水电施工合同协议书

水电施工合同协议书甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方）前言为保证甲方水电工程施工的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成如下合同协议：第一条工程总包1.1甲方将其位于（详细地址）的水电工程项目（以下简称本工程）交由乙方承包总包，本工程包括但不限于各类水电设备及配套材料的采购、运输、安装、调试、验收等全部施工内容。1.2乙方在签订本合同后，应在7个工作日内完成联合用人单位的登记、备案、投保和人员进入工地手续，并与甲方协商确定现场负责人和施工队伍，同时约定进入工地时间。1.3甲方应按合同规定为乙方提供工程有效施工设计图纸及合理拨付工程款项，不得因个人原因或其他事由迟滞进度或款项支付。1.4本工程总包的合同价款为人民币(大写)（￥）（小写）（单位：元），包括但不限于货款、运费、施工费、工人工资、社会保险、税金、材料费、水电费、脚手架费等所有费用。第二条工程期限2.1本工程的工期为此处填写工程周期（例如：90天），自合同生效（即双方签字后第一天）起计算。在此期间，乙方应保证在规定时间内完成本工程的施工，按时并按期交付。2.2如果由于甲方原因需要延长工期的，甲乙双方应签订书面延期协议后方可实施。如因乙方原因需延长工程期限，乙方应自行承担所需的费用。2.3如因甲方原因导致工程进展受影响而导致的应承担的责任，由甲方提供索赔证明并承担因此产生的所有费用，如需工程延期，由甲方支付相应的费用。第三条工程质量和验收3.1本工程的建设、安装完毕后，甲方应在7个工作日内组织专业人员（或经正式委托有资质的验收机构）对建设工程进行全面检查、测试、验收。3.2本工程验收合格后，由乙方（总包）向甲方移交所有工程资料及所需证明文件。如甲方对移交事项需变更或要求补充的，应在验收期间提出。3.3如甲方不依照约定时间确认验收结果的，将默认本工程为已完成验收合格，乙方获得相应的工程款，社会保险、税费等费用。3.4在本工程施工过程中，甲方有权基于工程质量和施工期状况要求进行品质把关，并对任何质量漏项、隐患、损失负责。第四条索赔和违约处理4.1如果因乙方的原因导致本合同严重违约，甲方有权解除合同并可以要求乙方承担违约赔偿责任。4.2如因不可抗力事件（例如地震、水灾、火灾等）导致工程无法完成，双方应采用一定方式协调处理并分担由此产生的损失。4.3如因甲乙双方都有责任的原因导致本合同履行不能或者违约，应根据具体原因情况分别加以处理。4.4如因甲乙双方任何一方的原因导致本合同不能履行或者合同的违约，违约方应根据责任所在，承担相应的法律责任，并赔偿另一方因此而造成的经济损失和其他必要费用。第五条争议解决5.1凡本合同发生的争议，本着友好协商的原则解决；如协商不成，应向当地市级以上原则性仲裁机构申请仲裁。5.2各管辖方面的法律文书或法律裁定，应由甲方提供，乙方承担因此产生的相关费用。第六条其他事项6.1本工程的施工遵循国家现行有关法律法规和安全生产标准，或者按照工程图纸、技术规格书、施工方案等约定的要求进行施工。6.2本合同中如有未尽事宜，双方应根据法律法规、工程配套文件的约定或根据双方友好协商再行补充完善。6.3本合同一式两份，甲乙双方各持一份作为合同