版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2023年工程项目合伙人协议书(通用篇)工程项目合伙人协议书篇1
甲方:
乙方:
甲、乙双方经同等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一样,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以_______公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,双方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1、甲方以现金出资,出资额为人民币万元。该款为启动项目的前期费用,占全部出资比例%。
2、乙方以设备出资(含协调项目当地的社会关系),占_________%。
五、盈余安排与债务担当
1、盈余安排,以出资为依据,按比例安排。
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例担当。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严峻影响合伙项目建设进行的,不得退伙。
退伙需经对方同意,方可实行。
未经合伙人同意而自行退伙给另一方造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参加合伙项目的日常管理。
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参加日常管理。
3、甲、乙双方共同确定合伙重大事项。
八、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。
2、禁止合伙人在对合伙项目不利时退伙。
九、合伙营业的接着
1、在退伙的状况下,另一合伙人有权接着以公司名称接着经营该项目,也可以选择、汲取新的合伙人入伙经营。
2、在合伙人死亡或被宣告死亡的状况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,接着经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人接着经营。
十、合伙的终止和清算
合伙因下列情形解散:
1、合伙期限届满。
2、全体合伙人同意终止合伙关系。
3、合伙事务完成或确定不能完成。
4、项目被依法撤销。
5、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他缘由。
合伙的清算:
1、合伙解散后应当进行清算。
2、清算人由全体合伙人担当或经全体合伙人过半数同意指定______合伙人或托付第三人,担当清算人。
3、合伙财产在支付清算费用后,按下列依次清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。
4、清偿后如有剩余,则按本协议第五条第一款的方法进行安排。
5、清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第五条其次款的方法办理。各合伙人应担当无限连带清偿责任,合伙人由于担当连带责任,所清偿数额超过其应当担当的数额时,有权向其他合伙人追偿。
十一、违约责任
1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;假如逾期_____年仍未缴足出资,按退伙处理。
2、合伙人未经其他合伙人一样同意而转让其财产份额的,假如他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,担当赔偿责任。
4、合伙人严峻违反本协议、或因重大过失而导致合伙解散的,应当对其他合伙人担当赔偿责任。
5、合伙人违反第八条规定,应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人确定除名。
十二、合同争议解决方式
凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交______仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
十三、其他
1、经协商一样,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。
2、入伙合同是本协议的组成部分。
3、本合同一式______份,合伙人各执一份。
4、本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。
合伙人(签章):
合伙人(签章):
工程项目合伙人协议书篇2
合伙人:
合伙人:
为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。
一、合伙人组成
合伙人:
合伙人:
二、工程项目
广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级马路建设工程及相关配套设施建设合伙人共同投资,承包工程项目四级马路建设工程及相关配套设施建设
工程施工地点:广西罗城____棉花村棉花屯
三、合伙宗旨
经双方共同协议,在合理合法的前提下,前期张三方出资承包广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级马路建设工程及相关配套设施建设工程,本协议明确投资利润安排依据。
四、合伙人及投资金额
本工程预料投资______万元,前期______出资人、______出资无________万元,前期______万元本金及借代利息由______与______共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间依据工程进度状况而定,假如预料的总金额不能满意工程所需,所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资,双方出资人当中某人假如因所出金额不到位,可以内部协商进行借贷,本合同签字之日起,合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款,出纳后向各投资人出具收据,投资款用于支付广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级马路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。
五、盈利安排及债务(亏损)担当
投资利润与亏损安排比例:(100%)工程款收入在扣除人工、机械、材料等干脆成本后,开工前3月内首先用于归还合伙人______的投资本金、后期再安排利润,(如项目出现亏损,合伙双方按比例安排各占50%亏损)
六、合伙管理
1、建设单位甲方______施工方、乙方______共同协商签订主合同。
2、施工方合伙事务施工现场执行总负责人______负责,在施工过程中的班组确定,材料选购 定价等现场一切事务由______与______双方合伙人管理。
3、合伙事务当中由______与______负责与收款及业主的连接工作。
4、合伙事务当中由______岀资负责与______签订内部承包协议,该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人(各占50%)共同分担。
七、财务管理
由__负责现金及银行帐务存款管理、(发票管理,支动身票及费用由双方签字确认可报销)、任何一方不得私拉乱用工程款项。
八、退伙协议
合伙期间随意一方不得退出,如需退出必需由双方同意方可退出。
九、权利和义务
合伙人共同协商共同管理,并参加日常事务的处理。(财务、平安、质量、进度)
十、合伙期限
合伙期满,双方按盈亏安排比例、共同协商盈利安排、各项材料及机械的处理按盈利安排比例处理、合伙期限至该工程项目结束并安排完合伙财产为止解除协议。
十一、违约责任及纠纷解决
双方必需信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方担当项目总额的10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。
十二、协议签订
本合同与______年______月______日签订的广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级马路建设工程及相关配套设施建设工程及______年______月______日签订的工程相互广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级马路建设工程及相关配套设施建设联系、不行分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式两份、每份4共页双方签字生效、具有法律效力。
人伙人签字:
人伙人签字:
工程项目合伙人协议书篇3
甲方:
乙方:
丙方:
经友好协商,依据国家相关法律规定,在同等、自愿、诚恳守信的基础上,甲乙丙三方确定合伙承包_________________工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守,甲、乙双方合伙承包的项目对外以_____________________公司名义出现。
第一条、一合伙宗旨
同心协力,同舟共济;为了集体利益,舍小我,不计个人得失;发扬艰苦创业精神,共谋发展。
其次条、经营范围
一、项目名称:___________________________________。
二、承包范围:___________________________________。
三、工程地点:___________________________________。
四、工程造价:暂定______________万元人民币,最终以审定价为准。
五、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
六、出资约定:
1、三方确认,同意在工程开工之前由________方出资_____万元(¥________.00)元,作为工程前期运作费用等。
2、后续用款及业主工程款不刚好到位,需垫资时应由_____方各出____________共同担当。
风险告知:合伙出资形式多样,可以以货币、实物、土地运用权、学问产权、其他财产权利及劳务出资,各种出资形式所产生的财产权利并不相同,合伙协议应当就不同的出资有不同的约定。须要办理登记的财产,在合伙协议中应当明确约定办理登记手续的义务担当者,办理时间以及办理费用的担当等。
第三条、权利和义务:
1、_____参加合伙项目的日常管理;协调各单位检查验收工作,编写工程技术资料;协调与工程建设单位的关系。负责工程款的结算、支付管理工作。
2、_____负责项目的工程管理、人员调度材料选购 机械管理、设备维护及当地社会关系的协调,
3、三方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、平安维护设施费、预结算费用、款待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲_______%乙_____%丙_____%;反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关惩罚,由甲乙丙各方按各自所获利润安排比例分别担当。
4、三方确定,采纳项目部承包的形式组织施工,______方原则上不参加项目部的日常管理运作,但有权对工程进度、质量进行监督。项目经理人选由双方共同出具托付书。
5、______方及项目部有权择优选用施工队组,确定各种单价。购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,项目部报认可报于主管领导后方能执行。如在项目部职权责任范围内,______方不得干涉,否则按违约责任规定执行。
6、三方保证工程款专款专用,本工程设立专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,______方为合伙期间的项目管理负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经______方同意方可支出与进帐;杜绝不必要开支,削减成本支出。
7、材料选购 及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经主管方核实批准后才可从财务报销。全部报销凭证必需经项目部签认主管核实方可报销,施工期间管理人员应留意鉴别搜集各类发票,以供财务管理运用。
8、三方要发挥各自特长,在工程资金周转、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺当进行。
9、______方有权对相关部门指导工作的正常款待开支予以批准的权力,相关费用经核实签字后方可报销。如特别状况因急事需超额用款时,需报合伙批准后方可支出。工程资金惊慌时任何人均不得超额用款。
10、盈余安排,按本协议比例安排;
11、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按合伙人比例担当。
第四条、退伙:
合伙期间,一方退伙将严峻影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;
①、需有正值的足够的理由方可退伙;
②、不得在合伙不利时退伙;
③、退伙需提前三个月书面告知其他合伙人;
④、退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;
⑤、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿甚至追究法律责任。
⑥、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。
第五条、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动,如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。
2、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。
第六条:违约责任
1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。
2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权确定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方接着履行本协议时,责任方必需无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权确定是否接着与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方接着履行本协议时,违约方不得拒绝,必需无条件履行。
5、甲乙丙各方与业主、______方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙丙三方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第七条、合伙终止后的事项:
①、即行推举清算人,并邀请公司___________________参加清算;
②、清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例安排剩余财产的依次进行。固定资产和不行分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参加安排;
③、清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例担当。
第八条争议解决
凡因本协议或与本协议有关的一切争议,双方之间应先共同协商,如协商不成,可向甲方所在地的人民法院起诉。
第九条、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润安排完毕之日后失效。
第十条、本协议一式叁份,三方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
丙方:
工程项目合伙人协议书篇4
甲方:
乙方:
甲乙双方经同等协商,就合伙承包工程事宜达成一样看法,共各方信守。
一、合伙宗旨:在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。
二、合伙经营项目和范围:合伙项目以公司中标合同确认的施工项目内容和范围为准。
三、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资方式:甲方负责现金出资;乙方负责施工,并由甲方负责工人工资的发放。
五、盈余安排及债务担当:
1、盈余安排:盈余以甲乙双方6:4的比例加以安排。
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例担当。
六、退伙:合伙期间原则上不得退伙;如遇到特别缘由确需退伙的,应经两方协商同意;
七、合伙期满:合伙期满,甲乙双方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行安排、担当;一方安排的应收款另一方有帮助收回的义务。
八、违约责任:合伙人一方违反本协议其它约定,给另一方造成损失的,应担当赔偿责任。
甲方:
乙方:
工程项目合伙人协议书篇5
甲方:
乙方:
丙方:
丁方:
戊方:
一、共同投资人资料
甲、乙、丙、丁、戊五方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,依据中华人民共和国法律、法规的规定,就五方共同出资筹办公司,达成如下协议。
二、共同投资人的投资额和投资方式
共同出资人的出资额为人民币_________元,其中甲方出资_________元,占出资总额的_________%;乙方出资_________元,占出资总额的_________%;丙方出资:_________元,占出资总额的_________%;丁方出资:_________元,占出资总额的_________%;戊方出资:_________元,占出资总额的_________%。
三、利润共享和亏损分担
1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例共享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资担当责任,共同投资人以其出资总额为限对公司担当责任。
3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。
4、若共同投资的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
四、事务执行
1.共同投资人托付方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:
(1)在行使及履行作为公司发起人的权利和义务;
(2)在公司成立后,行使其作为公司股东的权利、履行相应义务;
(3)收集共同投资所产生的孳息,并根据本协议有关规定处置;
2.其他投资人有权检查日常事务的执行状况,方有义务向其他投资方报告共同投资的经营状况和财务状况(五方协商经营状况、财务状况为一季度一次);
3.方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人担当;
4.共同投资人可以对方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。假如发生争议,由共同投资人共同投票确定(小数听从多数)。
5.共同投资的下列事务必需经全部共同投资人同意:
(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;
(2)以上述股份对外出质;
(3)更换事务执行人。
五、投资的转让
1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经共同投资人同意;
2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;
3.共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。
六、其他权利和义务
1.方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;
2.共同投资人在公司登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额;
3.任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;
4.公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。
司货物盘点单、固定财产清点单、员工工资发放清单、杂项支出清单方在处理对外事务时,如若涉及经济支出,应问询共同投资方,征得多数人一样看法后,由甲方全权处理。
七、运营责任
为保证公司高效运营,方有权对公司的各个岗位人员的任命及工作支配,组建正规化的财务人员及财务系统,并委任方为公司运营的全职副总经理,帮助方工作。
八、其他
1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一样后,另行签订补充协议。
2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份,共同投资人各执一份。
甲方(签字):_________
乙方(签字):_________
丙方(签字):_________
丁方(签字):_________
戊方(签字):_________
工程项目合伙人协议书篇6
甲方:________________________
乙方:________________________
根据同等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参加项目施工达成如下协议条款:
第一条总则
本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。
各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
合作双方是独立的同等伙伴,根据双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
其次条工程项目的支配及费用
该工程项目全部由乙方组织施工,并担当该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或示意的全部风险和法律义务。
甲乙双方共同组成工程项目部,协调与业主及监理的关系。
甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。
乙方向甲方支付工程有效标价_____%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:____________________。
第三条甲方职责
项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参与工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、平安及其他管理正常工作。
甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用,余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。
甲方在______完税后,甲方依据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。
帮助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责
项目部由乙方委派项目副经理,同时组织满意工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工出现严峻质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方担当违约责任。
乙方所供应的人员,在施工过程中因业务素养低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
乙方对所担当的工程任务应具有剧烈的责任感,维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对担当的工程任务的工期、盾量、平安等担当全部经济及法律责任。
乙方管理人员必需遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规,听从项目部的统一领导。
支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。
乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。
乙方的财务管理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。
本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。
甲方(签字):__________________
乙方(签字):__________________
工程项目合伙人协议书篇7
甲方:
乙方:
丙方:
丁方:
戊方:
以上五方本着同等、自愿,充分协商的原则,就合伙经营范大姐修脚之家事项,达成如下合伙协议:
一、合伙经营项目
各方共同经营位于的字号的店铺,经营范围为:,法定代表人为,系该店铺的。
二、合伙期限
合伙期限以本协议签订时起先,到各合伙人均同意终止时终止。
三、出资额、出资方式
1、该合伙项目的总出资额为人民币元,各合伙人均以现金的方式出资,每人出款金额相等,为人民币元。各合伙人在合伙项目中所占份额相等,均为20%。
2、各合伙人的出资必需于年月日之前完成,汇到银行卡上,卡和密码由各方认同的指定人持有,运用该资金时,需至少两人同时在场。其他合伙人有监督和核查权。逾期未出资或者未完全出资的,取消其合伙资格并由其赔偿由此造成的损失。
3、在合伙期间,各合伙人的出资为共有财产,任何合伙人不得要求随意恳求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍旧为个人全部,届时予以返还。
四、盈余安排与债务的担当
1、盈余安排:除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙安排的重点,将以合伙人出资为依据,按比例安排。
2、债务担当:如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为据,按比例担当。
五、入资、退资、出资的转让
1、入资新合伙人入资必需经全体合伙人同意;新合伙人须承认并签署本合伙协议;除入资协议另有约定外,入资的新合伙人与原合伙人享有同等权利,担当同等责任;入资的新合伙人对入资前合伙企业的债务担当连带责任。
2、退资
1).自愿退资。在经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退资:
①合伙协议约定的退资事由出现;
②经全体合伙人书面同意退资;
③发生合伙人难以接着参与合伙项目的法定事由。合伙人擅自退资给合伙造成损失的,应当赔偿其他合伙人的全部损失。
2).当然退资。合伙人有下列情形之一的,当然退资:
①死亡或者被依法宣告死亡;
②被依法宣告为无民事行为实力人;
③个人丢失偿债实力;
④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退资以实际发生之日为退资生效日。
3).除名退资。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一样同意,可以决议将其除名:
①未履行出资义务;
②因有意或重大过失给合伙项目造成经济损失的;
③执行合伙事务时有不正值行为;
④合伙协议约定的其他事由。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退资。
合伙人退资后,其他合伙人与该退资人按退资时的合伙项目的财产状况进行结算。
3、出资的转让
允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,其他合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让,第三人应按新入资对待,否则以退资对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙项目的财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙项目的合伙人。
六、合伙人的权利和义务
1、合伙人的权利:合伙事务的确定权、监督权和详细的经营活动,以及重要事项须由合伙人各方共同确定;合伙人享有合伙利益的安排权;合伙经营积累的财产归合伙人共有;合伙人有退资的权利。
2、合伙人的义务:根据合伙协议的约定维护合伙财产的'统一;分担合伙的经营损失的债务;为合伙债务担当连带责任。
七、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归全体合伙人,造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿;
2、禁止合伙人参加经营与本合伙项目相像或有竞争的业务;
3、除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外,合伙人不得同本合伙企业进行交易;
4、合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
八、合伙的终止和清算
1、合伙因下列情形解散:
1)合伙期限届满;
2)全体合伙人同意终止合伙关系;
3)已不具备法定合伙人数;
4)合伙事务完成或不能完成;
5)被依法撤销;
6)出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他缘由。
2、合伙的清算:
1)合伙解散后应当进行清算,并通知债权人;
2)清算人由全体合伙人担当或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后15日内指定合伙人或合伙方共同清算或托付律师、会计师等第三人,担当清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
3)合伙财产在支付清算费用后,按下列依次清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。
4)清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的方法进行安排。
5)清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第六条第三款盈余安排的方法办理。各合伙人应担当无限连带清偿责任,合伙人由于担当连带责任,所清偿数额超过其应当担当的数额时,有权向其他合伙人追偿。
九、违约责任
1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;假如逾期15日仍未缴足出资,按退伙处理;
2、合伙人未经其他合伙人一样同意而转让其财产份额的,假如其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退资处理,转让的合伙人应赔偿其他合伙人因此而造成的全部损失;
3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,由此给其他合
伙人造成损失的,该合伙人担当全部赔偿责任;
4、合伙人严峻违反本协议或因重大过失或因违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人担当赔偿责任;
5、合伙人违反本协议第九条规定,应按其他合伙人实际损失进行全额赔偿,对劝阻不听者,可由其他合伙人集体确定除名。
十、协议争议解决方式
凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,到合同履行地法院通过诉讼解决。
十一、其他
1、经协商一样,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准;
2、新入资合同可作为本协议的组成部分;
3、本协议一式伍份,合伙人各执一份,五份合伙协议具有相同的法律效力。
4、本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。
甲方:(签字并按手印)
乙方:(签字并按手印)
丙方:(签字并按手印)
丁方:(签字并按手印)
戊方:(签字并按手印)
工程项目合伙人协议书篇8
合伙人一:
合伙人二:
现合股(合伙)开办,全面实施多方共同投资、组建、合作经营的决策,成立股份制公司。经过以上方合伙人的同等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
一、出资的总额为:人民币(大写):万元,¥:万。
1、出资的形式:
2、出资的形式:
3、出资的形式:
4、出资的形式:
5、出资的形式:
6、出资的形式:
7、出资的形式:
8、出资的形式:
9、出资的形式:
10、万,占公司股份。出资的形式:
二、股权份额及股利安排:
1、股权份额以第一条出资金额及占有公司股份比例为准。出资各方以占有公司的股权份额比例享有安排公司股利,各方按占有股份比例作为安排股利的依据。
2、每年一月份汇总上一年度公司盈亏状况,以作为各股东股利安排依据。公司盈亏状况清算完毕后进行上一年度股利安排。
3、出资金额利大于等于10%,则按实际股权比例安排股利。假如小于10%,则以入股总金额10%的利息支付股东。
三、在合作期内的事项约定
1、合伙期限:
合伙期限为________年,自年月日起,至________年____月日止。至期限截止日后,如公司正常经营,各方无意退出,则合同期限以年为周期自动持续。
2、入股、退股,出资的转让
A、入股:
①需承认本合同;
②需经入股各方同意;
③执行合同规定的权利义务。
B、退股:
①在本合同注明的合伙期限内,如公司正常经营不允许退股;
②如执意退股,对退股时公司的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;
③退股人的股利安排以退股时公司盈利状况结算清单为标准,按50%股利发放,入股本金三年后予以返还,如退股人三年内有从事本行业行为,入股本金不再返还。
④如一方或多方不愿接着合伙,经各方共同商讨通过,而踢出一方或多方,则被踢出方,被迫退出时,将按被踢出时公司财产盈利状况进行当年被踢出前月份股利安排,并以实际股利安排金额的50%进行赔偿,与本金一同发放被踢出者如多次给公司造成损失以至于损害其他股东利益,在对公司损失进行估算及赔偿后,方可执行正常被踢出原则。
⑤未经合同人同意而自行退股给公司与合伙方造成损失的,应按实际造成的损失进行赔偿,并不再发放当年红利。入股本金三年后予以返还,如退股人三年内有从事本行业行为,入股本金不再返还。
3.、出资的转让:转让人需在合同起始之日六个月后至合同终止之日前提出转让声明,在全部股权人共同商讨通过后,允许个体股权人转让自己的出资。转让自己出资的,转让时其他股权人有优先受让权,如转让股权人以外的第三人,第三人按入股对待。如个体股权人私自转让股权,则以退股对待转让人,并私自受让人股权作废。
4、合伙的终止及终止后的事项
合伙因以下事由之一可终止:
①合同日期届满,全体股东同意终止合伙关系;
②合伙事业不能完成;
③合伙事业违反法律被撤销;
④法院依据有关当事人恳求判决解散。
合伙终止后的事项:
①即行推举清算人进行清算;
②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按股份比例安排剩余财产的依次进行。固定资产和不行分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参加安排;
③清算后如有亏损,先以公司共同财产偿还,合伙公司财产不足清偿的部分,由股东按出资比例担当。
5、纠纷的解决
股东之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
四、职能安排及议定事项
在公司成立后,全部股东应以不违反国家及地方法律法规为准则,本着以公司利益最大化为目的,给公司及员工创建一个和谐、稳定的生产及生活环境。
经全部股东共同协商,托付作为公司总经理,全权统筹协调处理公司事务。其他部门负责人由全部股东共同协商指定。
公司日常运作由总经理及各部门负责人共同协作完成,其他非指定部门负责人不参加公司管理。
如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由股东探讨同意后方可执行:
1、各部门负责人的指定及罢免;
2、新产品或设备的引进;
3、公司再投资事项;
4、公司章程约定的其他重大事项等。
5、公司每月要进行一次盘点,股东一起参加结算。
6、公司公章由___保管,账目由____保管.
六、本协议未尽事宜由各股东共同协商,本协议一式份,公司及股东各执一份,自各方签字确认后生效。
七、如个别股东无视本合同条款及公司规章制度,随意作为,其他股东可对其踢出,并不再安排当年红利,入股本金三年后返还。
合伙人一:
合伙人二:
工程项目合伙人协议书篇9
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
风险提示:
发包人的相对义务
购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。甲方的__________项目油漆工程,现由乙方承包。为明确双方的职责,分工协作,更好的相互协作,确保工程平安、质量和文明施工顺当按期完成,并结合本工程的详细状况,经甲乙双方友好协商,一样同意后签订以下条款,双方遵照执行。
一、工程概况
1、建设单位:
2、工程名称:
3、结构类型:
4、工程地址:
5、承包范围:
6、工程造价:
7、付款方式:
8、油漆工班组长:
二、承包工程内容内墙:保持平整度阴角层高下线包边_____,_______元平方。外墙:两底两涂,拉毛,用高级弹性外墙乳胶漆,__________元平方;若不含外墙乳胶漆材料则__________元平方。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。
三、质量要求按甲方要求,乙方必需按_________________标准施工。文明施工、争创优质工程,若出现油漆质量问题给甲方造成损失的,由乙方全部负责,赔偿甲方由此造成一切损失。
四、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人缘由,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自运用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、安排开工日期________年____月____日,安排完工日期________年____月____日,共____日历天。
2、在施工中乙方必需严格执行甲方制定的施工安排进度。由于乙方造成工期延期,每天扣款_______元。由于其他状况造成工期拖延时,乙方必需征得甲方的书面同意。
五、平安管理
1、乙方在施工期间,必需保证民工平安施工和文明施工。
2、进入施工现场必需戴好平安帽,仔细执行各项平安措施,严禁在施工处吵闹打骂,若发生刑事案件、火灾、盗窃等事故,由乙方负责及惩罚。
3、由于乙方在施工中管理不善,违章、违纪等造成的工伤事故,均有乙方担当,甲方负责有帮助抢救义务的责任。
4、乙方人员不得在工地、生活区内打架闹事,否则对当事人罚款______元,对乙方罚款___________元,并视情节轻重,将当事人送有关公安机关处理。
5、乙方人员必需仔细执行本项目各项规章制度,违者按项目惩罚条例对其惩罚。
六、乙方义务
1、乙方聘请的工人必需持有相关证件,国家规定须要具备资质的,则应当有相应资质。
2、乙方必需确保聘请的工人身体健康,符合施工的要求,如因施工人员自身身体不适合本工作而引发的疾病,后果均由乙方担当。
3、乙方须定期对民工进行平安生产、文明施工思想道德教化,要跟踪管理、发觉问题刚好解决,要搞好施工现场卫生,留意节约用水、用电,主动参与甲方召开的平安会议。
4、乙方在施工期内应做好产品爱护工作,兼顾本道工序移交前的爱护工作。每道工序验收时,刚好组织工人协作甲方、监理、业主的验收,协作不刚好而造成的费用由乙方担当。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩处方法,通过明确违约时须要担当的责任,来督促各方真正履行应担当的义务,一旦违约状况发生,也有据可依。
八、违约责任在本合同履行过程中,任何一方有违反本协议的行为均属违约,违约方须对守约方担当相应的违约责任。
九、争议解决在合同履行过程中,甲乙双方对本合同的条款或者施工遇到的问题发生争议,应本着友好协商的方式解决,协商不成的,任何一方都可以向有工程所在地、合同签订地的法院起诉。
十、附则本协议经双方代表签字后生效,到工程完工后失效。本协议一式_______份,甲乙方各执_______份。
甲方:
乙方:
工程项目合伙人协议书篇10
甲方:
乙方:
甲方将以下住宅楼外墙保温劳务工作承包给乙方,根据有关规定,经双方友好协商达成如下协议
一、工程概况
1、工程名称:_______
2、工程地点:_______
二、承包方式
1、承包方式:_______乙方带工具(手持工具及耗材)施工
2、承包范围:_______采纳劳务承发形式,外保温用聚苯板、尼龙胀栓、玻纤布、苯板粘结砂浆、抹灰砂浆归甲方供应,乙方施工范围由苯板粘结至抹面砂将完成。
三、甲方工作
1、协调各方面关系,保证乙方顺当进入现场开展施工。
2、协调其他各施工方,供应仓库,做好三通一平工作。
3、按合同支付合同款。
四、乙方工作
1、按合同组织施工人员,按甲方、监理要求施工。
2、施工满意设计要求,符合现场规范要求,达到合格标准。
3、保证按合同约定日期完工,节约用料,双方约定材料损耗为_______%。
五、合同价格及付款方式
1、本工程采纳平方米包干价格,双方协商价格为_______元/m2,各楼价款约计:_______
2、工程结算按实测粘贴苯板面积计算。
3、付款方式:_______依据施工进度支付(按工程量进度甲方付乙方完成工程量的_______%。完工后付_______%)甲方监理验收合格付至_______%,剩余款外墙腻子完成后付清。
六、工期
1、双方约定开工日期为_______年_______月_______日,完工日期为_______年_______月_______日。
2、遇到不行抗力缘由及甲方因素影响施工进度,工期相应顺延,非上述缘由乙方必需按时完工。
七、争议及违约责任
1、本合同执行期间,发生争议,双方协商解决。
2、任何一方违约给另一方造成损失的,应担当违约责任,遇不行抗力缘由造成的损失不在此例。
3、甲方将工费支付给乙方,乙方应按时足额支付给施工工人工费,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025海南建筑安全员C证考试题库
- DB61T-牛卵巢B超影像诊断技术规范编制说明
- 证券投资学课件人大吴晓求
- 春季常见传染病预防知识-主题班会课件
- 抛物线及其标准方程课件
- 单位人力资源管理制度呈现合集十篇
- 【物理课件】探究安培力课件
- 课题申报书:职业女性乳腺癌风险的复杂因素关联分析与预警模型研究
- 单位管理制度品读选集【人力资源管理篇】十篇
- 调研报告货架大纲
- (2024-2025)新人教版八年级上册语文期末测试卷及答案
- GB/T 17145-2024废矿物油回收与再生利用导则
- 35KV变电站地质勘察与施工方案
- 2025年中国社会科学院外国文学研究所专业技术人员招聘3人历年管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
- 湖北省十堰市2023-2024学年高二上学期期末调研考试 物理 含答案
- 传染病和突发公共卫生事件报告和处置培训课件
- 福建省福州市2023-2024学年高一上学期期末质量检测历史试题(解析版)
- 新版浙教版2024-2025学年度八年级数学上册几何复习专题卷含答案
- 《现代控制理论》全套课件(东北大学)
- 建筑信息模型(BIM)技术应用示范项目申报表
- 2025届陕西省咸阳市礼泉县数学高一上期末考试试题含解析
评论
0/150
提交评论