10kv配电站施工合同

建设工程施工合同（合同编号：）工程名称：高精度电子铜板带项目压延车间10KV配电站安装工程工程地址：中铝洛铜厂区内工程造价：22.6万元发包人：中铝洛阳铜业有限公司承包人：洛阳铜加工集团四方设备安装有限责任公司设计单位：中色科技股份有限公司订立日期：6月16日第一部分合同书发包人（全称）：中铝洛阳铜业有限公司承包人（全称）：洛阳铜加工集团四方设备安装有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。工程概况工程名称：高精度电子铜板带项目板带车间10KV配电站安装工程工程地点：中铝洛铜高精度电子铜板带项目板带车间厂房内工程内容：压延车间内部管网工程二、工程承包范畴重要施工范畴和内容：2PS和3PS配电站安装工程施工，具体内容以施工图：J031.02DG2－1～26、J031.02DG3－1～26。三、合同工期工期：本工程于8月20日交工，每迟延一天，中标人按1000元/天支付赔偿金。四、质量原则工程质量原则：合格五、合同价款合同价款：按中标价贰拾贰万陆仟元整￥226,000.00元包干；设计变更及签证、施工方案等按实结算，优惠率5％。六、构成合同的文献构成本合同的文献涉及：1、本合同合同书2、招标文献及中标告知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、原则、规范及有关技术文献7、图纸8、预算书双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文献视为本合同的构成部分。七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相似。八、承包人向发包人承诺按照合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同商定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：6月6日合同订立地点：中铝洛铜本合同双方商定签字盖章后生效。发包人：承包人：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款通用条款（略），详见建设部和国家工商行政管理局制订的合同示范文本（GF—1999—0201）第三部分专用条款一、词语定义及合同文献2．合同文献及解释次序合同文献构成及解释次序：执行本合同合同书的解释次序3．语言文字和合使用方法律、原则及规范3．1本合同使用汉语3．2合使用方法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程保修方法》、《建设项目（工程）竣工验收方法》、其它有关法律、行政法规及发包人对本工程管理方面的有关规定。3．3合用原则、规范合用原则、规范的名称：国家、行业、地方颁发的现行的规范、规程、原则及施工图等对应规范的规定。国内没有对应原则、规范时的商定：国家无对应原则和规范时，以设计院提出的经发包人同意的原则执行。4．图纸4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同生效后，提供6套施工图（含竣工图2套）。4．2发包人对图纸的保密规定：未经发包人事先书面许可，承包人不得将图纸向任何第三人进行许可使用、转让及披露有关图纸的任何信息。其它内容按摄影应通用条款的规定执行。4．3承包人应在竣工后30天内向发包人提供符合发包人规定的竣工资料贰套（其中涉及竣工图2套）。4．4当发包人认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸1份，供发包人同意或备查。4．5发包人有权随时向承包人发出为满足本合同工程的对的实施和完毕及其缺点修复所需的补充图纸和有关批示，承包人应予执行，并受其约束。二、双方普通权利和义务5．工程师5．1监理单位委派的工程师：详见监理合同发包人委托的职权：详见监理合同需要获得发包人同意才干行使的职权：详见监理合同5．2发包人派驻的工程师姓名：周卫职务：高精度电子铜板带项目部工程室主任鲍英琛职务：高精度电子铜板带项目部综合室主任职权：负责施工阶段和保修阶段需发包人协调和承接的有关事宜；负责施工合同目的的实现；复核已竣工程量，负责合同以外的工程量增减的现场签证及其它施工资料的现场签证；工程竣工验收。5．3不实施监理的，工程师的职权：/6．项目经理姓名：吴杰职务：项目经理项目经理是承包人投标文献中拟定的项目经理。项目经理必须到施工现场组织、指挥施工，项目经理不到现场，工程不能开工；开工后，项目经理必须坚持在现场工作，严格执行发包人的有关制度、认真推行职责，否则承包人承当违约责任。对发包人认为不称职的项目经理，发包人有权规定更换项目经理，承包方应无条件接受。其它执行通用条款规定。7．发包人工作7．1发包人应按商定的时间和规定完毕下列工作：（1）施工场地含有施工条件的规定及完毕的时间：已含有。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应规定：开工前。承包人接入的具体位置以同意的施工方案为准。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和规定：开工前。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前。（5）由发包人办理的施工所需证件、同意的名称和完毕时间：开工前。（6）水准点与座标控制点交验规定：开工前。（7）图纸会审和设计交底时间：双方协商。（8）协调解决施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：开工前。（9）双方商定发包人应做的其它工作：/7．2发包人委托承包人办理的工作：/8．承包人工作8．1承包人应按商定时间和规定，完毕下列工作：（1）需由设计资质等级和业务范畴允许的承包人完毕的设计文献提交时间：/（2）应提供计划、报表的名称及完毕时间：开工报告、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收告知、竣工验收报告；向发包方提供的年、季、月度施工计划及对应施工进度统计表、工程事故报告以及应由发包人供应的材料、设备计划和材料收、登、存的月、季、年度统计报表。上述计划和报表完毕的时间，除本合同另有商定外，按发包人各部门具体规定为准。（3）承当施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和规定：开工前必须完善有关方法，费用由承包人承当。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的规定：/（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：恪守政府有关规定，费用由承包人承当。（6）已完毕工程成品保护的特殊规定及费用承当：交工前负责已竣工程和已安装好的设备成品保护，费用由承包人承当，如因承包人保护不当造成的损坏由承包人免费修复，并承当赔偿责任。（7）施工场地周边地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护规定及费用承当：要有切实可行的保护方法，如有损坏要免费修复，并承当赔偿责任。（8）施工场地清洁卫生的规定：要符合环境卫生管理部门的有关规定。交工前承包人必须去除交工工程范畴内的临时设施，并清理好场地，费用自理。（9）双方商定承包人应做的其它工作：本工程的施工过程中应恪守发包人的各项规定。8．2承包人不能按照上述规定推行合同义务时，发包人有权自行或另行委托别人完毕，所发生的费用由承包人承当，直接从工程款中扣除。三、施工组织设计和工期9．进度计划9．1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3日。10．工期延误10．1双方商定工期顺延的其它状况：（1）由承包人因素造成的工期延误，工期不予顺延，由此产生的费用由承包人负担；（2）发包人供应材料设备的因素，造成一周内停工累计超出48小时，工期顺延。但是，非承包人因素造成的工期延误，承包人必须主动采用方法，争取工程进度满足合同商定的竣工日期，发包人同意后将予以支持。否则，对下次招标工程的中标，承包人将受到影响。由农民挡工引发的有关费用，已涉及在风险因素内，不予以考虑。（3）由不可预见因素或不可抗力造成的工期延误，工期顺延，由此引发的费用发包人与承包人协商解决。四、质量与验收11．工程质量工程质量应当达成合同书中商定的质量原则。12．1承包人除执行通用条款16。1款的商定外，应严格按照投标的施工组织设计和中标后施工组织设计的最高规定执行，严格执行工程师的多个指令，并接受工程师的监督、检查。12．2工程的过程质量（各阶段的检查批、分项工程、分部工程、子单位工程等）达不到经监理和发包人同意的质量原则或质量计划的规定，承包人应拆除和重新施工，直到符合商定的原则，所发生的费用由承包人承当；否则，按本专用条款26.2款商定，向发包人偿付违约金。13．隐蔽工程和中间验收双方商定中间验收部位：全部隐蔽工程。14．重新检查按照通用条款商定执行。五、安全施工15．安全施工与检查15．1承包人应对进入现场的全部施工人员进行安全教育，由此而造成的安全事故，由承包人承当一切责任。承包人要严格按照安全规程类的原则、规范、规程和发包人规定组织施工，并首先通过发包人组织的各施工阶段安全文明工地检查验收。若阶段检查安全文明工地未达成原则，承包人要承当违约责任。按本专用条款26。2款的商定，向发包人偿付违约金。承包人要随时接受发包人派驻的工程师，政府有关部门安全检查人员的监督、检查。16．安全防护通用条款第21.1和21.2款中的安全防护方法费，已涉及在合同价款中。其它事宜执行通用条款的规定。17．事故解决由承包人因素造成的安全事故，给发包人所造成的经济损失由承包人承当。六、合同价款与支付18．合同价款及调节18．1本合同价款采用固定价款的方式拟定。合同价款结算办法：按中标价加变更签证。变更签证优惠率为5%。变更签证部分工程造价计算方法：土建工程执行《河南省建筑工程预算定额》(1995年版)和《河南省建筑工程预算定额（装饰分册）》（1998年版）及对应取费原则，四类工程取费原则。安装工程执行《河南省安装工程单位估价表》（1997年版）及对应取费原则，三类工程取费原则。执行的文献有：人工费调节执行“洛市建价（）01号”文献、“豫建设标（）101号”和“豫建标定（）1号”，调节部分只计取税金，“洛市建价（）3号”和执行“洛市建价（）4号”文献。土建重要材料和安装未计价材价格按洛阳市建设工程造价管理协会公布的《洛阳市建设工程价格信息》进入工程决算，不全部分按同期市场价（事先必须经发包人认质认价）。不计取材料二次搬运费、远途施工增加费、缩短工期增加费、包干费。18．2双方商定合同价款的其它调节因素：工程发生的零星借工按38元/日×1.03413.建筑垃圾和余土外运至洛阳市垃圾填埋场，涉及装卸费、运输费、倾倒费和税金等完全单价为16元/吨；工程量以监理单位及业主核定为准。19．工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本合同生效后，发包人按本合同价款的15%向承包人支付工程备料款。20．工程量确认承包人向工程师提交已竣工程量报告的时间：承包人每月5日前向发包人提交已竣工程量报告，对承包人超出设计文献和承包人因素造成返工的工程量，发包人不予计量。对达不到合同规定质量原则的工程量，发包人不予计量。21．工程款（进度款）支付每月工程进度款的结算按照本合同专用条款第18公商定进行结算。双方商定的工程款（进度款）支付的方工式和时间：承包人根据同意的当月已竣工程量报告，填报月付款申请报表，根据发包人有关工程师和主管领导在月付款申请上订立的审核意见，按合同条款规定扣除水电费、质保金、违约金和代扣代缴的税金等费用后，按完毕进度实际状况支付给承包人。（1）月工程进度款，在确认计量成果后，月底前，按前述审核计算办法支付给承包人。（2）工程进度款付至合同价款50%时起扣备料款。（3）工程款支付到合同价款的80%时停止付款。（4）工程竣工验收合格并在双方办理工程决算手续后，支付到工程决算总造价的95%；余款5%作为质保金。（5）5%质保金《工程质量保修书》的商定一次性结清。本合同通用条款第26条款的规定不再执行，按上述商定执行。七、材料设备供应22．发包人供应材料设备施工图纸材料表中所含材料；支架用角钢和槽钢、焊接管件和法兰；给排水另增加的26个蝶阀和法兰；安装多个仪表、减压器等。23．承包人采购材料设备本工程除发包人供应材料设备外的其它多个材料均由中标人自购，甲方认质认价。其中，防腐（黄丹漆）和面漆采用灯塔牌。八、工程签证变更设计变更及签证部分发生的工程量以设计单位、监理单位及业主核定的为准，结算时按中标的变更签证优惠率计算。安装施工过程中管子标高、位置变动（不超出10米不再增加工程量）必须发包人承认。24．拟定变更价款对投资较大、影响进度款支付的重大设计变更，双方协商一致后，可随时订立补充合同。九、竣工验收与结算本合同待全部工程竣工完毕后，办理交工验收。25．竣工验收承包人提供竣工图的商定：工程竣工，承包人在组织初验后5天内，向发包人递交验收报告，发包人接到报告后，上报有关部门组织验收，验收结束后，发包人对竣工报告予以同意，承包人根据已同意的竣工验收报告办理结算手续。同时按国家有关建设项目（工程）竣工验收方法的规定整顿技术文献资料；向发包人提供完整的竣工验收资料。竣工验收原则按国家有关原则执行。工程竣工后28个日历天内，承包人向发包人提供竣工资料一式贰套。十、违约、索赔和争议26．违约26．1本合同中有关发包人违约的具体责任以下：本合同通用条款第24公商定发包人违约应承当的违约责任：/本合同通用条款第26.4款商定发包人违约应承当的违约责任：允许承包人顺延工期。双方商定的发包人其它违约责任：/26．2本合同中有关承包人违约的具体责任以下：本合同通用条款第14。2款商定承包人违约应承当的违约责任：承包人若不能按规定的时间开工，每拖一天，扣违约金1000元，且合同总工期不变；如合同订立后20天内不能开工，发包人有权解除合同。本合同通用条款第14。2款商定承包人违约应承当的违约责任：工期推迟天数在30天以内的，每推迟一天按1000元向发包人偿付违约金；工期推迟天数超出30天以外的，30天以外部分每推迟一天按合同价款的0.4%向发包人偿付违约金。本合同通用条款第15。1款商定承包人应承当的违约责任：工程质量如达不到本合同商定的合格工程原则，并由其承当有关费用，如果承包人通过修缮仍不能达成合同商定的原则，发包人有权请其它单位修理完善，以达成本工程规定的质量原则，由此造成的费用由承包人承当。双方商定的承包人其它违约责任：（1）如承包人不按专用条款第28条的商定分包工程或转包行为，承包人按合同价款的5%向发包人偿付违约金，且发包人有权解除合同，将剩余工程另行委托其它承包人施工。（2）承包人项目经理如不执行专用条款第6条规定的，项目经理不能坚持在施工现场工作，视状况每次按1000元向发包人支付违约金；无端离开现场及施工场地10天以上，发包人有权规定更换项目经理。本合同通用条款第15.1款商定承包人违约应承当的违约责任：/双方商定的承包人其它违约责任：/27．争议本合同在推行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：依法向工程所在地人民法院起拆。十一、其它28．工程分包本工程发包人同意承包人分包的工程：未经发包人同意，承包人不得将该工程的任何部分进行分包。确有需要在法律允许的范畴内将工程分包时，承包人应将分包意向单位报工程师审查经发包人同意后，承包人方能与分包单位协商订立分包合同。其它执行通用条款规定。29．担保本工程双方商定担保事项以下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。（3）双方商定的其它担保事项：/30．合同份数双方商定合同副本份数：正本二份；副本六份，双方各三份。31．补充条款31．1发包人另行委托施工或指定分包的工程，承包人不计取总包管理费和施工配合费。31．2本合同价款中包含5万元的消防、交通安全风险抵押金，其管理方法以“消防、交通安全管理合同书”为准。工程质量保修书发包人（全称）：中铝洛阳铜业有限公司承包人（全称）：中色第十二冶金建设公司为确保高精度电子铜板带项目压延车间内部管网工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致订立工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方商定承当工程保修责任。一、工程质量保修范畴和内容质量保修范畴涉及地基基