EPC总承包工程招标文件

招标编号：招标文件/////项目EPC总承包工程招标人：中国能源建设集团有限公司招标代理机构：中经国际招标集团有限公司月日

目录HYPERLINK第一卷 11HYPERLINK第一章招标公示 12HYPERLINK第二章投标人须知 14HYPERLINK投标人须知前附表 14HYPERLINK1.总则 19HYPERLINK1.1项目概况 19HYPERLINK1.2项目的资金来源和贯彻状况 19HYPERLINK1.3招标范畴、计划工期和质量原则 19HYPERLINK1.4投标人资格规定 19HYPERLINK1.5费用承当和设计成果赔偿 20HYPERLINK1.6保密 20HYPERLINK1.7语言文字 20HYPERLINK1.8计量单位 20HYPERLINK1.9踏勘现场 21HYPERLINK1.10投标预备会 21HYPERLINK1.11分包 21HYPERLINK2.招标文献 21HYPERLINK2.1招标文献的构成 21HYPERLINK2.2招标文献的澄清 22HYPERLINK2.3招标文献的修改 22HYPERLINK3.投标文献 23HYPERLINK3.1投标文献的构成 23HYPERLINK3.2投标报价 23HYPERLINK3.3投标使用期 23HYPERLINK3.4投标确保金 24HYPERLINK3.5资格审查资料 24HYPERLINK3.6备选投标方案 25HYPERLINK3.7投标文献的编制 25HYPERLINK4.投标 25HYPERLINK4.1投标文献的加密 25HYPERLINK4.2投标文献的递交 26HYPERLINK4.3投标文献的修改与撤回 26HYPERLINK5.开标 26HYPERLINK5.1开标时间和地点 26HYPERLINK5.2开标程序 26HYPERLINK5.3开标异议 26HYPERLINK6.评标 27HYPERLINK6.1评标委员会 27HYPERLINK6.2评标原则 27HYPERLINK6.3评标 27HYPERLINK7.合同授予 27HYPERLINK7.1定标方式 27HYPERLINK7.2中标成果公示 27HYPERLINK7.3中标告知 28HYPERLINK7.4履约担保 28HYPERLINK7.5订立合同 28HYPERLINK8.纪律和监督 28HYPERLINK8.1对招标人的纪律规定 28HYPERLINK8.2对投标人的纪律规定 28HYPERLINK8.3对评标委员会组员的纪律规定 29HYPERLINK8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律规定 29HYPERLINK8.5投诉 29HYPERLINK9.需要补充的其它内容 29HYPERLINK10.电子招标投标 29HYPERLINK附件一：问题澄清告知 30HYPERLINK附件二：问题的澄清 31HYPERLINK附件三：中标告知书 32HYPERLINK附件四：中标成果告知书 33HYPERLINK附件五：确认告知 34HYPERLINK第三章评标方法（综合评定法） 35HYPERLINK评标方法前附表 35HYPERLINK1.评标办法 39HYPERLINK2.评审原则 39HYPERLINK2.1初步评审原则 39HYPERLINK2.2分值构成与评分原则 39HYPERLINK3.评标程序 40HYPERLINK3.1初步评审 40HYPERLINK3.2具体评审 40HYPERLINK3.3投标文献的澄清和补正 41HYPERLINK3.4评标成果 41HYPERLINK第四章合同条款及格式 42HYPERLINK第一节通用合同条款 42HYPERLINK1.普通商定 43HYPERLINK1.1词语定义 43HYPERLINK1.2语言文字 45HYPERLINK1.3法律、原则、规范 45HYPERLINK1.4合同文献的优先次序 45HYPERLINK1.5合同合同书 46HYPERLINK1.6文献的提供和照管 46HYPERLINK1.7联系 46HYPERLINK1.8转让 47HYPERLINK1.9严禁贿赂 47HYPERLINK1.10化石、文物 47HYPERLINK1.11知识产权 47HYPERLINK1.12文献及信息的保密 47HYPERLINK1.13发包人规定中的错误（A） 48HYPERLINK1.13发包人规定中的错误（B） 48HYPERLINK1.14发包人规定违法 48HYPERLINK2．发包人义务 48HYPERLINK2.1恪遵法律 48HYPERLINK2.2发出承包人开始工作告知 48HYPERLINK2.3提供施工场地 48HYPERLINK2.4办理证件和批件 49HYPERLINK2.5支付合同价款 49HYPERLINK2.6组织竣工验收 49HYPERLINK2.7其它义务 49HYPERLINK3.监理人 49HYPERLINK3.1监理人的职责和权力 49HYPERLINK3.2总监理工程师 49HYPERLINK3.3监理人员 50HYPERLINK3.4监理人的批示 50HYPERLINK3.5商定或拟定 50HYPERLINK4.承包人 51HYPERLINK4.1承包人的普通义务 51HYPERLINK4.2履约担保 52HYPERLINK4.3分包和不得转包 52HYPERLINK4.4联合体 52HYPERLINK4.5承包人项目经理 53HYPERLINK4.6承包人人员的管理 53HYPERLINK4.7撤换承包人项目经理和其别人员 54HYPERLINK4.8保障承包人人员的正当权益 54HYPERLINK4.9工程价款应专款专用 54HYPERLINK4.10承包人现场查勘 54HYPERLINK4.11不可预见物质条件（A） 54HYPERLINK4.11不可预见的困难和费用（B） 55HYPERLINK4.12进度计划 55HYPERLINK4.13质量确保 55HYPERLINK5.设计 56HYPERLINK5.1承包人的设计义务 56HYPERLINK5.2承包人设计进度计划 56HYPERLINK5.3设计审查 56HYPERLINK5.4培训 57HYPERLINK5.5竣工文献 57HYPERLINK5.6操作和维修手册 57HYPERLINK5.7承包人文献错误 58HYPERLINK6.材料和工程设备 58HYPERLINK6.1承包人提供的材料和工程设备 58HYPERLINK6.2发包人提供的材料和工程设备（A） 58HYPERLINK6.2发包人提供的材料和工程设备（B） 59HYPERLINK6.3专用于工程的材料和工程设备 59HYPERLINK6.4实施办法 59HYPERLINK6.5严禁使用不合格的材料和工程设备 59HYPERLINK7.施工设备和临时设施 60HYPERLINK7.1承包人提供的施工设备和临时设施 60HYPERLINK7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A） 60HYPERLINK7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B） 60HYPERLINK7.3规定承包人增加或更换施工设备 60HYPERLINK7.4施工设备和临时设施专用于合同工程 60HYPERLINK8.交通运输 61HYPERLINK8.1道路通行权和场外设施（A） 61HYPERLINK8.1道路通行权和场外设施（B） 61HYPERLINK8.2场内施工道路 61HYPERLINK8.3场外交通 61HYPERLINK8.4超大件和超重件的运输 61HYPERLINK8.5道路和桥梁的损坏责任 62HYPERLINK8.6水路和航空运输 62HYPERLINK9.测量放线 62HYPERLINK9.1施工控制网 62HYPERLINK9.2施工测量 62HYPERLINK9.3基准资料错误的责任 62HYPERLINK9.4监理人使用施工控制网 63HYPERLINK10.安全、治安保卫和环保 63HYPERLINK10.1发包人的安全责任 63HYPERLINK10.2承包人的安全责任 63HYPERLINK10.3治安保卫 64HYPERLINK10.4环保 64HYPERLINK10.5事故解决 64HYPERLINK11.开始工作和竣工 65HYPERLINK11.1开始工作 65HYPERLINK11.2竣工 65HYPERLINK11.3发包人引发的工期延误 65HYPERLINK11.4异常恶劣的气候条件 65HYPERLINK11.5承包人引发的工期延误 66HYPERLINK11.6工期提前 66HYPERLINK11.7行政审批迟延 66HYPERLINK12.暂停工作 66HYPERLINK12.1由发包人暂停工作 66HYPERLINK12.2由承包人暂停工作 66HYPERLINK12.3暂停工作后的照管 67HYPERLINK12.4暂停工作后的复工 67HYPERLINK12.5暂停工作56天以上 67HYPERLINK13.工程质量 68HYPERLINK13.1工程质量规定 68HYPERLINK13.2承包人的质量检查 68HYPERLINK13.3监理人的质量检查 68HYPERLINK13.4工程隐蔽部位覆盖前的检查 68HYPERLINK13.5去除不合格工程 69HYPERLINK14.实验和检查 69HYPERLINK14.1材料、工程设备和工程的实验和检查 69HYPERLINK14.2现场材料实验 70HYPERLINK14.3现场工艺实验 70HYPERLINK15.变更 70HYPERLINK15.1变更权 70HYPERLINK15.2承包人的合理化建议 70HYPERLINK15.3变更程序 70HYPERLINK15.4暂列金额 71HYPERLINK16.价风格节 72HYPERLINK16.1物价波动引发的调节（Ａ） 72HYPERLINK16.1物价波动引发的调节（B） 74HYPERLINK16.2法律变化引发的调节 74HYPERLINK17.合同价格与支付 74HYPERLINK17.1合同价格 74HYPERLINK17.2预付款 74HYPERLINK17.3工程进度付款 75HYPERLINK17.4质量确保金 76HYPERLINK17.5竣工结算 76HYPERLINK17.6最后结清 77HYPERLINK18.竣工实验和竣工验收 78HYPERLINK18.1竣工实验 78HYPERLINK18.2竣工验收申请报告 78HYPERLINK18.3竣工验收 78HYPERLINK18.4国家验收 79HYPERLINK18.5区段工程验收 79HYPERLINK18.6施工期运行 80HYPERLINK18.7竣工清场 80HYPERLINK18.8施工队伍的撤离 80HYPERLINK18.9竣工后实验（A） 80HYPERLINK18.9竣工后实验（B） 81HYPERLINK19.缺点责任与保修责任 81HYPERLINK19.1缺点责任期的起算时间 81HYPERLINK19.2缺点责任 81HYPERLINK19.3缺点责任期的延长 82HYPERLINK19.4进一步实验和试运行 82HYPERLINK19.5承包人的进入权 82HYPERLINK19.6缺点责任期终止证书 82HYPERLINK19.7保修责任 82HYPERLINK20.保险 82HYPERLINK20.1设计和工程保险 82HYPERLINK20.2工伤保险 83HYPERLINK20.3人身意外伤害险 83HYPERLINK20.4其它保险 83HYPERLINK20.5对各项保险的普通规定 83HYPERLINK21.不可抗力 84HYPERLINK21.1不可抗力确实认 84HYPERLINK21.2不可抗力的告知 84HYPERLINK21.3不可抗力后果及其解决 84HYPERLINK22.违约 85HYPERLINK22.1承包人违约 85HYPERLINK22.2发包人违约 87HYPERLINK22.3第三人造成的违约 88HYPERLINK23.索赔 88HYPERLINK23.1承包人索赔的提出 88HYPERLINK23.2承包人索赔解决程序 88HYPERLINK23.3承包人提出索赔的期限 89HYPERLINK23.4发包人的索赔 89HYPERLINK24.争议的解决 89HYPERLINK24.1争议的解决方式 89HYPERLINK24.2和谐解决 89HYPERLINK24.3争议评审 89HYPERLINK第二节专用合同条款 91HYPERLINK1.普通商定 92HYPERLINK2.发包人义务 94HYPERLINK3.监理人 94HYPERLINK4.承包人 94HYPERLINK5.设计 96HYPERLINK6.材料和工程设备 97HYPERLINK7.施工设备和临时设施 99HYPERLINK8.交通运输 99HYPERLINK10.安全、治安保卫和环保 99HYPERLINK11.开始工作和竣工 101HYPERLINK12.暂停施工 102HYPERLINK13.工程质量 102HYPERLINK15.变更 104HYPERLINK16.价风格节 105HYPERLINK17.合同价格与支付 105HYPERLINK18．竣工实验和竣工验收 108HYPERLINK19.缺点责任与保修责任 110HYPERLINK20.保险 111HYPERLINK21.不可抗力 111HYPERLINK22.违约 111HYPERLINK23.索赔 112HYPERLINK24．争议的解决 112HYPERLINK第三节合同附件格式 113HYPERLINK附件一：合同合同书 114HYPERLINK附件二：履约担保格式 115HYPERLINK附件三：预付款担保格式 116HYPERLINK附件四：质量保修书格式 118HYPERLINK附件六：安全施工合同书格式 122HYPERLINK第二卷 125HYPERLINK第五章发包人规定 126HYPERLINK1.功效规定 126HYPERLINK1.1工程的目的 126HYPERLINK1.2工程规模 126HYPERLINK1.3性能确保指标 126HYPERLINK1.4产能确保指标 126HYPERLINK2.工程范畴 126HYPERLINK2.1概述 126HYPERLINK2.2涉及的工作 128HYPERLINK2.3工作界区 129HYPERLINK2.4施工条件 129HYPERLINK3.工艺安排及规定 130HYPERLINK3.1总体方案 130HYPERLINK3.2电气设计 130HYPERLINK3.3消防设计 130HYPERLINK3.4土建工程 130HYPERLINK3.5施工组织设计 131HYPERLINK3.6工程管理设计 131HYPERLINK3.7环保与水土保持设计 131HYPERLINK3.8劳动安全与工业卫生设计 131HYPERLINK3.9节能降耗设计 132HYPERLINK4.时间规定 132HYPERLINK4.1开始工作时间 132HYPERLINK4.2设计完毕时间 132HYPERLINK4.3进度计划 132HYPERLINK4.4竣工时间 133HYPERLINK4.5缺点责任期 133HYPERLINK4.6工程进度管理规定 134HYPERLINK5.技术规定 134HYPERLINK5.1设计阶段和设计任务 134HYPERLINK5.2设计原则和规范 134HYPERLINK5.3技术原则和规范 143HYPERLINK5.4质量原则 176HYPERLINK5.5设备监造及验收 196HYPERLINK6竣工实验与验收 200HYPERLINK6.1项目验收 200HYPERLINK6.2质保期 211HYPERLINK7文献规定 211HYPERLINK7.1工程文献原则化 211HYPERLINK7.2文献提交 213HYPERLINK8工程项目管理规定 216HYPERLINK8.1工程质量管理 216HYPERLINK8.2HSE（健康、安全与环境管理体系） 221HYPERLINK8.3工程协调和管理 221HYPERLINK9其它规定 224HYPERLINK9.1对承包人的重要人员资格规定 224HYPERLINK9.2对项目业主人员的操作培训 224HYPERLINK9.3分包 224HYPERLINK第六章发包人提供的资料 229HYPERLINK第三卷 230HYPERLINK第七章投标文献格式 231HYPERLINK一商务标 233HYPERLINK1投标函格式 234HYPERLINK2投标确保金格式 236HYPERLINK3法定代表人身份证明 237HYPERLINK4授权委托书 238HYPERLINK5商务偏差声明函 239HYPERLINK6资格审查文献 240HYPERLINK7业绩 248HYPERLINK8分包或外购状况表 250HYPERLINK9招标文献规定提供的其它材料 253HYPERLINK二技术标 254HYPERLINK1承包人建议书 255HYPERLINK2项目实施方案 256HYPERLINK3项目实施时间表 257HYPERLINK4项目经理及项目团体构成 258HYPERLINK5按合同工期竣工的确保函 259HYPERLINK6技术偏差声明函 260HYPERLINK7货品重要技术指标和性能的具体阐明 261HYPERLINK8系统设备技术性能检查大纲 261HYPERLINK9重要设备的产品阐明、技术参数、质保声明等 261HYPERLINK10其它招标文献技术规范规定投标人提供或编写的资料 261HYPERLINK三价格标 262HYPERLINK1报价规定 263HYPERLINK2报价表 266HYPERLINK2-1报价汇总表 266HYPERLINK2-2施工辅助工程报价表 267HYPERLINK2-3设备及安装工程报价表 268HYPERLINK2-4建筑工程费用报价表 276HYPERLINK2-5其它费用报价表 279第一卷

第一章招标公示/////////项目EPC总承包工程招标公示招标编号：1招标条件/////////项目已由备案，项目业主为中国能源建设集团//////有限公司（下列简称“招标人”或“发包人”）。项目投资控股方为中国能源建设股份有限公司，建设资金来自自筹加贷款，自筹资金，贷款80%。项目已含有招标条件，现将该项目的EPC总承包工程2项目概况与招标范畴2.1建设地点：。2.2规模：。2.3计划工期：个月。2.4招标范畴：/////////项目EPC总承包工程范畴涉及但不限于光伏区域、开关站及送出工程等的勘察设计、设备采购供货、土建及安装施工、调试实验及检查、全站全容量并网安全稳定运行240小时试运行、消缺、性能实验、整套系统的性能确保的考核验收、技术和售后服务、人员培训、完毕竣工验收及国家验收所涉及到的全部工作（环保、水保、消防、质检、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试、SVG性能测试等）等一揽子工作。3投标人资格规定3.1投标单位须含有工程设计综合资质甲级或电力工程设计甲级资质或电力工程施工总承包一级资质，近五年内承当过两个及以上电力工程EPC总承包项目或含有两个及以上光伏工程的总承包（含勘察设计）业绩。同时在人员、设备、资金等方面含有对应的EPC工程总承包实施能力。投标单位拟派出的项目经理含有一级建造师资格。拟派出的技术负责人、采购负责人、施工负责人等人员需含有有关注册执业资格，且技术负责人参加过两个及以上光伏发电工程建设。3.2本次招标接受联合体投标。3.3投标人须含有良好的银行资信和商业信誉，没有处在被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。3.4投标人在投标截止时间前三年内不存在骗取中标、严重违约、重大工程质量安全问题或因本身的因素而使任何合同被解除的情形。3.5投标人近三年没有因串标、欺诈、行贿、压价或弄虚作假等违法或严重违规行为的被政府或业主取消其投标的资格。4招标文献的获取4.1投标人在中国能建电子采购平台（下列简称“电子采购平台”）上报名成功后（报名时间为：/月/日/时至/月/日/时）,将标书款以电汇形式在5内电汇至招标代理机构账户,标书款1000元。账户名称：中经国际招标集团有限公司开户行:建设银行北京新华支行4.2电汇后需将汇款信息以传真或电子邮箱的方式发至招标代理机构（联系电话传真电子邮箱招标代理机构进行备案登记，未经向招标代理机构缴纳标书费并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。4.3缴纳标书费成功后在电子采购平台下载招标文献。建议对报名、交费、下载等设计时间、金额的问题按照招投标法规定规定，以及明确未按规定后的解决方法5建议对报名、交费、下载等设计时间、金额的问题按照招投标法规定规定，以及明确未按规定后的解决方法5.1投标文献递交的截止时间:月日上午9:30时（北京时间）。不接受超出投标文献递交截止时间后的投标文献，投标人将无法在电子采购平台上进行投标文献的修改及上传。建议添加不准时提交投标建议添加不准时提交投标文献的解决5.2投标文献送达：采用电子投标，须于投标截止时间前在电子采购平台上完毕上传投标文献（注：本电子采购平台需使用CA数字证书认证。请未办理CA数字证书认证的投标单位尽快办理CA证书，因CA证书未办理而不能投标的，后果自负）。5.3开标时间:月日上午9:30时（北京时间），地点：中国能建电子采购平台开标大厅。6公布公示的媒介本次招标公示同时在中国能建电子采购平台(HYPERLINK)及中国采购与招标网（www）上公布。7联系方式招标人：中国能源建设集团//////有限公司地址：联系人：第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：中国能源建设集团//////有限公司地址：联系人：1.1.3招标代理机构名称：地址：联系人：1.1.4项目名称/////////项目EPC总承包工程1.1.5建设地点1.2.1资金来源及比例招标人自有及贷款1.2.2资金贯彻状况资金已贯彻1.3.1招标范畴/////////项目EPC总承包工程范畴涉及但不限于光伏区域、开关站及送出工程等的勘察设计、设备采购供货、土建及安装施工、调试实验及检查、全站全容量并网安全稳定运行240小时试运行、消缺、性能实验、整套系统的性能确保的考核验收、技术和售后服务、人员培训、完毕竣工验收及国家验收所涉及到的全部工作（环保、水保、消防、质检、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试、SVG性能测试等）等一揽子工作。1.3.2计划工期计划工期：个月计划开始工作日期：月日（暂定，具体开工时间以监理下发的开工令为准）并网发电日期：月日竣工验收日期：年月日1.3.3质量原则优良1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：工程设计综合资质甲级或电力工程设计甲级资质或电力工程施工总承包一级资质。财务规定：经会计师事务所或者审计机构审计的-财务审计报告和银行（开户行）出具的资信证明(银行存款证明无效)及财务报表。业绩规定：01月01日至今承当过两个及以上电力工程EPC总承包项目或含有两个及以上光伏工程的总承包（含勘察设计）业绩。信誉规定：含有良好的商业信誉，且在近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。（01月01日至今经营活动中没有重大违法统计的声明）。项目经理的资格规定：一级建造师资格。项目管理机构及人员：设计负责人、采购负责人、施工负责人、安全负责人含有有关注册执业资格。其它规定：1．投标人必须为中华人民共和国独立法人，含有普通纳税人资格，并符合招标公示的资质规定；2．投标人必须含有有完善质量确保体系；3．投标人必须实质性响应招标文献规定的承包范畴、合同条款和工期规定；4．投标人及其分包商必须有良好银行资信和商业信誉，没有处在被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；5．投标人及其分包商在近3年内不存在骗取中标、严重违约、重大工程质量安全问题或因本身的因素而使任何合同被解除的情形，没有中国国家有关部门所界定为腐败或欺诈行为；6.投标人必须实质性响应发包人对设备制造厂的资格、业绩和技术规定。1.4.2与否接受联合体投标□不接受■接受，应满足下列规定：1.5费用承当和设计成果赔偿■不赔偿□赔偿，赔偿原则：1.9.1踏勘□组织，■不组织：自行踏勘，投标人对工程现场及周边环境进行踏勘现场并自负考察成果，以获取自己负责的有关投原则备和订立合同所需的全部资料。现场考察的费用由投标人自行承当。踏勘地点：安徽省阜阳市太和县肖口镇1.10.1投标预备会■不召开□召开，召开时间：召开地点：1.11.1招标人规定由分包人承当的工作1.11.2投标人拟分包的工作□不允许■允许。1重要施工标段、重要设备、核心设备和材料在招标或采购前需经发包人（业主）审批后，方可发标书或采购。对于发包人的任何修改与确认，不减轻和转移承包人的任何责任。2在投标文献中必须提供分包商名单，分包商必须有相适应的营业范畴、资质和业绩以下,：2.1设计分包单位必须含有电力行业工程设计资质甲级及以上；2.2施工、安装分包商必须含有独立法人资格，含有对应的施工资质；2.3分包商不得再分包或转让。分包商必须含有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有处在被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。中标后除非招标人同意，不得变更分包商，否则招标人有权终止合同，由此造成的损失由投标人负责。1.12偏离■不允许□允许，允许偏离的内容、偏离范畴和幅度2.1构成招标文献的其它资料无2.2.1投标人规定澄清招标文献的截止时间4月5日9:302.2.2投标截止时间4月22日9:302.2.3投标人确认收到招标文献澄清的时间在收到对应澄清文献后12小时内2.3.2投标人确认收到招标文献修改的时间在收到对应修改文献后12小时内3.1.1构成投标文献的其它资料/3.2.4最高投标限价或其计算办法设立招标控制价，控制价金额另行告知3.2.5投标报价的其它规定报价汇总表中各分项应与分项目报价表相对应，投标人没有单独列明应报的分项价格将被视为该项费用已经涉及在总价之中，否则为无效投标。全部价格为含税价格。3.3.1投标使用期90天3.4.1投标确保金投标确保金的金额：人民币万（大写：）。投标确保金的形式：银行汇款或保函。投标确保金不允许以个人名义缴纳，收款单位有关信息以下：名称：电话：联系人：开户银行：建设银行北京新华支行3.5.2近年财务状况01月01日至12月31日3.5.3近年承当的电力工程总承包业绩及光伏工程业绩01月01日至今3.5.5近年发生的重大诉讼及仲裁状况01月01日至今3.6与否允许递交备选投标方案■不允许□允许3.7.3签字或盖章规定电子签章3.7.4投标文献副本份数0份3.7.5加密规定投标人应对全部投标文献进行加密解决，并切记密码。若遗忘密码造成投标文献无法解密，将作废标解决，投标人自行承当全部后果。4.1.2投标文献上应载明的信息招标人名称：中国能源建设集团//////有限公司/////////项目EPC总承包工程投标文献4.2.2递交投标文献地点4.2.3与否退还投标文献■否□是5.1开标时间和地点开标时间：4月22日9:30时开标地点：中国能建电子采购平台开标大厅5.2开标程序密封状况检查：/开标次序：按照递交投标文献的先后次序开标6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：人其中招标人代表人，专家人（分技术专家和商务专家）；7.1与否授权评标委员会拟定中标人□是■否，推荐的中标候选人数：3名7.2中标成果公示媒介中国采购与招标网7.4.1履约担保履约担保的形式：银行保函履约担保的金额：中标价的10%9需要补充的其它内容：招标代理服务费为元，由中标人支付。投标报价含招标代理服务费。10电子招标投标□否■是

1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已含有招标条件，现对该项目设计、采购及施工进行总承包招标。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2项目的资金来源和贯彻状况1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2资金贯彻状况：见投标人须知前附表。1.3招标范畴、计划工期和质量原则1.3.1招标范畴：见投标人须知前附表。1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3质量原则：见投标人须知前附表。1.4投标人资格规定1.4.1投标人应含有承当本招标项目资质条件、能力和信誉。（1）资质规定：见投标人须知前附表；（2）财务规定：见投标人须知前附表；（3）业绩规定：见投标人须知前附表；（4）信誉规定：见投标人须知前附表；（5）项目经理的资格规定：应当含有工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体规定见投标人须知前附表；（6）设计负责人的资格规定：应当含有工程设计类注册执业资格，具体规定见投标人须知前附表；（7）施工负责人的资格规定：应当含有工程施工类注册执业资格，具体规定见投标人须知前附表；（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；（10）其它规定：见投标人须知前附表。1.4.2（1）为招标人不含有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目的监理人；（3）为本招标项目的代建人；（4）为本招标项目提供招标代理服务的；（5）被责令停业的；（6）被暂停或取消投标资格的；（7）财产被接管或冻结的；（8）在近来三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一种法定代表人的；（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构互相任职或工作的。1.5费用承当和设计成果赔偿1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2招标人对符合招标文献规定的未中标人的设计成果进行赔偿的，按投标人须知前附表规定予以赔偿，并有权免费使用未中标人设计成果。1.6保密参加招标投标活动的各方应对招标文献和投标文献中的商业和技术等秘密保密，否则应承当对应的法律责任。1.7语言文字招标投标文献使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，未附有中文注释的不予采纳。添加未付注释的解决条款添加未付注释的解决条款1.8计量单位全部计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的因素外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和有关的周边环境状况，供投标人在编制投标文献时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，方便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式告知全部购置招标文献的投标人。该澄清内容为招标文献的构成部分。1.11分包1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的工作，投标人应当提供分包人候选名单及对应资料。1.11.2投标人拟在中标后将中标部分项目进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质规定等限制性条件。2.招标文献2.1招标文献的构成本招标文献涉及：（1）招标公示；（2）投标人须知；（3）评标方法；（4）合同条款及格式；（5）发包人规定；（6）发包人提供的资料和条件；（7）投标文献格式；（8）投标人须知前附表规定的其它资料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文献所作的澄清、修改，构成招标文献的构成部分。2.2招标文献的澄清2.2.1投标人在购置招标文献后，若有问题需要澄清，应在投标人须知前附表规定时间前通过电子采购平台或以电子邮件形式（附件：加盖公章文献的电子扫描件）向招标人提出澄清规定。招标人通过电子采购平台或以电子邮件形式向全部获得招标文献的投标人作出解释（但不阐明询问来源）。2.2.2投标人在购置招标文献后需亲密关注来自招标人有关本项目的有关澄清或告知，并按规定填写回执回传至招标人以确认获悉该澄清或告知；但不管投标人与否回复确认，澄清公示一经在电子采购平台公布，投标人都将被视为已经收到有关澄清的告知，并将被视为在编制投标文献时已考虑了上述的澄清。2.3招标文献的修改2.3.1在投标人须知前附表规定时间前，招标人都有修改招标文献的权利。这种修改可能是招标人主动提出的，也可能是为理解答投标人规定澄清的问题而作出的，修改将以电子邮件或电子采购平台网站公示等形式将修改内容告知全部下载招标文献的投标人。投标人应按规定填写回执回传至招标人以确认获悉该修改或告知；但不管投标人与否回复确认，修改公示一经在电子采购平台公布，投标人都将被视为已经收到有关修改的告知，并将被视为在编制投标文献时已考虑了上述的修改。2.3.2招标文献的修改内容构成招标文献的一部分。2.3.3为了给投标人合理的时间，使其在编制投标文献时把修改内容考虑进去，招标人能够酌情延长投标截止时间。2.3.4招标文献的澄清回复文献和修改文献将构成招标文献的一部分，对招投标双方含有同等约束力；本招标文献内容如果有前后不一致或矛盾之处，招标文献的解释权归招标人。2.3.5本招标文献的内容(涉及其中全部的技术资料),投标人不得用于本次投标以外的任何目的。3.投标文献3.1投标文献的构成3.1.1投标文献应涉及下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）投标确保金；（4）价格清单；（5）承包人建议书；（6）承包人实施计划；（7）资格审查资料；（8）投标人须知前附表规定的其它资料。3.1.2投标文献构成及规定：（1）商务标部分：商务标（不含投标报价信息）的电子文献，需以WORD、PDF格式分别提供。（2）技术标部分：技术标（不投标含报价信息）的电子文献，需以WORD、PDF格式分别提供。（3）价格标部分：价格标的电子文献，需以WORD、EXCEL、PDF格式分别提供。建议只保存方便评标专家评标评标的格式以及中标后编制合同所需的格式3.2投标报价建议只保存方便评标专家评标评标的格式以及中标后编制合同所需的格式3.2.1投标人应按第七章“投标文献格式”的规定填写价格清单。3.2.2投标人应充足理解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其它要素。投标人根据投标设计，结合市场状况进行投标报价。3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文献“价格清单”中的对应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超出最高投标限价，最高投标限价或其计算办法在投标人须知前附表中载明。3.2.5投标报价的其它规定见第七章五报价阐明。3.3投标使用期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标使用期为90天。3.3.2在投标使用期内，投标人撤销或修改其投标文献的，应承当招标文献和法律规定的责任。3.3.3出现特殊状况需要延长投标使用期的，招标人以书面形式告知全部投标人延长投标使用期。投标人同意延长的，应对应延长其投标确保金的使用期，但不得规定或被允许修改或撤销其投标文献；投标人回绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标确保金。3.4投标确保金3.4.1投标人在递交投标文献的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文献格式”规定的投标确保金格式递交投标确保金，并作为其投标文献的构成部分。联合体投标的，其投标确保金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2或者投标确保含有下列问题的，评标委员会将否决其投标。（1）投标确保担保的使用期不符合招标文献规定；（2）投标确保担保形式不符合招标文献规定；（3）投标确保担保金额低于招标文献规定的金额；（4）投标确保担保的受益人不是招标文献载明的招标人；（5）以确保金形式出具时，出具人与被确保的投标人名称不一致；（6）以保函形式出具时，被确保人与该投标人名称不一致；（7）担保机构不是正当的担保机构；（8）以现金或者支票形式提交时；确保金不是从投标人基本账户中转出；（9）投标确保担保以保函形式出具时，保函格式等实质性条款不符合招标文献规定。其它：投标确保担保提交时间不符合招标文献规定；3.4.3招标人与中标人订立合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标确保金。3.4.4有下列情形之一的，投标确保金将不予退还：（1）投标人在规定的投标使用期内撤销或修改其投标文献；（2）中标人在收到中标告知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文献规定提交履约担保。3.5资格审查资料3.5.1“投标人基本状况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，涉及资产负债表、现金流量表、利润表和财务状况阐明书等复印件，具体年份规定见投标人须知前附表。3.5.3“近年完毕的类似工程总承包项目状况表”应附中标告知书和（或）合同合同书、工程接受证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完毕的类似工程设计项目状况表”应附中标告知书和（或）合同合同书、发包人出具的证明文献。具体年份规定见投标人须知前附表，每张表格只填写一种项目，并标明序号。3.5.4“正在实施和新承接的项目状况表”应附中标告知书和（或）合同合同书复印件。每张表格只填写一种项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁状况”应阐明有关状况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份规定见投标人须知前附表。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文献规定编制的投标方案的，招标人能够接受该备选投标方案。3.7投标文献的编制3.7.1投标文献应按第七章“投标文献格式”进行编写，如有必要，能够增加附页，作为投标文献的构成部分。其中，投标函附录在满足招标文献实质性规定的基础上，能够提出比招标文献规定更有助于招标人的承诺。3.7.2投标文献应当对招标文献有关招标范畴、投标使用期、工期、质量原则、发包人规定等实质性内容作出响应。3.7.3投标文献签字或盖章的具体规定见投标人须知前附表。3.7.4投标文献正本一份,副本份数见投标人须知前附表。3.7.5投标文献的加密见投标人须知前附表规定的具体装订规定。4.投标4.1投标文献的加密4.1.1投标文献应进行电子加密。4.1.2投标文献上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3为无效投标文献。4.2投标文献的递交.2投标人递交投标文献的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文献不予退还。4.2.4超出投标截止时间，投标人将无法在电子采购平台上进行投标文献的修改及上传4.3投标文献的修改与撤回.2撤回修改的招标文献，需重新上载。4.3.3从投标截止日至投标使用期期间内，投标人不得撤回其投标文献，否则将没收其投标确保金。4.3.4招标人有权修改招标文献并酌情延长投标截止日期。在此状况下，投标人受投标截止日期制约的全部权利和义务均应延长至新的截止日期。5.开标5.1开标时间和地点招标人按招标公示中规定的时间和地点开标。投标人无需达成开标会议现场，但须准时上线在电子采购平台开标大厅启动后解密投标文献。5.2开标程序按中国能建电子采购平台开标程序进行，开标时投标人须准时进入开标大厅等待开标，在电子平台及时签到，根据主持人指令准时解密文献，未准时解密投标文献视为无效标。未按开标程序签到的投标单位视为其对整个开标过程无异议。对开标过程投标人的规定做对开标过程投标人的规定做一种明确阐明，并明确开标程序的法律时效问题5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场及时提出。开标会结束后不接受对开标过程有异议的申请。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉有关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家构成。（或从中国政府采购网评标专家库随机抽取有关技术、经济等方面的专家构成）评标委员会组员人数以及技术、经济等方面专家的拟定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会组员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人重要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处分或刑事处分的；（5）与投标人有其它利害关系。6.2评标原则 评标活动遵照公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第三章“评标方法”规定的办法、评审因素、原则和程序对投标文献进行评审。第三章“评标方法”没有规定的办法、评审因素和原则，不作为评标根据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接拟定中标人外，招标人根据评标委员会推荐的中标候选人拟定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标成果公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标成果。7.3中标告知在本章第3.3款规定的投标使用期内，招标人通过中国能建电子采购平台向中标人发出中标告知书，同时将中标成果告知未中标的投标人。中标告知书按本章附表格式填写。中标人接到中标告知后，应向招标代理机构提供三套纸质版投标文献，在领取中标告知书时送达。7.4履约担保7.4.1在订立合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文献第四章“合同条款及格式”规定的或者事先通过招标人书面承认的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。订立合同7.5.1招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起30天内，根据招标文献和中标人的投标文献订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标确保金不予退还；给招标人造成的损失超出投标确保金数额的，中标人还应当对超出部分予以赔偿。7.5.2发出中标告知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标确保金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.纪律和监督8.1对招标人的纪律规定招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的状况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者别人正当权益。8.2对投标人的纪律规定投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会组员行贿谋取中标，不得以别人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.3对评标委员会组员的纪律规定评标委员会组员不得收受别人的财物或者其它好处，不得向别人透漏对投标文献的评审和比较、中标候选人的推荐状况以及评标有关的其它状况。在评标活动中，评标委员会组员应当客观、公正地推行职责，恪守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标方法”没有规定的评审因素和原则进行评标。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律规定与评标活动有关的工作人员不得收受别人的财物或者其它好处，不得向别人透漏对投标文献的评审和比较、中标候选人的推荐状况以及评标有关的其它状况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.5投诉投标人和其它利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.需要补充的其它内容需要补充的其它内容：见投标人须知前附表。10.电子招标投标采用电子招标投标，对投标文献的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体规定，见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清告知问题澄清告知编号：（投标人名称）：（项目名称）EPC总承包招标的评标委员会，对你方的投标文献进行了认真的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：1.2.......请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（具体地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（具体地址）。评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）年月日附件二：问题的澄清问题的澄清编号：（项目名称）EPC总承包招标评标委员会：问题澄清告知（编号：）已收悉，现澄清以下：1.2......投标人：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日附件三：中标告知书中标告知书（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）EPC总承包招标的投标文献已被我方接受，被拟定为中标人。中标价：元。工期：日历天。质量原则：。项目经理：（姓名）。设计负责人：（姓名）。施工负责人：（姓名）。请你方在接到本告知书后的日内到（指定地点）与我方订立设计施工总承包合同，在此之前按招标文献第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。随附的澄清、阐明、补正事项纪要，是本中标告知书的构成部分。特此告知。附：澄清、阐明、补正事项纪要招标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）年月日附件四：中标成果告知书中标成果告知书（未中标人名称）：我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）EPC总承包招标的投标文献，拟定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！招标人：（盖单位公章）法定代表人：（签字）年月日附件五：确认告知确认告知（招标人名称）：你方于年月日发出的（项目名称）有关的告知，我方已于年月日收到。特此确认。投标人：（盖单位公章）年月日第三章评标方法（综合评定法）评标方法前附表条款号评审因素评审原则2.1.1形式评审原则投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位电子公章投标文献格式符合第七章“投标文献格式”的规定报价唯一只能有一种有效报价串标情形1、不同投标人的投标文献由同一单位或者个人编制的；2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；3、不同投标人的投标文献载明的项目管理机构组员出现同一人的；4、不同投标人委托同一人踏勘现场或投标的；5、不同投标人的投标确保金从同一单位或者个人的账户转出的；6、法律、法规、规章和规范性文献规定的其它串通投标的情形。2.1.2资格评审原则营业执照含有有效的营业执照资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定设计负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定采购负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定施工负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目管理机构及人员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其它规定符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.3响应性评审原则投标报价符合第二章“投标人须知”第3.投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量原则符合第二章“投标人须知”第1.3.3投标使用期符合第二章“投标人须知”第3.3.1投标确保金符合第二章“投标人须知”第3.4款规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务承包人建议符合第五章“发包人规定”的规定条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分100分)商务部分：100分，其中投标报价：80分；技术部分：100分；商务部分权重：0.5；技术部分权重：0.5；建议对商务部分、报价部分累计建议对商务部分、报价部分累计100分，技术部分分值100分，然后再加一条商务、技术、部分的权重为50%、50%。以符合电子招标平台的评分规定。2.2.2评标基准价计算办法仅按投标总报价进行评分：评标价格=各有效投标的投标总报价-招标文献给定的暂估价专业分包工程暂估价累计金额—招标文献给定的材料和工程设备暂估价累计金额-招标文献给定的暂列金额累计金额评标基准价=各有效投标报价去掉最高和最低各N家后的评标价格的算术值。注：当有效投标家数X≧5时，N=1；当有效投标家数X﹤5时，N=0。2.2.3投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价商务标评分原则（10分）评分原则1公司实力4公司注册资本、公司资质等级、拥有的人力、物力资源状况，根据横向对比状况酌情赋分。2公司业绩4近三年完毕或正在实施的电力工程项目的EPC总承包经验，根据横向对比状况酌情赋分。3公司信誉1近三年或正在实施的履约状况，社会信誉状况，根据横向对比状况酌情赋分。4响应性、完备性1投标文献按规定填写，完全响应招标文献，构成齐全，内容清晰，装订不易散落，根据横向对比的优劣状况赋分。技术标评分原则（40分）评分原则资源配备10分项目组织机构4根据本项目机构设立的合理性与实效性，横向对比赋分。人力资源配备2根据本项目拟投入的项目经理、设计负责人、施工负责人等人力资源搭配、年纪构造、数量、职称、从事类似工程的有关经验及进场计划等，横向对比赋分。质量确保体系4根据质量确保体系和内部管理规章制度的科学、合理、完备状况，横向对比赋分。设计大纲10分设计目的与质量控制方法3根据设计目的的合理性与质量控制方法的可行性，横向对比赋分。技术文献构成5根据技术文献构成的完备性与合理性，横向对比赋分。出图计划及进度控制方法2根据出图计划的合理性，提供招标技术文献、预算及标底编制的及时性，横向对比赋分。施工组织设计15分施工方案3施工方案全方面完整、针对性强、切实可行施工总平面图2施工总平面图设计合理劳动力计划2劳动力计划安排合理材料设备1重要材料设备供应安排合理、周详施工办法1核心部位施工办法明确、切实可行施工机械1施工机械配备充足、合理安全文明施工5施工现场采用环保、文明的技术方法调试大纲5分调试方案5调试方案编制合理性价格标评分原则（50分）评标委员会将对通过具体评审的投标人进行报价评审并计算评标价，评标价计算规则为：（1）投标人投标文献中如有项目超出招标文献规定的施工范畴，视同赠予，应发澄清明确其分项报价，投标价格不予调节，在合同价中予以核减。（2）投标报价有优惠或折让，未在投标总价中明确体现的，评标过程不作为调节开标价格的根据，在合同中兑现。（3）价格标采用一次开标，不得进行二次报价；任何状况均不得对开标价风格减后作为评标价格。根据上述规定计算出各投标人的评标价，全部评标价算术平均值作为评标基准价，评标价等于评标基准价时得50分，投标人的评标价比评标基准价每高一种百分点扣1分，每低一种百分点减0.5分，局限性1个百分点的按比例折算。最低得分不低于10分。按比例放大，以方便评标按比例放大，以方便评标1.评标办法本次评标采用综合评定法。评标委员会对满足招标文献实质性规定的投标文献，按照本章第2.2款规定的评分原则进行打分，并按得分由高到低次序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接拟定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行拟定。2.评审原则2.1初步评审原则2.1.1形式评审原则：见评标方法前附表。2.1.2资格评审原则：见评标方法前附表。2.1.3响应性评审原则：见评标方法前附表。2.2分值构成与评分原则2.2.1分值构成（1）商务：见评标方法前附表；（2）技术：见评标方法前附表；（3）价格：见评标方法前附表；2.2.2评标基准价计算评标基准价计算办法：见评标方法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标方法前附表。2.2.4评分原则（1）商务标评分原则：见评标方法前附表；（2）技术标评分原则：见评标方法前附表；（3）价格标评分原则：见评标方法前附表；3.评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会能够规定投标人提交第二章“投标人须知”.2投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3（2）串通投标或弄虚作假或有其它违法行为的；（3）不按评标委员会规定澄清、阐明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按下列原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后含有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。（1）投标文献中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与根据单价计算出的成果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2具体评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评定得分。评标方法前附表对承包人建议书中的设计文献评审有特殊规定的，从其规定。（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分部分计算出得分B；（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分C；3.2.2评分分值计算保存小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3投标人得分=A+B+C。3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其它投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当规定该投标人作出书面阐明并提供对应的证明材料。投标人不能合理阐明或者不能提供对应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。3.3投标文献的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会能够规定投标人对所提交投标文献中不明确的内容进行书面澄清或阐明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、阐明或补正。3.3.2澄清、阐明和补正不得变化投标文献的实质性内容。投标人的书面澄清、阐明和补正属于投标文献的构成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、阐明或补正有疑问的，能够规定投标人进一步澄清、阐明或补正，直至满足评标委员会的规定。3.4评标成果3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接拟定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的次序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完毕评标后，应当向招标人提交评标报告。第四章合同条款及格式第一节通用合同条款

1.普通商定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应含有本款所赋予的含义。1.1.1合同合同文献（或称合同）：指合同合同书、中标告知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人规定、价格清单、承包人建议书，以及其它构成合同构成部分的文献。合同合同书：指第1.5款所指的合同合同书。中标告知书：指发包人告知承包人中标的函件。中标告知书随附的澄清、阐明、补正事项纪要等，是中标告知书的构成部分。投标函：指构成合同文献构成部分的由承包人填写并订立的投标函。投标函附录：指附在投标函后构成合同文献的投标函附录。发包人规定：指构成合同文献构成部分的名为发包人规定的文献，涉及招标项目的目的、范畴、设计与其它技术原则和规定，以及合同双方当事人商定对其所作的修改或补充。价格清单：指构成合同文献构成部分的由承包人按规定的格式和规定填写并标明价格的清单。承包人建议书：指构成合同文献构成部分的名为承包人建议书的文献。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应涉及承包人的设计图纸及对应阐明等设计文献。其它合同文献：指经合同双方当事人确认构成合同文献的其它文献。1.1.2合同当事人和人员合同当事人：指发包人和（或）承包人。发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同合同书中签字的当事人。承包人：指与发包人订立合同合同书的当事人。承包人项目经理：指承包人指定代表承包人推行义务的负责人。设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并含有对应资格的人员。施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并含有对应资格的人员。采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其订立分包合同的分包人。监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同推行实施管理的法人或其它组织。属于国家强制监理的，监理人应当含有对应的监理资质。总监理工程师：指由监理人委派对合同推行实施管理的全权负责人。1.1.3工程和设备工程：指永久工程和（或）临时工程。永久工程：指按合同商定建造并移交给发包人的工程，涉及工程设备。临时工程：指为完毕合同商定的永久工程所修建的各类临时性工程，不涉及施工设备。区段工程：指专用合同条款中指明特定范畴的能单独接受并使用的永久工程。工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其它类似的设备和装置。施工设备：指为完毕合同商定的各项工作所需的设备、器具和其它物品，不涉及临时工程和材料。临时设施：指为完毕合同商定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场合，以及在合同中指定作为施工场地构成部分的其它场合，涉及永久占地和临时占地。0永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。1临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。1.1.4日期、检查和竣工开始工作告知：指监理人按第11.1款告知承包人开始工作的函件。开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作告知中写明的开始工作日期。工期：指承包人在投标