110KV变电站施工合同

10110KV变电站施工合同合同编号：甲 方：乙 方：签订日期：签订日期：律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施一、工程概况甲方： 乙方律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施一、工程概况工程地点：：二、承包范围110KV110KV110KV〔本工程为第一期，只安装一个间隔〕，安装局部是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站局部光缆；另包不包括照明工程安装。1、甲方职责参与工程质量、安全活动；2、乙方职责帮助甲方组织工程启动送电及竣工验收。方法的完备和牢靠负全部责任。乙方按商定的内容和时间完成以下工作：成的经济损失和责任；产等的治理规定，按规定办理有关手续；方商定的要求，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款；四、合同工期1、开工及延期开工本工程开工时间定于年月日，竣工时间年月日保证具备送电条件。乙方应当依据合同商定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟48内提出延期开工要求，工期不予顺延。乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。2、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并484848乙方担当发生的费用，工期不予顺延。3、工期延误3.1⑴因国家或主管部门打算调整；⑵重大设计变更、工程量差；3.177予确认也不提出修改意见，则视为同意顺延工期。4、工程竣工4.1的，乙方担当违约责任。同文件组成局部。其内容应包括：⑴提前的时间和修订后的进度打算。⑵乙方为保证工程质量和安全实行的措施。⑶甲方为提前竣工供给的条件。五、质量标准1110KV标准》〔DL/T782-2023〕《电气装置安装工程高压电器施工能验收标准》GBJ147-1990〕《输变电工程达标投产考核评定标准》〔2023〕2、工程质量电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所分别担当。7工程事故分析报告。3、双方责任期相应顺延。⑵由于设备制造缘由试运行达不到验收要求，由该设备选购一方负责重上述各项费用，工期相应顺延。和试运，并担当重安装和试运的费用，工期不予顺延。24甲方已经认可调试记录，乙方可连续施工或办理竣工手续。六、安全施工方职责及奖罚条款。2监视治理。因乙方自身缘由造成事故和因此发生的费用，由乙方担当。业等缘由而导致安全事故发生，由甲方担当相应的责任和发生的费用。3、事故处理有关规定和的事故应查清缘由，分清责任的根底上按有关规定和事故调查组按政府有关部门的认定处理。方，同时按政府有关部门要求调查处理，由事故责任方担当发生的费用。七、合同价款及支付1、合同总价：人民币壹仟零贰拾万元﹙￥1020﹚50%合同总价作为施工预付款〔选购材料750%。八、工程变更、工程设计变更3进展施工。费用及由此导致甲方的直接损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。九、竣工验收关规定，向甲方供给竣工验收报告。要求修改，并担当由自身缘由造成的费用。2829担当工程保管及一切意外责任。收的日期。使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方担当责任。施工工程的维护、检修、消缺。十、质量保修对交付甲方使用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。十一、争议1成协议的，可向工程所在地人民法院承受诉讼方式解决。十二、合同生效及其它1上签名并盖单位公章后，合同生效。3、完成合同规定的责任和义务、价款结清后，本合同即告终止。4、本合同未尽事宜，双方可补充协议解决。3、完成合同规定的责任和义务、价款结清后，本合同即告终止。4、本合同未尽事宜，双方可补充协议解决。发包人﹙甲方﹚：〔公章〕发包人﹙甲方﹚：〔公章〕承包人﹙乙方﹚：〔公章〕法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：地址：地址：：：：：邮政编码：邮政编码：开户银行帐号：开户银行帐号：合同订立时间：其次局部 通用条款的《建设工程施工合同》〔GF-1999-0201〕文本中的通用条款局部。第三局部专用条款一、词语定义及合同文件1、 解释挨次同本合同《第一局部协议书》第五条。2、 语言文字和适用法律、标准及标准使用法律和法规本合同文件使用国家的法律和行政法规。同法》、《建设工程质量治理条例》及其他现行的相关法规。。3、图纸供给甲方供给施工设计图纸的日期是：签订合同后3日内。供给施工设计图纸的份数是：供给设计院签字盖章的蓝图图纸的套数2套。担当。任何形式用于或转给第三方，乙方的保密义务在合同终止后，应连续履行。需的补充文件和指示。乙方应执行这些补充文件和指示，并受其约束。且这些图纸在全部合理的时间内皆可供甲方或由甲方书面授权的其他人进展检查和使用。4、工程经理甲方工程经理姓名： 职称：工程师乙方工程经理姓名： 职称：工程师员签字无效〔如有变动，以甲方的书面变更通知为准〕。乙方指定朱述德为工程实施工程中针对材料、人工、机械相关费用支付乙方应履行并担当总包合同中与分包工程有关的甲方的全部义务与责的状况发生。乙方须听从甲方工程师的指令。工程范围内的有关工作，甲方可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方依据项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。5、甲方的工作甲方应确保施工现场具备水、电、路通等施工必备条件。工条件的施工现场，为乙方施工供给便利条件。甲方向乙方进展设计图纸交底，供给工程图纸。与掌握。按本合同商定，向乙方支付工程款。甲方运到施工现场的材料、设备必需是合格的，能够准时施工的，如因要求甲方可调整工程施工范围或终止合同的履行。乙方的工作按甲方要求，乙方应依据施工进度表确定的日期向甲方确定进度统计报进度打算，以保证工程如期竣工。度报表。遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明向甲方备案。证，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款，乙方不得将其承包的工程以任何形式转包或分包。乙方应组织经甲方同乙方调整或充实治理人员，乙方必需满足甲方的要求。7、施工组织设计5。8、工期延误如遇以下状况，经甲方批准后工期相应顺延，以书面形式顺延期限：甲方未按专用条款的商定供给图纸及开工条件；甲方未能按商定日期支付工程进度款、致使施工不能正常进展〔承包人承诺的期限除外〕；工程师未按合同商定供给所需指令、批准等，致使施工不能正常进展；72非乙方缘由停水、停电连续48小时或一周内累计停工48小时以上；不行抗力。9、安全施工工，担当由于自身安全措施不力造成的事故的责任和因此发生的费用。护措施，经甲方批准后实施，发生的相应费用由甲方担当。进展安全检查，并向甲方上报月度安全报表。故和重大责任事故，乙方必需无条件承受和担当相应的经济责任。批准后由甲方统一选购，费用由乙方担当。担当自己施工区域的清洁卫生和文明施工。事故处理紧急补救通知乙方。五、工程量计量及工程价款结算1115个工作日对已完成的工程进展准确计量，并按15个工作日上报工程量报表和工程结算报表〔一式四份〕，经甲方〕审核签字后进入工程款支付程序。12、工程价款结算：本工程工程无预付款，按工程进度支付进度款。710%5%5%兑。乙方施工全部完成后，甲方在两周内组织验收，验收合格后，乙方开具5%兑。1，15清。13竣工后再进展支付。六、工程变更甲方发出的工程变更，乙方应依据甲方的要求完成变更工作。施工中乙方不得对原设计擅自更改，如确须变更，应向甲方代表提出变并妥当保存相关资料。七、材料治理15按施工内容需求向甲方提出材料打算。甲方供给的材料，需要乙方运输、卸车的，乙方必需准时完成，费用由负责处理。责赔偿。甲方同意由乙方负责购置的材料必需满足工程的技术质量要求，不得使的供给商供给材料。八、竣工验收与结算甲方供给竣工验收报告。后竣工报告之日。应主动协作。相应的质量责任及由此给甲方造成的损失。保修，具体保修责任依据乙方在甲方在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。九、工程保修乙方负责自身担当工程的保修工作，费用由乙方自行担当。实施，不得以任何理由拒绝。否则担当违约责任。乙方托付甲方或其他单位进展保修工作，费用由乙方支付或从工程保修金中扣除。本工程的保修期从验收报告签发之日起至二年后的一周内计算。十、违约责任当发生以下状况之一时，乙方应担当违约责任：1000/天；1%的违约金，并担当由此给甲方造成的一切损失；的规定要求乙方缴纳相应的违约金。原则按甲方实际损失的两倍惩罚；乙方担当上述违约责任后仍应连续履行合同；因乙方违约，甲方有权无条件终止合同，乙方应马上终止施工，保护方仍要担当违约责任。当发生以下状况之一时，甲方应担当违约责任：由此给乙方造成的损失，具体事项双方协商解决。按窝工天数*窝工人数*协议单价〔80/天〕计算，由甲方补偿乙方；甲方违约，应向乙方支付同期银行贷款利息。工程具备竣工验收条件的，乙方应依据总包合同规定的时间和数量向验收，如甲方在规定的期限内没有组织验收，应视为本工程验收合格。十一、劳动用工乙方应合法用工，制止使用未成年工。息。50/人罚款，从工程款中扣除。乙方的劳动力须按规定签订劳动合同或临时用工协议，并参与社会保责任，乙方必需按时给其雇用人员造表发放工资，甲方监视执行。当甲方工程款支付到位后，乙方应按国家和当地政府的相关规定，不工程款中扣除。权要求乙方从现场替换那些不称职的员工，一切相关费用由乙方自付。乙方未与所雇用的劳动力签订书面劳动合同或未与其办理社会保险，1000/人的罚款。十二、保险员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。削减损失。十三、索赔21.2并供给相应资料，以确保甲方利益。乙方依据由此导致的损失进展赔偿。十四、争议甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部院起诉。连续，保护好已完工作成果；施工现场停顿施工；单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；甲方要求终止合同；调解要求停顿合同工作，且为双方承受；十五、合同终止甲方向乙方的工程款支付完毕，本合同即告终止。十六、其他人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规相关治理规定。十七、合同生效份，副本二份，具有同等法律效力，双方各执一份。合同订立地点：1工程质量保修书一、质量保修范围和内容二、质量保修期在质量保修期内担当质量保修责任。电力线路工程和变电站安装工程保修期2年。建筑工程保修期2户内电气管线，上下水管线，室内外保修期2年。供热/2/供冷期。接地极工