桥涵工程施工分包合同_第1页
桥涵工程施工分包合同_第2页
桥涵工程施工分包合同_第3页
桥涵工程施工分包合同_第4页
桥涵工程施工分包合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

桥涵工程施工分包合同1.合同背景本合同是由（甲方名称）与（乙方名称）就（桥涵工程施工）项目签订的分包合同。合同双方约定并确认如下条款，以监督、规范和保证合同的履行。2.项目概述（桥涵工程施工）项目的基本情况如下:项目名称：（桥涵工程施工）项目所在地点：（详细地址）工程类型：桥涵工程工程规模：（详细工程规模）工期要求：从合同签订之日起，至（详细工期要求）项目责任人：（甲方负责人姓名）3.合同内容3.1分包范围甲方将（桥涵工程施工）项目中以下工作，通过本合同分包给乙方完成：工程设计材料采购施工操作项目现场管理完工验收3.2分包期限本分包合同自双方签订之日起生效，至工程完成验收合格且经甲方确认无纠纷，支付乙方全部款项之日止。3.3分包价格甲方向乙方支付的分包价格总计为（具体金额），按以下方式支付：分阶段付款：根据工程完成的程度，经甲方检验验收合格后，按总分包金额的（具体比例）进行阶段性支付。最后尾款：工程最终完工验收合格后，发放剩余款项。3.4质量和进度保证乙方需确保施工过程按规范进行，保证工程质量符合相关标准要求。同时，乙方需按照分包工期要求，确保按时完成工程。3.5变更和索赔若出现合同履行过程中有关工程变更或索赔的情况，双方应及时协商解决。任何变更或索赔均需经双方书面确认并签字同意，方为有效。3.6违约责任若双方任何一方违反本合同条款，需向对方支付违约金，具体金额双方在签订合同时已经约定。3.7合同解除和终止本合同解除或终止的情况包括但不限于：双方协商一致解除、甲方支付乙方所有款项后的解除、双方经法院判决解除等情形。4.附则4.1附件列表本合同附有以下附件：工程设计图纸工程施工进度计划工程变更申请表工程索赔申请表其他相关材料4.2法律管辖本合同适用于中华人民共和国法律。任何因合同引起的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，提交至合同签订地的人民法院处理。4.3合同生效本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（单位名称）：________________签字盖章乙方（单

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论