下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工维修合同..简易建设工程施工维修合同简易1.引言本文档旨在为建设工程施工维修合同提供一个简易的模板，并介绍合同的基本要素和条款。建设工程施工维修合同是指承包商与业主之间就建筑物或其他相关工程的施工及维修所达成的协议。2.合同目的本合同旨在明确承包商和业主之间的权利和义务，规定工程的范围、质量要求、工期、价格等关键条款，以确保合同的顺利实施。3.合同条款3.1合同双方本合同由承包商和业主双方签订。承包商应具备相应的施工资质，并承诺按照合同约定的要求进行施工和维修工作。业主是工程的委托方，负责提供工程的设计图纸和相关资料，并支付相应的工程费用。3.2工程范围合同应明确工程的具体范围，包括施工项目、维修项目、装修项目等。工程范围应根据业主提供的设计图纸和相关要求进行详细描述，确保双方对工程的理解一致。3.3工程质量要求合同应明确工程的质量要求和验收标准。承包商应按照国家有关建筑标准和规范进行施工和维修工作，并确保工程符合相关要求。合同还应规定工程的验收程序和标准。3.4工程工期合同应明确工程的施工工期和维修工期。工程工期是指工程的开始时间和完成时间，维修工期是指维修工作的开始时间和完成时间。合同还应规定延期的处理方式和责任分担。3.5工程报价和支付方式合同应明确工程的报价和支付方式。报价是指承包商提供的工程总造价，包括材料成本、人工费用、管理费用等。支付方式可以是一次性支付或分期支付，具体细节应在合同中明确规定。3.6合同变更和解除合同应明确变更和解除的条件和程序。如果工程需要进行变更，双方应协商一致，并按照合同规定的程序进行变更。如果无法达成一致意见，双方可以协商解除合同，但应承担相应的违约责任。3.7争议解决合同应明确争议解决的途径和程序。当发生争议时，双方可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。合同应指定仲裁机构或法院，并规定相关程序和费用。4.结论本文档为建设工程施工维修合同提供了一个简易的模板，并介绍了合同的基本要素和条款。在签订合同之前，双方应对合同的内容进行仔细阅读和理解，并根据实际
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论