢管立柱底部应设底座及垫板，垫板厚度不应小于50mm。()A．正确B．错误案例2某住宅楼工程施工，房屋檐口标高32.00m，室外自然地坪标高-0.50m。该工程外架采用双排钢管扣件式落地架，钢管中48.3×3.6mm，步距1.50m，立杆横距1.05m，跨距1.50m，连墙件按三步四跨设置，密目式安全立网封闭，采用竹串片脚手板，为装饰用途外架。【问题】：1.对该工程外架，下列()说法正确。A．不需要编制专项施工方案 B.外架构架尺寸按构造确定C．需要编制专项施工方案 D．需要编制专项施工方案并组织专家论证2.该外架搭设高度，宜高出房屋檐口高度()m。A．0.5B.l．OC．1.5D．2.03.该外架连墙件设置不符合基本构造要求。()A．正确B.错误4.该外架关于构架加强的说法，正确的是()。A．外侧全立面连续设置剪刀撑 B.外侧立面间隔15m设置剪刀撑C．开口架两端必须设置横向斜撑 D．封闭架不需要设置横向斜撑5.该外架作业层上的均布施工荷载标准值，一般按()kN／Hr2。A．1B.2C．3D．46.外架扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于()。A.40N.mB.40kN.mC.65N.mD.65kN.m7.外架作业层需设1．Om高的防护栏杆和挡脚板。()A．正确B.错误8.按《建筑施工安全检查标准》对该外架检查评分，下列()属于保证项目。A．立杆基础B.交底与验收C．杆件搭接D．架体与结构拉结9.脚手架避雷接地电阻值应不大于()Q。A．4810C．20D．3010.脚手架分段拆除时，高差应不大于3步；如高差大于3步，应增设连墙件加固。()A．正确B.错误案例32010年11月15日，×市×区×路A公寓大楼发生特别重大火灾事故，造成48国务院事故调查组查明，该起特别重大火灾事故是一起因企业违规造成的责任事故。事故的直接原因：在×路A公寓大楼节能综合改造项目施工过程中，施工人员违规在10层电梯前室北窗外进行电焊作业，电焊溅落的金属熔融物引燃下方9层位置脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料碎块、碎屑引发火灾。事故的间接原因：一是建设单位、投标企业、招标代理机构相互串通、虚假招标和转包、违法分包。二是工程项目施工组织管理混乱。三是设计企业、监理机构工作失职。四是市、区两级建设主管部门对工程项目监督管理缺失。五是×区公安消防机构对工程项目监督检查不到位。六是×区政府对工程项目组织实施工作领导不力。根据国务院批复的意见，依照有关规定，对38名事故责任人作出严肃处理。【问题】：1.事故为特别重大事故，根据国务院493号令规定，其他三个等级是()。A．重大事故B．较大事故C．-般事故D．急性中毒事故2.事故定性为责任事故，则责任事故是指()。A．为达到既定目的故意制造的事故；B．由于不可抗力事件所造成的事故C．由于人的过失造成的事故；D．由于科技条件的限制而造成的无法预料的事故3.事故的间接原因共列出6条，它们共同属于()方面的原因。A．人的不安全行为；B．物的不安全状态；C．环境的不安全因素；D．管理缺陷4.事故原因分析，应确定发生事故的()原因。A．直接B．间接C．-般D．主要5.如你是该项目的安全员，发现违规焊接作业，首先应()。A．制止焊接作业B．报告项目经理；C．提醒作业者D．守在作业现场监督6.对安全事故的责任者的处罚形式，包括()。A．经济处罚B．行政处分C．追究刑事责任D．道德谴责7.)安全操作要求，电焊机施焊现场()m范围内不得堆放易燃易爆物品。A．5B．10C．20D．308.电焊机一次侧电源线应穿管保护，长度一般不超过()m。A．5B．8C．10D．309.下列外墙保温材料中，防火性能最好的是()。A．聚氨酯保温材料B．阻燃型EPS保温板；C．XPS保温板D．岩棉保温板10.高空焊接必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施，并应有专人监护。()A．正确B．错误案例4某公司承建某综合楼，位于居民密集区域，总建筑面积250000㎡。工程设计为钢筋混凝土框架结构，工期500天。现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当，并制定了临时用点施工组织设计。在施工过程中发生如下事件：事件一：2002年5月22日，在地下室有3事件二：进入装修施工阶段后，项目经理安排安全员王某负责现场的消防安全管理，王某随后在施工材料的存放、保管上作了严格的防火安全要求，现场设置明显的防火宣传标志，制定了严格的明火使用规定，整个装修阶段未发生一起火警。【问题】：1.本案例中，在地下室进行焊接作业的动火等级为()级。A．一B．二C．三D．四2.施工单位在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。()A．正确B．错误3.防火检查的形式主要有()。A．班组检查B．夜间检查C．定期检查D．随即抽查4.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火()m以外的地方。A．5B．8C．10D．155.发现气焊操作人员违反防火管理规定，看火人员有权责令其停止操作，收回动火许可证及操作证并及时向领导汇报。()A正确B．错误6.安全标志是用于表达特定信息的标志，由()组成。A．图形符号B．安全色；C．几何图形（边框）D．灯光7.焊割作业前，需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。()A．正确B．错误8.施工单位应当在施工现场设置临时消防车道，并保证临时消防车道的畅通。禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。()A．正确B．错误9.施工现场消防安全责任制度，应当明确()等要求，并逐级落实防火责任制。A．消防水源B．消防安全管理程序；C消防安全责任人D．消防安全培训10.施工现场应当根据工程特点，有针对性地设置、悬挂安全标志。()A．正确B．B错误案例5工人王某在搬运完建筑门窗后，准备离开施工现场回家，由于楼内光线不足，在行走途中，不小心踏上了通风口盖板上（通风口为1.2mXl.4m，盖板为1.5mXl.5m，厚1mm的镀锌铁皮），铁皮在王某的踩踏作用下，迅速变形塌落，王某随塌落的盖板掉到地下室地面(落差15.35m)，经抢救无效于当日死亡。【问题】：1.下列()不属于“四口”防护。A．电梯井口B．管道口C．预留洞口D．楼梯口2.洞与孔边口旁的高处作业，包括施工现场及通道旁深度在2m及2m以上的桩孔、人孔、沟槽与管道、孔洞等边沿上的作业称为洞口作业。()A．正确B．错误3.)对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向孔、洞口，均应予以设盖板或加以防护，并有固定其位置的措施。()A．正确B．错误4.建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产()制度和群防控制制度。A．责任B．领导C．管理D．监督5.项目经理对合同工程项目生产经营过程中的安全生产负()责任。A．直接领导B．间接领导C．全面领导D．主要领导6.建筑安全生产监督管理，应当根据()的原则，贯彻“预防为主”的方针，依靠科学管理和技术进步，推动建筑安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生。A．安全第一B．以人为本；C．管生产必须管安全D．上岗培训7.按照规定，公司级的安全教育培训时间不得少于()学时A．10B．15C．20D．308.下面()属于人的不安全行为。A．操作失误、忽视安全 B．安全防护装置失灵C．使用不安全设备 D．有分散注意力行为9.“洞口”防护情况的检查主要通过()的检查方式。A．听B．看C．量D．测10.安全管理目标的主要内容包括()。A．生产安全事故控制目标B．质量合格目标C．安全达标目标D．文明施工实现目标案例6某建筑企业，企业经理为法定代表人，没有现场安全生产管理负责人。该企业在其注册地的某项施工过程中，甲班队长在指挥组装塔吊时，没有严格按规定把塔吊吊臂的防滑板装入燕尾槽中并用螺栓固定，而是用电焊将防滑板点焊。某日甲班作业过程中发生吊臂防滑板开焊、吊臂折断脱落事故，造成3人死亡、1人重伤。这次事故造成的损失包括：医疗费用（含护理费用）45万元，丧葬及抚恤等费用60万元，处理事故和现场抢救费用28万元，设备损失200万元，停产损失150万元。【问题】：1.根据上述情况描述，此次事故的直接经济损失为()。A．45万元B．105万元C．483万元D．333万元2.)根据《企业职工伤亡事故分类》，该事故的类别应为()。A．物体打击B．机械伤害C．起重伤害D．车辆伤密3.根据《建筑工程安全生产管理条例》，以下说法正确的有()。A．该企业所在行政区的县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门，对该企业的建筑工程安全生产工作实施行业监督管理B．该项工程应取得施工许可证C．对建筑工程安全生产违法行为可以实施罚款的处罚D．甲班队长应取得《特种作业操作资格证书》4.此次事故发生后，组成事故调查组的部门和单位应包括()。A．地市级安全生产监督管理部门B．工程监理单位C．地市级公安部门D．县级环保部门5.根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》，该起事故的直接原因包括()。A．私自改装、使用不牢固的设施B．塔吊司机作业时未加注意C．现场安全生产管理不到位D．塔吊吊臂防滑板开焊6.根据《特种设备安全监察条例》和该企业的情况，下列说法正确的有()。A塔吊设计文件应经安全生产监督管理部门组织的专家鉴定方可用于制造B．该企业塔吊安装后应经检测检验机构进行监督检验方可使用C．该企业应制定塔吊的事故应急措施和应急救援预案D．此次事故发生后，企业应及时向特种设备安全监督管理部门等有关部门报告7.针对此次事故，下列说法正确的有()。A．此次事故属于一般事故；B．此次事故属于重大事故