合同范本之什么是采购合同

什么是采购合同【篇一：什么是采购合同】采购合同是企业（供方）与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是采购合同是商务性的契约文件，其内容条款一般应包括：供方与分供方的全名、法人代表，以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等；采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量；价格和交货期；交付方式和交货地点；质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则在采购合同中写明见“质量协议”；违编号：卖方：买方：签订地点：一．根据《中华人民共和国合同法》，经买卖双方协商，签订本合同。序号使用单位品名品牌型号规格产地保修期单价（元）数量（套）采购金额（元）12345678合计：二．供应设备：三．质量与检验1、卖方须准时提供全新的、包装完美无破损的、备件齐全的、完全符合国家的有关质量标准的设备。2、设备验收包括：数量、外观质量、备件备品、装箱单、技术参数资料(中文)、设备安装调试运行良好。3、设备应钉有铭牌（包括：制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。四．交货及验收1、合同签订后，卖方免费送货至买方的使用单位（名称：????地址：?????电话：???）。2、在货到后3天内，卖方免费完成设备安装调试工作。3、设备验收：使用单位按国家规定的标准或厂方出厂标准验收，使用确认设备运行良好，并在验收报告上签字盖章4、设备出现质量问题，卖方负责免费“三包”，7天包退、15天包换和不少于1年的保修。如果每件设备一年内出现三次质量故障，同类设备总货量一年内出现质量故障超过15%的，应包换。五、付款方式1、?卖方提交合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位公章）和拨款凭证复印件给广州市海珠区政府采购中心。2、广州市海珠区国库支付中心15天内用转帐方式支付货款。六、售后服务1、卖方提供的免费上门保修服务，自验收报告签字之日起计算。2、保修期内设备出现故障，属于产品质量问题，由卖方负责维修，不再收取费用；属于人为造成的，卖方提供服务，但须收取材料费。3、故障报修的响应时间：工作时间8:00～18:00期间为4小时，非工作时间为16小时（保修电话：?地址：?）。4、设备故障在检修8小时后仍无法排除，卖方应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复。5、保修服务方式，即由卖方免费派员到使用单位现场维修。七、培训1、卖方免费向使用单位提供设备的基本使用的培训。2、培训时间由使用单位安排进行1—2次集中的培训。八、违约责任1、买方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，向卖方赔付货款总值的百分之五违约金。2、买方逾期支付设备款的，向卖方赔付欠款百分之五。3、卖方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，买方有权拒收设备，卖方赔付货款总值百分之五的违约金。4、卖方不能交付设备的，向买方赔付货款总值百分之五的违约金。5、卖方逾期交付设备，向买方赔付逾期交货部分货款总额的百分之五。逾期交付超过十天，买方有权终止合同。九、争议及仲裁合同权利具有平等性.合同债权是相剥权,所以没有排他性,对于同一个客体可以成立多个合同债权,并且不论先后均以同等地位并存和受偿.合同权利具有请求力,执行力,依法自力实现、处分权力和保持力.请求力是指债务人违约时,债权人可以向法院诉请履行的效力.所谓执行力,是指债权人得到法院确定其权利的判决后,有权请求法院强制债务人履行的权利.依法自力实现是指债权人可以实行的自助行为.处分权能是债权人得以依法处分自己债权的权利.保持力是指债务人自动或受到法律的强制而提出给付时,债权人得保有该给付的效力.4.（1）什么是可撤销合同？例举可撤销合同发生的原因答:可撤销合同是指当事人在订立合同时，因意思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权而使已经生效的合同归于无效。可撤销合同发生的原因:①因重大误解订立的合同②在订立合同时显失公平③因欺诈、胁迫清理的合同④乘人之危（2）简述可撤销合同的四个法律特征。答:①可撤销的合同主要是:表示不真实的合同,但并没有故意违反法律、行政法规的强制性规定及公序良俗.②必须要由撤销权人主动行使撤销权,请求撤销合同.③可撤销合同在未被撤销以前仍然是有效的.5.（1）什么是商标权？例如标权的两个特征.答:商标权指商标所有人对商标依法注册而取得的专用权.商标权具有排他性和延续性两个特征.（2）简要分析商标权的三个作用。答:商品或服务的来源:企业可以通过商标将自己的商品与他人的商品区别开,以方便消费者在市场上选择、购买.消费者熟悉商标后,可以凭商标知道该商品是哪家企业生产的.该品牌的产品质量好,消费者会继续购买,否则会选择其他品牌.因此,区别作用最企业与消费者都是重要的.市场竞争的有力工具:质量好的商品会使用其商标的知名度不断扩大.知名度高、信誉好地商标又会使该商品的市场竞争力增强.企业的无形财产:商标作为企业的工业产权,与其他财产一样,是企业的财富.具有一定知名度的商标更是如此,甚至是巨额财富.（3）指出我国注册商标的种类并简要解释。答:商品商标:就是使用在商品上的商标,是相对于服务商标而言的.服务商标:是指自然人、法人或者其他组织在提供服务时或在广告中用以区别其服务与他人服务的标志.习惯上,我们把商品商标、服务商标称为一般商标.集体商标:是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志.证明商标:是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志.6.（1）简述不正当竞争行为的概念。答:不正当竞争行为:指经营者在市场竞争中,采取非法的或者有悖于商业道德的手段和方式与其他经营者相竞争的行为.（2）指出四种我国反不正当竞争法中例举的不正当竞争行为，并举例说明其含义。答:我国反不正当竞争法中例举出来的不正当竞争行为有：混淆行为：是指经营者在市场经营活动中:以种种不实手段对自己的商品或者服务作虚假表示、说明或承诺;或不当利用他人的智力劳动成果推销自己的商品或服务;使用户或者消费者产生误解,扰乱市场次序、损害同业竞争者的利益或者消费者利益的行为.商业贿赂行为：是指经营者为争取交易机会,暗中给予交易对方有关人员和能够影响交易的其他相关人员以财物或其他好处的行为.虚假宣传行为：是指经营者利用广告和其他方法,对产品的质量、性能、成分、用途、产地等所作的引入误解的不安宣传.侵犯商业秘密行为：是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息.低价倾销行为：是指经营者以排解竞争对手为目的,以低于成本的价格销售商品.低价倾销违背企业生存原理及价值规律,在市场竞争中往往引发价格大战、中小企业纷纷倒闭等恶性竞争事件,甚至导致全行业萎缩的严重后果.不正当有奖销售行为：是指经营者在销售商品或提供服务时,以欺骗或其他不正当手段,附带提供给用户和消费者金钱、实物或其他好处,作为对交易的奖励.诋毁商誉行为：是指经营者捏造、散布虚假事实,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉,从而消弱其竞争力,为自己取得竞争优势的行为.法律规定,经营者不得捏造、散布虚伪事实,损害竞争对手的商业信誉、商品声誉.若发布的消息是真实的,则不构成诋毁行为.篇三：华东理工项目采购与合同管理-1506模拟卷1有部分答案华东理工大学网络教育学院《项目采购与合同管理》试卷试卷满分100分。考试时间90分钟。（注意：全部答在答题纸上，答试卷上无效，试卷与答题纸分开交）b、所采购货物预计投入使用时间，要考虑贷款成本，集中采购与分批采购的利弊等因素c、要根据市场结构、供货能力以及竞争性，确定采购的批量安排及如何分标，分几个标，每个标中包含哪些内容d、分标的基本原则是吸引更多的投标者参加投标，以发挥各供货商的专长，降低货物价格，保证供货的时间和质量9、关于咨询服务采购与项目采购的区别，以下说法错误的是（）。a、项目采购时提出的采购内容是正式的合同条件，投标者无权更改，只能在必要时按规定予同澄清b、咨询服务项目采购的业主可开列短名单，并且只向短名单上的咨询公司直接发邀请c、工程采购一般以技术达到标准为前提，将合同授予评标价最低的投标者d、咨询公司的选聘一般不进行公开开标，不宣布应聘者的报价，但对于晚于规定期限送到的建议书，同样视为无效10、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。a、只对甲投标人有效b、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人c、应发送给全体投标人，并说明问题来源．d、应发送给全体投标人，但不说明问题来源11、施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。a、留置b、保证c、定金d、质押12、fidic合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。a、该笔费用的金额包括在中标的合同价内b、业主有权根据施工的实际需要控制使用c、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工d、工程竣工前该笔费用必须全部使用13、下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。a、招标公告b、资格预审合格通知书c、投标书d、中标通知书14、招标采购服务项目的质量与工程、货物等其他项目的质量不同，以下（）不属于招标服务项目质量的特点。a、招标采购项目的不确定性b、招标服务的提供与使用具有同步性c、招标服务质量无法用量化指标度量d、招标服务的复杂性15、赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。1、单项选择题:(每题1分，共20分)1、应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。a、经营状况严重恶化b、转移财产、抽逃资金，以逃避债务c、丧失商业信誉d、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保2、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。a、施工合同的发包人b、施工合同的承包人c、施工合同发包人和承包人d、工程项目的代建方和施工合同的发包人3、自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不少于（）天。a、10b、20c、30d、404、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（）。a、施工招标b、材料招标c、设备招标d、设计招标5、在评标委员会成员中，不能包括（）。a、招标人代表b、招标人上级主管代表c、技术专家d、经济专家6、某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是（）。a、不安抗辩权b、先履行抗辩权c、同时履行抗辩权d、后履行抗辩权7、投标单位编制投标文件最重要的依据是（）。a、招标文件b、资格预审文件c、招标公告d、合同文件8、以下关于货物采购计划的编制，说法错误的是（）。a、对于采购货物的种类、数量、具体的技术规格、性能要求、要尽量转化为国内的标准和规格a、中标通知书、工程量清单、标准b、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸c、投标书、施工合同通用条款、工程量清单d、中标通知书、工程报价单、投标书16、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。a、发布招标公告、开标、审查投标人资格b、发出投标邀请书、开标、审查投标人资格c、发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件d、审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件17、在项目合同的签订程序中，其中（）是两个必不可少的步骤。a、要约邀请和要约b、要约和承诺c、要约和还约d、还约和承诺18、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（）。a、由招标人组织，费用也由招标入承担b、由招标人组织，费用由投标人承担c、由投标人组织，费用也由投标人承担d、由投标人组织，费用由招标人承担19、在国际贸易货物交付方式中，卖方承担义务最小的贸易价格术语是（）。a、fcab、fobc、exwd、cif20、承包人在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知。a、14b、28c、7d、56三、多项选择题：（每题2分，共20分）1、开标时，所列（abde）情况之一视为废标。a、投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认b、投标书未密封c、报价不合理d、无单位和法定代表人或其他代理人印鉴e、招标文件要求保函而无保函2、对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（ae）。a、以书面形式将质疑的解答通知所有投标人b、以口头形式将质疑的解答通知所有投标人c、仅对提出质疑人给予书面形式的解答d、解昝应说明问题的来源e、在标前会上给予解答并记入会议纪要3、根据fidic通用条件的规定，在承包人完成（ace）工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。a、签订合同协议书b、购买工程相关保险c、提交了履约银行保函d、机械人员进场e、提交了动员预付款保函4、依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有（ce）。a、施工中发现文物的保护费用b、承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费c、承包人施工中出现安全事故的相应费用d、施工现场内第三方人员的生命财产保险费e、超出设计图纸范围工程量中的材料费5、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ade）。a、不可抗力事件的影响b、承包人采购的施工材料未按时交货c、施工许可证没有及时颁发d、不具备合同约定的开工条件e、工程师未按合同约定提供所需指令6、施工合同的当事人包括（ad）。a、发包人b、发包人法定代表人c、工程师d、承包人e、承包人法定代表人7、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括（cde）。a、合同专用条件中的条款b、经工程师认可的施工进度计划c、施工现场和施工会议记录d、工程延期审批表e、费用索赔审批表8、工程咨询服务招标确定短名单时，考虑的主要因素和条件包括（abcde）。a、公司以往完成类似工程咨询任务的经验b、公司的技术水平和综合实力c、公司拥有的咨询工程师的学历和资历d、公司在项目所在的类似地区的工作【篇三：采购合同(一次性)】采购合同项目编号：合同编号：采购方（以下简称甲方）：地址：供货方（以下简称乙方）：地址：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，双方经友好协商，达成以下条款：第一条、货物及费用1、甲方向乙方订购的货物明细如下：2、本合同总金额（含税）为:元（人民币大写：）。此总金额是乙方履行本合同义务的所有费用，甲方不再另行支付其他任何费用。第二条、交付及验收1、送货时间：年月日前。2、送货地点：乙方负责将货物运至，运费由方承担,所有权和风险承担自乙方向甲方交付货物时起，转移至甲方。3、包装要求：并满足甲方搬运仓储安全要求。4、货物的安装调试：。5、货物单证：乙方随货需向甲方交付包括但不限于以下资料和单证（在所需项内打勾或填写）：□采购单/□增值税专用发票/□普通发票/□合格证/□送货单/□材质证/□其它：。6、甲方对货物的验收仅为型号、数量、包装、合格证、说明书等外观质量的对照验收，并不表示对其质量的认可。7、质保期：。货物在质保期内出现质量问题的，乙方负责□维修□调整□调换□其他并按甲方规定的时间和要求进行，否则甲方有权视情况(包括委托第三方)自行处理，所产生费用由乙方承担。第三条、支付方式1、付款方式：□现金□支票□汇款或汇票2、本合同采用以下第种方式结算。（1）月结：每个月结束后个工作日内，乙方向甲方提供上月对帐单，经甲方核对确认后，个工作日内向甲方提供发票，甲方收到乙方开具的合规发票后，应在个工作日内支付款项。（2）一次性结算：货物到达送货地点由甲方验收合格并收到乙方开具的合规发票后，甲方应在个工作日内支付款项。（3）分期结算：首付，乙方在签订合同后个工作日内向甲方提供发票，甲方在收到合规发票后个工作日内支付乙方%的款项，即元（人民币大写：）；第二期付款，甲方在收到合规发票后个工作日内向乙方支付%的款项，即元（人民币大写：）；第三期付款，乙方在完成所有服务并验收合格后个工作日内向甲方提供发票，甲方在收到合规发票后个工作日内向乙方支付%的款项，即元（人民币大写：）。（4）质保金：质保金为本合同总金额的%，在质保期满并收到乙方合规发票后个工作日内，由甲方一次性无息支付给乙方。（5）其他:3、发票内容：与本合同约定之合作内容相符。发票性质：□增值税专用发票□增值税普通发票□其他服务业发票如果甲方有合理理由认为乙方提供的发票不符合税法有关规定，甲方有权要求乙方及时更换或补充提供。4、乙方收款银行账号信息：开户名称：开户银行：帐号：5、甲方开票资料信息如下：公司名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：第四条、甲方的权利及义务1、甲方有权要求乙方按时按质交付货物。2、甲方须按合同的约定支付款项。第五条、乙方的权利及义务1、乙方有权要求甲方按期支付款项。2、乙方保证其向甲方提供的货物不存在质量瑕疵、缺陷，符合产品质量标准及有关安全、卫生、环境保护、知识产权等相关法律法规的要求。第六条、违约责任1、甲方在超过约定支付时间不支付款项的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付，否则乙方有权依法追索欠款。2、乙方未按期交付全部货物或交付的货物不符合合同约定时，甲方有权要求乙方继续履行。因此造成逾期的，每逾期1日，乙方应按本合同总金额的3‰向甲方支付违约金。若继续履行已无必要,或者甲方不同意继续履行，或者乙方逾期日仍未交付货物的，甲方有权选择单方面解除合同，乙方应当在收到甲方解除合同的通知后日内退还已经收取的款项，并向甲方支付本合同总金额%的违约金。3、因乙方所交付的货物存在质量瑕疵或隐患造成任何人身及财产损害的，由乙方负责解决及承担全部责任，并赔偿受损害的一方所遭受的一切损失；若因甲方对货物进行违规操作造成损害的，乙方不承担责任。4、任何一方违反本合同的其它约定而造成的所有损失由违约方负责赔偿并承担由此对守约方造成的一切损失。第七条、保密义务1、乙方应保证对本合同的所有相关内容及其在本合同订立前和本合同期限内所获知的甲方及甲方客户的信息（包括但不限于生产、经营、管理、科研、技术、营销、发展规划等）负有保密义务，未经甲方事前书面许可，不得将上