建设监理模拟试题

建设监理模拟试题及解答一、单选题(每小题备选项中，只有一种最符合题意)

1．（

A

）是实现建设监理三大控制的重点，是建设项目的核心，是决定工程成败的核心

A．工程建设质量控制

B．工程建设投资控制

C．工程建设进度控制

D．工程建设合同控制

2．《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文献进行必要的澄清或必要修改时，应在投标截止日期最少（

B

）天以前以书面形式发送给全部投标人。

A．10

B．15

C．20

D．30

3．《合同法》中规定的合同推行抗辩权，是指合同推行过程中当事人任何一方因对方的违约而（

D）的行为。

A．解除合同

B．变更合同

C．转让合同

D．中断推行合同义务

4．《担保法》规定，下列财产能够作为抵押的是（

A

）

A.国有土地使用权

B学校．幼儿园．医院等以公益为目的的事业单位．社会团体的教育设施

C依法被查封．扣押．监管的财产

D全部权．使用权不明或有争议的财产

5．《担保法》规定，下列财产不能够作为抵押的是（

C

）

A．抵押人全部的房屋．交通运输工具

B．抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山．荒丘．荒滩等荒地的使用权

C．国有土地的全部权

D．抵押人依法有权处分的机器等财产

6．建设工程监理是由（

D

）开展的一种监督管理活动。

A．施工单位

B．总承包单位

C．项目业主

D．监理单位

7．b确保是指（

B

）商定，当债务人不推行债务时，确保人按照商定推行债务或承当责任的行为

A确保人和债务人B确保人和债权人C债务人和债权D确保人和公证人

8．b报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，获得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（

C

）

A．1年

B．2年

C．3年

D．5年

9．c从最高管理者到实际工作人员的等级层次的数量是指（

A

）

A．管理层次

B．管理跨度

C．管理部门

D．管理职责

10．c参加合同法律关系，依法享有权利和承当义务的当事人是合同关系的（

B

）A．客体

B．主体

C．法人

D．个体11．d对于核心线路说法对的的一项是（D

）

A．网络计划中的核心线路只有一条B．核心线路中不可能通过虚工作

C．核心线路上的工作不必完全是核心工作

D．单代号网络计划中核心线路上相邻两核心工作之间的时间间隔为零

12．d对重要技术方案作多个可能方案的技术可行性分析，对多个技术数据进行审核．比较，通过科学实验拟定新材料．新工艺．新办法等工作属于目的控制综合方法中（

B

）的范畴。

A．组织方法

B．技术方法

C．经济方法

D．合同方法

13．d对于工程计量支付有同意权和否决权的一方

(A

)

A．监理工程师B．项目业主C．施工单位

D．设计单位

14．d对于设计方案的审核，涉及总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（

A

）

A．设计根据B．设计原则C．设备和构造选型D．功效和使用价值15．d单价法编制施工图预算的工作重要有：a．套工料单价；b．计算工程量；c．做工料分析；d．复核；e．计算各项费用汇总造价；f．准备工作；g．编制阐明．填写封面

其编制环节是（

B

）

A．f→b→a→d→c→e→g

B．f→b→a→c→e→d→g

C．f→a→b→d→c→e→g

D．f→d→a→b→c→e→g

16．d当事人承当违约责任的方式不涉及（

D

）

A．继续推行合同

B．采用补救方法

C．赔偿损失D．终止合同

17．g工程项目监理能够在公平、合理、正当的建设环境下进行，规定监理必须含有（B

）A．服务性

B．公正性

C．独立性

D．科学性

18．g工程项目投资决策拟定后，控制投资的核心阶段是（

A

）

A．设计阶段B．建设项目发包C．施工阶段D．项目竣工验收阶段

19．g工程质量等级评定重要由（

A

）来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织确认。

A．承包方

B．业主

C．建设行政主管单位

D．监理方20．g工程项目施工层次构造中，工序施工、分项工程、分部工程的施工先后次序的逻辑关系说法不对的的一项是（

D

）

A．

工序施工质量控制是最基本的质量控制

B．

工序施工质量决定了有关分项工程的质量

C．分项工程的质量决定了分部工程的质量

D．分部工程的质量决定了分项工程的质量

21．g工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制．政府方面的质量控制．承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（

A

）

A．外部的、横向的控制

B．内部的、横向的控制

C．外部的、纵向的控制

D．内部的、本身的控制

22．g工程的质量控制，涉及业主方面的质量控制．承建商方面的质量控制和（

A

）的质量控制

A．主管部门

B．建设银行

C．政府

D．监理

23．g工程项目的施工进度控制的起始与终止时间是（

A

）

A．起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目保修期满B．起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目保修期满

C．起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时间为工程项目竣工D．起始时间为工程项目开工，终止时间为工程项目竣工

24．g工程项现在期的信息收集重要涉及计划资料、合同资料、设计文献和技术资料，下列各项属于计划资料的是（

A

）

A．工程设计图纸文献批复

B．招投标文献

C．监理大纲

D．各合同单位的有关资质

25．g工程项现在期的信息收集重要涉及计划资料．、合同资料、设计文献和技术资料，下列各项属于合同资料的是（

B

）

A．工程设计图纸文献批复

B．招投标文献

C．分包单位施工方案

D．监督单位备案表

26．g工程项现在期的信息收集重要涉及计划资料、合同资料、设计文献和技术资料，工程土地规划许可证属于（

A

）

A．计划资料B．合同资料C．设计文献D．技术资料

27．g有关工程延误和工程延期概念描述不精确的一项是（

A

）

A．工程延误与工程延期是同一概念B．工程延误是由于承包商本身因素造成的工期迟延C．工程延期经监理工程师审查同意后，所延长的时间属于合同工期的一部分D．造成工程延期的因素可能有工程变更引发工程量增加．业主的干扰和妨碍等因素

28．g有关双代号网络图绘制规则说法不对的的一项是（

B

）

A．网络图的节点应用圆圈表达B．能够出现循环回路C．箭线严禁出现双向箭头和无箭头的连线D．必须按已定的逻辑关系绘制

29．g有关对网络计划优化说法不对的的一项是（

C

）

A．工期优化是压缩计算工期以达成规定工期目的，或在一定约束条件下使工期最短的过程B．工期优化普通通过压缩核心工作的持续时间来达成优化目的C．在优化过程中，能够将核心工作压缩成非核心工作D．在优化工程中，出现多条核心线路，必须将各条核心线路持续时间压缩同一数值

30．g有关合同推行说法有误的一项是（

C

）

A．当事人应当按照商定全方面推行自己义务

B．当事人应当遵照诚实信用原则

C．当事人能够私自变更合同

D．合同推行是指当事人根据合同规定享有权利承当义务

31．g有关合同终止说法有误的一项是（

D

）

A．债务已经按照商定推行，合同即终止

B．合同解除，合同的权利义务终止

C．债务互相抵消，合同的权利义务终止

D．债务人免去债务，合同即终止

32．g有关单位工程质量验收说法有误的一项是（

A

）

A．合格的单位工程所含分部工程的质量均应验收优良

B．合格的单位工程质量控制资料必须完整

C．经返工重做或更换器具．设备的检查批，应重新进行验收

D．经返修的分项．分部工程，即使变化外形尺寸但仍能满足安全使用规定．可予验收

32．g有关见证点、停止点描述不对的的一项是（

B

）

A．见证点和停止点都是质量控制点B．见证点的重要性高于的停止点质量控制点

C．一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设立停止点

D．见证点也可称为截留点，停止点可称为待检点

34．g有关质量体系描述不精确的一项是（

B

）

A．

质量体系涉及组织机构、程序、过程和资源四个部分

B．

资源是质量体系的人事确保

C．

程序是为进行某项活动所规定的途径，可分为管理性的和技术性的，可形成文献

D．

过程是将输入转化为输出的一组彼此有关的资源和活动

35．g有关当事人解除合同说法有误的一项是(

A

)

A．不能实现合同的当事人能够解除合同

B．当事人一方延迟推行重要债务，经催告后在合理期限内仍未推行，另一方能够解除合同

C．当事人一方延迟推行债务

，另一方能够解除合同

D．当事人一方有违约行为致使不能实现合同，另一方能够解除合同

36．g有关合同的形式说法有误的一项是（

D

）

A．当事人订立合同有书面形式、口同形式和其它形式

B．法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式

C．当事人商定采用书面形式的应当采用书面形式

D．书面形式合同专指纸质合同

37．g根据FIDIC合同条件规定，普通工程计量的办法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法，混凝土构筑物的体积的计量办法普通采用（

D

）

A．均摊法

B．凭据法

C．断面法

D．图纸法38．g根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处在重要负责者地位的是（C

）

A．施工单位

B．总承包单位

C．项目业主

D．监理单位

39．g根据FIDIC合同条件规定，普通工程计量的办法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、估价法，土坑或填筑路堤土方的计量办法普通采用（

C

）

A．均摊法

B．凭据法

C．断面法

D．图纸法

40．g管理跨度和管理层次的关系是（

A

）A．管理跨度加大，管理层次就减少

B．管理跨度加大，管理层次也加大

C．管理跨度加大，管理层次没影响

D．管理跨度减小，管理层次没影响41．h合理的质量是指（

B

）

A．在满足业主所需功效和使用价值的前提下，所付出的费用最少

B.在一定投资限额下，能达成业主所需要的最佳功效和质量水平

C．在一定进度内，达成业主所需要的质量水平

D．工程质量竣工后，验收合格

42．h合同依法成立后，在尚未推行或尚未完全推行时，当事人依法通过协商，对合同内容进行修订或调节所达成的合同是指（

A

）

A．合同变更

B．合同终止

C．合同撤销D．合同转让

43．j甲级监理公司的负责人和技术负责人应当含有（

C

）年的从事工程建设工作的经历。

A．8

B．10

C．15

D．20

44．j进度计划的体现形式重要有横道图和网络图两大类，下列各项对横道图和网络图描述不对的的一项是（

B

）

A．横道图是指计划任务中各个子项目均以一条横道表达的进度图表

B．工作的持续时间以时间坐标为尺度绘制的双代号网络图称作双代号标时网络图

C．按照表达工作的符号不同，网络图分双代号和单代号两种

D．单代号网络图是以节点或该节点的编号表达工作的网络图

45．j基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人是指（

A

）

A．自然人

B．法人

C．公民

D．个体

46．j建设工程目的控制循环中的最后也是含有决定意义的工作是（D

）

A．投入

B．转换

C．对比

D．纠正

47．j建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的互相信息交流属于（

C

）

A．自上而下流动信息

B．自下而上流动信息

C．横向流动信息

D．建设项目内部与外部环境之间流动的信息

48．j建设工程监理的中心任务是（

D

）

A．项目立项

B．项目设计

C．施工招标

D．目的控制

49．j监理工程师应随时整顿进度资料，并做好工程统计，定时向（C

）提交工程进度报告。

A．监理单位

B．施工单位

C．项目业主

D．设计单位

50．j监理公司的监理人员应含有较高的学历，普通应为（

B

）以上学历。

A．中专

B．大专

C．本科

D．硕士

51．j监理人员和监理辅助人员的工资、补贴、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（

A

）

A．直接成本

B．间接成本

C．税金成本

D．利润

52．j监理工程师与监理员的重要不同点在于（

B

）

A.从事的工作内容不同

B.监理工程师有岗位签字权

C.规定的含有的学历高低不同

D.从事工程建设项目年限不同

53．j监理工程师在解决索赔问题时，做法不当的一项（

D

）

A．在承包商提出索赔意向告知后，监理工程师有权检查承包商的当时统计

B．对承包商的索赔报告进行审查分析，有权辩驳承包商不合理的索赔规定

C．在监理工程师与承包商索赔问题达不成一致时，工程师能够单方面作出解决决定

D．对合理的索赔规定，工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款

54合同后，由（

B

）主持编写的。

A．

承建商

B．项目总监理工程师

C．专业监理工程师

D．监理员

55．j监理工程师的工作不属于现场监督检查的内容的一项是（

C

）

A．工序活动条件的跟踪监督、检查及控制B．工序产品的检查、工序交接及隐蔽工程检查

C．监理工程师对施工方案进行审查D．复工前的检查

56．k可行性研究报告是（

B

）向政府主管部门和环保部门申请建设执照的根据。

A．施工单位

B．项目业主C．监理单位

D．设计单位

57．k可行性研究的核心是（

D

）

A．市场需求

B．技术方案C．建设条件

D．经济评价

58．k可行性研究的前提条件是（

A）

A．市场需求调查和预测B．技术方案C．建设条件D．经济评价59．l贯彻投资控制．质量控制．进度控制的部门和人员，拟定控制部门和人员的任务．工作和管理职能分工，制订目的控制的工作流程等工作属于目的控制综合方法中（

A

）的范畴。

A．组织方法

B．技术方法

C．经济方法

D．合同方法60．m目的控制的循环中，每个控制过程的次序是（

A

）

A．投入、转换、反馈、对比、纠正

B．投入、反馈、转换、对比、纠正

C．对比、投入、反馈、转换、纠正

D．投入、转换、对比、反馈、纠正

61．p评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，组员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总组员的（C）

A．1/2

B．1/3

C．2/3

D．3/4

62．r人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（

C

）

A．

项目设计

B．建设准备

C．施工和动用前准备

D．竣工验收

63．s施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于（

A

）阶段

A．事前控制

B．事中控制

C．事后控制D．以上都不是

64．s施工阶段质量控制的根据分为两大类：质量管理与控制共同性的根据和质量检查与控制的专门技术法规性根据，下列各项中属于质量检查与控制的专门技术法规性根据的一项是（

B

）

A．工程承包合同文献

B．工程项目质量检查评定原则

C．设计文献

D．国家及政府有关部门颁布的质量管理方面的法律

65．s事先分析目的偏离的可能性，采用防止性方法的控制是（

B

）

A．进度控制

B．主动控制

C．被动控制

D．质量控制

66．s收集、加工、整顿工程经济信息和数据，对多个实现目的的计划进行资源．经济．财务诸方面的可行性分析等工作属于目的控制综合方法中（

C

）的范畴。

A．组织方法

B．技术方法

C．经济方法

D．合同方法67．s实施建设工程监理的三个基本条件是（

A

）

A．法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制

B．服务性、公正性、独立性

C．需求机制、科学决策机制、竞争机制

D．施工单位、总承包单位、监理单位

68．w网络计划中，有关最早开始时间和最早完毕时间描述不对的的一项是（

D

）

A．最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻B．最早完毕时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能完毕的最早时刻C．最早开始时间从网络计划的起点节点开始，次序进行计算

D．工作最早完毕时间等于该工作最早开始时间与其持续时间之差

69．w我国现行建筑安装工程费的项目构成是由直接费、间接费、利润和税金构成，下列各项费用属于直接费的是（

A

）

A．直接工程费

B．公司管理费C．规费

D．工程排污费

70．w我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，公司就必须按ISO9000族的规定建立和健全质量体系，ISO9000系列原则是国际原则化组织于（

A

）正式公布的。

A．1987年3月

B．1979年3月C．1988年终

D．1992年10月71．x但愿和别人订立合同的意思表达是指（

A

）

A．要约

B．要约邀请

C．承诺

D．邀约撤回

72．x信息的时效性是指（

D

）

A．合同时间内可用的信息

B．现场提供的信息

C．预定时间内可用的信息

D．在有效时间内可用的信息

73．x信息种类划分，根据信息的性质可分为

(

A

)

A．生产性信息、技术性信息等

B．历史性信息、预测性信息等

C．预知性信息、突发性信息等

D．战略性信息、方略性信息等

74．x项目的最后决策文献和设计根据是(

A

)

A．同意后的项目可行性研究报告

B．监理大纲

C．建设合同

D．招标文献

75．x项目监理实施细则是根据监理规划，由（

C

）主持，针对工程项目中某一专业或某首先监理工作编写的。

A．

承建商

B．项目总监理工程师

C．专业监理工程师

D．监理员

76．x项目质量评定质量管理办法重要划分为：分项工程．分部工程和建筑物单位工程三种，对于建筑工程，按照重要工种或者施工程序的先后次序划分来进行质量管理的是（

A

）

A．分项工程

B．分部工程C．建筑物单位工程

D．以上三种都不是

77．x项目监理机构操作层的代表人物是（

D

）

A．

项目总监理工程师

B．项目总监理工程师代表

C．专业监理工程师

D．监理员

78．x项目法人核定各类新增资产价值，办理其交付使用的根据是（

A

）

A．竣工决算

B．设计概算C．投资估算

D．设计预算

79．x下列各项不属于合同法律关系客体的是（

D

）

A．行为

B．财

C．智力成果

D．当事人0．x下列与监理招标三个特点不符的一项是（

D

）

A．招标宗旨是对监理单位能力的选择

B．报价在选择中居于次要地位

C．邀请投标人较少，普通采用邀请招标的方式

D．选择监理单位普通采用公开招标的方式，且投标人越多越好

81．x下列有关要约与承诺说法对的的是（

A

）

A．撤回要约的告知应当在要约达成受要约人之前或者与要约同时达成受要约人

B．要约是不能够撤销的C．承诺的内容能够与要约的内容不一致

D．承诺延误，即承诺迟到，是指受要约人超出承诺期限而发出的承诺

82．x下列订立合同有效的是（

A

）

A．法人权限内订立的合同

B．无代理权行为人订立的合同

C．超越代理权代理人订立的合同D．代理权终止后裔理人订立的合同

83．x下列那种方法不是发包人承当违约责任的方式（

C

）

A．赔偿损失B．支付违约金C．采用补救方法D．继续推行

84．x下列那种方法不是承包人承当违约责任的方式（

C

）

A．赔偿损失B．支付违约金C．顺延工期D．继续推行

85．x下列多个行为属于监理工程师对施工过程中质量跟踪监控的是（C）A．对施工承包单位的质量控制自检系统的监督

B．监督与协助施工承包方完善质量控制

C．在施工承包方进行工程对象施工或安装期间，实施质量控制活动统计D．发现不能胜任的质量控制人员，规定承包方予以撤换

86．x下列各项有关招标人招标能力规定说法有误的是（

B

）

A．是法人或依法成立的其它组织

B．招标能力不够，也不得委托中介机构代理招标

C．有组织编制招投标文献的能力

D．有审查招标单位资质的能力

87．x下列有关建设工程投资有关叙述不对的的一项是（

C

）

A建设工程项目总投资是指进行某项工程建设耗费的全部费用

B生产性项目总投资涉及建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和

C建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费

D建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种

88．x下列有关静态投资和动态投资说法不对的的是（

B

）

A．建筑安装工程费属于静态投资B．设备工器具购置费属于动态投资

C建设期利息属于动态投资D固定资产投资方向调节税属于动态投资

89．x下列有关核心线路和核心节点说法不精确的是（

D

）

A．双代号网络计划中核心工作两端的节点必为核心节点

B．双代号网络计划中以核心节点为完毕节点的工作的总时差和自由时差相等C．核心线路上全部节点均为核心节点

D．核心线路上的工作不必完全是核心工作

90．x下列行为与监理工程师的职业道德相违反的是（

D

）

A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职

B．不以个人名义承揽监理业务

C．坚持独立自主的开展工作

D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动

91．x下列各项有关投资控制目的说法不对的的一项是（

A

）

A．投资估算是进行技术设计和施工图设计的投资控制目的

B．施工图预算或建安工程承包合同价则是施工阶段投资控制目的

C．各阶段投资控制目的是有机联系、互相制约、互相补充的

D．合理的投资控制目的要有科学的根据和实现的可能性

92．y以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主提出费用赔偿规定的索赔计算办法是指（A

）

A．实际费使用方法

B．总费使用方法C．修正的总费使用方法D修正的实际费使用方法

93．y一名上级管理人员所直接管理的下级人数是指（

B

）

A．管理层次

B．管理跨度

C．管理部门

D．管理职责

94．y一种建设工程项目，耗资最大的阶段是（

C

）

A．设计阶段B．建设项目发包阶段C．施工阶段D项目竣工验收阶段

95．y用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的办法是(B

)

A．横道图法

B．曲线法

C．表格法

D．折线法

96．y影响工程项目质量的环境因素较多，有现场自然条件、质量管理环境、施工作业环境等，其中施工照明、交通运输状况属于（

C

）的范畴

A．现场自然条件B．质量管理环境

C．施工作业环境D．三者都不是

97．y影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（

A

）

A．人为因素B技术因素C设备与构配件因素D水文地质与气象因素

98．y与工程建设关系亲密的单位计划系统不涉及（D

）

A．建设单位计划系统

B．设计单位计划系统

C．监理单位计划系统

D．政府部门计划系统

99．y业主委托监理过程中工程监理公司为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文献是（

C

）

A．监理规划

B．监理合同

C．监理大纲

D．监理实施细则

100．y由组织的最高管理者正式公布的该组织总的质量宗旨和质量方向是指（

A

）

A．质量目的

B．质量策划

C．质量确保

D．质量改善

101．z在工程建设中，影响工程质量的重要因素有：人、材料、机械、办法和环境五个方面，其中对工程质量影响最重要的因素是（

A

）

A．人

B．材料

C．机械

D．办法

102．z在工程质量控制的办法控制涉及：施工技术方案、工艺流程、组织方法、检测手段、施工组织设计等的控制，其中最重要的控制环节是（A

）

A．施工技术方案

B．组织方法C．检测手段

D．工艺流程

103．z在工程建设中起决定性作用的环节是（A

）

A．设计质量控制B．施工质量控制C．监理质量控制D策划质量控制

104．z在施工合同推行中，发包人按合同商定购置了玻璃，现场交货前未告知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检查接受后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（B

）。A．保管员负责赔偿损失

B．发包人承当损失责任

C．承包人负责赔偿损失

D．发包人与承包人共同承当损失责任

105．z在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容．技术经济指标一潮流不能明确具体予以．规定时，往往采用的合同形式是（

C

）

A．固定单价

B．固定总价C．成本加酬金

D．可调价

106．z在建设项目投资全过程中，耗资量最多重要发生在施工阶段，约占总投资的（

A

）以上。

A．70%

B．60%

C．50%

D．80%

107．z在双代号网络图中，根据节点最早时间和最迟时间计算工作的时间参数说法错误的一项是（

D

）

A．工作最早开始时间等于该工作的开始节点的节点最早时间

B．工作最早完毕时间等于该工作的开始节点的节点最早时间加工作持续时间

C．工作最迟完毕时间等于该工作的完毕节点的节点最迟时间

D．工作最迟开始时间等于该工作的完毕节点的节点最早时间减工作持续时间

108．z债务转移是指合同债务人与第三人之间达成合同，并经（

C

）同意，将其义务全部或部分转移给第三人的法律行为。A．担保人

B．公证人

C．债权人

D．法人

109．z债权人转让权利的，应当告知（C

）

A．担保人

B．公证人

C．债务人

D．法人

110．z招原则备阶段四项重要工作的依次次序是（

A

）

A．工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文献

B．选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文献

C．工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文献

D．工程报建、选择招标方式、编制招标有关文献、申请招标

111．z指导工程监理公司的项目监理机构全方面开展监理工作的文献是（A）A.监理规划

B．监理合同

C．监理大纲

D．监理实施细则

112．z制订可行行研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是（

A

）

A．

项目立项阶段

B．设计阶段

C．施工招标阶段

D．施工阶段

113．z直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（

A

）

A．只有一种顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导

C．只有一种顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导

114．z直线制监理组织形式的缺点是（

A

）

A．规定领导通晓多个知识技能和多个业务，不易专，领导负担重

B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C．专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。

D．纵横向协调工作量大，解决不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

115．z职能制监理组织形式的缺点是（

B

）

A．规定领导通晓多个知识技能和多个业务，不易专，领导负担重

B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C．专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。

D．纵横向协调工作量大，解决不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

116．z总监理工程师需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，必须通过（

C

）的同意，且最多不得超出三项。

A．承建单位

B．设计单位

C．项目业主

D．政府主管部门

117．z总监理工程师代表应含有（

B

）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。A．1

B．2

C．3

D．5

二、多选题

1．《合同法》规定有下列哪些情形出现的合同属无效合同（

ABCD

）

A．以欺诈、胁迫的手段订立的合同

B．损害国家利益的合同

C．以正当形式掩盖非法目的的合同

D．损害社会公共利益的合同

E．自愿达成的不平等合同

2．《担保法》规定，能够抵押的财产有（

AC

）。

A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B．国有土地全部权

C．抵押人全部房屋

D．汇票、债券等全部证券

E．学校、医院等公益设施

3．必须实施监理的建设工程涉及（

ABDE

）。

A．大中型公用事业工程

B．国家重点建设工程

C．国债建设工程

D．成片开发建设的住宅社区工程

E．运用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程4．成本加奖罚合同的优点在于能够（

ABCD

）。

A．减少成本

B．缩短工期

C．业主风险小

D．承包商风险小E．提高工程质量

5．对下列因素，承包商可提出费用索赔是（ABCD）。

A．特殊气候条件

B．工程变更C．物价上涨

D．非承包商因素引发的工程延期E．工程延误

6．法人应含有的条件有（

ABCD

）

A．依法成立B．有必要的财产和经费C．有自己的名称、组织机构和场合D．能够独立承当民事责任

E．必须是独立的自然人

7．有关委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（

ACD

）

A．乙方有授予甲方权限的权利

B．甲方有委托监理工程重大事项的决定权C．甲方有完毕监理任务后获得酬金的权利

D．乙方有对合同承包单位的选定权

E．乙方有获得奖励的权利

8．有关委托监理合同所涉及双方义务说法有误的一项是（

BE

）

A．甲方应负责工程建设的全部外部关系的协调工作

B．乙方应为开展监理工作提供外部条件C．甲方为乙方顺利推行合同义务做好协调工作

D．乙方不得泄露设计、承包单位提供并声明的秘密

E．甲方未经乙方同意，不得泄露与监理工程有关的资料

9．根据材料的确保资料和信息的具体状况，质量检查程度分为（BCD）。

A．详检

B．抽检

C．免检

D．全部检查

E．漏检

10．工程监理公司的监理能力和效果重要取决于（

ABCDE）

A．监理人员素质

B．专业配套能力

C．监理设施和管理水平

D．监理业绩E．注册资本

11．工程网络计划的计算工期等于（AC

）。

A．单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完毕时间

B．单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完毕时间

C．双代号网络计划中结束工作最早完毕时间的最大值

D．双代号网络计划中结束工作最迟完毕时间的最大值

E．时标网络计划中最后一项核心工作的最早完毕时间

12．工程网络计划的计划工期拟定办法是（

BCE

）。

A．当已规定规定工期时，计划工期必定不大于规定工期B．当未规定规定工期时，计划工期可取等于计算工期

C．当已规定规定工期时，计划工期不超出规定工期D．当未规定规定工期时，计划工期一定不大于计算工期E．当已规定规定工期时，计划工期等于规定工期

13．工程项目三大目的间的对立关系体现在（

ABC

）。

A．提高质量原则就增加投资B．提高质量原则就延长工期C．缩短工期就增加投资D．提高质量工程不返工，相称于缩短工期E．缩短工期，项目提前动用，增加经济效益

14．合同法律关系的构成要素是（

ABE

）。

A．主体

B．客体

C．法律责任

D．法律效力

E．内容

15．建设工程监理规划的作用有（

ABDE

）。

A．指导工程监理公司的项目监理机构全方面开展监理工作B．是工程监理公司重要的存档资料C．指导建设工程的设计、施工活动有序开展

D．是业主确认工程监理公司推行监理合同的重要根据E．是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的根据

16．建设工程委托监理合同的标的重要涉及（

ABC

）

A正常的工作B附加的工作C额外的工作D延误的工作E累积的工作

17．建设投资的构成涉及（ABCDE

）。

A设备器具购置费B建筑安装工程费C工程建设其它费D预备费E利税

18．建设安装工程的直接费的构成涉及（ABCDE

）。

A．直接工程费B．方法费C．公司管理费D．办公费E．差旅交通费

19．建设工程投资控制的几个阶段分别是

（ABCDE

）。

A．投资决策阶段

B．设计阶段

C．建设项目发包阶段

D．施工阶段

E．竣工验收阶段

20．建筑单位工程概算惯用的编制办法有（

BC

）。

A．预算单价法

B．扩大单价法

C．概算指标法

D．造价指标法

E．类似工程预算法

21．建立信息编码的原则有（

ABCDE

）。

A．编码唯一B．应用方便

C．逻辑性强

D．含有扩充性

E．原则化

22．建设项目的竣工决算书的内容涉及（

BCDE

）。

A．资产负债表

B．竣工财务决算阐明书

C．竣工财务决算表

D．工程造价比较分析

E．竣工工程平面示意图

23．建设监理目的控制涉及（

ABC

）

A．质量控制B．投资控制C．进度控制D．人员控制E．设备控制

24．建设工程监理的性质涉及（

BCDE

）。

A．强制性

B．科学性C．独立性

D．公正性

E．服务性

25．监理工程师职业道德守则中涉及（

BCDE

）等内容。

A．能够同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动

B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务

D．不收受被监理单位的任何礼金E．努力学习专业技术和建设监理知识，不停提高业务能力和监理水平

26．监理工程师“良好的品德”这一素质的规定涉及（

BDE

）。

A．不损害别人名誉

B．有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道C．不泄露保密的事项

D．能够听取不同方面的意见E．热爱本职工作

27．监理工程师不得在（

ABCD

）兼职。

A政府机关B施工单位C设备制造单位D材料供应单位E设计单位

28．监理单位应当遵法经营是指（

ACDE

）。

A．在核定的业务范畴内开展经营活动B．按公正、独立、自主的原则开展监理活动C．认真推行建设工程监理合同D．恪守国家有关公司法人的法律、法规的规定E．不转让监理业务

29．监理规划的编写规定（

BCD

）。

A．监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势B．监理规划的基本内容应力求统一C．监理规划的具体内容应含有针对性D．总监理工程师是编写的主持人E．监理规划要连贯地、不间断地编成

30．监理工程师对工程索赔的影响体现在（

ABCD

）

A．工程师受业主委托进行工程项目管理

B．工程师有解决索赔问题的权利C．作为索赔争议的调解人

D．在争执的仲裁过程中作为见证人

E．在诉讼过程中作为甲方的合作人

31．监理工程师在质量控制中应遵照的原则有（

ABCDE

）

A．坚持质量第一的原则B．坚持以人为控制核心C．坚持以防止为主D．坚持质量原则

E．贯彻科学、公正、遵法的职业规范

32．监理工程师进行机械设备的质量检测的重要方面涉及（

ABC

）

A．机械设备的选型

B．机械设备的重要性能参数

C．机械设备的使用操作D．机械设备的数量

E．机械设备的颜色

33．监理组织构造中普通有（

ACE

）等几个层次。

A．决策层B．经营管理层C．协调层和执行层D．实施层E．操作层

34．监理目的控制的前提工作是（

AB

）。

A．目的规划和计划

B．贯彻好控制机构、人员和职能C．与业主合作监理

D．与被监理单位充足协商E．贯彻全部项目建设资金

35．监理招标的特点有(

ABC

)

A．招标宗旨是对监理单位能力的选择

B．报价在选择中居于次要地位

C．监理单位的选择普通采用邀请招标

D．邀请投标人越多越好

E．监理招标激励价格竞争

36．监理规划中的“工程项目概况”涉及（

ACDE）等内容。

A．工程项目名称

B．工程项目主管部门

C．工程项目地点

D．重要构造类型

E．工程项目设计单位及施工单位名称

37．进度控制的管理技术办法重要是监理工程师的（

BCD

）

A．批评

B．规划

C．控制

D．协调

E．教育

38．开标会议上应宣布投标书为废标的状况有

(

ABCD

)

A．投标书未按招标未见中规定封记

B．逾期送达的标书

C．未加盖法人或委托授权人印鉴的标书

D．未按招标文献内容编写的标书

E．笔迹不清晰，但能够识别的标书。

39．控制的基本环节工作涉及（

BCD

）。

A规划、计划

B．投入、转换

C．反馈、对比D．纠正E检查、总结

40．施工过程中需要收集的重要信息有（

ABDE

）。

A．业主提供的信息

B．承包方提供的信息

C．推销商提供的信息

D．监理方提供的信息

E．与工地有关的其它信息

41．施工阶段现场质量检查的普通办法有（

ADE

）。

A目测检查B施工统计检查C质量确保资料检查D实测检查E实验检查

42．属于监理工程师在施工阶段的事后质量控制任务的有（

BCD）。

A．图纸会审及技术交底

B．竣工质量检查C．工程质量评定

D．工程质量文献审核与建档

E．分部、分项工程质量评定

42．普通所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的重要活动涉及（BCDE）。

A．质量监督B．质量控制C．质量确保D．质量改善E．质量策划

43．投资估算的重要作用涉及

（

ABD

）

A．项目主管部门审批项目建议书，可行性研究报告的根据之一B．项目筹资决策和投资决策的重要根据C．拟定施工方案的根据D．编制初步设计概算的根据E．向环保部门申请建设执照的根据

44．我国《担保法》规定的担保方式有（ABCDE

）

A．确保

B．抵押

C．质押D．留置

E．定金

45．为了有效地控制建设工程进度，监事工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计划涉及（ABE）

A．工程项目建设总进度计划

B．总进度分解计划

C．设计准备工作计划D．施工准备工作计划E．各子项目进度计划

46．网络计划中工作的总时差等于（

AB

）。

A．本工作的最迟开始时间与最早开始时间之差B．本工作的最迟完毕时间与最早完毕时间之差C．紧后工作最早开始时间与本工作最早完毕时间之差D．紧后工作最早开始时间与本工作最迟完毕时间之差

E．紧后工作最迟开始时间与本工作最早完毕时间之差

47．信息的基本特性有（ABDE

）。

A．真实性B．系统性C．有效性D．时效性

E．不完全性

48．下列各项对于建设工程投资决策可行性研究叙述有误的有（CD）。

A．市场需求调查和预测是可行性研究的前提

B．技术方案和建设条件是可行性研究的基础C．经济评价是可行性研究的核心

D．可行性研究仅分为投资机会研究和可行性研究两个阶段E．可行性研究不能作为建设项目投资决策的根据

49．要约人发出要约后，要约失效的情形有（

ADE

）。

A．要约人依法撤销要约B．受要约人对要约的内容作出非实质性变更

C．受要约人发出回绝要约的告知

D．承诺期限届满，受约人未作出承诺E．回绝要约的告知达成要约人

50．影响建设工程进度因素的来源可能是（

ABCDE

）。

A．建设单位及上级机构

B．设计、施工及供货单位

C．政府建设主管部门D．监理单位我省

E．自然条件

51．乙级工程监理公司必须满足（ACE）等条件。

A．获得监理工程师注册证书的人员不少于15人B．高级工程师和高级建筑师不少于10人C．公司技术负责人应当获得监理工程师注册证书D．高级经济师不少于2人

E．注册资本不少于50万元人民币

52．在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（CDE）。

A．委托方的全权代表B．业主与承建商合同纠纷的仲裁员C．公正地维护业主正当权益的一方

D．竭诚为业主提供技术服务的一方

E．公正地维护社会公众利益的一方

53．在工程建设中，影响工程质量的重要因素有（ABCD）。

A．人

B．材料

C．办法

D．机械

E．环境

54．在工程项目设计阶段，监理工程师对专业设计方案审核的重点涉及（BCDE）。A．设计规模

B．设计原则

C．建筑造型D．设计参数

E．功效和使用价值

55．构成建设工程施工合同的文献涉及（

ABCDE

）

A．施工合同合同书

B．中标告知书

C．工程报价单或预算书

D．工程量清单

E．图纸

56．组织构成因素涉及（

BCDE

）。

A．合理的组织联系

B．合理的管理跨度

C．合理的管理层次

D．合理拟定职能

E．合理划分部门

57．组织设计原则涉及（

ABDE

）。

A．权责一致

B．专业分工与协作统一

C．精简

D．才职相称

E．效率与弹性

58．招原则备阶段的重要工作有(

ABCD

)

A工程报建B选择招标方式C．申请招标D．编制招标文献E．开标

59．造成工期延误的因素可能有（

ABCDE

）

A．发包人不能按专用条款的商定提供开工条件

B．设计变更和工程量增加C．不可抗力

D．发包人未按商定支付工程款

E．非承包方因素停水停电

二、案例题1、对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。订立合同时，业主为了约束承包商能确保工程质量，规定承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体商定。

施工合同推行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10

天;主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中核心线路上的部分工作停工

15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工统计。

问题l、招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?

答：对承包商资质审查的内容有：公司法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、公司信誉等。

问题2、监理工程师对两次索赔申请应如何解决?答：两次索赔解决

对第一次索赔(1)鉴定第一次索赔成立。由于：①碰到文物时的停工应视为业主应承当的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提出了索赔申请。

(2)监理工程师根据监理统计核算延误的天数。(3)监理工程师签发工期变更指令。

对第二次索赔(1)鉴定第二次索赔不成立。由于施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。(2)监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出回复，表达索赔不成立。问题3定金与预付款区别

（1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的推行，而预付款是为理解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。（2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是商定俗称的习惯，不是法律行为。（3）解决不同。定金视合同推行状况有不同的法律后果：1合同正常推行，定金返还。2合同部推行，双方都无过失，定金返还。3支付定金的一方不推行合同，无权获得返还定金。4收取定金的一方不推行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式偿还。

问题4，监理工程师鉴定承包商索赔成立条件

（1）承包商受到了实际损失或损害（2）损失不是因承包商的过失造成（3）损害也不是承包商应承当的风险造成，（4）承包商在合同规定的索赔时限内提出。

2、某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位订立了合同

。在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同商定，提出将屋面防水工程进行分包，为了确保施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签），并向总包施工单位和监剪发出告知，规定总包单位配合防水分包单位施工。

问题

：（1）、你认为业主代表的做法与否对的?为什么？

答

业主代表做法不对的

答：

业主代表做法不对的。（1）、业主代表自行肢解工程进程分包，承包合同违约。（2）、业主代表未通过监理方直接向施工单位发出告知，监理合同违约

。（3）、业主代表自行选择分包单位，监理合同违约。

（2）、若总包单位提出异议，监理方应按上面程序协调有关方的关系

答：（1）、由总监理工程师签发监理告知，召开有关方协调会，中断业主方违约行为。（2）、由监理单位对分包单位进行审核（如合同）和对的，并报业主。（3）、由总包单位与分包单位订立分包合同

。

（3）、分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何解决？

答：（1）、退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款。（2）、发监理告知书，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收。（3）、分包单位与总包单位进行结算。

3、某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司订立了建设监理委托合同，委托工作范畴涉及一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。

总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师

8

人，施工阶段监理工程师

20

人，并分设计阶段和施工阶段制订了监理规划。

子项目监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，私自将蒸锢塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立刻向承包方下达了停工指令，规定承包方上报分包单位资质材料。承包方随即送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方订立了同意该分包单位分包的文献。王工还审核了承包方送来的蒸锢塔设备安装工程施工进度的确保、方法，并提出了改善建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些确保方法无法贯彻，会影响工程进度。王工说：我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。

问题:

(1)该项目的监理公司应派出几名总监理工程师?为什么?总监理工程师监理项目监理机构应选择什么构造形式?总监理工程师分阶段制订监理规划与否妥当?为什么?

答:该项目监理工程师应派一名总监理工程师。由于项目只有一份监理委托合同(或一种项目监理机构)。

总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。

分阶段制订监理规划妥当。由于该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。

(2)

根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是推行了自己的职责，哪些不属于王工应推行的职责?不属于王工推行的职责应属于谁推行?

答、

王工的职责问题：规定承包方上报分包单位资质材料;审查进度确保方法，提出改善建议;巡视现场，这些均属于王工的职责。

不属于王工的职责有:下达停工令;审查确认分包单位资质;协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。4、某实施施工监理的工程，建设单位按照（建设工程施工合同（示范文本）与甲施工单位订立了施工总承包合同，合同规定，开工日期为3月1日，工期为302天；建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程能够分包。

经总监理工程师同意的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。

工程实施中发生了下列事件；

事件1：由于施工现场外道路未商定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工，2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，规定开工日期推迟3天，赔偿延期开工造成的实际损失3万元，经专业监理工程师审查，状况属实。

事件2：C工作是土方开挖工程，土方开挖时碰到了难以预料的暴雨天气，工程出现重大安全事故隐患，肯呢个危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构，为解决安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天，甲施工单位申请顺延工期12天，赔偿直接经济损失10万元。

问题：

（1）事件1中，项目经理机构应如何回复甲施工单位的规定？阐明理由。

答：事件1回复：同意延迟3天开工（或：同意3月4日开工），同意赔偿顺势3万元。

理由：场外道路内有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的使用期内提出了申请

。（2）事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采用什么方法？应规定甲施工单位采用什么方法？对于甲施工单位顺延工期及赔偿经济损失的申请如何回复？阐明理由。

答：事件2采用方法，下达施工暂停令，规定：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的方法或方案。报项目监理机构同意后实施。

回复：由于难于预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予赔偿