建设工程施工合同范例_第1页
建设工程施工合同范例_第2页
建设工程施工合同范例_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同范例合同编号：____甲方（委托人）：（注明甲方名称、地址、联系人及联系方式）乙方（承包人）：（注明乙方名称、地址、联系人及联系方式）为了明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目简介1.1项目的名称及地址：____1.2项目的规模和建设内容：____1.3项目的开工和竣工日期：____第二条项目工程价款2.1项目工程总价款：____（人民币）2.2工程款的支付方式及期限：____第三条施工期限3.1开工日期：____3.2竣工日期：____3.3施工期限延长的约定：____第四条合同质量标准4.1甲方按照现行国家规定提供相应的施工图纸和设计要求，并对工程质量进行监管。4.2建设工程的质量标准：____第五条施工条件5.1甲方必须按照约定时间和方式提供施工所需的场地、设备、材料等。5.2如因甲方原因导致施工条件不具备或无法提供，则造成的延误和费用增加由甲方负责。第六条工程变更6.1甲方有权根据工程需要对施工内容进行变更，但变更涉及费用增减的，应与乙方协商一致。6.2变更前应出具书面变更通知，并双方签订变更协议。第七条交底和验收7.1甲方有权对工程进行交底，要求乙方对工程施工情况进行详细解释和说明。7.2工程竣工时，甲方有权进行验收，确保工程质量符合相关标准和要求。7.3如乙方在工程交底或验收中存在不合格情况，甲方有权要求乙方及时整改。第八条违约责任8.1如甲方未按约定时间支付工程款，则乙方有权暂停工程，并要求甲方补偿相应的损失。8.2如乙方在工程施工过程中存在严重违约情况，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。第九条争议解决9.1对于因合同履行发生的争议，应友好协商解决，若协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2争议期间，合同的其他条款继续履行。第十条合同生效及期限10.1本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，并在双方履行完毕合同约定的义务后终止。10.2本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（委托人）：签字：____日期：____乙方（承包

人人文库> 全部分类> 专业文献 > IT计算机

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论