工程劳务分包合同模板

工程劳务分包合同模板对合同的有关细节有关条款做理解，便于在签合同的时候维护自己的权益。下面是由小编为大家整顿的“工程劳务分包合同范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。工程劳务分包合同范本（一）发包方：（简称甲方）___________________承包方：（简称乙方）___________________鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程具体状况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一条劳务分包人资质状况及人员1、公司法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件（身份证）法人委托书、被委托人证件（如果授权）（注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。）2、人员施工负责人：--职务：队长职称：工程师技术负责人：--职务：总工职称：工程师第二条劳务分包工程项目及劳务酬劳1、分包工程项目工程名称：___________________工程地点：___________________分包范畴：___________________2、劳务酬劳（1）按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。《劳务分包项目清单》见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。（2）甲方按业主与甲方订立的合同综合单价（或业主批复的新增单价）收取的综合管理费，最后结算根据为业主批复的乙方承当的工程费用结算书金额。（3）本工程的劳务酬劳单价为固定单价，不得调价，除非业主调节。（4）劳务酬劳单价中已包含乙方为完毕本合同对应劳务分包清单项目全部工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检（自检）管理、环保、劳动保护、调遣（进出场）临时工程（建设、拆除与恢复）缺点修复、税金（营业税含城建税及教育费附加费、其它地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳）利润等费用，以及合同明示或暗示的有关责任、义务和普通风险。（5）本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之有关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款解决。（6）工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文献、104-2项其它不进行分割，其它项目乙方占%.（7）本项目发生的全部前期费用（涉及公关费、差旅费等）均由乙方承当。（8）修建炸药库发生的费用（即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、全部有关附属设施及按业主和地方政府有关管理规定必须配备的设施费用），乙方承当费用元（元）整。（9）乙方所承建工程的税金及地方规费（业主或地方政府收缴的）由乙方承当，由甲方代扣代缴，其它税费由乙方承当并自行缴纳。第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的规定1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要获得甲方同意。2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以推行合同条款，规定撤换时，乙方接到告知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承当。第四条分包工程期限1、总工期以业主和公司的工期为准。2、节点工期以监理、业主拟定的节点工期为准。第五条工程质量1、工程质量必须全部达成业主以及国家和交通部现行的工程质量检查评定原则，分项、分部工程一次性验收（检查）合格率____%，单位工程合格率____%.2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程项目工程施工》招标文献的全部规定、甲方技术交底及公路现行技术规范精心组织施工，工程质量必须达成施工设计文献和有关的国家、省部现行的《规范》、《验标》规定，并令甲方、监理工程师和业主满意。3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。对于施工中达不到业主、监理规定而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等解决决定，乙方必须无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承当。4、乙方工程负责人必须常驻本项目工地，对自己所施工的工程精心组织施工、管理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地（每月不少于____天），甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场，乙方必须无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部承当。乙方应在合同订立后两天内向甲方报一份上场重要人员名单，原则不允许随意更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发现乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以____元·天·人的罚款。5、乙方在每道工序施工完毕后，应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并配合甲方及时上报签认各项有关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承当。第六条安全施工、环保和文物保护1、乙方应恪守建设工程施工安全生产有关管理规定，严格按业主监理规定建设安全、文明原则化工地，多个安全文明标牌由乙方按照规定制作和布设，随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采用方法做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。2、乙方对现场的作业人员进行安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全管理规定进行施工。3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开始前向甲方上报安全施工方案及安全防护方法，经甲方审批后实施。防护方法费用按合同商定在劳务酬劳单价内包干使用。4、恪守甲方的职业健康安全管理文献规定，采用有效的职业病防治方法，做好职业病的控制和防止。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出对应的安全防护方法，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进行职业健康安全教育，提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用品等，施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同商定在劳务酬劳单价内包干使用。5、按规定为施工现场人员配备安全保护用品，指导现场人员对的使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方承当。6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于____小时内以书面形式告知甲方，并保护好现场，甲方及时提出解决方案，乙方应主动予以配合，并进行保护或组织施工解决，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的有关费用。7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将确保安全施工的方法和应急预案报送甲方。8、甲方有权检查乙方安全生产状况，对于存在的事故隐患，责令乙方整治，否则，甲方有权按照有关规定责令乙方停工并予以一定经济处分，直至安全隐患消除为止。9、乙方应制订出严密的安全防备方法，杜绝多个人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的全部人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并承当全部法律和经济责任。10、乙方必须与项目部订立治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场____日内将人员花名册，身份证复印件报项目部配合甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部承当，给甲方造成名誉、经济损失的，甲方有权予以经济处分。11、甲方负责办理全部施工人员人身意外保险，超出合同部分乙方按工程所承当的比例____%进行分摊。12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，待本合同工程竣工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否则，甲方将根据对乙方的安全指标考核成果具体状况予以扣留。13、乙方应恪守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环保与水土保持和安全文明生产等的管理规定，执行甲方制订的环保方法、管理方案和环保规定，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格控制污染源，按规定排放污染物，避免和减少因施工办法不当引发的对环境污染和破坏。14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时，应立刻保护好现场，并在4小时内告知甲方，双方按文物管理部门规定采用妥善方法保护，若未按规定采用方法造成的损失由乙方承当。15、若乙方未推行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引发的经济损失赔偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法承当。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。第七条工期延误1、由于甲方或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等因素造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。2、由于业主方因素造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方因素造成乙方全方面持续窝工、停工超出5天时，从第____天起，按照甲乙双方确认的人员，予以乙方每人每天____元的生活补贴，其它费用不予考虑。如因不可抗力造成的窝工、停工和其它损失，甲方不予补贴费用。3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责；甲方有权终止合同。第八条材料供应及机械设备使用1、材料供应（1）甲方供应的材料涉及钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供应至乙方工地或距乙方工地近来的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量部分按照采购单价加收15%的业务分成费。材料款以双方确认的单据为准（向乙方出示并提供发票复印件一份），经双方人员确认，在当月计价款中扣除（材料单价以甲方实际购置的单价为准）乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料计划，否则由此造成的材料供应不及时或工期迟延，其责任由乙方全部承当。《甲方提供材料清单》见附表。（2）除上述明确甲方提供的材料外，其它材料由乙方自行采购。乙方自行采购的材料必须确保材料质量达成本工程及甲方规定的原则，同时向甲方报送每次采购多个材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，实验合格后方可使用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。（3）施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。（4）本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承当。如果业主对本工程材料进行调节，材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文献合同专用条款第70.1条进行调节。2、施工机具、机械设备供应（1）乙方按照投标承诺及合同商定配备设备及小型机具，应及时组织上场，安排操作人员和进行管理。《乙方上场重要施工机具、机械设备清单》见附件。（2）乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要。（3）本工程所需机具、设备由乙方自行解决。第九条变更设计1、甲方有权对乙方承当的工程提出变更设计，乙方必须按照变更设计组织施工。2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计有关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主同意后方可实施。3、对于人力不可抗拒的自然灾害（如战争、瘟疫、地震）所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复（损失金额）后，按标段批复总额%进行赔偿。4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。第十条计量与结算1、对业主计量：乙方按甲方规定的时间及格式将已达成计量规定的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全方面配合甲方报监理对有关工程进行验收签证并进入当月计量程序。2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范畴内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范畴内甲方对业主结算工程量为准，完毕本工程所需的全部费用及与之有关的风险费用全部涉及在清单单价中，除非业主对该单价调节，任何状况下均不调节。3、乙方必须在每月18日前将已竣工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量管理部、计划部负责现场核算，确认已完分项工程数量无误且达成质量原则及验收原则，资料提交齐全时予以计量，发现工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工解决，期间发生的一切费用均由乙方承当。待工程全部达质量原则后，重新申报验工计量。5、计量数量为乙方实际完毕、达成本合同规定质量原则、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字承认的不超出图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完毕并被同意后方对乙方进行计量，计量数量为乙方承包范畴内的甲方与业主所计量数量。乙方应及时提供有关检查资料，如检查资料提供不及时而造成甲方不能准时从业主方计量，由此引发的一切损失均由乙方负责。6、结算工程量以乙方实际完毕并经业主及甲方竣工验收合格同意的不超出设计图纸数量为准。7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范畴内的复印给乙方一份。8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料局限性部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同规定核定赔偿费用后交由计划部门结算。第十一条劳务酬劳价款支付1、劳务酬劳的支付：甲方财务部门根据同意的支付凭证，扣除其它应扣款项（涉及代发工资、代付和代缴款项等），从银行转账支付。2、甲方按同意的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的____%作为工程质量确保金（工程质量确保金限额____亿×____%×____%=____万元，如果变更超出业主规定的限额需要增加，乙方也对应增加）____%的管理费、税金、乙方发生的多个罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其它应扣款项后支付。3、预付款待业主支付后，按乙方承当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其它项目。预付款支付分两次支付，支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文献专用条款第60.5条规定支付。4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟____个工作日，计价支付有关条款按业主对甲方规定进行。5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必须将上次拨付工程款开支原始根据和本次申请拨付资金开支计划，经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、订立意见后，根据《劳务施工合同》条款，方可拨付工程进度款。否则，不予拨款。6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动有关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后____个工作日内，通过银行转帐一次或多次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期对应顺延，乙方应主动采用方法不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。第十二条履约确保金1、乙方履约确保金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。2、若合同执行期间，因乙方因素未能推行合同条款，则履约确保金予以扣除。3、合同执行期间，因业主或甲方因素未能推行合同条款，则按商定返还乙方履约确保金。第十三条履约、质量确保金返还1、履约确保金在乙方按照合同规定实施和完毕了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一种月内甲方无息退还履约确保金。若工程有安全、质量问题（或隐患）或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未及时解决或解决不力时，甲方有权动用该确保金进行善后解决。（由于甲方因素造成业主扣甲方履约确保金不能或局限性额返还，不影响甲方对乙方的履约确保金返还）2、质量确保金返还工程质量确保金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程维修费后一种月内返还乙方。第十四条甲方权利及义务1、全方面推行总承包合同的义务，组织实施施工管理，对工程的工期、质量负总责。2、负责该工程项目的控制测量、实验工作（乙方实验人员全方面配合），及时提供施工设计图纸及有关技术资料；开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，协助乙方解决技术难题；收集整顿技术档案资料和交工验收。3、负责编制施工组织设计，制订各项管理目的，下达年、季、月、旬（周）施工计划，审核材料、设备计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。4、对乙方的工程进度、安全质量、现场管理、环水保等进行监控，对不按规定操作的，有权责令乙方停工整治，其发生的费用由乙方全部承当。5、负责验工计价。6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系；对现场管理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并予以表彰和奖罚。7、如因乙方因素造成的罚款均由乙方全部承当；若因乙方因素被业主或监理通报，每通报一次罚款____~____元。8、在拨付劳务酬劳前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现。第十五条乙方权利及义务1、对本合同劳务分包范畴的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责。在合同订立后7天内按甲方规定及乙方承诺组织含有对应资格证书的纯熟工人、管理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满足施工需要。负责编制具体施工方案，报甲方同意后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场重要人员清单》、《乙方上场重要机械设备清单》。2、协助完毕甲方制订的工程创优目的及方法，确保工程一次创优，杜绝质量事故。3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，接受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。4、配合甲方现场控制测量及实验工作，熟悉图纸，严格按照设计文献、施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量、工期和施工安全；甲乙双方共同完毕施工日志、施工统计、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐蔽工程检查以及提供有关技术资料及竣工资料的完毕，上报施工计划、报表，恪守甲方项目质量、进度、验工计价等管理方法，配合甲方办理交工验收。5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发。乙方按甲方规定每月如实上报欠本地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核算后裔付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与本地发生的债务或其它经济来往，由乙方自行偿还，甲方不承当与此有关的任何责任及费用。6、乙方应准时缴纳其它有关的行政规定费用。7、乙方应准时向甲方上报年、季、月施工计划，并有确保方法，乙方必须无条件地接受甲方的施工计划安排，并保质、按期完毕。及时、精确、真实地向甲方上报多个资料、报表、数据等。8、在施工中乙方必须加强环保，避免水土流失，否则由此引发的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在合同单价中，甲方不另行支付，若乙方未及时解决，甲方有权委托其别人员进行善后解决，费用从乙方的计价款或质量确保金中扣除。9、乙方严格按照技术规范规定控制好隧道超挖，设计允许超挖工程量及对应回填工程量均已经包含在有关单价中，不单独计量，不管乙方出于任何因素而造成的超出设计允许范畴的超挖，和由于超欠挖所引发的增加的工程量，均不予以计量，由乙方自行承当。10、业主、地方政府组织的多个检查评比及施工过程中的正常检查，若因乙方因素造成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方承当，并在当月计量支付款中扣除。11、乙方必须确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合规范规定。否则，甲方有权责令乙方增加对应设备并对乙方进行每次壹万元的处分，且甲方能够委托其它单位进行施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看守，出现任何问题均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。13、民爆物品的管理必须恪守国家各级民爆物品管理方法和业主的安全管理规定，甲方统一采购，乙方无条件服从。14、不得将本合同范畴内工程向第三方进行分包或转包。第十六条自然灾害由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失，参考建设单位或保险公司赔偿原则。由乙方提出申请，经甲方核算后报建设单位或保险公司批复后予以赔偿。第十七条违约责任1、乙方承包施工的工程项目严禁分包或转包，如经发现甲方将回绝对乙方进行计量支付，甲方有权终止合同，乙方必须无条件服从，由此而造成一切损失由乙方承当，乙方无条件退场。2、在业主组织安全、质量、进度检查中，由于乙方因素造成甲方持续两个月被业主评价为较差，则对乙方处分伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责人分别处分壹仟元，；若由于乙方因素造成甲方持续三个月被业主评价为较差，甲方有权终止合同，没收乙方履约确保金，并规定乙方在7天内退场，由此引发的一切责任及损失均由乙方承当。3、乙方必须按本合同规定的质量、工期规定完毕本合同工程的施工，否则乙方应全部承当业主对甲方的处分和甲方对乙方的处分。4、乙方应按照甲方同意的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙方设备、人员在合同订立后5天内未能及时到场或不能全部到场，则甲方有权另行拟定施工单位或对乙方处以伍仟元·人和伍仟元·台机械设备的处分，由此引发的一切损失由乙方承当。第十八条合同纠纷在推行合同中若出现纠纷时，双方应公平、合理的进行协商解决，若不能协商解决时，须在甲方上级公司工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。第十九条补充合同本合同未尽事宜，经双方协商可订立补充合同。补充合同与本合同含有同等的法律效力。第二十条合同的终止与生效本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方规定、在正式施工一种月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不含有推行合同的能力，本合同无效，乙方立刻退出施工现场，甲方按乙方完毕合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除另外不再支付任何费用。甲方根据竣工结算将有关费用支付完毕，缺点责任期结束，本合同自行失效。第二十一条其它1、合同订立地点.___________________2、本合同____式____份，甲方执____份，乙方执____份。甲方：（盖合同专用章）___________________乙方：（盖章）___________________甲办法定代表人___________________乙办法定代表人___________________开户银行：___________________开户银行：___________________订立日期：_______年____月____日_______年____月____日签约地点：_______________________________工程劳务分包合同范本（二）甲方：____________________乙方：____________________根据中华人民共和国《合同法》、《劳动法》、《建设工程质量管理条件例》、《安全生产法》及与本工程有关的法律法规，经甲乙双方和谐协商和勘察施工现场后，制订了本工程劳务分包合同。甲方为了加强工程项目管理，规范施工行为，明确双方责任，做到资金控制、质量控制、进度控制，特制订了本合同，具体内容以下：工程项目名称：____________________工程地点：________________________甲方责任：1、甲方负责提供施工所需用的水泥、碎石、黄砂等建筑材料运至拌料场，承当因材料供应不及时造成的机械设备租凭及乙方施工人员的生活费用，甲方承当因甲方责任造成工程竣工后，乙方的机器设备不能及时撤离工地的损失，按每台每天伍佰元的费用支付给乙方。2、甲方负责拌料场合用的生产和生活电源及工人住房。3、负责砼路面浇筑后的及时养护和冬天防冻方法。4、确保拌料场的“三通一平”（电通、水通、路通、场地平整）。5、如有模板被轧路机碾压变形，造成不能使用的由甲方照价赔偿。乙方责任：1、按照甲方提供的图纸和现场施工人员技术的规定施工。2、拌料场及砼路面浇筑现场合用施工设备、工器具，均由乙自备。乙方施工承包范畴及合单价1、乙方承包施工内容：砼的拌制、运输、浇筑、振捣、路面立模和拆模，路面钢筋的埋置及切割和养护。2、合同单价：砼路面浇筑元/平方米，水泥稳定层/平方米。3、本承包合同内容以外的其它工作内容，按点工计算，调用工元/人。合同价款：以综合单价与实际完毕的工程量的乘积为合同款。付款方式：1、机械进场后付生活费用和燃油费____元。2、平时生活费用和其它零星开支按工程进度的____%以现金付。3、工程进度款以银行转账或现金支付。4、工程结束后，工人工资按合同工程总价款的____%支付。全部工序结束后的十日内付清全部的工资余款。不得以任何理由拖欠。安全风险：施工保险（人险及财险），由甲方造成的由甲方承当，由乙方造成的由乙方承当。质量控制：施工前甲方向乙方提供施工图纸一份，施工技术交底及桩号交验。乙方须按照技术数据、有关规范及原则并严格按照三检制度进行施工。质量原则的评定以甲方驻工地代表或工程技术人员的承认为准。安全控制：要以“安全第一，防止为主”为宗旨，避免发生安全事故。乙方负责人须加强对各类作业人员的进行安全教育，认真做好事前、事中、事后的教育；并做好统计，严禁违章作业、违章指挥，严格执行施工机械的安全操作规程。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲乙双方应按照长久合作、共同发展、诚信为本的原则，自觉恪守严格推行本合同内容。如有违反映承当对方的经济损失。甲方：单位名称（盖章）____________________乙方：单位名称（盖章）____________________代表人：____________代表人：____________身份证：________________身份证：____________________订立日期：________年____月____日________年____月____日工程劳务分包合同范本（三）甲方：______________________乙方：______________________为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利竣工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院有关审理建设工程施工合同纠纷案件使使用方法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完毕施工任务，按照高原则、严规定完毕施工任务的总体目的，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，订立本合同，条款以下：第一条工程概况1.工程名称：_______________________2.工程地点：_______________________3.工程数量：_______________________4.工程数量及内容：_________________第二条工期1.开工日期：________年____月_____日开工。2.竣工日期：________年____月____日竣工。3.总工期为：日历天_____天。4.阶段性工期目的：以甲方阶段施工计划为准。第三条承包方式与工程造价1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为涉及了为实施和完毕本工程所进行的全部工作项目。2.工序单价包含的内容：指完毕合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。涉及工程修建及其缺点修复中所需的一切劳务（涉及劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节省形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。3.本合同施工均含完毕本项工作全部的工作内容和缺点修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的全部责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其它与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完毕本项工程的辅助工作，不再另行计价。4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完毕的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方有关工程施工进度、国家政策调节等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、都市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其它税费由乙方自行负责缴纳。第四条履约确保金1.合同订立之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价___%的履约确保金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家有关部门办理抵押手续）。2.若乙方因本身因素不能按期进场或不能继续完毕本工程或给甲方工程施工和公司信誉造成了损害，甲方有权扣留部分或全部履约确保金，剩余部分在乙方所承包工程施工完毕并结算完毕后一次性付清。3.乙方在工程施工完毕并撤离施工现场后，出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款，甲方将从履约确保金中代付有关款项，并加扣___%的手续费，局限性部分从保存金中扣除。剩余的履约确保金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清。第五条计量支付与工程结算1.甲方每月对乙方完毕的经验收合格的工程项目进行计量支付，每月的25日为计量支付时间（但甲方有权根据实际状况对计量时间和支付时间做出调节）。乙方按照当期实际完毕且验收合格的实物工程量，编制月计量支付申请表，报甲方施工技术部门和计划经营部门审批。经甲方专业工程师和计量工程师签认后，作为中间计量的根据。经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量，甲方将不预计量和结算。2.施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的___%。乙方工程全部竣工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的___%，甲方工程全部完毕进入保修期后支付至___%，扣留的总造价的5%转为工程保存金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其它款项。3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用状况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。若乙方账目清晰，资金使用合理，无将本项目部资金挪作他用现象，甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付，否则按上述比例的50%拨付或不拨付工程款。4.甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正。5.工程竣工结算以设计图纸和工程实物为根据，按乙方实际完毕的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核承认的工程数量结算。6.开工前甲方不向乙方支付预付款，施工期间不向乙方预支其它任何费用。7.本工程保存金的比例为结算工程总造价的5%。缺点责任期为甲方交工证书签发之日起两年，工程保修期为行缺点责任期满之日算起五年。甲方将在业主保存金支付后一种月内支付乙方保存金。但若乙方在施工过程中或缺点责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故，甲方有权根据实际状况提高保存金的比例和延长保存金的支付时间（最长可在保修期满后支付）。在工程缺点责任期内或保修期内发生质量问题进行解决的费用从工程保存金扣除。8.若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的状况，乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量，未按期办理的，甲方不予承认。9.有下列状况之一，不予计量：工程质量不合格，已明确规定返工或已返工，但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目；违反合同规定转包分包的项目；变更增加工程项目手续不完备的工程项目；工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字承认的项目；其它违反合同规定的项目。10.乙方应配合甲方进行中间计量支付工作，并派出有关人员，服从甲方统一安排（涉及计量器具的规定和计量办法的采用等）。第六条材料设备的供应（一）甲方供应的材料、设备1.甲方供应的重要材料设备，按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算，对应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除。凡甲方统一采购的特殊材料设备，未经甲方同意乙方不得自购，一经发现自行采购将按所列单价的两倍进行处分，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方采购的材料设备不得用于其它工地，更严禁将材料出售。乙方超出计划使用材料设备___%的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的___%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处分。附件二《甲供材料单价汇总表。中未列明的材料原则上由乙方自行采购，但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购。2.水电由乙方自行解决，若运用甲方供电的，电费按___元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。（二）乙方的材料、设备1.乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和规范的规定，并提供产品合格证明及检查材料。委托甲方进行检查的，费用由乙方承当，自行检查的项目，其材料、设备应满足业主、设计、监理规定，并应得到以上部门的承认，否则甲方按使用不合格材料、设备解决。2.由于乙方因素或技术需要拟代用的材料，必须报请甲方同意，超支的费用由乙方承当。3.甲方使用一方的材料和机械按附件二《甲供材料设备单价汇总表》、附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量支付和工程结算同时办理。4.乙方确保按附件四《人员、设备进场时间表》中规定的设备型号、数量和时间进场。若乙方机械不能准时进场，按乙方违约解决，甲方将视情节按乙方未进场机械每台套每天对乙方处以不低于_________元的罚款，并至直将乙方驱逐出场，由此而产生的责任和费用由乙方承当。若乙方在施工过程中的施工进度不能满足甲方规定，甲方有权规定乙方增加设备，乙方必须按规定增加。第七条乙方驻工地代表和重要人员1.乙方驻工地代表姓名：_____________，身份证号码_____________________________。2.乙方驻工地技术负责人姓名：______________，身份证号码_________________________。3.乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时，必须经甲方同意后方能更换，后任继续承当前任应负的责任（合同文献商定的义务及职权内的承诺）。4.乙方施工现场重要人员（工地主管和技术、财务、物资负责人）必须得到甲方的承认，且必须持有法人委托书，能够胜任所负责的工程技术和管理工作。甲方有权规定乙方更换甲方认为不称职的人员。以上人员不得私自离开工地，若要离开必须向甲方对口部门主管请假，否则甲方将按缺席人数以每人每天_________元对乙方进行处分。5.乙方必须确保施工现场最少有一名精通测量、实验和工程技术的专业人员，全权负责工地上的技术事宜。此人员规定有专业技术职称或上岗证，且经甲方考察含有以上能力。乙方的技术人员（涉及技术负责人、测量、实验、技术员等）要服从甲方技术负责人驻地代表及技术部门的管理。6.乙方不得聘任素质低劣、品行不正，以及法律不允许的人在施工范畴内工作，并应对工作人员进行全方面的思想、安全、质量教育。7.甲方使用乙方的人员按附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算，并与计量支付和工程结算同时办理。8.甲乙双方的对应人员负责办理工程施工过程遥多个签字手续，其别人员签字无效，只有乙方的工地负责人才有权办理中间计量和最后结算手续。9.乙方各操作人员必须持有有关有效证件才允许上岗，不得无证作业。10.乙方必须配备专职电工和安全员在岗，负责施工现场的用电和安全施工事宜。第八条施工图纸1.甲方在开工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。2.甲方提供的施工图纸、阐明、技术交底和有关材料作为施工的有效根据，正式开工前由乙方会同甲方共同审视，施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。3.非经甲方提供的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工根据。4.变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文献为准。5.乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必须报请甲方审核同意后方可使用。第九条甲方的工作及责任1.申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。2.编制项目实施性施工组织设计，审查乙方报送的工程施工方案，并监督实施。3.负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进行监督。4.负责进行施工的初次放样测量，控制点的测设与定时复核，并不定时对乙方的施工放样进行抽检。5.甲方提供对应的实验检查设备和人员，并负责对乙方的实验检查进行监督。6.按本合同商定的分工范畴和规定，供应工程所需的重要材料和设备。7.按实际变更、增减的工程量，及时组织对工程数量审核、签证。8.按本合同商定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。9.按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。10.合理安排施工计划，协调本工程其它施工队伍，减少互相干扰。11.审核乙方自行绘制和设计的施工用图纸。12.甲方及监理人员对乙方的任何承认和指导均不能免去或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。13.对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整治意见，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。14.协助乙方协调地方关系，费用由乙方承当。15.根据施工现场状况及时会同监理进行检查验收。第十条乙方的工作及责任1.编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。2.负责工程局部测量和施工中的放样及实验检查工作，并承当对应的费用，配合甲方做好测量和实验工作，服从甲方的监督和检查。3.服从甲方在施工中的统一调度，解决好与本工程段其它施工队伍的关系。解决好与其它工程项目施工干扰问题，服从甲方统一调度，不得以此为理由规定甲方增加有关费用。4.服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。5.按期向甲方报送年、季、月度施工计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表，工程形象进度及其报表资料。6.按合同商定的分工范畴，做好材料和设备的采购、检查、加工和管理工作。7.严格按照设计文献和实施性施工组织设计规定进行施工，确保工程创优目的，按合同商定时间竣工和交付使用（涉及阶段性进度计划）。8.坚持文明施工，做好施工现场环保、劳动保护和安全生产。9.按照规定提交所需施工资料和竣工文献。10.及时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算和竣工结算。11.对已竣工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，确保其完好状态。12.在工程缺点责任期内，负责工程的缺点修复。13.乙方撤场之前必须将本地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，确保不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方公司信誉，否则甲方将按本合同第四条3款进行解决。14.妥善解决与地方政府及村民的关系，避免产生矛盾和激化矛盾。15.乙方不得以甲方项目部或项目部工程处、队等名义对外订立合同，乙方对外订立的合同责任自负，甲方不承当任何连带责任。16.及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的，其责任由乙方自负，给甲方造成影响的乙方必须承当对应责任。乙方必须对所使用的民工就工资发放，运行妥善解决，春节前甲方对乙方支付的工程款，乙方必须优先考虑民工工资。17.建立完善的质量自控确保体系，配备必要的测量、实验设备、仪器及专业技术人员，建立工地实验室。第十一条工程质量1.乙方在施工现场必须按甲方贯标的规定建立完善的质量确保体系，并设立专职质检人员，负责工程质量的管理和检查，服从甲方在质量方面的统一管理。2.乙方必须严格按照本工程设计文献、现行技术规范及有关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。3.乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量确保合格率___%，优良率达成___%以上，并达成甲方项目质量计划的质量目的。4.凡因乙方因素造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内免费返工，达成工程质量验收原则。若返工后仍达不到工程质量验收原则的，由乙方承当违约责任。同时甲方有权给于_________元/次的罚款。5.甲方对乙方有质量否决权，乙方服从甲方有关工程质量方面的奖惩。6.乙方配合甲方做好质量检查、质量评定资料的填写与签认，并服从甲方的指导和监督。7.乙方的质量管理（涉及质量确保体系、质量确保方法、过程控制）及其资料要与甲方保持一致。8.乙方应主动配合甲方实施工程全方面创优，乙方要服从甲方有关此方面的安排和布署（涉及技术方法），由此而增加的费用，由乙方自己承当。9.严格现场管理，做好文明施工，主动配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的多个检查，项目施工结束后，及时对施工现场进行清理和环保。清理和环保的原则按甲方与业主的合同规定办理，达不到该原则，按甲方核定的造价进行扣款；由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承当。第十二条工程检查与签证1.甲方专业工程师在对工序检查前，乙方应严格自检。2.乙方自检合格后来，按规定格式填写工序检查证及附件后（检查证的填写格式及其完备性、文整规定要服从甲方的指导与监督检查，否则甲方有权规定乙方改正），告知甲方专业工程师到现场进行检查，验收合格后方可下道工序施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，甲方专业工程师不予签证，待乙方改正后重新检查，合格后方可签证。3.乙方未按规定告知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责，并予以乙方不少于__________元/次的处分。第十三条进度计划1.乙方应在收到图纸___天内，根据合同的总规定和分阶段工期规定及现场的实际状况编制工程总体施工计划，并报甲方审核。2.乙方在接到甲方下达的年度、季度施工计划___天内，向甲方以书面形式提出细化的施工进度计划和确保方法，并于每月___日前提出下一种月的工程进度计划。3.乙方必须按甲方下达的施工计划完毕任务若无不可抗力影响当月完毕局限性下达计划的___%，当月不予计量支付，并按差额的___%进行处分。为完毕甲方下达的计划，但完毕超出计划的___%，不进行奖罚。4.甲方下达的施工进度计划（涉及阶段性施工计划），使本合同的构成部分。5.甲方根据业主规定的工程实际需要安排的阶段性施工计划，乙方必须按甲方规定按期完毕施工任务。6.乙方必须按本合同规定的时间如期开工。若乙方不能准时开工，应在合同开工日期前___天，书面对甲方提供延期开工理由和规定的报告。甲方如不同意延期开工的规定或乙方未在规定的时间内提出延期开工的规定，竣工日期不予顺延。7.在必要进甲方可书面规定乙方临时停止施工。并在5天内提出解决意见。乙方按甲方规定停止施工，并妥善保护已竣工程。乙方在接到甲方代表书面复工告知后继续施工。8.乙方不能按合同规定的日期竣工或未能按甲方及业主阶段性工期规定完毕全部或部分工程应承当逾期竣工的责任，工期每延误一天按合同价格的___%/天向甲方支付迟延违约金。由于非乙方因素造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方审核，甲方同意后工期方可顺延。9.乙方无任何理由规定总工期顺延（甲方同意例外）。如总工期因乙方因素造成顺延，所发生的一切费用及责任由乙方负责。10.甲方不承当乙方任何赶工费用。第十四条安全施工1.在施工中，乙方必须恪守国家和行业有关安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制订安全方法，做好特殊工种的劳动保护工作。2.乙方负责施工范畴内的安全事故解决及一切安全责任。乙方必须安排专业的安全管理人员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、机械、安全标志的完好状况，杜绝一切安全事故的发生。3.为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙方应设立照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护确保方法及对应工程项目规定的硬件方法，甲方不承当任何费用。4.一旦发生伤亡事故，乙方必须立刻告知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为急救提供必要的条件，全部的费用由乙方承当，甲方不承当任何连带责任。5.乙方必须接受甲方进行施工技术安全方法的监督、检查。6.乙方必须恪守国家法规，为所属施工人员、施工财产购置有关保险，并将所买的人向保险和工人身份证复印件交到甲方计划部门。乙方因施工安全方法不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因本身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。7.乙方必须主动配合甲方创立安全文明工地活动，并提供必要的条件，绝对服从甲方的统一布署。8.乙方对本承包工程的安全负责，做到安全生产、文明施工。承包期间，承包签约人即为安全生产第一负责人，对承包工程的安全生产负全部责任，严格执行安全生产法规，接受甲方的安全监督、检查、处分；设立安全组织机构和专职检查员，对所属人员进行安全管理、教育；在工程施工期间，乙方必须采用必要的防护和安全保障方法，以保护工程周边居民和建筑物的安全，并承当所需的费用，若因此而造成的任何损失均由乙方负现赔偿，甲方不承当任何连带责任。第十五条设计变更增减1.当现场设计变更、增加工程数量时，乙方应立刻提出书面报告报甲方技术和计划部门审批，并要得到甲方负责人的订立承认。若因乙方未能及时报告造成工程量无法精确计量，甲方将不予承认。如乙方自行增加或变化设计，所增加的费用由乙方自负。2.当现场设计变更、减少工程量时，甲方按业主告知或批复的工程量对应减少，计量与结算时按减少后甲方工程部门复核过的实物工程量计算。3.若无甲方变更告知书或者甲方签认的书面变更告知，一切增加的工程数量均视为无效。4.变更工程项目如果分包清单中有单价，招待分包清单单价；如清单无适宜单价，由甲乙双方协商解决。5.施工办法的变化一律不予调价。第十六条环保1.乙方在施工中取土、弃土、排污等必须按设计文献和甲方与本地有关部门订