(word完整版)建设工程监理及相关法规制度-试题库

(word完整版)建设工程监理及相关法规制度试题库(word完整版)建设工程监理及相关法规制度试题库PAGEPAGE34(word完整版)建设工程监理及相关法规制度试题库建设工程监理及相关法规制度一、单项选择题1．所谓建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其(D)工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。A．工程项目建设B．建设项目监管C．工程项目中介D．项目管理2．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是(A)。A．需要建设单位的委托和授权B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设为进行监控C．工程监理企业应当客观、公正地执行监理任务D．建设工程监理单位必须具有甲级资质3当前我国的建设工程监理主要在工程项目建设的(C)阶段进行。A.决策B．实施C．施工D．设计4．建设工程监理的(A)是监理单位。A.行为主体B．行为客体C．对象D．责任主体5如果不具有(C)，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。A.科学性B．服务性C．独立性D．委托性9《建筑法》明确规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有(A)的工程监理企业实施监理。A．相应资质B．资质等级C．各级资质D．执业资格14．(B)是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。A．服务性B．科学性C．独立性D．公正性15按照《建设工程监理规范》，(D)是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。A．巡视B．平行检验C．工程计量D．旁站监理20．监理单位在开展建设工程监理活动时应当建立自己的组织机构，这是建设工程监理(C)的要求。A．科学性B．服务性C．独立性D．公正性21．按照建设工程监理(D)的要求，工程监理企业在维护建设单位的合法权益时，不损害承建单位的合法权益。A．服务性B．科学性C．独立性D．公正性36．所谓(A)是指一项建设工程从设想提出到决策，经过设计、施工直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的内在规律。A.建设程序B.项目阶段C.项目管理D.建设工程监理45.工程项目建设监理实行(D)负责制。A.项目法人B.项目经理C.监理单位D.总监理工程师53．(D)由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成。A．工程监理企业B．监理公司C．项目管理团队D．监理机构62．(B)是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。A．见证B．旁站C．巡视D．平行检查二、多项选择题1．建设工程监理范围可以分为(BC)。A．建设项目管理的范围B．监理的工程范围C．监理的建设阶段范围D.业主委托监理的范围E.监理单位的业务范围2.必须实行监理的建设工程包括以下(ABCD)。A．大中型公用事业工程B．国家重点建设工程C．成片开发建设的住宅小区工程D．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程E．国债建设工程3．建设工程监理的科学性主要表现在(ACDE)。A．工程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导B．要学习应用国外的先进经验和国际惯例C．应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍D．要有一套健全的管理制度；要有现代化的管理手段E．要积累足够的技术、经济资料和数据；要有科学的工作态度和严谨的工作作风，要实事求是、创造性地开展工作4．现阶段建设工程监理的特点是(ABDE)。A．建设工程监理的服务对象具有单一性B．建设工程监理属于强制推行的制度C．建设工程监理就是建设工程项目管理D．建设工程监理具有监督功能E．市场准入采取企业资质和人员资格双重控制6．《建设工程监理规定》和《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照(ABD)原则开展监理工作。A.独立B公正C诚实D自主E守信8.建设工程监理的性质包括(BCDE)。A.强制性B科学性C．独立性D．公正性E服务性ll.按照建设工程监理独立性要求，(BCD)。A．工程监理企业必须是自主经营、自负盈亏的经济实体B．工程监理单位应当严格按照规定的依据实施监理C.在委托监理的工程中，工程监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系D.在开展工程监理的过程中，必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段，根据自己的判断，独立地开展工作E.在委托监理的工程中，工程监理单位与建设项目主管部门不得有隶属关系和其他利害关系12．建设工程质量责任主体包括(BCDE)。A政府建设行政主管部门B勘察设计单位C建设单位D施工单位E工程监理单位22.建设工程监理的作用是(ABCE)。A．有利于提高建设工程投资决策科学化水平B．有利于规范工程建设参与各方的建设行为C．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全，D．有利于深化投资建设领域的体制改革E．有利于实现建设工程投资效益最大化24.根据我国建设工程监理规定，总监理工程师应当拥有的基本权力是(BCD)。A.工程项目建设的指挥权B.有关款项支付凭证的签认权C．撤换不合格的分包单位的建议权D授权范围内有关指令的发布权E．撤换被监理单位不合格人员的决定权26.按照《建设工程质量管理条例》，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的(ABC)。A项目经理B技术负责人C施工管理负责人D监督负责人E质量员27．监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取(ABCD)等形式，对建设工程实施监理。A旁站B平行检验C巡视D见证E．稽查29.建设工程监理是指监理单位受项目法人委托、依据(ACDE),对建设工程实施的监督管理。A．建设工程监理合同B建设工程监理规划C．建设工程合同D国家批准的工程项目建设文件E有关建设工程的法律、法规30．在发生(ACDE)时，总监理工程师可签发工程暂停令。A为了保证工程质量而需要进行停工处理B设计单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工C发生必须暂时停止施工的紧急事件D承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患33．建设部对建设工程监理的管理主要职责是(ABCD)。A．起草并同国家计委共同制定、发布建设工程监理行政法规，并监督实施B．审批甲级监理单位资质C．管理全国监理工程师资格考试、考核和注册等项工作D．指导、监督、协调全国建设工程监理工作E．参与重大工程质量事故处理监理工程师和工程监理企业第一部分第二章一、单项选择题3．监理工程师是指经(D)，取得监理工程师执业资格证书，并经注册从事建设工程监理活动的专业人员。A监理工程师正规培训B．监理工程师培训和考试C监理工程师执业资格考核D全国监理工程师执业资格统一考试合格5.从事建设工程监理工作，但尚未取得(A)的人员统称为监理员。A《监理工程师注册证书》B.《监理工程师培训结业证书》C．(监理工程师执业资格证书》D.本科学历6.要求监理工程师具有(A)最能反映建设工程监理的科学性。A．较高的专业学历和复合型的知识结构B．丰富的工程建设实践经验C.良好的品德D.健康的体魄和充沛的精力13．我国监理工程师不得在影响(D)监理业务的单位兼职。A．独立执行B．正确执行c．合理执行D．公正执行14．某监理单位拟招聘3名监理工程师，在应聘的人员中，甲有工程设计管理方面的实践经验，乙有工程施工的机械设备制造方面的实践经验，丙有工程经济管理方面的实践经验，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位根据应聘者工程实践经验，择优选择(A)。A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁17．工程监理企业年检结论分为(B)。A．优秀、良好、合格、不合格四种B．合格、基本合格、不合格三种C．合格、不合格两科D．优秀、良好、合格、基本合格、不合格五种21．新设立的工程监理企业申请资质，应当(A)。A.先到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，然后到建设行政主管部门办理资质申请手续B.先到建设行政主管部门办理资质申请手续，然后到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照C．到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，同时办理资质申请手续D．到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照即可32．工程监理企业的资质包括(C)。A．监理范围B．资质等级C．主项资质和增项资质D．主营业务和兼营业务33．对工程监理企业进行资质管理制度是我国政府实行(D)的有效手段。A．行业管理B．监督管理C．项目管理D．市场准人控制34．乙级监理单位注册资金不得少于(C)。A．100万元B.20万元C．50万元D。30万元35．(B)是指监理企业允许其他单位或个人以本企业名义承揽监理业务。A．转让监理业务B．挂靠监理业务c．转移监理业务D．监理中介36．甲级工程监理企业的资质年检由(A)办理。A．国务院建设行政主管部门B．中国监理协会C．各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门D．建设部委托各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门40．工程监理企业只有连续(B)年年检合格，才能申请晋升上一个资质等级。A．1B．2C．3D．541．工程监理企业在规定时间内没有参加资质年检，其资质证书将自行失效，而且(A)年内不得重新申请资质。A．1B，2C．3D．542．工程监理企业资质条件中监理工程师注册人员数量、经营规模未达到资质标准，但不低于资质等级标准的(D)，其他各项均达到标准要求，且在过去一年内未发生规定所列违规行为的，年检结论为基本合格。A．60％B．70％C．80％D．90％43．新设立的工程监理企业，其资质等级按最低等级核定，并设(A)年的暂定期。A．1B．2C．3。D．573．在监理活动中监理单位的角色相当于项目(D)。A．业主的代理人B．保险公司C．政府的代表D．中介服务提供者二、多项选择题4.报考监理工程师的条件有(BC)。A.从事工程技术或工程经济工作B具有一定的专业学历C．具有一定年限的工程建设实践经验D取得高级职称E.热爱本职工作7．监理工程师应当具有(ABD)方面的理论知识。A.工程技术B．经济管理c社会科学D法律E自然科学ll.工程监理企业按照其拥有的(BCD)等资质条件申请资质。A.成立年限B.专业技术人员C.监理业绩D.注册资本E.监理人员数量15．建筑市场的主体主要是指(CDE)。A．中介机构B．咨询单位c．监理单位D．承建单位E．项目法人16．根据我国现阶段管理体制，我国工程监理企业的资质管理确定的原则是(BC)。A．分工管理B．分级管理c．统分结合D．统一标准E．自下而上22；项目业主授予监理单位的权力，应明确反映在(AD)中，据此监理机构才能开展监理活动。A．监理合同B．承包合同c．监理大纲D．其他建设工程合同E．监理规划23．当前，我国的建筑市场由(CDE)体系构成。A．投资B．监理c．发包D．承包E．技术服务27．对于(AB)的工程监理企业，建设主管部门应当重新核定其资质等级。A.资质年检不合格B资质年检连续两年基本合格C.在规定时间内没有参加资质年检D．资质证书丢失E.新进入本地监理市场28.在实施阶段开展全过程全方位监理的工程项目中。监理单位与(CDE)之间存在着监理与被监理关系。A.项目业主B工程质量监督机构C.设计单位D．施工单位E．材料供应单位29.在委托监理的工程项目中，监理单位不具有(ABE)的权力。A.随意调换项耳总监理工程师B确定工程项目规模C.下达总监理工程师指令D建议撤换不合格的分包单位E选定设计标准。30．监理单位在竞争承揽监理业务时应注意的事项有(ABE)。A严格遵守国家的法律、法规及有关规定B遵守监理行业职业道德c按核定的监理范围承揽监理业务D．按核定的资质等级承揽监理业务E．承揽监理业务的总量要视本单位的力量而定3l.监理单位应当守法经营是指(ACDE)。A.在核定的业务范围内开展经营活动B.按公正、独立、自主的原则开展监理活动C.认真履行建设工程监理合同D.遵守项目所在地有关法规和规定，并到当地(省、自治区、直辖市)建设主管部门登记注册，接受其监督指导E.遵守国家有关企业法人的法律、法规的规定32.我国建设主管部门对监理单位进行资质管理包括(ABCD)内容A.设立监理单位的资质审查、审批B.监理单位资质定级C.监理单位资质等级核定、升级和降级D.监理单位变更和终止E.审查监理单位法人资格、注册登记并发放营业执照33.已取得法人资格的工程监理企业申请资质升级，除提供新设立工程监理企业申请资质应当向建设行政主管部门提供的材料外，还应当提供(ACE)材料。A．企业原资质证书正、副本B．企业章程c．企业的财务决算年报表D．《监理工程师执业资格证书》E．《监理业务手册》及已完成代表工程的监理合同、监理规划及监理工作总结34．工程监理企业的资质包括(AC)。A．主项资质B．甲级c．增项资质D．乙级E．临时资质38.监理单位在报经业主同意后有权发布(BCD)。A．终止令B．停工令c．复工令D．开工令E．撤换令建设工程目标控制第一部分第三章一、单项选择题4．目标控制的前提工作，一是目标规划和计划，二是(A)。A．组织B．协调C．领导D．检查15.工程项目监理的目标是指(A)。A.投资目标、工期目标质量目标B.控制投资、控制工期、控制质量C.控制投资、控制工期、控制质量、合同管理、组织协调D．依法经营高标准服务18．培目标控制的综合性措施包括(C)。A.技术措施、经济措施、组织措施、行政措施B.组织措施、技术措施、法律措施、行政措施C.组织措施、技术措施、经济措施、合同措施D．技术措施、经济措施、组织措施、法律措施25．监理工程师实施付款控制的主要阶段应当是(D)。A．决策阶段B．设计阶段C．招标阶段D．施工阶段26．建设工程质量控制的目标，就是通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度要求的前提下，实现工程(A)。A．预定的质量目标B．设计质量目标c．施工质量目标D．系统目标27．一般当质量标准提高时，工程项目的(D)。A．投资降低，工期延长B．投资增加，工期缩短C．投资降低，工期缩短D．投资增加，工期延长28．(C)阶段是影响建设工程投资的关键阶段。A．决策B．招标C．设计D．施工29．对工程项目实体质量实施控制的主要阶段是(D)。A．决策阶段B．设计阶段C．招标阶段D。施工阶段31．为了有效地进行目标控制，监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中，(B)属于组织措施。A．制定防止索赔措施B．改善目标控制的工作流程C．对工程变更进行技术可行性分析D．收集已建工程目标数据38．项目监理组织在开展目标控制工作之前，必须明确监理各部门和人员的岗位职责以及相互协作关系。所以(B)是目标控制的重要前提，它是目标控制的基本保障。A．制定监理计划B.建立监理组织C．加强领导D.组织协调39．下面各项监理括动，(A)属于控制的合同措施。A.确定并采取防止索赔措施B．落实目标控制的部门和人员C.对工程变更方案进行可行性分析D.收集已建工程目标数据40.在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的(D)措施。A经济B技术C组织D合同41．施工准备阶段监理工作应包括(D)。A制定施工方案B．进行设计交底c施工测量放线D．审批工程开工42．(B)控制是建立在预测和经验基础上的控制方法。A反馈B．前馈c事后D事中43.工程设计监理的基本任务是(C)。A.编制设计要求、协助业主选择设计单位、设计跟踪监理与设计文件验收B.控制投资、控制设计质量、控制设计进度C.保证工程项目安全可靠性、适用性、经济性D．保障业主正确决策、避免设计失误、优化工程设计45.施工阶段监理在投资控制方面的基本任务是(D)。A.控制工程付款不超过合同价B.控制工程成本不超过合同价C.公正地按合同价支付工程款D.在合同价的基础上，控制施工阶段的新增费用47.不论是投资控制、质量控制或进度控制，工作的重点应当放在(A)上。A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.全过程控制49．被动控制是一种(C)。A．前馈控制B．面对未来的控制C．事中控制和事后控制D．开环控制50．主动控制是一种(B)。A．反馈控制B．开环控制C．事中控制D．事后控制51.监理活动中，协调职能的目的主要是(D)。A．处理人与人之间关系B．处理好单位与单位之间的关系C．处理好建设工程与外界客观环境间关系D．实现建设工程项目质量好、投资省、工期短的目标53．在建设过程的实施过程中，如果缩短工期，可能导致(A)。A．投资增加、质量降低B．投资减少、质量降低C．投资增加、质量提高D．投资减少、质量提高54．建设工程监理投资控制是指在整个项目的实施阶段开展管理活动，力求使项目在满足(C)要求的前提下，实现项目实际投资不超过计划投资。A．质量B．进度c．质量和进度D．优化实现投资、质量、进度目标59．(B)具有工程质量等级认证权。A．项目总监理工程师B．工程质量监督站C．项目法人D．项目质量监理工程师二、多项选择题4．监理目标控制的前提工作是(AB)。A.目标规划和计划B.落实好控制机构、人员和职能C.与被监理单位的充分协商D.与业主合作监理E.落实全部项目建设资金5.在设计阶段，监理单位投资控制的主要任务(ABD)。A开展技术经济分析，协调和配合设计单位力求使设计投资合理化B审核概(预)算，提出改进意见，优化设计C根据总工期要求，协助业主确定合理的设计工期D通过收集类似建设工程投资数据和资料，协助业主制定建设工程投资目标规划E与外部有关部门协调相关事宜，保障设计工作顺利进行7.主动控制也称为(ACE)。A．前馈控制B反馈控制c．面对未来的控制D面对现实的控制E事前控制8.设计阶段监理工程师质量控制的主要工作包括(ABCD)。A．建设工程总体质量目标论证B．提出设计要求文件，确定设计质量标准c．利用竞争机制选择并确定优化设计方案D．对设计提出的主要材料和设备进行比较，在价格合理的基础上确认其质量是否合要求E及时、准确、完善地提供设计工作所需的基础数据和资料10．施工阶段需要协调的内容较多．主要包括(ABCD)。A材料和设备供应与施工的协调B设计与施工的协调c．总包商与分包商D．与政府有关管理部门E．与建设单位的关系15．建设项目的质量、投资和进度三者之间的关系是(DE)。A．互相促进B．相互独立C．相互对立D．相互关联E．互相制约16．建设项目的质量控制与投资、进度控制的不同之处是(BCE)。A．质量形成具有互补性B．投资、进度控制具有互补性C．质量控制有国家强制标准D．投资、进度控制要求低，质量控制要求高E．出现质量事故一定会给投资、进度控制带来不好的影响17．与其他建设工程阶段相比较，施工阶段具有(BCD)特点。A．决定工程价值的关键阶段B．出现工程变更的主要阶段C．合同争议较多的阶段D．资金投放量最大的阶段E．确定工程项目总目标的阶段19．工程项目三大目标间的对立关系表现在(ABC)。A．提高质量标准就增加投资B．提高质量标准就延长工期‘C．缩短工期就增加投资D．提高质量工程不返工，相当于缩短了工期E．缩短工期，项目提前动用，增加经济效益20．工程进度款审核的过程中，先经过(BDE)审核，再进行最后审核并签署工程款凭证。A．总监理工程师B．质量控制监理工程师C．信息管理监理工程师D．投资控制监理工程师E．进度控制监理工程师23．被动控制具有(BCE)特点。A．事前控制B．事后控制C．纠正偏差D．防止偏差E．反馈控制24．施工阶段监理的组织协调包括(AC)。A．与外部环境间的协调B．子系统间的协调C．各有关要素间的协调D．各职能间的协调26．对建设监理三大目标的控制包括(ABCD)。A．组织措施B．合同措施c．经济措施D技术措施E质量措施建设工程风险管理第一部分第四章一、单项选择题3．对整个经济而言，(A)的影响范围大．其后果严重。A基本风险B特殊风险C盗窃风险D火灾8．(C)是风险管理的首要步骤。A．风险评价B风险对策决策C风险识别D检查9．(C)是指通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程，必要时，还需对风险事件的后果作出定性的估计。A．风险评价B风险对策决策C风险识别D．检查10．(A)是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化的过程。A风险评价B风险对策决策C风险识别D．检查11．(D)就是一个识别、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险处理方案的过程。A风险评价B实施对策C风险识别D风险管理13．风险识别的结果是(B)。A对经验数据进行分析B建立建设工程风险清单C识别建设工程风险要素、风险事件及后果D建设工程风险分解14．建设工程的(A)往往是通过对经验数据的分析、风险调查、专家咨询以及实验论证等方式，在对建设工程风险进行多维分解的过程中，认识工程风险，建立工程风险清单。A．风险识别B．风险评价C．风险对策决策D．实施对策24．(B)是一种主动、积极的风险对策。A．风险回避B．损失控制C．风险自留D。风险转移25．制定损失控制措施必须以(B)为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。A．风险识别的结果B．定量风险评价的结果C．风险预测的结果D，风险分析的结果29．风险自留与其他风险对策的根本区别在于(D)。A．它改变建设工程风险的客观性质B．它改变工程风险的发生概率C．它改变工程风险潜在损失的严重性D．它不改变建设工程风险的客观性质30．风险自留水平是指(B)。A．风险量的大小B．选择哪些风险事件作为风险自留的对象C．识别风险能力的大小D．进行风险决策的水平高低31．非保险转移的媒介是(B)。A．保险合约B．合同C．保险公司D．分包商32．在定量评价建设工程风险时，首要工作是(C)。A．风险识别B．分析经验数据C．风险衡量D．风险调查二、多项选择题4．按风险的影响范围大小可将风险分为(AB)。A．基本风险B．特殊风险C．投机风险D．纯风险E．全局风险5．风险管理过程包括(ABCD)：A．风险识别B．风险评价C．风险对策决策和实施决策D．检查E．反馈6．风险管理中运用的对策主要有(ABCD)。A．风险回避B．损失控制C．风险自留D．风险转移E．风险分散13．建设工程风险识别的方法有(BCDE)。A定量预测法B．专家调查法C．流程图法D.经验数据法E.初始清单法18．建设工程风险损失包括(ABCD)。A．投资风险B进度风险C质量风险D安全风险E．合同风险25在损失控制计划系统中，预防计划主要包括(ABCD)。A．组织措施B．管理措施C．合同措施D．技术措施E．经济措施26．风险自留主要包括(AB)。A．计划性风险自留B．非计划性风险自留C．保险性风险自留D．非保险性风险自留E．选择性风险自留28．计划性风险自留的计划性主要体现在(BD)。A．风险识别能力B．风险自留水平C．风险决策水平D．损失支付方式E．风险识别范围31．建设工程风险最常见的非保险转移有(ABE)。A．承包商进行合同转让或工程分包B．业主将合同责任和风险转移给对方当事人C．委托咨询D．委托监理E．第三方保险32．在采用风险回避对策时需要注意(ABC)。A、 回避一种风险可能产生另一种新的风险B、 回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性C、 回避风险可能不实际或不可能D、 回避风险是一种积极的风险对策E、 风险回避往往是一种首选的风险对策建设工程监理组织第一部分第五章16．平行承发包模式下的监理模式有(B)种。AlB2C3D417．监理机构一般由总监理工程师、(A)和其他监理人员组成。A．监理工程师B．管理人员C．副总监D．总工程师18．下列建设工程监理程序中，(C)项工作是错误的。A.编制建设工程监理规划，然后分专业编制建设监理细则B．按照建设监理细则，进行建设监理C．组织工程竣工验收D．建设监理任务完成后，向项目法人提交监理档案资料25．建立有效的项目监理组织，首当其冲的工作是(B)。A．选择确定总监理工程师B．明确监理总目标C．确定监理工作内容D．选定适合本项目的监理组织模式29．(B)模式发包的工程也称"交钥匙工程"。A．设计或施工总分包B。工程项目总承包C平行承发包D设计和(或)施工联合体承包31．(A)监理组织适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。A直线制B职能制C直线职能制D矩阵制32．(C)的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长。A．直线制B职能制C直线职能制D矩阵制34．监理工程师组织协调的(D)主要用于外部协调中，有走访和邀访两种形式。A．会议协调法B交谈协调法C书面协调法D访问协调法35．建设工程强度=(A)。A投资，工期B质量，工期C工期，投资D投资，建设面积36．在由多家监理单位分别承担监理业务的工程项目中，作为一名总监理工程师应当负责(D)工作。A项目业主代表分配的各项B整个工程项目监理C．所承担的部分建设工程的指挥工作D监理合同范围内受委托的监理工作41．确定项目监理组织各部门和主要监理人员的工作和职能分工应由(B)负责。A．监理单位人事部门B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D监理单位负责人57．确定项目监理组织的原则是(C)。A．满足项目法人要求B．总监理工程师组阁C．满足监理工作需求、精干、效能D．根据监理费的数量决定61．在实行施工阶段监理时工程项目施工图最后应由(B)字后，才能交施工单位施工A．设计单位项目负责人B．总监理工程师或其委托的监理工程师C．项目法人D．业主委派的常驻代表65．建立和健全总监理工程师负责制就是要(D)A．切实做到权责一致B．确立总监理工程师的核心地位C．调动监理工作人员的积极性D．形成以总监理工程师为首的高效能的决策指挥体系66．驻现场专业监理工程师的工作对(A)负责；，A．总监理工程师B业主C．总监代表D甲方代表二、多项选择题．5．工程项目承发包模式包括(ACDE)。A．平行承发包模式B．单独承发包模式C．总承包模式D．总承包管理模式E．设计或施工总分包模式12．工程项目建设监理组织的形式有(ABCE)等几种。A直线职能制B、直线制C职能制D事业部制E。矩阵制13．(ACDE)属于总监理工程师的基本职责。A主持编写项目监理规划B棱查进场材料泼备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件C．审查分包单位资质．并提出审查意见D审查和处理工程变更E．审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划19．项目监理组织应当采取(BCDE)等组织措施，以便与其他方面的措施相配套对项目目标实施有效控制。A．根据工程实际调整目标或计划B．合理调配监理人员C．制定监理人员岗位职责标准D．确定监理人员目标控制工作和职能分工E．确定考核监理人员工作的办法21．项目监理机构与承包商在施工阶段协调工作的主要内容有(ABCD)。A．与承包商项目经理关系的协调B．质量、进度问题的协调C．对分包单位的管理D．合同争议的协调E．施工中发现设计问题应及时向设计单位提出22．项目监理组织基本人员一般应当包括(ACE)。、A．总监理工程师B．总监理工程师助理C．(专业或子项)监理工程师D．副总监理工程师E．其他监理人员(监理员、行政文秘人员)29．实践中常用的会议协调法包括(ABD)。A．监理例会B专业性监理会议C．电话会议D第一次工地会议E．监理总结会30．项目监理机构组织协调的工作内容主要包括(ABDE)。A项目监理机构内部的协调B与业主的协调和与承包商的协调C与所在监理单位的协调D．与设计单位的协调E．与政府部门及其他单位的协调31．下列工作中，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的是(ABCE)。A．审核签认竣工结算B签发工程暂停令C主持编写项目监理规划D主持监理工作会议E调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔建设工程监理规划第一部分第六章一单项选择题1建设监理细则应采取(C)方式编制。A．按工程进度分阶段B．在监理规划编制完后，一次全部完成C．按工程进度分阶段、分专业D．按各不同专业同时进行2．监理规划的内容中，监理工作(A)应当最先确定。A．目标B．程序C．制度D．方法3．监理规划由(A)主持编制。A总监理工程师B专业监理工程师C．业主D．监理单位5．监理单位为承揽监理业务而编制的是(A)。A监理大纲B监理规划C．监理细则D．监理计划6．监理规划是(A)。A开展项目监理工作的指导性文件B．开展项目监理的方案性文件C．项目监理的实施性和可操作性的业务文件D．监理单位开展监理业务的纲领性文件7．建设工程监理规划应由(A)审定批准后执行。A监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C政府建设行政主管部门D总监理工程师8．监理规划的作用是(B)。A为监理单位取得监理业务B指导监理机构如何做和做什么监理工作C．明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实施D．为拟订和签署《建设工程监理合同》作准备9．监理实施细则的编制对象是(A)。A专业监理工作B．监理规划C．项目整体D．监理合同10．监理规划的工作内容是根据(D)拟订的。A业主要委托的工作内容B．工程项目建设全过程的主要内容C建设工程监理合同标准条件中的内容D．监理方与业主签署的《建设工程监理合同》的内容11．(A)是在签订项目建设监理合同后、正式实施监理之前编制的。A项目监理规划B项目监理大纲C项目监理实施计划D．项目监理措施12．监理大纲是由(A)主持编写的。A监理单位B监理机构C总监理工程师D．监理工程师13．(D)编写阶段可按项目实施各阶段来划分。A监理大纲B监理文件C监理细则D．监理规划14．监理规划是(A)确认监理单位是否全面、认真履行监理合同的主要依据。A项目法人B．主管部门C．工商管理机关D．建设工程监理主管部门17．(C)是建设工程监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据。A．监理合同B．监理大纲C．监理规划D．监理细则18．监理规划是监理单位重要的(A)。A．存档资料B．计划文件C．监理资料D．历史资料20．(A)有以下两个作用：一是使业主认可监理大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务；二是为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案。A．监理大纲B．监理合同C。监理规划D．监理细则21．监理规划的基本内容构成应当力求(D)。A．丰富B．一致C．完整D．统一23关于工程项目三大目标的内容在监理规划的(D)中规定。A．工程项目概况B．建设工程监理目标C．监理范围D．工程项目概况及建设工程监理目标26．(D)应是监理细则的内容。A．项目监理组织B．信息流程图、．C．项目监理组织各部门监理任务和职能分工D．监理工作的方法及措施28．监理细则的作用是(D)。A．为监理单位承揽监理业务服务B．指导整个工程项目的监理工作、C．指导项目监理组织全面开展监理工作D．指导本专业或本子项目具体监理业务的开展二、多项选择题1．工程项目建设监理规划的基本内容应统一为(ACDE)。A．目标规划B_动态控制C项目组织与监理组织D合同管理E信息管理和目标控制2．(ADE)共同构成监理工作文件。A．监理规划B．监理业务手册C．监理合同D监理大纲E监理细则3．下列各种说法中，符合监理规划的说法是(ABDE)。A．由项目总监理工程师主持制定B．制定监理规划是开展监理工作的第一步C监理规划是签订监理合同之前与业主协商确定的监理文件D．监理作为～项系统工程，它相当于这项工程的初步设计E．它是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件4．建设工程监理规划的作用有(ABDE)。A指导监理单位项目监理组织全面开展监理工作B．是监理单位重要的存档资料C．指导建设工程的设计、施工活动有序开展D．是业主确认监理单位履行监理合同的主要依据E。是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据5．监理规划中的"工程项目概况"包括(ACDE)等内容。A．工程项目名称B．工程项目主管部门C．工程项目地点D．主要建筑结构类型E．工程项目结构图与编码系统6．下列各项中，(BCE)应列入监理规划文件的"项目监理组织"中。A．承建商组织结构图B．监理人员职责分工C．监理组织结构图D．项目组织结构图E．监理人员岗位职责标准7．项目监理规划的编写要求(BCD)。A．监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势B．监理规划的基本内容构成应当力求统一C．监理规划的表达方式应当格式化、标准化D．总监理工程师是编写的主持人E．监理规划要连贯地、不间断地编成8．监理规划审核的内容主要包括(ABDE)。A．监理范围、工作内容及监理目标的审核B．工作计划审核C．监理工作依据审核D．投资、进度、质量控制方法的审核E．项目监理机构结构的审核12．监理大纲、监理规划、监理细则的区别是(BCDE)。A．监理细则是开展监理工作的依据，而其他则不是开展监理工作的依据B．编写时间不同C．主持编写人身份不同D．内容范围不同E内容粗细程度不同16．监理大纲的作用是(BCE)。A指导项目监理组织全面开展监理工作B为监理单位承揽监理业务服务C为今后开展监理业务提出监理方案D具体指导监理各专业开展监理实务作业E．编写监理规划的直接依据21．监理规划通常包括的内容为(ABCD)。A工程概况B监理范围和目标C主要监理措施D监理组织和项目监理工作制度E．工程项且计划建设工程监理委托合同第二部分第四章一、单项选择题2．对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的"合同"协议外，不包括(A)文件。A监理中标函B监理投标书C建设工程委托监理合同标准条件D建设工程委托监理合同专用条件5．负责与监理人联系的委托人授权的常驻代表，需要更换时(C)。A委托人要提前经监理人同意B委托人应征求监理人意见C委托人要提前通知监理人D．委托人应通知承包人8．监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由(D)oA监理人自费收集B向委托人付费索取C向设计单位付费索取D委托人免费提供14．监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时，(C)。A通知委托人后即可调换B无需通知委托人即可调换C取得委托人书面同意后才能调换D合同签订后不允许再调换总监人选解题要点：合同开始履行时监理人需向委托人报送委派的总监理工程师厦监理机构主要成员名单。监理机构实行总监理工程师负责制．人选不得随意调换。如果由于监理人的工作需要准备更换人选时，需向委托人提出书面要求，说明更换原因及后继人的资质能力说明．经委托人同意后才可调换。18．监理合同自(A)开始生效。A合同签字之日B合同写明开始执行监理业务之日C监理人实际开始执行监理业务之日D．被监理合同开始执行之日解题要点：监理合同属于诺成合同，因此双方签字盖章后即行生效。合同内写明的开始执行监理业务日用于计算正常监理服务的期限。委托人与第三方所签合同开始执行日前，监理人要参加招标过程的工作，已开始执行监理业务。22．正常监理酬金的构成，不包括(C)。A．合理利用B税金C．保险费D直接成本31．不应作为监理工程师进行施工合同管理依据的是(C)。A．建设工程监理合同B．建设工程施工合同C建设工程勘察、设计合同D招标文件和投标书32，监理工程师应接约定时间按设计图纸核实已完工程量(即工程计量)，此时若监理工程师按约定时间通知承包人，而承包人不参加计量，则监理工程师的计量(B)。A无效B有效C．经发包人同意后有效D承包人计量后按承包人的计量计算39．(A)是一种最常用的监理费计取方法。A按工程概预算的百分比计取B按监理人员年平均人数计取C由委托人与监理人协商确定某一额度D按国际标准协商确定二、多项选择题4．委托人与监理人签订监理合同时，应考察监理人的(ABC)。A监理资质等级证书B企业法人营业执照C监理人员索质D企业纳税证书E．作为评标委员的"专家库"10．下列合同中(BE)属于委托合同。A施工合同B监理合同C设计合同D加工订做合同E代理招标合同13．《建设工程监理合同》应明确监理人的权利有(ABD)。A完成监理工作后获得酬金的权利B．获得奖励的权利C批准承包人索赔的权利D终止合同的权利E．对工程设计的批准权利16．正常监理工作的酬金由(ABCE)等费用构成。A．直接成本B管理人员、行政人员、后勤人员的工资C办公费用D使用委托人提供的住房和通信设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费E监理服务期间的差旅费解题要点：监理酬金由直接成本和间接成本两部分组成。按照监理合同示范文本的规定．监理服务期间应由业主免费向监理单位提供住房和通信设备。如果业主不能提供．则应归于附加监理工作的范畴，因此不应包括在正常监理工作的酬金之内。17．《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有(ABC)。h授予监理人权限的权利B委托监理工程重大事项的决定权C对工程承包人的选定权D．不包括对监理人履行合同的监理控制权E．有关各方的主持协调权建设工程施工合同管理第二部分第六章一、单项选择题9．当工程变更中减少了工程量或工作内容时，实际完工所需天数也相应缩短，则(A)合同工期。A．不能缩短B．．应缩短C．延展D．重新签订10．当为(B)投保工程一切险时，保险金额可以是该工程全部重置成本加15％附加金额。A．临时工程B．整个工程C．到场的施工设备D．到场的施工材料11．不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是(D)。A建设工程施工合同条件B．投标书C协议书D建设项目可行性研究报告12．由于变更需要重新确定价格，而发包人与承包人的意见又不能统一时，(A)有权确定一个价格作为执行价格。A工程师B发包人C承包人D定额站21．我国《施工合同》示范文本中规定承包人应当在索赔事件发生之日起(C)天内，向工程师提出索赔意向通知。A10天B20天C28天D30天22．施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为(B)。A．送交竣工验收报告日B．修改后提请发包人验收日C．修改后验收合格日D．办理竣工移交手续日23．建设工程施工合同的延期验收，是指工程师不能按时参加验收或试车，该延期要求不得超过(A)。A．2天B．5天C．7天D．1天24．《建设工程施工合同》示范文本中规定，乙方(承包人)不能将工程(D)。A．分包B．施工现场围拦、封闭C．继承D．转包或出让25．发包方无正当理由，在收到竣工结算报告后(C)内不办理结算手续时，自第二天起应向承包方支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。A．10天B．20天C．28天D．15天28．施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师的要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(B)承担责任。A．发包人B．承包人C．工程师D．承包人和工程师33．承包人可按投标书和施工合同协议条款约定分包部分工程，承包人与分包人签订分包合同后，应将(C)送工程师。A合同正本B．合同正本复印件C．合同副本D．合同副本复印件34．根据《建设工程施工合同》，监理工程师对其口头指令应在(B)内予以书面确认。A24小时B48小时C72小时D．96小时35．对因(A)所造成竣工日期推迟的延误，经工程师确认，工期顺延。A工程量变化和设计变更B一周内。非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计4小时C．合同中协议条款含糊不清．甲乙双方理解不一致D承包人上级业务主管部门的干预47．当(C)时，承包人可提出终止合同。A．出现恶劣的天气B．发生严重的工伤事故C．发包人严重拖欠承包人应得工程款D．承包人与工程师关系紧张55．在工期管理中，工程师不应做的工作为(D)。A．审核批准承包商的阶段进度计划B．分析影响进度的原因C．审批承包方修改的进度计划D．确定合同工期64．已竣工工程交付使用之前应由(B)负责该工程的保护工作。A发包人B承包人C监理人D工程师76．因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由(A)承担。A．发包人B．承包人C．发包人和承包人协商D．发包人和承包人共同82．承包人在协议条款约定的日期内编制的施工组织设计和进度计划，应由（C）批准或提出修改意见。A建设单位主管部门B发包人C工程师D项目经理84．发包人负责采购的建筑材料，到货后双方共同验收时发现规格和等级与施工合同内清单规定不符，承包人应(B)。A．自行将其运出工地B要求发包人将其运出工地C要求供货商将其运出工地D．要求送货的运输公司将其运回发货单位89．竣工结算在(D)之后即可进行，A施工全部完毕B保修期满C试车合格D竣工验收报告被批准91．承包人按约定时间向工程师提交已完工程量报告，工程师应在(D)内予以计量。A．2天B3天C5天D7天92工程师对承包商(B)的工程量，不予计量。A经批准超出设计图纸B．自身原因造成的返工C设计变更而增加D业主原因造成的返工．94．我国工程保修期从(C)之日算起。A乙方提交竣工验收报告B合同约定的竣工日C竣工验收合格D业主支付竣工结算款建设工程施工索赔第二部分第九章一、单项选择题2．当工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿和工期展延时，(B)。A工程师的决定为最终决定B业主有权决定只进行费用补偿C由工程师与业主协商一致D．业主不得变更工程师已下达的决定3．工程师确定批准索赔额时，应遵守(C)。A．工程师只能在其权限范围内行使工期顺延批准权B工程师在其权限范围内确定索赔额后，还应报请业主批准C工程师确定的批准索赔额超过其权限时，必须报请业主批准D工程师超过其权限批准的索赔额时，应报请业主批准5．在工期索赔中，对于持续影响时间超过28天以上的延误事件，工程师最终批准的总展延工期天数，(C)。A必须等于以前各阶段已同意展延天数之和B是承包商每隔28天报送的阶段天数之和C不应少于以前各阶段，已由工程师同意展延天数之和D工程师有全部权限处理工期展延7．工程师审查承包商索赔报告成立的条件是(C)。A事件已造成承包商施工成本的额外支出B事件已造成承包商直接工期损失C按照合同对照已造成承包商施工成本的额外支出或直接工期损失D依据证据已造成承包商施工成本的额外支出，或直接工期损失8．《建筑工程施工合同条件》中明确规定：在索赔事件发生(B)天内提出通知的索赔要求，工程师应当受理。A20B28C10D149．承包商索赔时，因对变更估价有异议而暂按工程师单方面的决定执行时其向工程师提出意向通知的时间，必须是(A)。A工程师单方决定后的28天内B承包商与工程师议定的合理期间内C事件发生后的28天内D．承包商可提出保留的期限10．以下材料中，(A)不能作为承包商向业主索赔的证据。A．监理工程师的施工建议B现场施工记录C．工程变更指令D施工组织计划11．承包商向业主提出索赔要求时，发出的索赔意向通知(B)。A．即正式的索赔报告B即非正式的索赔报告C是指口头形式的意向通知D并非是要求保留索赔的权利12．当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致意见时，应(A)。A．由监理工程师单方面决定一个他认为合理的单价或价格B由业主自行决定索赔的处理意见C由业主协调监理工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果D．提请仲裁机关处理13．施工中的费用索赔出现的原因是(C)。A只限定事件引起的补偿B只限定因当事人违约而提出的赔偿C．非自身的原因．且实际造成了实际损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿24．工程索赔中，不论是工程师通过与承包商谈判达成的协议，还是工程师单方面的决定，计算的索赔款额和展延天数是在授予监理工程师的权限范围内，工程师即可(B)，如果超过批准权限，则应报请业主批准。A支付索赔款B．将此结果通知承包人C提前终止合同D决定工期延长25．施工合同范本规定，承包人向工程师提交的索赔报告工程师在收到后的28天内未作出任何答复．则该索赔应认为(A)。A已经批准B．不批准C尚待批准D承包商还需进一步报送证明材料二、多项选择题l．按照索赔依据，可以将索赔划分为(ABC)。A合约内索赔B合约外索赔C．额外支付D保险索赔E．工期索赔2．工程师在处理工期展延中，(BE)。A依据合同有权删减工作内容和缩短工期B依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期C由工程师提出，经业主批准缩短工期，D由工程师与承包商协商一致缩短工期E由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期3．由于人力不可抗拒的自然灾害造成的经济损失，承包商应当向（A)索赔，同时可以向(B)提出工期索赔。A保险公司B业主C监理工程师’D建筑师E．分包人4．在处理索赔过程中，施工合同当事人达不成协议时，处理争议的方式是(ABD)。A调解B双方议定仲裁C．必须议定起诉D仲裁或起诉E仲裁和起诉5．承包商的索赔要求成立必须同时具备(ABCD)。A与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C按合同规定不应由承包商承担的风险D承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知E承包商提供的证据足以支持自己的主张6．承包商向监理工程师提交索赔意向通知后的(BC)，还应递送正式的索赔报告。A14天B28天C工程师同意的其他合理时间内D．业主同意的其他合理时间内E56天7．作为索赔证据的材料必须具备(ABCD)的要求。A真实性B全面性C及时性D．是经过合理程序形成的书面资料E合理性8．承包商提出正式的索赔报告的内容应当包括(ACD)。A权益受影响的证据资料B．可不列述事件发生的原因C．索赔的依据D．列出补偿的款额，并应有详细的计算资料．E．列出补偿的工期时，可不附交详细计算的有关资料

15．工程师对承包人施工索赔的处理决定，承包商(BCD)。A必须执行B可以不予理睬C可以执行D可以要求工程师重新考虑E．可以依据合同提交仲裁17．工程师可以对承包商索赔提出质疑的情况有(ABDE)。A业主和承包商共同负有责任B损失计算不足C合同中免除了业主的补偿责任D承包商没有采取适当措施减少损失E承包商以前已经暗示放弃索赔要求建设工程质量概述第三部分第一篇第一章1．工程质量控制，包括监理单位的质量控制，勘察设计单位的质量控制，施工单位的质量控制和(C)方面的质量控制。A．主管部门B．建设银行C．政府D．社会监理3．在(A)需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A项目可行性研究时B．项目决策时C．工程勘察设计时D．工程施工时4．监理单位的产品是(D)。A硬件B．软件C．流程性材料D．服务6．因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，经济责任由(C)。A建设单位承担B．施工单位承担C．根据国家具体化政策由建设各参与方分担D．保险公司承担8．质量监督机构是经(B)考核认定的，具有独立的法人资格的单位。A．国家(部)级建设行政主管部门B省级以上建设行政主管部门或有关专业部门C．县级建设行政主管部门D省级工商行政主管部门13．施工图审查工作所需经费，应由(C)承担。A．施工单位B．设计单位C．建设单位D．监理单位15．由于使用单位使用不当造成的建设工程质量损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由(B)承担。A．施工单位B．使用单位C．设计单位D．监理单位16．根据《建设工程质量管理条例》规定，承担质量责任的单位有：施工单位、监理单位、勘察设计单位、(D)和建筑材料构配件及设备生产或供应单位。A．总包单位B．分包单位C．监督单位D．建设单位二、多项选择题2．工程质量的特点有(ABDE)。A．影响因素多B．质量波动大C．产生第一判断错误D．终检的局限性E．质量隐蔽性3．工程质量，(ABDE)均属于明确满足要求。A．合同中的规定B．业主的需要C．公认的和不言而喻的需要D．规范标准规定的

E．图纸中标明的4．建设工程质量特性主要表现为(ACDE)等方面。A．适用性B．超前性C．经济性D．可靠性r．q环境协调性5．工程质量管理制度包括(ABCE)制度。A．施工图设计审查B．工程质量监督C．工程质量检测D．工程质量监理E．工程质量保修6．在工程质量控制中，(BD)为自控主体。A．监理单位质量控制B．施工单位质量控制C．政府质量控制D．勘察设计单位质量控制E．建设单位质量控制工程质量问题与质量事故的处理第三部分第一篇第六章一、单项选择题1．工程质量事故处理的核心及关键是(B)。A．查明事故发展变化规律B．搞清原因C．落实措施妥善处理D．提高认识，吸取教训2．一般工程事故通常是指直接经济损失在(D)的质量事故。A．1000元～5000元B．小于5000元C．5000～1万元D．5000元～5万元3．对于已停工的工程，必须有(D)签署的复工指令方能复工。IA．业主代表B．施工单位负责人C．质监站监督员D．总监理工程师4．工程质量事故是指由于工程质量不合格而造成直接经济损失(B)。IA．1000～5000元B．5000元以上C．1000元以下D．10万元以上5．按国家建设行政主管部门规定，工程重大事故分为(C)个级别。iA．2B．3C．4D．5二、多项选择题1．针对质量方面存在的问题，监理工程师应学会区分(ABC)。A．质量不合格B．质量问题C．质量事故D．质量责任人E．质量措施2．在工程质量事故处理后，对处理结果应作出结论，处理结论可能有(ABCD)等几种。A．事故已排除，可继续施工B．短期内难以作出结论，提出进一步观测检验意见C．经修补处理后，能满足使用要求D．基本满足使用要求，但使用时应有附加限制条件E．关于可靠性要求的结论3．对工程质量事故的发生，监理工程师也要承担间接监控责任，因为监理工程师对工程质量具有(ABCD)。A．事前介人权B．事中检查权C．事后验收权D．质量否决权E．事故调查权4．工程质量事故处理方案有(ACD)。A．修补处理B．表面处理C．返工处理D。不做处理E。工程保险5．工程质量事故处理方案的辅助方法有(ABDE)。A．实验验证B．定期观测C．做破坏性检测实验D．专家论证E．方案比较6．质量问题处理报告的主要内容包括(ABCD)。A．基本处理过程描述B．调查与核查情况

C．原因分析结果D．处理的依据E．质量问题调查报告投资控制概述第三部分第二篇第一章一、单项选择题1．建设项目投资是指(C)。A．建设项目进行固定资产再生产的投资B．建筑安装工程投资C．建设项目进行工程建设花费的全部费用D．建设项目的全寿命费用2．(D)是能用较为简单的施工过程生产出来的，可以用适量的计量单位计算并便于测定或计算的工程基本构造要素，也是假定的建筑安装产品。A．建筑项目B．单位工程C．分部工程D．分项工程3．在项目建设的不同阶段上，分别要编制或确定估算、概算、预算、合同价、决算等，这体现的工程造价运动的特点是(C)。A．批量性计价B．单价性计价C．多次性计价D．按构成的分部组合计价4．实现建设工程投资控制最有效的手段是(C)。A．进行招标和投标B．尽量节约投资C．技术与经济相结合D．实行经济承包责任制5．施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是(D)。A．投资估算B．设计概算C．修正概算D．施工图预算6．建设项目投资控制应贯穿于建设工程全过程，在建设项目的实施阶段，应以(B)为，重点。、A．施工B．设计C．发包D．决策7．监理公司对建设项目的投资控制工作应贯穿于(A)。A．建设全过程B．设计阶段C．招标阶段D．施工阶段8．建设项目投资控制就是要(D)。A．追求投资费用越小越好B．控制投资目标的计划值C．把投资的发生控制在目标的实际值以内D．把投资的发生控制在批准的投资限额以内9．技术设计和施工图设计阶段的投资控制目标是(B)。A．投资估算B．设计概算C．施工图预算D．投资包干额10．建设项目静态投资考虑的因素是(D)。A．价格上涨风险引起的投资增加B．因时间迁移而产生的单利利息支出C．因时间迁移而产生的复利利息支出D．因工程量误差而可能引起的投资增加11．工程造价计价依据的编制是一个(C)的过程。A．由一般到特殊B．由细到粗逐步综合扩大C．由粗到细逐步具体化D．由简到繁逐步清晰二、多项选择题1．施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容有(ABC)。A．签署工程付款凭证B．审查工程结算C．审查施工技术方案和施工进度计划D．编制施工组织设计E．执行工程承包合同2．(ADE)是监理工程师在工程施工阶段投资控制的工作内容。A．控制工程变更B．审查承包合同价C．审查施工图纸，D．审查工程结算E．签署工程付款凭证3．下列属于监理公司在控制项目投资方面的业务内容的是(ACD)。A．对拟建项目进行经济评价B．编制设计概预算C．协助建设单位与承建单位签订承包合同D．签署工程付款凭证E．执行工程承包合同4．下列各项中，属于项目静态投资的费用有(ADE)。A．基本预备费