网签版工地工程合同书_第1页
网签版工地工程合同书_第2页
网签版工地工程合同书_第3页
网签版工地工程合同书_第4页
网签版工地工程合同书_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

网签版工地工程合同书本合同书由建设单位和承包单位签订,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规,遵循公正、平等、自愿、诚信的原则,共同约定以下条款:第一章总则第一条甲方指建设工程的权利人或使用人,下称甲方。第二条乙方指承包建筑工程的施工单位,下称乙方。第三条合同范围1.本合同是指在合同签订日期起,乙方负责建造、交付、验收接受,甲方支付相关费用和一系列服务的建筑工程项目。2.本合同书包括本合同正文和附件,附件和合同正文具有同等法律效力,并不以签订的先后顺序为准。第四条合同价款1.本合同工程的总合同价款为人民币(以下简称“元”)元,大写付款方式如下:甲方按约定支付建设工程的价款,共计人民币元,大写元。按下列约定付款:工程款:元,大写元。在工程竣工后天内一次性结清;进度款:元,大写元。工程完成前,按计划完成的进度款支付,每次进度款的支付需要由甲方和乙方共同签署并批准的由乙方出具的工程进度证书,并由甲方按计划予以支付;验收后维修资金:元,大写元。工程竣工后,由甲方在竣工验收合格后,于天内予以支付。第五条工期1.工期的计算是从乙方收到甲方合法通知书之日起计算,至工程交付甲方、经过甲方验收且合格为止。2.工期计算方式:整个项目工期为天。乙方应在天时间内完成工程交付并竣工验收;具体工期根据工程具体情况,在合同附件中确定;若乙方未在规定的工期内完成工程交付并竣工验收,每日按合同价款的万分之三向甲方支付违约金。第六条保证金为保证本合同有效履行、保证施工建设质量并规范工期,甲方应向乙方支付保证金人民币元,大写元,该保证金将于工程验收完成并无争议后,返还给甲方。如果有上述两项内容发生争议,保证金的处理将根据相关法律法规执行。第七条违约责任1.乙方违约责任:乙方未能按本合同的规定完成承包工程,经甲方通知后,乙方应按每日合同价款的万分之三向甲方支付违约金。乙方未及时竣工或验收不合格的,造成甲方直接损失的,应由乙方承担赔偿责任。乙方违反相关法律法规的规定,导致甲方相关人员的人身财产损失的,应由乙方承担赔偿责任。2.甲方违约责任:甲方未按照合同约定及时支付相应款项的,须按照合同约定的日期支付,并按照合同约定向乙方支付相应的逾期补偿金。甲方未能提供真实、准确的资料或因自身原因致使施工作业无法进行的,应该承担其相应的责任,赔偿因此而产生的损失。第八条合同变更经甲方和乙方协商一致,可以在合同签订后,变更合同内容。变更协议应由双方签署,并作为本合同的附件具有同等法律效力。双方在合同变更时,必须严格履行合同约定并遵守法定程序,不得超出法律、行政法规或者合同规定的范围。第九条合同解除双方协商一致,可以按照以下原则解除合同:甲方未按照合同约定及时支付相应款项或提供真实、准确的资料,使得工程无法进行时,乙方有权终止本合同。乙方在承包工程过程中,因自身原因无法继续履行合同义务,甲方有权终止本合同,但必须提前通知乙方,并按照合同约定支付其与工程实际完工情况相符的报酬。第十条知识产权合同签订之前,由甲方提供的所有图纸、资料、规范、文件、技术标准、设计草图、图表、计算书、施工图等,都属于甲方的知识产权。本合同签订后,所有由乙方在执行合同期间所创造的各种具有创新性、实用性和美观性的方案、图纸、技术数据、施工图、技术文件、图样等,都属于乙方的知识产权。但是,在乙方对付款收取前,乙方无权向第三方,或在未经甲方同意前将其透露给第三方。第十一条竣工验收甲乙双方应在规定时间内完成工程竣工验收。如验收结果存在争议,双方应当在竣工验收合格之日起十日内协商解决。在协商未果的情况下,可以请有区级以上相关部门介入调解或依法仲裁。工程竣工验收合格后,双方应签署《工程竣工验收合格证书》,并由甲方支付验收后的维修资金。第十二条不可抗力由于发生下列情形,致使双方均无法履行合同义务时,可以延期履行或者解除本合同:对不可抗力或者其他不能预见、不能避免且不能克服的事件,如自然灾害、战争、动乱、政府制裁、生产厂家原因等;由于能源、原材料、交通、通讯、水、电、气、制造业等行业的服务供应出现故障、中断或者停止服务时,造成双方不能履行合同义务。第十三条保密责任双方在履行本合同过程中所涉及到的有关商业秘密及技术、财务、管理、人员等方面的信息,均作为商业机密并应予保密,未经一方书面同意,任何一方不得泄露给任何有关的第三方。第十四条法律适用本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十五条争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。如协商不成,根据双方协议或依照中华人民共和国法律,提交有管辖权的人民法院或仲裁机构进行解决。仲裁地点为合同签订地。第二章附件附件1工程进度计划附件2工程建设方案附件3工程规范附件4工程造价预算附件5工程施工图纸附件6工程验收方案附件7工程竣工验收合格证书第三章附则第十六条本合同自双方签字盖章之日起生效。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论