一级建造师考试工程法规(习题卷16)

试卷科目：一级建造师考试工程法规一级建造师考试工程法规(习题卷16)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages一级建造师考试工程法规第1部分：单项选择题，共186题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.抵押担保与质押担保的区别是()。A)债务人或者第三人可以是担保人B)担保期间不转移对财产的占有C)债权人有权优先受偿D)债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物[单选题]2.关于租赁合同，下列说法错误的是（）。A)租赁合同租赁期限最长不得超过20年B)租赁期限在6个月以上的，应当采取书面形式；否则，6个月后，双方可以随时解除租赁合同C)租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力D)除非当事人另有约定，出租人应当履行租赁物的维修义务[单选题]3.根据《消防法》的规定，对于大型人员密集场所建设工程的消防验收，下列说法正确的是（）。A)建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案B)施工单位在验收后应当报公安机关消防机构备案C)建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收D)施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收[单选题]4.建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（2014）A)施工许可证办B)工程竣工验收合格C)预验收合格D)质保期结束[单选题]5.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。A)发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B)建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C)建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D)建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复[单选题]6.发包人收到竣工结算报告及资料后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算报告及资料。对此情形,下列说法中正确的是()。A)此约定写入合同,也属无效条款B)合同中有此约定,才能作为结算依据C)这是法定的视为认可竣工结算报告及资料的情形D)合同中有此约定,也不能作为结算依据[单选题]7.根据法律是否赋予特定合同名称并设有专门规范，可以将合同划分为()。A)要式合同与不要式合同B)双务合同与单务合同C)有偿合同与无偿合同D)有名合同与无名合同[单选题]8.建筑公司总经理王某将安全施工措施费用50万元挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。A)渎职罪B)重大劳动安全事故罪C)重大责任事故罪D)工程重大安全事故罪[单选题]9.禁止总承包单位将工程()。A)分包给不具备相应资质条件的单位B)再分包C)全部自行完成D)分包给两个以上分包商[单选题]10.杨某于2015年7月10日取得建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，杨某最迟应当在()之前申请延续注册。A)2017年6月10日B)2018年4月10日C)2018年6月10日D)2018年7月10日[单选题]11.依据法律《建筑法》，施工单位应依据（）施工。A)政府要求B)工程设计图纸C)建设单位要求D)检测结果[单选题]12.某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。A)10B)20C)30D)50[单选题]13.A公司因买卖纠纷起诉B公司，双方商定了15天的举证时限，法院认可。时限届满后，B公司提出还有一份发货单没有提供，申请延长举证时限，被法院驳回。庭审时B公司向法庭提交该发货单。尽管A公司反对，但法院在对B公司予以训诫后仍对该证据进行质证。下列哪一诉讼行为不符合举证时限的相关规定（）A)双方当事人协议确定举证时限B)双方确定了15天的举证时限C)B公司在举证时限届满后申请延长举证时限D)法院不顾A公司反对，依然组织质证[单选题]14.甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为()。A)特级B)一级C)二级D)三级[单选题]15.商事仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A)作出裁决的仲裁委员会B)申请人住所地的中级人民法院C)被执行人住所地的中级人民法院D)仲裁委员会所在地的中级人民法院[单选题]16.某企业在办理财产保险中，保险金额超过了保险价值，则超过部分()。A)由保险公司承担B)由该企业承担C)由企业和保险公司分担D)无效[单选题]17.建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。A)地方政府主管领导B)建设单位主管领导C)环境保护行政主管部门D)大气污染防治监管部门[单选题]18.2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是()。A)2009年3月B)2009年6月C)2010年3月D)2011年6月[单选题]19.下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是()。A)信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B)信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C)信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D)信用档案信息按有关规定向社会公示[单选题]20.某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为()。A)4月2日B)4月10日C)4月20日D)发生损害之日[单选题]21.关于印花税的说法，正确的是()。A)营业账簿免纳印花税B)应纳税额不足5角的，免纳印花税C)纳税人根据应纳税凭证的性质，分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额D)财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税[单选题]22.甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A)所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B)所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C)所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款D)所签的合同有效，建设单位必须支付工程款[单选题]23.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。A)抵押B)保证C)质押D)留置[单选题]24.甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由成立的是（）。A)变化后的联合体削弱了竞争B)丙公司是资格预审后增加的成员，相关投标无效C)新联合体组成的时间过晚D)新联合体的资质低于规定的最低标准[单选题]25.关于建设单位的安全责任，正确的是（）。A)确保安全施工措施费用的有效使用B)采取措施保护施工现场毗邻区域的地下管线C)将拆除工程的施工组织方案送有关部门备案D)工程需要爆破作业的，向有关部门进行备案[单选题]26.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，（），限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款。A)责令停产停业B)进行整改C)没收财产D)吊销安全生产许可证[单选题]27.国家行政机关应纠纷当事人的请求,依据法律、法规和政策,对属于其职权管辖范围内的纠纷,通过耐心的说服教育,使纠纷的双方当事人互相谅解,在平等协商的基础上达成一致协议,促成当事人解决纠纷,其法律性质是()。A)行政裁决B)行政调解C)行政争议D)行政强制[单选题]28.甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是（）。A)双方应签订联合承包的协议B)按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C)甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D)联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任[单选题]29.关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。A)当事人只能通过向仲裁协议中约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B)仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C)当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭时提出D)无效施工合同，约定了有效仲裁协议的，法院不得受理[单选题]30.当事人申请证据保全的，不得迟于举证期限届满前（）日。A)7B)10C)15D)5[单选题]31.某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，错误的有（）。A)承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B)托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输C)承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D)货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费[单选题]32.当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的()原则。A)平等B)公平C)自愿D)诚实守信[单选题]33.下列情形中，建造师证书应当被撤销注册的是（）A)申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的B)注册建造师年龄超过65周岁C)注册期限届满未申请延续的D)注册建造师造成重大安全事故的[单选题]34.下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是（）。A)推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力B)概算定额不属于工程建设标准范围C)违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为D)建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚[单选题]35.某生产经营单位负责人未依法履行安全生产管理职责导致人员伤亡,事故发生后该负责人被处以上一年年收入40%的罚款,则该事故级别是()。A)一般事故B)较大事故C)重大事故D)特别重大事故[单选题]36.某建筑企业施工中噪声扰民被当地环保部门处作出罚款2万元限期缴纳处罚决定，但施工企业在此期限内既没有申请行政复议或诉讼，又没有履行行政决定，则环保部门可自履行期限届满之日起()个月内，申请人民法院强制执行。A)1B)2C)3D)6[单选题]37.委托书授权不明的，由()。A)代理人承担责任B)被代理人承担责任C)第三人承担责任D)被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负责连带责任[单选题]38.某施工单位中标后与招标单位签订了施工合同，并按照招标文件的要求提交了履约保证金;后施工单位拒绝履行合同给招标单位造成巨大损失;下列说法中错误的是()。A)履约保证金不予退还B)损失超过履约保证金的，对超过的部分不予赔偿C)损失超过履约保证金的，对超过的部分予以赔偿D)若情节严重，施工单位可能被取消2~5年的投标资格[单选题]39.关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是（）。2016A)工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系B)工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工C)工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同D)工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务[单选题]40.施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是?全权代理?。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。A)放弃诉讼请求B)与对方当时进行和解C)提起上诉D)提供证据[单选题]41.下列规范性法律文件中，由国务院制定的是（）。A)《安全生产法》B)《建筑工程施工许可管理办法》C)《招标投标法实施条例》D)《河南省工程建设项目施工招标投标办法》[单选题]42.在建设工程活动中，（）是最为常用的一种担保方式。A)定金B)抵押C)保证D)质押[单选题]43.民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A)委托代理B)法定代理C)表见代理D)指定代理[单选题]44.承包人、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应（）。A)书面通知承包人，并顺延工期B)承包人应在48小时内予以确认C)承包人不予确认的工期不得顺延D)征得承包人同意后顺延工期[单选题]45.关于工程建设标准的说法，不正确的有（）。A)推荐性国家标准文本应当免费向社会公开B)工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责C)行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案D)团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定[单选题]46.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。A)设计单位B)工程质量监督机构C)监理单位D)施工企业质量管理部门[单选题]47.合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A)违约责任B)解决争议C)价款或酬金D)数量和质量[单选题]48.关于印花税的说法,正确的是()。A)营业账簿免纳印花税B)应纳税额不足5角的,免纳印花税C)纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额D)财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税[单选题]49.在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚手架；孙某害怕，王某对孙某说："你今天不干，就别想要工钱。"孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（）。A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)强迫劳动罪[单选题]50.某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，因此造成甲单位损失了8万元人民币，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，甲单位()。A)只能自行承担这一损失B)可以要求施工单位赔偿C)应当要求监理单位赔偿D)应当要求设计单位赔偿[单选题]51.某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（）。A)施工单位申请执行的期间为1年B)执行本案的仲裁裁决，由建设单位所在地的基层人民法院管辖C)申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D)申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程所在地的中级人民法院管辖[单选题]52.关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A)施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人无权请求支付工程价款B)施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求按约定折价补偿，不予支持C)施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，应予支持D)施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持[单选题]53.甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%。发放贷款时，银行先将利息扣除，发放给甲企业贷款90万元。贷款期限届满，甲企业应还给银行()万元。A)90B)99C)100D)110[单选题]54.某住宅楼建设工程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须进行专家论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织。A)建设单位B)建设行政主管部门C)施工单位D)监理单位[单选题]55.甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，开工报告批准时间是2007年3月1日，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。A)2007年3月15日B)2007年6月1日C)2007年9月1日D)2008年3月1日[单选题]56.某工程实行总、分包方式施工，某日分包工程部分发生了安全事故，应由（）上报事故。A)工程建设单位B)分包单位C)安全生产管理人员D)总包单位[单选题]57.某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是()。A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故罪C)重大质量事故罪D)工程重大安全事故罪[单选题]58.下列建设工程施工合同各项内容中，不属于合同实质性条款的是()。A)工程造价B)工程质量C)材料和设备的供应D)工程保险条款[单选题]59.《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对()负责。A)分包单位B)监理单位C)设计单位D)建设单位[单选题]60.下列安全生产职责中，不属于项目专职安全生产管理人的职责的是（）。A)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C)对作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处D)向企业安全生产管理机构报告重大安全隐患[单选题]61.专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件和专门由特定的法院管辖，则下列不适用专属管辖的是（）。A)房屋买卖纠纷B)土地使用权让纠纷C)建设工程施工合同纠纷D)土地买卖纠纷[单选题]62.下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。A)查明事故发生的间接经济损失B)追究责任人的法律责任C)提交事故调查报告D)提出对受伤人员的赔偿方案[单选题]63.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。A)丙公司应代甲清偿B)乙可要求甲或丙清偿C)只能由甲先行清偿D)不可能由甲或丙共同清偿[单选题]64.A公司委托运输公司将10吨液体化学制品由甲地运往乙地。运输公司没按约定的包装方式将化学制品运到乙地后，A公司发现化学制品已不足10吨，经查是由于化学制品蒸发所致（包装方式不会影响化学制品的蒸发），A公司要求运输公司赔偿损失。运输公司正确的作法是()。A)应当赔偿短少部分的损失B)不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成C)不应赔偿，因为短少是由于货物本身的自然性质造成D)应当与A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错[单选题]65.甲建筑公司派员工参加了乙代理商举办的M绘图软件培训班，该软件由丙软件开发公司研制。培训结束后，该建筑公司向代理商购买了这套软件，则下列说法中正确的是()。A)甲拥有M软件的所有权和知识产权B)甲拥有M软件的知识产权C)乙拥有M软件的知识产权D)甲拥有M软件的使用权[单选题]66.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权，签订了地役权合同，但未办理登记，乙将自己的土地使用权让给丙，并办理了登记。关于各方权利的说法，正确的是（）。A)甲的地役权因办理登记而设立B)乙转让土地使用权应经甲同意C)甲的地役权不得对丙主张D)甲的地役权对丙具有约束力[单选题]67.某工程施工合同总包人将部分工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A)可以撤销合同B)有权随时解除合同C)该合同不具备解除条件D)超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭[单选题]68.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效;施工企业有权提前提取或逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。A)该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B)如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C)该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D)如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费[单选题]69.合同生效后，如果当事人就价款或报酬约定不明确且不能补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定时，应按照（）履行。A)订立合同时履行地的市场价格B)订立合同时履行地的政府定价C)订立合同时履行地的政府指导价D)履行合同时履行地的市场价格[单选题]70.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A)发包人代表B)专业监理工程师C)兼职安全巡查员D)建设工程安全生产监督站[单选题]71.某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A)2005年4月15日B)2005年5月1日C)2005年5月15日D)2005年6月1日[单选题]72.关于行政机关的行政行为的说法，正确的是（）。A)行政行为以国家强制力保障实施，带有强制性B)行政主体实施行政行为必须与行政相对方协商或征得其同意C)行政行为均属于无偿行为D)行政行为具有不可裁[单选题]73.甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（）。A)可撤销B)有效C)可变更D)无效[单选题]74.一级建造师可予注册的情形是()。A)因疾病不能完全辨认自的行为B)受到刑事处罚,附加刑尚未执行完毕C)未达到注册建造师继续教育要求的D)在申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的[单选题]75.将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用,称之为循环经济的()。A)减量化B)再利用C)资源化D)无害化[单选题]76.按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A)建筑物B)构筑物C)依法可以转让的股票D)土地[单选题]77.甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。A)2011年9月3日B)2011年9月5日C)2011年9月7日D)2011年9月10日[单选题]78.某建设工程于2014年9月1日开工，由于设计图纸变更，工程于2014年9月18日中止施工。根据我国《建筑法》的规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告。A)2014年10月1日B)2014年10月18日C)2014年12月1日D)2014年12月18日[单选题]79.赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则()。A)赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册B)李某因执业活动受到刑事处罚已经执行完毕满2年，可以注册C)孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册D)张某在2个单位申请注册，可以注册[单选题]80.关于安全生产许可证与建筑业企业资质证书的说法，不正确的有（）。A)两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B)两个证件的申请主体相同C)两个证件有效期均为3年，期满前3个月办理延期D)两个证件的申请条件均对人员有相应的要求[单选题]81.《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，()。A)承包人不得顺延工程日期，但有权要求赔偿停工、窝工等损失B)承包人不得顺延工程日期，也不得要求赔偿停工、窝工等损失C)承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失D)承包人可以顺延工程日期，但不得要求赔偿损失[单选题]82.根据《著作权法》的规定，著作权包括著作人身权和著作财产权，则不属于著作人身权的是（）。A)发表权B)署名权C)使用权D)修改权[单选题]83.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。A)工程重大安全事故罪B)重大责任事故罪C)重大劳动安全事故罪D)串通投标罪[单选题]84.安装工程一切险承保的危险和损害除包括建筑工程中规定的部分除外责任外还包括（）A)人为破坏B)不可抗力C)电力不足D)短路、过电压、电弧所造成的损失[单选题]85.甲施工单位承包一个建筑工程，将其中的幕墙工程分包给乙施工单位，和乙施工单位合同中约定，乙单位的一切质量问题与甲施工单位无关，全部由乙施工自己承担，乙施工单位在施工中，违章操作，导致工程损失30万，建设单位起诉到法院，说法错误的是（）。A)乙单位违章操作，和甲单位没有关系，建设单位不能起诉甲单位B)建设单位可以要求乙承担30万费用C)建设单位可以要求甲承担30万费用D)建设单位可以同时起诉甲乙[单选题]86.2014年3月22日，科华建筑公司的某工程项目出现了重大安全隐患，安全生产管理机构于4月1日下达了停产整改的通知。但本公司项目经理王某为了赶工期，在安全隐患尚未排除之前，却要求李某、张某等工人继续施工。根据相关规定，李某、张某等工人可以行使的权利是()。A)知情权B)拒绝权C)紧急避险权D)要求赔偿权[单选题]87.某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写?全权代理?，而无具体授权事项，则该律师有（）的权利。A)代为承认、放弃诉讼请求B)提出管辖权异议C)进行和解D)提起反诉或者上诉[单选题]88.下列情形能够引发合同之债的有（）。A)工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害B)监理单位与施工单位串通损害建设单位利益C)噪声污染使周边居民无法正常休息D)建材供应商供应的建筑材料不合格[单选题]89.关于转包、分包的有关规定，说法错误的是（）。A)禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B)禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C)分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D)建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责[单选题]90.国家-级建造师执业资格的注册管理机构是（）。A)省级建设行政主管部门B)人事部或其授权机构C)建设行业协会D)建设部或其授权机构[单选题]91.法的形式的含义不包括()。A)法律规范的效力等级B)法律规范的外部表现形式C)法律规范的时间效力D)法律规范创制机关的性质及级别[单选题]92.采用劳务派遣模式时，劳务派遣单位应与劳动者订立（）劳动合同。A)2年以上固定期限B)无固定期限C)以完成一定任务为期限D)非全日制用工[单选题]93.甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法正确的是()。A)该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效B)该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效C)甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立D)甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立[单选题]94.关于施工企业项目负责人施工现场带班制度，说法正确的是（）。A)项目负责人在同一时期可以承担两个工程项目的管理工作B)项目负责人每月带班生产时间不得少于本月工作日的25%C)项目负责人是危险性较大分部分项工程管控第一责任人D)因其他事务需要离开施工现场时，应当经施工单位批准后方可离开[单选题]95.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。(2012年真题)A)主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B)由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C)施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D)超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任[单选题]96.某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。A)可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B)如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C)应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同D)用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付[单选题]97.施工许可证的法定批准条件包括（）。A)在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证B)已经确定设计企业C)有保证工程质量和环保的具体措施D)施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书[单选题]98.下列争议中，不属于劳动争议范围的是（）。A)因确认劳动关系发生的争议B)家庭与家政服务人员之间的争议C)因工作时间发生的争议D)因终止劳动合同发生的争议[单选题]99.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。A)水泥厂的答复文件到达施工单位时B)施工单位发出订购水泥的要约时C)水泥厂发出答复文件时D)施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时[单选题]100.某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A)发包人可以主张整体工程质量不合格B)施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责C)合理使用寿命为设计文件规定的合理年限D)发包人的行为视为对Ⅰ号楼质量认可[单选题]101.在城市规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向（）申请办理建设工程规划许可证。A)省级人民政府环境保护主管部门B)城市人民政府环境保护主管部门C)省级人民政府城乡规划主管部门D)城市人民政府城乡规划主管部门[单选题]102.某工程项目于2009年3月1日通过竣工验收，并于2009年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为（）。A)2009年4月1日B)2009年6月1日C)2009年3月12日D)2009年6月12日[单选题]103.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A)有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B)主要负责人、项目负责人和专职的安全管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职或兼职安全生产管理人员[单选题]104.某建筑设计公司工程师王某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下列表述正确的是()。?A)王某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利?B)王某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利?C)张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用?D)该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励[单选题]105.较大事故由事故发生地()负责调查。A)省级人民政府B)设区的市级人民政府C)省级人民政府安全主管部门D)县级人民政府[单选题]106.《合同法》规定，当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。此项条件体现了《合同法》中的()。A)平等原则B)自愿原则C)公平原则D)诚实信用原则[单选题]107.某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。A)2014年3月5日B)2014年3月12日C)2014年3月20日D)2014年4月10日[单选题]108.当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理．应该()。A)依法申请仲裁或者提起诉讼B)依法申请行政复议C)依法提起申诉D)依法提起上诉[单选题]109.在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议（）以上成员或者村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。A)1/3B)1/2C)2/3D)3/4[单选题]110.甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A)若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B)该买卖合同被法院撤销后，则该合同从被撤销之日起没有法律约束力C)乙施工企业有权自合同订立之日起2年内主张撤销该合同D)乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权[单选题]111.某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场施工作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。A)所有权B)自物权C)用益物权D)担保物权[单选题]112.某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。A)民事法律关系B)行政法律关系C)劳动法律关系D)经济法律关系[单选题]113.以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系诉讼程序法的是（）。A)行政诉讼法B)民事诉讼法C)仲裁法D)刑事诉讼法[单选题]114.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A)5B)7C)10D)20[单选题]115.按照《建筑企业资质管理规定》，建筑施工企业资质分为()三个序列。A)施工总承包、行为承包、专业承包B)一级、二级、三级C)甲级、乙级、丙级D)施工总承包、专业承包和劳务分包[单选题]116.人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（）。A)没收B)扣押C)查封D)勘验[单选题]117.同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应按照（）的资质等级许可范围承揽工程。A)甲施工企业B)乙施工企业C)丙施工企业D)三家内部约定[单选题]118.关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）。A)建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B)工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C)工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D)建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理[单选题]119.关于工伤保险待遇的说法,正确的是()A)用人单位分立、合并、转让的,原用人单位缴纳的工伤保险失效B)用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担C)职工被借调期间受到工伤事故伤害的,由借调单位承担工伤保险责任D)职工被派遣出境工作,则其国内工伤保险关系中止[单选题]120.关于中标通知书的法律效力，下列说法正确的是()。A)要约邀请B)要约C)承诺D)合同书[单选题]121.2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至()。A)2012年2月28日B)2012年5月31日C)2012年8月1日D)2012年2月1日[单选题]122.某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。A)建设单位应当向发证机关报告B)应当报发证机关核验施工许可证C)应当报发证机关申请延期D)施工许可证已自行作废[单选题]123.在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。A)加工承揽合同属于不要式合同B)建设工程施工合同属于要式合同C)建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D)自然人之间的借款合同属于不要式合同[单选题]124.根据《建筑企业资质管理规定》，应当撤销资质证书的情形是()。A)企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的B)资质证书有效期届满，未依法申请延续的C)企业依法终止的D)以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的[单选题]125.甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于()。A)2014年6月1日B)2014年7月1日C)2014年8月1日D)2014年11月1日[单选题]126.工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,且情况严重的,应当()。A)要求施工单位整改B)要求施工单位采取有效措施保证生产安全C)要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位D)直接向有关主管部门报告[单选题]127.关于建设工程的代理活动，下列说法正确的有（）。A)建设工程活动都可以代理B)建设工程的代理行为都需要取得法定的资格C)建设工程的代理合同都需要采用书面形式D)建设工程的诉讼活动中，不具有律师资格的自然人可以成为代理人[单选题]128.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）的工资报酬。A)150%B)200%C)250%D)300%[单选题]129.某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则下列说法正确的是()。A)总承包单位承担全部责任B)幕墙分包单位需承担责任C)总、分包单位承担连带责任D)分包单位承担主要责任[单选题]130.下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是（）。A)建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标B)依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标C)招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇D)施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标[单选题]131.当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。A)鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的B)鉴定程序严重违法的C)鉴定结论经过质证认定的D)鉴定结论明显依据不足的[单选题]132.某工程于2017年3月5日完工，承包人一周后向发包人提交了竣工验收报告。发包人收到报告后未按约定时间组织验收，于3月25日未经验收提前使用部分工程。承包人于3月31日向法院起诉。则司法认定该工程的实际竣工日期应为()。A)2017年3月5日B)2017年3月12日C)2017年3月25日D)2017年3月31日[单选题]133.根据《企业所得税法》，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是（）。A)本国企业B)外国企业C)居民企业D)非居民企业[单选题]134.关于分包工程质量责任承担的说法，正确的是()。A)建设单位只能向分包单位主张权利B)建设单位无权向分包单位主张权利C)总承包单位责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D)建设单位只能向总包单位主张权利[单选题]135.监理人应在计划开工日期（）天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。A)7B)5C)3D)10[单选题]136.关于招标代理机构的违法的法律责任,下列选项中正确的是()A)招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，处50万元以上100万元以下的罚款B)招标代理机构与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款C)招标代理机构违法,影响中标结果的,虽然中标有效,但需要承担罚款D)招标代理机构的违法的法律责任不包括禁止其一年至二年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告[单选题]137.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是()。A)应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B)应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C)应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业人员参加D)应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加[单选题]138.污染环境案件中，有权为他人利益提起诉讼的主体是（）。A)公民B)法人C)其他组织D)人民检察院[单选题]139.下列关于施工节能表述错误的是（）。A)应采用节能、节水、节地、节材的技术工艺和小型、轻型、再生产品B)施工中采用先进的节水施工工艺，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水C)优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护D)优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水[单选题]140.涉外仲裁的范围不包括涉外()中发生纠纷的仲裁。A)经济贸易B)运输C)婚姻D)海事[单选题]141.无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是()。A)欠付工程款B)实际施工人的损失C)实际施工人主张的权利D)实际施工人违法承揽工程的罚金[单选题]142.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A)经附近居民所在单位的同意B)在居民小区代表监视下施工C)公告附近居民D)经居民小区业主委员会同意[单选题]143.关于履约保证金,下列说法正确的是()A)招标文件不应当要求中标人提交履约保证金B)履约保证金不得低于中标合同金额的10%C)应当引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保D)履约保证金不得超过中标合同金额的20%[单选题]144.保证合同是()订立的合同。（2012）A)债权人与债务人B)债务人和保证人C)债权人与保证人D)债权人与债务人和保证人[单选题]145.关于建设工程承包制度,下列说法中正确的是()。A)按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B)加强对政府投资工程项目的管理,对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准,但必须公开招标C)政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D)政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设[单选题]146.某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同，并在工商行政管理部门办理了出质登记。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中正确的是（）。A)上市公司的流通股票不能作为质押物B)施工单位对该部分股票不享有质权C)施工单位不得转让对股票的质权D)施工单位的质权自股票交付时生效[单选题]147.下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是（）。A)施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离B)办公、生活区的选址应当符合安全性要求C)未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍D)施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸[单选题]148.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。A)3个月B)6个月C)1年D)2年[单选题]149.下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（）。A)对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时B)施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训C)作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D)施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训[单选题]150.某医院门诊大楼工程竣工验收前，可由建设单位自行验收或委托监理单位组织验收的项目是（）。A)规划验收B)消防验收C)节能验收D)配套的环保设施验收[单选题]151.以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。A)在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B)未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C)凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D)当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证[单选题]152.出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的()。A)侵权责任B)违约责任C)赔偿责任D)缔约过失责任[单选题]153.下列法规中，属于部门规章的是（）。A)《建设工程质量管理条例》B)《招标公告发布暂行办法》C)《北京市建筑市场管理条例》D)《重庆市建设工程造价管理规定》[单选题]154.建设工程合同纠纷的管辖法院是（）。A)被告所在地B)原告所在地C)合同签订地D)合同履行地[单选题]155.按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对施工单位安全生产工作全面负责的是()。A)单位法定代表人B)单位主要负责人C)单位安全职能部门D)单位项目负责人[单选题]156.关于行政拆讼案件审理的说法，正确的是（）。（2016）A)行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B)涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C)人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D)人民法院审理行政赔偿案件不适用调解[单选题]157.甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200t水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误总共交货210t。根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据是()之债。A)合同B)侵权行为C)不当得利D)无因管理[单选题]158.某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。A)总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责B)总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任C)工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包D)分包单位对所造成的事故，负主要责任[单选题]159.建设工程发生质量事故后，有关单位应当在()内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A)18hB)24hC)48hD)72h[单选题]160.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。A)经建设单位同意，由施工企业负责修改B)由施工企业负责修改，经监理单位审定C)经建设单位同意，由设计单位负责修改D)经监理单位同意，由建设单位负责修改[单选题]161.施工企业取得法人资格的时间为（）。A)注册资金到位日B)公司成立日C)工商行政管理机关核准登记日D)建设行政主管部门颁发资质证书日[单选题]162.根据《中华人民共和围招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是()。A)企业投资的体育场B)企业投资的廉租住房C)企业投资的商品住房D)在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼[单选题]163.民事诉讼中,被告在收到之日起内提出答辩状。A)3日B)5日C)10日D)15日[单选题]164.以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是()。A)原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B)原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C)被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D)被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决[单选题]165.根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是()A)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的B)在试用期间被证明不符合录用条件的C)严重违反用人单位的规章制度的D)因工负伤，不在规定的医疗期内的[单选题]166.某建筑公司所承担的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求（）。A)应予支持B)不予支持C)如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D)如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持[单选题]167.关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。A)修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改B)注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C)注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D)高校教师可以以注册建造师的名义执业[单选题]168.商事仲裁具有许多特点，其中最突出的是()。A)专业性B)自愿性C)独立性D)灵活性[单选题]169.《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的是（）。A)专利权的保护对象包括发明、实用新型和外观设计B)专利权的保护期限均为20年C)专利权的保护期限均自批准之日开始保护D)专利权的授予条件包括新颖性、创造性和实用性[单选题]170.关于行政许可的说法，正确的是（）。2017A)部门规章可以设定行政许可B)行政机关在实施行政许可时，一律进行听证C)行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项D)行政许可可以统一办理或者联合办理[单选题]171.对于工程质量的监督管理，我国实行（）统一监督管理。A)国务院B)国务院国家发改委C)国务院建设行政主管部门D)国务院质量技术监督部门[单选题]172.法人进行民事活动的物质基础是()。A)依法成立B)有必要的财产或者经费C)有自己的名称D)能够独立承担民事责任[单选题]173.下列工程施工过程中，不属于侵权责任的情形是（）。A)施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金B)分包商在施工时操作不当，造成公用供电设施损坏C)工地的塔吊倒塌，造成行人黄某被砸伤D)施工单位将施工废料倒入临近鱼塘，造成大量鱼苗死亡[单选题]174.某工程施工过程中发现设计图纸有较严重的错误，设计单位花了较长时间修改设计。在此期间，施工单位机械闲置和人员窝工损失3万元。另外，图纸延误造成施工单位竣工工期延误20天，合同规定的误期损害赔偿金为2500元／天。对此，（）。A)施工单位应向建设单位承担误期损害赔偿金5万元B)建设单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元C)设计单位向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元D)设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元以及误期损害赔偿金5万元[单选题]175.某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。A)建筑公司只能提起民事诉讼B)建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C)建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D)建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼[单选题]176.乙公司欠甲公司20万元，乙与甲约定将于2015年1月15日偿还。乙公司到期未付款，甲公司据此向法院提起诉讼。此行为在法律上将产生()。A)诉讼时效的中断B)诉讼时效的中止C)诉讼时效的延长D)改变法定时效期间[单选题]177.某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容作了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（）。A)每块玻璃的尺寸B)玻璃的透光标准C)运输时，为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D)玻璃的运输方式由汽车变为火车[单选题]178.某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。该工程竣工后，建设单位应当（）。A)向公安机关消防机构申请消防验收B)在验收后报公安机关消防机构备案C)向公安机关消防机构申请消防认可文件D)提请公安机关消防机构进行消防抽查[单选题]179.建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的()天内办理资质证书变更手续。A)10B)15C)30D)60[单选题]180.甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。A)700B)350C)600D)650[单选题]181.关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是()。A)业主方应对项目各参与方给予统-指导和管理B)首先要对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解C)首先要定义主管部门的工作任务D)同一类别的项目可以集中编制通用的分工表[单选题]182.某工程项目于11月8日通过竣工验收，根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在（）前将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A)11月13日B)11月18日C)11月23日D)12月28日[单选题]183.张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的（）。A)知情权B)拒绝权C)批评权和检举控告权D)紧急避险权[单选题]184.关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A)工程监理单位不得与建设单位或设计单位有隶属利害关系B)工程监理单位的监理依据中应当包括地方标准和行业标准C)未经总监理工程师签字，建设单位不得组织工程竣工验收D)监理单位将不合格工程按合格签字，造成损失的，其民事赔偿责任不应超过监理费用[单选题]185.下列诉讼时效中，不符合中断条件的有()。A)当事人一方为金融机构，依照法律规定或者当事人约定从对方当事人账户中扣收欠款本息的B)当事人一方以发送信件或者数据电文方式主张权利，信件或者数据电文到达对方当事人C)当事人一方向人民法院提交起诉状D)导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内[单选题]186.王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后与又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是()。A)可撤销、可变更B)无效C)按有效处理D)效力待定第2部分：多项选择题，共74题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]187.根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A)管理人员和作业人员每半年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B)依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保验费C)建设资金已经落实D)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装E)依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险[多选题]188.根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。A)用人单位未及时足额支付劳动报酬的B)用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C)用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D)用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的E)劳动者合同期满，劳动者不续订劳动合同的[多选题]189.以下关于注册机关监督检查权的说法中,正确的有()。A)可要求被检查人员出示注册证书和执业印章B)可要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档C)就注册建造师的有关问题询问其他人员D)扣押注册建造师办公用品E)纠正注册建造师相关违法行为[多选题]190.《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照()代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。A)有关法律法规B)施工图设计文件C)建设工程承包合同D)建设工程监理合同E)政府文件[多选题]191.关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，说法正确的是（）。A)如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次B)中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告C)因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D)建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E)既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止[多选题]192.根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）。A)投标人之间协商投标报价B)不同投标人委托同一单位办理投标事宜C)不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E)投标人之间约定中标人[多选题]193.根据我国《合同法》的规定，下列属于要约邀请的有（）。A)寄送的价目表B)招股说明书C)招标公告D)拍卖公告E)投标文件[多选题]194.关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。A)试用期次数最多为2次B)试用期不包含在劳动合同期限内C)试用期最长为6个月D)试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E)完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期[多选题]195.民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是()。A)调解和好的离婚案件B)能够即时履行的案件C)调解维持赡养关系的案件D)标的额较小的案件E)调解继续履行合同的案件[多选题]196.某施工保修合同中约定了对各部位的保修期限都是3年，其中没有违反最低保修期限规定的是（）。A)基础设施工程B)有防水要求的卫生间C)供热系统D)给排水管道E)装修工程[多选题]197.对于保修义务的承担和维修的费用承担，下列说法中正确的是（）。A)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担费用B)由于设计问题造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，维修费用由施工单位向设计单位索赔C)因建设单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其费用由建设单位承担D)因使用不当造成的损坏问题，由使用单位负责维修，其费用由使用单位自行负责E)因地震等自然灾害或者其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担费用[多选题]198.在工程建设知识产权承担侵权责任的方式中，适用于人身权的是（）。A)恢复名誉B)排除妨碍C)恢复原状D)消除影响E)赔礼道歉[多选题]199.下列情形中,视同工伤的情形有()。A)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的B)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的D)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的E)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的[多选题]200.下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A)工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤B)向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的C)分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏D)建材供应商供应的建筑材料不合格E)乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火[多选题]201.下列选项中，劳动者可以单方面解除劳动合同的情形包括（）。A)用人单位未按照合同约定提供劳动保护或者劳动条件的B)用人单位未及时足额支付劳动报酬的C)用人单位经常延长劳动时间的D)用人单位纪律过于严格，劳动者感到不自由E)用人单位用暴力逼迫劳动者劳动的[多选题]202.根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A)公安机关B)劳动行政部门C)人民法院D)安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门E)工会和监察机关[多选题]203.依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与（）有隶属关系或其他利害关系。A)被监理工程的施工承包单位B)建筑材料供应单位C)设备供应单位D)建设单位E)建筑构配件供应单位[多选题]204.《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止以下活动()。A)修建储存腐蚀性物品的仓库B)开采矿产C)进行影视剧摄制活动D)举办大型群众性活动E)修建生产易燃性物品的工厂[多选题]205.关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有()。(2014年真题)A)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查B)工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C)应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案D)建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%E)对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查[多选题]206.根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A)依照企业破产法规定进行重整的B)生产经营发生严重困难的C)股东会意见严重分歧导致董事会主要成员变更的D)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的E)因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的[多选题]207.某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（）。A)停止侵害B)消除危险C)恢复原状D)消除影响E)赔偿损失[多选题]208.下列事件中，可以提起行政复议的是（）。A)作业人员王某随手偷盗工地材料被公安机关罚款B)李某的建造师执业资格证书被单位扣押C)劳动部门对范某与单位之间的劳动争议进行调解D)城管部门对施工单位噪声扰民进行罚款E)质检总站对不合格建材采取扣押措施[多选题]209.下列法律文书中，具有强制执行效力的是（）。A)在仲裁程序中形成的仲裁调解书B)由行政主管部门主持达成的调解书C)人民法院在民事案件审理中制作的调解书D)司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议E)专业机构主持达成的调解书[多选题]210.关于人民调解的说法，正确的有（）。A)人民调解是一种司法制度B)人民调解应当遵循公开原则C)人民调解员必须由当事人双方共同指定D)人民调解协议不具有强制执行力E)人民调解协议书经法院司法确认后生效[多选题]211.下列责任形式中.当事人承担违约责任的形式有（）（2013）A)赔礼道歉B)支付违约金C)赔偿损失D)采取补救措施E)罚金[多选题]212.关于总承包的分类,下列选项中正确的有()A)建筑工程的发包单位不得将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B)总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类C)工程总承包应当按照从事工程总承包的企业与建设单位签订的合同进行D)施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业E)工程总承包是指发包人将全部施下任务发包给具有施下总承包资质的建筑业企业[多选题]213.下面关于项目招标的说法错误的是（）。A)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B)个人投资的项目不需要招标C)施工主要技术采用特定专利的项目可以招标D)涉及到公众安全的项目必须招标E)符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上项目必须招标[多选题]214.下列财产不得抵押的有（）。A)土地所有权B)学校的图书馆C)耕地使用权D)荒地承包经营权E)正在建造的建筑物[多选题]215.以下行政行为中属于行政强制措施的是()。A)限制出境B)查封未经检测的施工电梯C)没收违法所得D)冻结施工企业基本账户E)行政拘留[多选题]216.民事诉讼执行程序中的执行根据主要有（）。A)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等B)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C)人民调解委员会制作的经争议双方签字的调解书D)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定[多选题]217.某大型体育场项目竣工验收合格后15日内，建设单位应向有关部门提交的竣工验收备案文件包括（）。A)工程竣工验收备案表B)工程竣工验收报告C)规划、消防、节能、环保部门出具的认可文件或准用文件D)施工单位签署的质量保修书E)施工许可证[多选题]218.某机械设备租赁公司拟在施工工程安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。(2010年真题)A)编制安装方案