南阳市生活垃圾焚烧发电项目二期配套中水回路工程设计及监

-78-第二节专用合同条款第三节合同附件格式附件一：合同协议书合同协议书 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目设计投标。发包人和设计人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）发包人要求；（6）设计费用清单；（7）设计方案；（8）其他合同文件。2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写） （¥ ）。4.项目负责人： 。5.设计工作质量符合的标准和要求： 。6.设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。8.设计人计划开始设计日期： ，实际日期按照发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。设计服务期限为 天。9.本合同协议书一式 份，合同双方各执 份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人： （盖单位章） 设计人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日附件二：履约保证金格式 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（设计人名称，以下称“设计人”）于 年 月 日参加 （项目名称）勘察招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写） （¥） 。2.担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。3.在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。4.发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。担保人名称： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 电 话： 年 月 日二标段：监理合同（仅供参考）建设部、国家工商行政管理局2000年2月17日印发的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0202）（建建［2000］44号）甲方可根工程实际情况签订监理合同的补充协议补充协议是监理合同的有效组成部分，如补充协议与监理合同发生冲突，以补充协议为准。未尽事宜，甲乙双方协商后可签订补充协议的补充协议，且与前补充协议具有同等法律效力。一、建设工程委托监理合同委托人与监理人经双方协商一致，签定本合同。一、委托人委托监理人监理的工作（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本招标文件第三章《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：（1）监理投标书或中标书；（2）本合同标准条件；（3）本合同专用条件：（4）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中定义范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自年月日开始实施，至年月日完成。（本合同具体实施时间以委托人书面通知为准，至本工程竣工验收合格后完成，保修期满合同终止。）本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人：（签章）监理人：（签章）住所：住所：法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于年月日二、合同通用条款建设部、国家工商行政管理局2000年2月17日印发的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0202）（建建［2000］44号）第二部分标准条件三、合同专用条款第二条本合同适用的法律及监理依据：1.建设工程委托监理合同。2.国家及地方现行的有关建设工程及监理的法律、法规、规范和标准。3.国家及地方政府批准的有关规定、规划要点、技术标准及施工验收规范。4.工程地质勘察报告。5.工程设计文件（包括图纸、技术说明、标准图集、设计变更等）。6.依法签订的与本工程有关的经济合同和相关协议。7.本工程监理招标文件、监理人投标文件及中标通知书。第四条监理范围和监理工作内容：监理范围：施工阶段监理，包括质量、进度（工期）及投资控制；文明、安全控制及旁站监理；合同、信息及协调管理和工程质量保修阶段监理。工作内容：（投标文件中列举的所有工作内容。）（详见附加协议条款）第九条外部条件包括：1.协调建设工程各参加单位之间的关系。2.协助发包人协调与建设工程相关的外部关系。第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：提供资料：1.地质勘察报告、地下文物勘察报告、地下管线资料各一套。2.设计文件、施工图纸各一套。3.施工承包合同、材料设备采购合同。4.施工图预算及有关经济、技术资料各一份。提供时间：合同签订后一周内。第十一条委托人应在__5_天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。第十二条委托人的常驻代表为_（待定）_第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施：（不适用）监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：（不适用）补偿金额=（不适用）第十六条在监理期间，委托人免费向监理机构提供∕名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供∕名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。第二十六条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任：（见合同附加条款）第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：监理报酬=所监理工程施工中标价×中标人投标费率。（详见附加协议条款）第四十一条双方同意用__人民币__支付报酬。第四十五条奖励办法：奖励金额=工程费用节省额×报酬比率第四十九条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。（协商不成时，双方同意由当地仲裁委员会仲裁。）附加协议条款：本附加协议是合同的有效组成部分，如与合同发生冲突，以本附加协议为准。一、监理工作内容1.编制监理大纲和监理实施细则，熟悉各类合同文件，理解合同要求。2.审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划，并提出审查、改进意见。3.检查承包人的质量保证体系。4.审查承包人常驻现场代表的资质，以及其他派驻现场的主要人员的资质。5.主持召开日常工地会议。6.审查承包人提出的材料和设备清单及其所列的规格和质量。7.审查验收工程使用材料、构配件、器具和设备的质量，检查现场安全防护设施。8.控制重要外购成品、半成品的质量。9.要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，并通过旁站、巡视、平行检查等手段全面监督、检查和控制工程质量。10.检查验收检验分批、分项工程、分部工程的质量。11.签发中间交工证书。12.审查承包人报送的竣工资料，并提出质量评估报告，参与工程竣工验收。13.协助发包人整理竣工验收报告及有关文件和备案资料。14.调查、处理一般工程质量缺陷和事故，参与重大质量事故的调查处理，审查工程质量缺陷和事故处理方案并监督事故处理方案的实施。15.审签中间支付证书和竣工结算。16.编制监理工作月报、阶段性监理工作小结及发包人提出的其他工作报告，工程竣工后向发包人提交监理工作总结和技术总结。17.工程保修阶段负责检查工程使用情况，鉴定质量责任。18.其它需要完成的工作内容。二、监理报酬和付款办法（1）监理报酬因非监理人引起的超工期，双方友好协商超工期部分监理工作报酬。监理报酬包括了实施完成本项目全部监理咨询工作所需的劳务费、技术服务费、检测、测量、抽检、交通、办公、通讯、保险、税费和利润等与监理业务有关一切费用。（2）付款办法本工程无预付款，监理费按施工进度分阶段支付，正负零施工完成付至合同价20%；主体封顶、砌体完成付至合同价50%；主体具备验收条件付至合同价60%；室外工程、绿化等附属工程具备验收条件付至合同价80%，工程竣工验收决算完成后付至合同价95%，质保期满付至决算价100%。三、履约担保：监理人应按招标文件的要求在确定中标人五日内向委托人提交履约保证金，履约保证金为中标价的5%。工程验收合格后10日内将履约保证金退还监理人。1.1属下列情况之一者，委托人将扣除监理人的全部履约保证金并在监理人无法按委托人要求及时整改时，委托人有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负。⑴合同执行期间，监理人拒绝接受委托人管理，监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按委托人要求及时更换。⑵监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包人安插施工队伍、要吃要喝、报私帐、受贿、徇私舞弊，给委托人造成损失。⑶合同执行期间，由于监理人的原因不能使承包人正常施工，造成进度缓慢，工期延误，工程质量低劣，委托人认为监理人不能胜任监理工作。⑷监理人对在主要工程或主要部位施工期间未进行有效旁站或跟班检查，监理人在接到承包人要求检查的通知后十二小时内未到场且过后又没有进行复检而造成质量问题。⑸监理人未能履行其投标时的服务及优惠承诺时。1.2施工过程中，监理人因自己的原因未能在合理的时间内发出进一步工作需要的图纸或批示造成承包人进度延误或中断施工，致使增加的费用，由监理人承担，如监理人拒绝，委托人有权扣除其履约保证金。1.3监理人派驻现场的监理人员无法保证常驻现场、影响工程正常施工或管理的。四、监理人员管理（1）人员管理：1.监理人在投标文件中拟定的现场监理人员一览表中的主要技术人员、管理人员的有关证件，在进驻现场之日，应交委托人对照审验，凡与投标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与监理工作。由此造成的一切后果，均有监理人负责。2.除非因不可抗力，在整个工程的建设过程中，一般不得更换投标文件中已定的监理技术人员。监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要人员时，应事先得到委托人的书面批准。如被批准更换主要人员时，监理人除应替换不低于被替换人员水平的人员外，并不得影响监理工作的正常进行。（2）监理人员常住现场：中标方应按投标文件中所列项目组成员名单，安排人员到现场进行监理。每少一人扣除合同款2万元。总监变更需经小区指挥部同意，并同时扣除合同款2万元，变更项目组其他成员扣除合同款5千元。（3）辅助工作人员：监理服务所需辅助工作人员由监理人自聘，其费用已包含在监理人的监理服务费用中，不另计算费用。（4）现场人员要求:1.监理工程师专业配备按投标文件要求配备。2.监理工程师人数高峰期不少于7人。3.监理人员中各专业必须配有专业监理工程师，男不超过65岁，女不超过55岁。4.监理人员应全部持有上岗证。五、旁站监理和利益矛盾（1）旁站监理：对必须旁站监理的工程，如委托人发现旁站监理不到位、现场检查目测确认或试验检测抽查与监理抽检结果不符并经有关检测质监机构认为不合格的，监理人除对该工程进行检测或督促返工并负责其检测费用，还应在本期支付中扣除1000元/次的监理服务费。（2）利益矛盾：监理合同协议书中确定的监理服务费，是监理人从事该项目监理的唯一报酬。除此之外，不允许监理人接受与合同有关的或与其他承担义务有关的任何佣金、回扣、津贴或任何非直接支付以及出于任何其它考虑的费用，特别是不能从承包人处获得任何奖金、实物，以及偶尔用车和试验检测设施等。六、其他:1、按国家政策规定，监理人应缴纳的税款、个人所得税等，委托人不承担责任。2、监理人不能成为本项目的任何承包商的承保人或保证人。3、监理人在进行监理服务时，其工作时间必须满足建筑工程施工的特点和需要，并应充分考虑施工工艺具有连续性（双班或三班）