建筑工程-公路工程监理工程师-合同管理-强化练习题-强化练习五

建筑工程-公路工程监理工程师-合同管理-强化练习题-强化练习五[单选题]1.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代（江南博哥）理正确答案：A参考解析：代理分为委托代理、法定代理和指定代理三种，代理权来源于被代理人的委托行为的，为委托代理，工程建设活动中的代理一般为委托代理，本题就是这样的情况[单选题]2.监理合同自()开始生效。A.合同签字之日B.合同写明开始执行监理业务之日C.监理单位实际开始执行监理业务之日D.施工合同开始执行之日正确答案：A参考解析：监理合同生效的时间，以双方签署的合同协议书上约定的时间为准。[单选题]3.公路施工合同中约定了仲裁条款，施工中双方发生了合同争议，一方坚决不同意调解，这时应采取()解决争议。A.诉讼B.仲裁C.仲裁或诉讼D.调解正确答案：B[单选题]4.法律事实是指()。A.实际发生的社会现象B.法律得以产生的事实C.法律关系产生、变更和消灭的原因D.法律关系产生的事实正确答案：C参考解析：法律实事概念。[单选题]5.下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效正确答案：C参考解析：诉讼时效期间从权利人知道其权利被侵害之日起算，所以A不对；权利人提起诉讼是诉讼时效中断的法定事由之一，B不对；诉讼时效中断的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效。[单选题]6.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向()申请撤销裁决。A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构正确答案：A[单选题]7.潜在的投标人数量少于()个的，招标人应当依法重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接采用资格后审方式招标。A.2B.3C.4D.5正确答案：B参考解析：潜在的投标人数量少于3个的，招标人应当依法重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接采用资格后审方式招标。[单选题]8.公开开标应当由()主持。A.招标人B.投标人代表C.公证人员D.行业行政主管部门的工作人员正确答案：A[单选题]9.某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。A.60B.30C.90D.120正确答案：D[单选题]10.《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是，业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的()，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A.60％B.80％C.50％D.70％E.75％正确答案：D[单选题]11.FIDIC合同条款中的指定分包只能是()。A.材料供应B.特殊服务C.工程分包D.属于合同中暂定金额下的工作或服务正确答案：D[单选题]12.在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是()。A.从事监理工作的从业人员B.被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C.由监理单位派驻到工地的监理工作班子D.由监理单位派驻到工地的总监理工程师正确答案：D[单选题]13.监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归()所有。A.业主B.承包人C.监理单位D.直接处理监理事务的监理从业人员正确答案：A[单选题]14.分包人在施工现场的协调管理工作应由()负责。A.发包人B.监理人C.承包人D.分包人自行正确答案：C[单选题]15.对于国家或地方重点建设的公路工程项目进行施工招标，选择招标方式时，招标人()。A.可自愿选择公开招标或邀请招标B.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D.选择邀请招标或公开招标方式均应得到批准正确答案：B[单选题]16.当事人不服地方人们法院一审判决的，有权提起上诉。上诉的期限为判决书送达之日起()。A.5日内B.10日内C.15日内D.一个月内正确答案：C[单选题]17.合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将()。A.自行终止B.仍然有效C.被撤销D.双方重新协商另签合同正确答案：B[单选题]18.“评标价”是指()。A.标底价B.中标的合同价C.投标函中标明的修正的投标价D.以投标人的投标报价为基础计算出来的对各投标文件优劣进行比较的量化值正确答案：D参考解析：投标报价（或修正后的投标报价）减去暂列金额和暂估价之后即为投标人的评标价。招标人对投标人投标报价的评审应以评标价为基准。因此，评标价是对投标人投标报价的优劣进行比较的量化值，是评标的重要依据。[单选题]19.监理人违反监理合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿。除非合同专用条款另有约定，监理人赔偿发包人的经济损失的累计限额一般为()。A.监理服务费总额的30%B.监理服务费总额的70%C.监理服务费总额的50%D.监理服务费总额正确答案：A参考解析：按照《公路工程施工监理招标文件范本》（2008年版）的规定，监理人违反监理合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非合同专用条款另有约定，监理人应根据承担责任的比例赔偿发包人的直接经济损失。监理人赔偿发包人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额的30%。[单选题]20.我国法律规定，工程施工合同发生纠纷时，当事人应向()法院起诉。A.原告所在地B.被告所在地C.合同签订地D.工程项目所在地正确答案：D[单选题]21.甲公司授权其采购员M到乙公司购买一批计算机，并交给M已经盖公司公章的空白合同书，M用此合同书与乙公司订立了购买一批电视机的合同，为此甲、乙双方发生了纠纷。对于该合同，应当()。A.乙公司要求M支付电视机的货款B.由乙公司向甲公司交付计算机，甲公司向乙公司支付计算机的货款C.甲公司向乙公司无偿退货D.由乙公司向甲公司交付电视机，甲公司向乙公司支付电视机的货款正确答案：D[单选题]22.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，经验收合格工程的实际交工日期是指()A.监理人审核承包人提交的交工验收申请的日期B.发包人经过验收后同意接受工程的日期C.发包人签认交工验收证书的日期D.承包人最终提交交工验收申请报告的日期正确答案：D参考解析：经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。[单选题]23.委托代理是建立在()的基础之上的。A.亲属关系B.血缘关系C.人身信任D.法院指定正确答案：C[单选题]24.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后正确答案：B[单选题]25.建筑工程一切险的保险期限是从开工日起直至本合同工程()止。A.签发缺陷责任期终止证书B.签发工程接收证书C.保修期结束D.实体工程交工正确答案：A参考解析：建筑工程一切险的保险期限是从开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。（即合同工期+缺陷责任期）。[单选题]26.可以代表法人进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同的是()。A.监护人B.法人代表C.法定代理人D.自然人正确答案：B参考解析：按照有关规定，只有法人代表才有权代表法人进行生产经营活动，参与招投标，签订经济合同。[单选题]27.合同当事人一方因违反合同承担责任后，对方仍要求继续履行的，违约方应()。A.拒绝履行B.继续履行C.要求对方支付一定费用后履行D.缓期履行正确答案：B[单选题]28.高速公路、一级公路工程的投标文件的编制时间自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间不得少于()日。A.20B.25C.28D.35正确答案：C[单选题]29.以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？()A.工程保险是强制性的B.进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险C.保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害D.工程保险险种的选择是由承包人自行选定的正确答案：D[单选题]30.恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是()。A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同正确答案：B[单选题]31.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，()是由承包人应承担的风险。A.施工现场发生了核放射性污染导致停工B.工程设计错误造成工程损害C.空中飞行物体坠落造成工程损坏D.施工现场下中雨导致停工正确答案：D[单选题]32.招标人应当自订立公路工程施工合同之日起()个工作日内，向中标人和未中标人退还投标保证金。A.3B.5C.7D.9正确答案：B[单选题]33.在进行施工过程中的进度款支付时，如果根据合同规定计算出来的该付款周期应付款额小于项目专用合同条款中规定的进度付款证书的最低金额时，则()。A.该付款周期可以不必支付，而是移到下个付款周期合并支付B.该付款周期仍然按计算出来的款额支付C.该付款周期不必计算，用暂付款的名义支付给承包人一个合适的数额，在以后的支付中再多退少补D.该付款周期计算出来的款额用无息贷款的名义支付正确答案：A参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。[单选题]34.项目招标人发布公路工程施工招标公告的行为属于()。A.要约B.承诺C.无效要约D.要约邀请正确答案：D[单选题]35.如果在合同中规定可以提供“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的当月的月支付中提供给承包人，它是一笔数额为材料价款()的无息贷款。A.百分之百（100％）B.百分之七十五（75％）C.百分之八十（80％）D.百分之九十（90％）正确答案：B[单选题]36.编制公路工程施工投标文件的时间，自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间止，高速公路、一级公路、技术复杂的特大桥梁、特长隧道不得少于()日，其他公路工程不得少于20日。A.25B.28C.30D.25正确答案：B参考解析：按照《公路工程施工招标投标管理办法》的规定，编制投标文件的时间，自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间止，高速公路、一级公路、技术复杂的特大桥梁、特长隧道不得少于28日，其他公路工程不得少于20日。[单选题]37.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，“缺陷责任期”是指在项目专用合同条款数据表中写明的缺陷责任期，其时间从()起计算，期限一般为2年。A.最终提交交工验收申请报告的日期B.交工验收开始的日期C.交工验收结束的日期D.签发交工验收证书的日期正确答案：A[单选题]38.承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，()。A.可以拒绝执行B.请总监理工程师确认C.请业主批准D.请行政主管部门确定正确答案：B[单选题]39.第三人明知代理人的行为属于没有代理权、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的()责任。A.道义责任B.连带责任C.主要责任D.不承担责任正确答案：B参考解析：该第三人属于非善意第三人，因此按法律规定，应负连带责任。[单选题]40.位于关键线路上的基础开挖工作，施工中遇到了承包人无法预见的不利的地下障碍，导致工程量增加较多。承包人可以合理地要求包括()方面的补偿要求。A.工期B.工期和费用C.费用D.费用和利润正确答案：B[单选题]41.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，除项目专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到监理人发出的变更指示或变更意向书后的()天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同条款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。A.7B.21C.14D.28正确答案：C[单选题]42.《招标投标法》规定，投标人有以下行为时，招标人可视其为严重违约而没收投标保证金()。A.通过资格预审不投标B.不参加开标C.中标后拒绝签订合同D.不参加现场考察正确答案：C[单选题]43.()的不一定是无效合同。A.当事人意思表示不真实B.以合法形式掩盖非法目的C.损害社会公共利益D.当事人在违背真实意思的情况下签订的合同，损害了国家利益正确答案：A参考解析：当事人意思表示不真实，可以向法院申请要求变更或撤销合同，如果申请变更合同，则变更后的合同是有效的合同。选项B、C、D均为无效合同的情形。[多选题]1.承包人提出正式的费用索赔通知书的内容应包括()等。A.权益受影响的证据资料B.索赔的依据C.列出补偿的款额，并应有详细的计算资料D.监理人对索赔的意见E.发包人对索赔的看法正确答案：ABC[多选题]2.应由监理工程师签发的文件包括()。A.临时支付证书B.竣工结算支付证书C.最终报表D.最终支付证书E.结算清单正确答案：ABD[多选题]3.根据交通运输部《公路工程施工监理招标文件范本》，监理的权利包括()。A.工程索赔的认定权B.工程支付的签认权C.工程分包人的选择权D.工程技术方案的审核权E.工程建设有关协作单位组织协调组织权正确答案：BDE[多选题]4.如果承包人提出的费用索赔要求未能遵守合同条款的各项规定，其结果可能为()。A.承包人无权得到索赔B.承包人只限于索赔由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额C.由主业决定是否同意索赔D.由监理工程师与承包人协商适当减少索赔额E.承包人向监理工程师重新提交索赔申请正确答案：AB[多选题]5.不可抗力是指()的客观情况。A.不能预见B.不能避免C.不能保险D.不能克服正确答案：ABD[多选题]6.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括()。A.工程照片B.工程师发布的各种书面指令C.施工许可证D.招标文件E.财务凭证正确答案：ABE[多选题]7.《公路工程标准施工招标文件》规定的在履约阶段的合同担保形式包括()。A.定金B.履约保证金C.预付款保证金D.抵押E.质量保证金正确答案：BCE参考解析：按照《公路工程标准施工招标文件》的有关规定，在履约阶段的合同担保主要有：在签订合同协议之前要求承包人提供履约担保；在支付开工预付款之前要求承包人提供开工预付款担保；在每个支付周期从给承包人支付的进度款中按合同规定的比例扣下一笔款项作为质量保证金，质量保证金其实质是对履约担保的补充，是承包人为其在缺陷责任期承担的缺陷责任提供的担保。[多选题]8.投标联合体组成应满足以下()要求。A.三个以上施工单位可以组成联合体B.二个以上施工单位可以组成联合体C.联合体至少有一个单位应当具备承担招标项目的相应资质条件D.联合体中标的，应由联合体主办人与招标人签订合同，其余单位对其承担连带责任E.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任正确答案：BE[多选题]9.如果业主在收到经监理工程师审核并同意的交工验收与发给移交证书的申请与保证书后的21天内，未能组织交工验收。则将按照FIDIC合同条件规定()。A.业主应从规定期限最后一天的次日起承担延期验收的工程照管和养护费用B.监理工程师应当与承包人和业主协商后，确定与此相关的费用补偿额C.由承包人继续负责对本工程进行照管和维护，且承担照管与维护的费用正确答案：AB[多选题]10.大型项目的评标中，()是初评的工作内容。A.对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较B.投标人的资格C.投标保证有效性D.报送资料的完整性E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离正确答案：BCDE[多选题]11.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下()内容。A.招标的目标B.招标项目的范围和性质C.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款D.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素E.工程的施工质量评定标准正确答案：ABCD[多选题]12.属于招标文件主要内容的是()。A.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.投标书的编制要求E.选用的主要施工机械正确答案：ABD[多选题]13.根据《物权法》，下列财产中，可以设定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通运输工具C.公立学校的教育设施D.依法被查封、抵押、监管的财产E.以招标方式取得的土地承包经营权正确答案：ABE参考解析：可以抵押的财产建筑物和其他土地附着物；建设用地使用权；以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；生产设备、原材料、半成品、产品；正在建造的建筑物、船舶、航空器；交通运输工具等。[多选题]14.下列说法不正确()。A.依法成立的合同自成立时生效；B.只有经过公证的合同才具有法律效力；C.只有经过鉴证的合同才具有法律效力；D.只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力。正确答案：BCD[多选题]15.公路工程施工期间，据以支付给承包人的工程量可以是()。A.工程量清单中所列的工程量B.监理人与承包人共同进行联合计量的工程量C.承包人计量并经监理人复核确认的工程量D.根据图纸，承包人计算的工程量E.承包人原因返工工程量正确答案：BC参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定：（1）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交工程量报表和有关计量资料。（2）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按合同条款的规定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。（4）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。（5）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。换句话说，监理人应根据合同规定，对承包人提出的已完工程量通过复核或计量来核实承包人实际完成的工程量并确定其价值，并据此价值按照合同的有关规定向承包人支付。未经监理人复核或计量核实确认的工程量不能作为支付的依据。承包人原因造成的返工的工程量是不予计量的。工程量清单所列的工程量只是一个估计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量，当然也不能作为支付依据。[多选题]16.下列行为属于招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿D.招标人预先内定中标人E.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标正确答案：ACD[多选题]17.根据FIDIC合同条件规定，合同履行过程中发生()事件，属于业主应承担的风险。A.业主提供的参考资料有误B.叛乱.革命.罢工C.任何有危险性质的放射性污染D.战争.敌对行动正确答案：BCD[多选题]18.FIDIC施工合同条件规定的指定分包人，其特点为()。A.由业主选定并管理B.与承包人签订合同C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D.承担不属于承包人应完成工作的施工E.由承包人负责协调管理正确答案：BDE[多选题]19.因()造成工期延误，经监理人确认，工期相应顺延。A.承包人经监理人同意更换项目经理B.设计变更C.不可抗力D.监理人未按时提供图纸E.隐蔽工程施工质量不合格返工正确答案：BCD[多选题]20.缔约过失责任的构成应具备()条件。A.一方有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.合同已经成立E.当事人未按合同约定履行义务正确答案：ABC参考解析：缔约过失责任是合同尚未成立，缔结过程中的损害[多选题]21.按照担保法的规定，只能由当事人本人作出担保的方式有()。A.保证B.定金C.留置D.质押E.抵押正确答案：BC[多选题]22.建设工程合同属于()A.从合同B.主合同C.诺成合同D.实践合同E.分包合同正确答案：BC[多选题]23.公路工程施工合同文件的组成内容包括()。A.中标通知书B.投标函及投标函附录C.技术规范D.已标价工程量清单E.投标人须知正确答案：ABCD[多选题]24.某承包工程在实施中，发生了不可抗力事件，依据FIDIC条款，造成的损失可以按()处理。A.依法免责“责任当事人”的赔偿责任B.由监理工程师负责C.由承包人负责D.由政府负责E.已经投保且属于承保范围内的，可以要求保险公司理赔正确答案：AE[多选题]25.公证与鉴证的区别包括()。A.合同公证和鉴证所依据的法规不同B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律证据效力不同C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性正确答案：ABC参考解析：合同公证与鉴证都实行自愿原则，并且二者的内容和范围是相同的。[多选题]26.在公路工程施工招标中，以下()属于废标的投标文件。A.投标文件字迹潦草、模糊、无法辨认B.投标人未按招标文件要求提交投标保证金C.投标文件未经法定代表人或者其授权代理人签字，或者未加盖投标人公章D.投标人没有参加开标会的E.投标人承诺的施工工期超过招标文件规定的期限正确答案：ABCE参考解析：《公路工程施工招标投标管理办法》第49条规定，属于下列情况之一的，应当作为废标处理；（1）投标文件未经法定代表人或其授权的代理人签字，或者未加盖投标人公章；（2）投标文件字迹潦草、模糊、无法辨认；（3）投标人对同一标段提交两份以上内容不同的投标文件，未书面声明其中哪一分有效；（4）投标人在招标文件未要求选择性报价时，对同一个标段，有两个或两个以上的报价；（5）投标人承诺的施工工期超过招标文件规定的期限或者对合同的重要条款有保留；（6）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；（7）投标文件不符合招标文件实质性要求的其他情形。[多选题]27.甲于2000年4月28日因情况紧急而与乙签订一份买卖合同，合同内容对甲显失公平。根据法律规定，下列表述正确的是()。A.甲有权通知乙撤销合同B.该合同无效，甲乙双方应各自返还财物C.合同的效力处于未定状态D.若甲在2001年4月28日后才申请撤销该合同，人民法院不再保护E.该合同在未被撤销以前仍然有效，因为不违反法律及社会公共利益正确答案：CD[多选题]28.公路工程施工合同条款规定的索赔程序中，()是承包人应完成的工作。A.发出索赔意向通知书B.提交有关记录和证明材料C.审查索赔通知书D.做好现场同期记录E.核实索赔数额正确答案：ABD参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。在索赔事件发生后，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。因此，A、B、D项是承包人应完成的工作，C、E项是监理人应做的工作。[多选题]29.在公路工程施工监理工作中，监理人享有的权力包括()。A.签认缺陷责任期终止证书B.解除承包人的合同义务C.签认工程进度付款证书D.签发保修期终止证书E.要求撤换不能胜任本职工作或玩忽职守的承包人项目经理正确答案：DE参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定：（1）监理人向承包人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。（2）监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。应注意的是，按照《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款的规定，缺陷责任期终止证书及各种款项的付款证书均由发包人签认。[多选题]30.具有合同担保资格有()。A.企业法人B.自然人C.政府机关D.保险公司E.学校正确答案：ABD[多选题]31.须经监理工程师审批的承包人的分包行为有()。A.工程某一部分的分包B.按照技术规范的要求购买材料C.材料与设备的加工分包D.劳务分包正确答案：AC[多选题]32.属于非法分包工程的情况包括()。A.将承包的全部工程分包给其他单位实施B.经监理人审查并报发包人批准将适合专业化队伍施工的工程分包给其他单位实施C.将工程的主要部分交给其他单位实施D.承接分包工程后进行再分包E.未经监理人审查并经发包人批准的分包正确答案：ACDE[多选题]33.承诺期限的确定，有()几种方法。A.要约中规定承诺期限B.要约中未规定，由仲裁人确定C.要约中未规定，以对话方式承诺的，即时承诺D.要约中未规定，以对话方式承诺的，在合理期限内作出E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达正确答案：ACE[多选题]34.根据《合同法》，对免责条款无效表述正确的是()。A.因过失造成对方财产损失的B.因故意造成对方财产损失的C.因重大过失造成对方财产损失的D.造成对方人身伤害的E.造成对方财产损失的正确答案：BCD[多选题]35.在施工合同中，()的合同属于无效合同。A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准正确答案：ABE参考解析：无效合同一定是违反了法律规定的条件而订立的。[多选题]36.分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布正确答案：DE[判断题]1.无效合同自人民法院确认后就没有法律效力了。()A.正确B.错误正确答案：B[判断题]2.工程计量支付与工程质量无关。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：计量支付是质量控制的一种有效手段。只有质量合格的工程才可以进行计量支付。[判断题]3.附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。A.正确B