2021监理工程师《建设工程合同管理》考试考前冲刺试卷及答案解析八

监理工程师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程合同管理》

一、一单选题。

1.对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（）联系，由其负责

组织和协调联合体各成员全面履行合同。

A.联合体牵头人或联合体授权的代表

B.联合体卓头人或联合体的代表

C.联合体牵头人

D.联合体的代表

2.关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）o

A.预付款担保采用第三方保证的形式

B担保方式不得采用无条件担保的形式

C担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清

预付款止

D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担

保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变

3.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。

A.发布招标公告.开标.审查投标人资格

B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格

C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件

D.发出投标邀请书.审查投标人资格发售招标文件

4.设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约

定形式。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书

5.下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）o

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复

责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

6.公开招标的优点是（）.

A投标人及投标人的数量事先可以确定

B.招标人所期待的投标人均参加了投标

C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标

D.招标人熟悉投标人的情况

7.下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培养合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

8.初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量

时，均通过资格预审，不进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1

9.FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备

制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。

A.《施工合同条件》Q999年版）

B.《生产设备和设计一施工合同条件》（1999年版）

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（1999年版）

D.《简明合同格式》（1999年版）

10.对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审

申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.1

B.2

C.3

D.5

11.关于代理，下列说法不正确的是（）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担

12.只能以动产作为担保财产的担保方式是（）.

A保证

B抵押

C质押

D留置

13.通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。

A.总金额

B.部分金额

C.暂列金额

D.暂时金额

14.某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确

的是（）。

A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体

B.采购合同无效

C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任

D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

15.设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。

A.标准施工合同

B.专业服务合同

C.工程施工合同

D.定期合同

16.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

17.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。

A.安全服务.成本

B.安全.风险.成本

C.风险服务成本

D.安全.服务.费用

18.监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人

应（）。

A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

19.下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）o

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容

C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件

20.以下有关施工合同主体的说法中，正确的是（）。

A.发包人必须是法人

B.承包人必须具备法人资格

C.发包人必须具备资质

D.发包人和承包人都必须具备资质

21.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标

项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

22.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，

要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监

理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应

承担由此增加的费用和（或）工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润

23.关于民事责任的说法错误的是（）

A.民事责任包括合同责任与侵权责任

B.合同责任包括违约责任与缔约过失责任

C.消除影响、恢复名誉属于承担民事责任的方式

D.法律责任中的行政责任和刑事责任，能基于法律规定，合同中也能进行约定

24.关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。

A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

25.依据担保法规定，可以作为保证人的是（）

A.幼儿园

B.医院

C.企业法人

D.国家机关

26.设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工

程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包

人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

27.《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指（）。

A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单

B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格

C.承包人按其提出的投标方案计算的设计施工.竣工试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用

D.承包人向发包人的投标报价

28.建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书

面指示发出后（）小时内发出书面确认函。

A.12

B.24

C.48

D.56

29.根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。

A.完成施工场地的征用.拆迁

B.提供地下管线资料

C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

D.编制施工组织设计

30.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。

A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止

B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔

C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主,承包商不再承担照管责任

D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任

31.关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是

（）。

A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.

长效性和创新性影响

B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予

合理的使用费

C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判

D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划

及配合施工安装和采购工作的要求

32.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法,正确的是（）o

A.不属于业主方人员

B.可以行使合同中明确规定的权力

C.不得行使合同中必然隐含的权力

D.保持公正（ImpartiaIly）的态度处理问题

33.根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）o

A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告

B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议

D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商

34.下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。

A.由发包人负责组建

B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成

C.作出的评审意见具有强制约束力

D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

35.根据AIA文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包

的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）.

A代理型CM

B.风险型CM

C.管理型CM

D.责任型CM

36.设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门

列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人

37.对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

38.下列关于定标的说法，正确的是（）

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同

39.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任

由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

40.设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总

和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

41.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾

时，合同文件优先解释的顺序是（）.

A.图纸一专用合同条款—中标通知书

B.图纸一中标通知书—专用合同条款

C.中标通知书一图纸—专用合同条款

D.中标通知书一专用合同条款T图纸

42.根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，

应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.误期赔偿费没有最高限额的限制

C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务

43.根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）.

A.招标公告或投标邀请书

B.申请人须知

C.已标价的工程量清单

D.发包人要求

44.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方

解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

45.以下有关组织或个人说法中，（）是不能成为合同法律关系主体。

A.设计事务所

B.监理事务所

C.自然人

D.项目经理部

46.标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料

和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保

护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量

与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式

47.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进

度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理

方式的说法，正确的是（）。

A启行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

48.在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.发包人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划"

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

49.()对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、

广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程

的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.发包人

50.依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权

人()。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

二、二多选题。

51.施工过程中发生的下列事件，属于不可抗力的有()。

A.火灾导致临时设施的损毁

B.地震导致已施工主体建筑物的损毁

C.发包人管理不善导致的办公室起火

D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱

E.龙卷风导致塔吊倾倒

52.代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。

A.代理期间届满或者代理事项完成

B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

C.被代理人取消委托或代理人辞去委托

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.监护关系消灭

53.合同法律关系的客体，包括（）。

A提供一定劳务

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

54.在设计合同中，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（）条件。

A.地基基础、主体结构体系的设计可靠

B.设计符合有关强制性标准、规范

C.依据的勘察资料准确

D.未侵犯任何第三人的知识产权

E.不损害社会公共利益

55.在下列（）情况下，工程U阿以暂停施工。

A.地方法规要求某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

56.取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接（）等工程勘察劳务业务。

A.岩土工程治理

B.工程钻探

C.凿井

D.各等级的工程勘察业务

E.各专业（海洋工程勘察除外）的工程勘察业务

57.设计施工总承包合同订立的文件中，承包人建议书是对"发包人要求”的响应文件，

其内容包括（）.

A.承包人的工程设计方案

B.设备方案的说明

C.分包方案

D.价格清单

E.对发包人要求中的错误说明

58.根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为（）。

A.高等民事行为能力人

B.中等民事行为能力人

U限制民事行为能力人

D.完全民事行为能力人

E.无民事行为能力人

59.根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。

A.工厂的半成品

B.正在建造的船舶

C.以招标方式取得的荒地的土地承包经营权

D.学校的校办企业

E.农作物及其所附着土地的使用权

60.下列属于完全民事行为能力人的有（）。

A.18周岁以上的自然人

B.8周岁以上的未成年人

C.不满8周岁的未成年人

D.16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人

E.不能辨认自己行为的成年人

61.简明施工合同通用条款的标题包括（）。

A.施工设备和临时设施

B.施工控制网

C.工程质量

D.缺陷责任与保修责任

E.交通运输

62.下列选项中，分包商应立即执行的变更指令包括（）。

A.监理人直接送达的书面指令

B.监理人代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D经业主发出的书面指令

E.经承包商代表确认监理人代表发出的书面指令

63.根据《施工合同标准文本》的规定，监理人依据工程项目的需要和施工现场的实际情

况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程

64.以下有关风险型CM承包方式的说法中，正确的是（）。

A.一般采用成本加酬金的计价方式,成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金

B.CM承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开

C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D.CM承包商的酬金约定通常可采用以下三种方式中的一种：按分包合同价的百分比取

费；按分包合同实际发生工程费用的百分比取费；固定酬金

E.CM承包是指施工总承包商承包后对分包的管理

65.在合同法律关系的组成中，合同法律关系包含的要素有（）。

A.法律关系主体

B.法律关系客体

C.法律关系联系

D.法律关系变更

E.法律关系内容

66.根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有（）。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

67.特别法人包括（）。

A.农村集体经济组织法人

B.城镇农村的合作经济组织法人

C.社会服务机构

D.机关法人

E.基层群众性自治组织法人

68.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形

式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有（）。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

69.根据《标准施工总承包招标文件》，在竣工试验中的第三阶段包括的指标有（）。

A.产能指标

B.产品质量标准

C.运营指标

D.环保指标

E.人员指标

70.下列资格审查方法的描述错误的是（）。

A.分为合格制和有限数量制两种

B.投标人数多会降低成本

C.投标人数少会增加竞争性

D.鼓励招标人采用合格制

E.招标人可依据情况自由选择审查方式

71.根据《担保法》，抵押权自登记时生效的包括（）.

A.生产设备

B.交通运输工具

C.已建成的建筑物和其它土地附着物

D.正在建造的建筑物

E.正在建造的船舶

72.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说

法，正确的有（）。

A.承包人的分包招标应由监理人组织

B.承包人分包工作需征得发包人同意

C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应

E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作

73.根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（）。

A.收集地下管线资料

B.建立专门的质量检查体系

C.测施工控制网

D.组织施工图纸会审

E.提交工程开工报审表

74.下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）.

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

75.下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。

A.中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还

B.招标人无正当理由拒签合同，投标保证金应予退还

C.应当在中标通知书发出之日起30日内签订

D.应当根据招标公告和投标文件签订

E.联合体中标的，由联合体牵头人与招标人签订

76.施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。

A汽车

B.土地

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的商标专用权

77.设计施工阶段总承包合同的承包人可以书面形式向监理人提交改变"发包人要求“文

件中有关内容的合理化建议书，合理化建议的内容应包括（）。

A.建议工作的详细说明

B.进度计划

C.质量计划

D.效益

E.必要的设计文件

78.关于设备开箱检验，下列说法中正确的有（）。

A.在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，检测机构的检验结果仅对卖方具有约束力

B.开箱检验的检验结果不影响在质量保证期内发现的设备质量问题

C.检验结果免除卖方应当负有的义务

D.买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验

E.卖方有合理理由且事先与买方协商，可以推迟开箱检验时间

79.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合

理利润的情形有（）O

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

80.施工招标文件内容不包括（）。

A.工程量清单

B.图纸

C.投标文件格式

D.项目组织机构

E.工程进度计划

【参考答案】

一、一单选题。

1.A

解析：A

本题考查重点是"设计施工总承包合同管理有关各方的职责"。对于联合体的承包人，合

同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织

和协调联合体各成员全面履行合同。因此，本题的正确答案为A。

2.C

解析：C

预付款担保标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点为:Q）担保方

式。担保方式也是采用元条件担保形式。（2）担保期限。担保期限自预付款支付给承包人

起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止。（3）担保金额。担

保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不

同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。保函格式中

明确说明，.本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在

向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额"。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等

原则。

3.B

解析：B

邀请招标中，招标人发出投标邀请书，大多进行资格后审，在开标后完成。

4.A

解析：A

通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，一种是发包人负责办理

取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的

权利，并承担有关费用。另一种是承包人负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明

确。

5.C

解析：C

发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体

各成员全面履行合同。

6.C

解析：C

公开招标的缺点是（1）招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少；（2）

招标人可能不熟悉某些投标人的情况；（3）招标人所期待的投标人可能并未参加投标

等。

7.B

解析：B

建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场；推进建筑领域的改革，•提高工程建设的

管理水平；避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

8.A

解析：A

初步审查和详细审查合格申请人数量不少于3家且没有超过预先规定的通过数量时，均通

过资格预审，不进行评分。

9.B

解析：B

本题考查重点是"FIDIC合同文本简介"。《生产设备和设计-施工合同条件》（1999年

版），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋

建筑等工程的合同。因此，本题的正确答案为B。

10.D

解析：D

招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得

少于5日。

11.D

解析：D

无权代理行为只有经过"被代理人"的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行

为，由行为人承担民事责任，但"本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不做否认

的，视为同意"。

12.D

解析：D

保证：不提供担保物。抵押：担保物可以是不动产、动产。质押：担保物可以是动产、权

利。

13.C

解析：C

暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预

见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。

因此，本题的正确答案为C.

14.D

解析：D

合伙企业属于合同法律关系主体中的非法人组织，没有独立的财产，不能独立承担民事责

任，出资人或者设立人需为非法人组织未偿债务承担无限责任。

15.A

解析：A

本题考查重点是"标准设计施工总承包合同”。设计施工总承包合同的文件组成与标准施

工合同相同，也是由协议书、通用条款和专用条款组成，与标准施工合同内容相同的条款

在用词上也完全一致。因此，本题的正确答案为A。

16.D

解析：D

本题考查的是合同法律关系的内容。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利

和义务。

17.A

解析：A

本题考查的是保险合同管理。在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑安全、服务、

成本这三项因素。

18.C

解析：c

本题考查的是缺陷责任期管理。监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于

承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人

应承担修复和直验的费用，并支付承包人合理利润。

19.D

解析：D

本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标

人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应

当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条

件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

20.B

解析：B

本题考查的是建设工程合同的特征。发包人一般是法人，并未强调必须，且发包人未强调

资质。

21.A

解析：A

投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目

估算价的2%。

22.D

解析：D

本题考核的是施工阶段发包人违约的处理。除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义

务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人

收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发

包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

23.D

解析：D

法律责任中的行政责任和刑事责任，都只能基于法律规定，合同不能进行约定。

24.D

解析：D

本题考核的是试用买卖。试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再

支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间.试用买卖的买受人在试

用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作

表示的，视为购买。

25.C

解析：C

具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不

能作为保证人：①企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权

的，可以在授权范围内提供保证；

②国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；

③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

26.B

解析：B

本题考核的是缺陷责任期的延长。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程

设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延

长缺陷责任期.但缺陷责任期最长不超过2年。

27.C

解析：C

考核合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要

求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清

单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施

计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺

陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P123。

28.B

解析：B

考核建设工程勘察合同履行管理。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书

面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。参见

教材P78.

29.D

解析：D

考核发包人的义务。D选项是承包人的义务。参见教材P96~97。

30.D

解析：D

从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。在承包商负责

照管期间，因合同规定的业主风险以外的原因导致工程、货物或承包商文件发生任何损失

或损害，承包商应自行承担风险和费用予以修复。颁发工程接收证书后，工程照管责任应

移交给业主，承包商仍应对其扫尾工作承担照管责任。

31.B

解析：B

设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应征得未中标人的书面同意并给

予合理的使用费。

32.B

解析：B

工程师受业主委托授权，为业主开展项目日常管理工作，属于业主方人员；应履行合同中

赋予的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予的权力；应保持公平（Fair）的态度

处理施工过程中的问题。

33.C

解析：C

每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议。

34.B

解析：B

发包人和承包人协商成立争议评审组。发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评

审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。发包人或承

包人不接受评审意见，可以要求提交仲裁或提起诉讼

35.A

解析：A

对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务,

不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实施

的风险。

36.B

解析：B

本题考核的是设计施工阶段的设计进度管理。设计施工总承包合同履行过程中，承包人应

按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。

37.B

解析：B

对于既有设备采购又有安装服务的项目，可以分开招标；如果采用合并招标，可以按照各

部分所占的费用比例来确定具体招标类型。建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电

设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主自行采购，哪些由承包商采购，提前做

好具体计划和安排，与施工、安装工作有序配合。材料设备招标采购的货物既可以由供货

方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成

套。

38.B

解析：B

招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确

定中标人。

39.B

解析：B

考核代理关系。建设单位与招标代理机构之间是委托代理关系，其中被代理人是建设单

位，代理人是招标代理机构,由被代理人对代理行为承担民事责任。参见教材

P10o

40.D

解析：D

本题考核的是工程进度付款的修正。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核

中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。

41.D

解析：D

考核合同文件。合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及

投标函附录；（注意不是招标文件）（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技

术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件一经合同当

事人双方确认构成合同的其他文件。参见教材P92.

42.C

解析：C

误期赔偿费=合同中规定的每天应付金额x误期天数（接收证书上注明的日期超过规定的

竣工时间的天数）；赔偿总额不得超过合同中规定的误期赔偿费的最高限额。除在工程竣

工前根据由业主终止的规定终止的情况外，这些误期赔偿费应是承包商"为此类违约"应

付的唯一赔偿费。支付赔偿费并不能解除承包商完成工程的义务或合同规定的其他责任和

义务。

43.A

解析：A

标准施工招标文件的组成包括招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款

及格式、工程量清单、图纸、技术标准及要求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的

其他资料。

44.A

解析：A

合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款

和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方

承担。

45.D

解析：D

合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和

非法人组织，为合同当事人。

46.A

解析：A

本题考查重点是"标准施工招标文件"。通用合同条款包括一般约定、发包人义务、监理

人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线，施工安全、

治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变

更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、

索赔、争议的解决。因此，本题的正确答案为A。

47.D

解析：D

本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完厕场

协调工作，均由发包人负责赔偿。

48.C

解析：C

本题考查的是承包人提交实施项目的计划。选项A,承包人应按合同约定的内容和期限，

编制详细的进度计划；选项B,监理人应在专用条款约定的期限内批复；选项D,监理人

未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。

49.D

解析：D

本题考查重点是"承包人现场查勘"。发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排

水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；

相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担

原始资料错误造成的全部责任。承包人应对其阅读这些有关资料后，所做出的解释和推断

负责。因此，本题的正确答案为Do

50.C

解析：C

本题考核的是抵押权的实现。抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权

人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。

二、二多选题。

51.BE

解析：BE

不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务

的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。2020年1月爆发了新型冠状病毒

感染肺炎的疫情，全国大陆所有省、自治区、直辖市先后启动重大突发公共卫生事件I级

响应。这次疫情对工程建设造成了巨大的影响，一般应当认定为不可抗力。

52.ABCD

解析：ABCD

本题考查的是代理关系。委托代理关系终止的情形包括：（1）代理期间届满或者代理事

项完成；（2）代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；（3）被代理人取消委托或代理人

辞去委托；（4）作为被代理人或者代理人的法人终止。选项E属于指定代理或法定代理

关系的终止。

53.ABDE

解析：ABDE

本题考查重点是"合同法律关系的构成"。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力

成果。①物。法律意义上的物是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资

料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。如建筑材料、建

筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体•货市作为一般等价物也是法律意义上

的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。

②行为。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完

成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。行

为也可以表现为提供一定的劳务，如绑扎钢筋，土方开挖、抹灰等。

③智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘

密及在特定情况下的公知技术。如专利权、计算机软件等，都有可能成为合同法律关系的

客体。

因此，本题的正确答案为ABDE。

54.ABE

解析：ABE

本题考查重点是"设计合同履行管理——发包人的责任"。发包人和设计人必须共同保证

施工图设计满足以下条件：①建筑物（包括地基基础、主体结构体系）的设计稳定、安全、

可靠；

②设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；

③设计的施工图达到规定的设计深度；

④不存在有可能损害公共利益的其他影响。

因此，本题的正确答案为ABE。

55.ABCE

解析:ABCE

工程师指示暂停施工的情况，选项D是正常的活动，无须暂停施工。

56.ABC

解析：ABC

本题考核的是建设工程勘察资质的业务范围。取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各

专业（海洋工程勘察除外）、各等级工程勘察业务；取得工程勘察专业资质的企业。可以承

接相应等级相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程

治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。

57.ABCE

解析：ABCE

本题考核的是承包人建议书。承包人建议书是对"发包人要求”的响应文件，包括承包人

的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。

58.CDE

解析：CDE

本题考核的是自然人的民事行为能力。民事行为能力是民事主体通过自己的行为取得民事

权利和履行民事义务的资格。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全

民事行为能力人、限制民事行为能力人和无民事行为能力人。

59.ABCD

解析：ABCD

耕地、宅基地、自留地、自留山等集体土地使用权不得抵押。

60.AD

解析：AD

完全民事行为能力人：（1）18周岁以上的自然人；（2）16周岁以上，以自己的劳动收

入为主要生活来源的未成年人。

61.BCD

解析：BCD

本题考查重点是"施工合同标准文本"。简明施工合同通用条款包括17条，标题分别

为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；施工控制网；工期；工程质量；试验和检

验；变更；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索

赔；争议的解决，共69款。因此，本题的正确答案为BCD.

62.CE

解析：CE

本题考查的是施工分包合同履行管理。为了准确地区分合同责任，分包合同通用条款内明

确规定，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人和监理人就分包范围内有关工作的所

有指令，但不得直接接受发包人和监理人的指令。当分包人接到监理人的指示后不能立即

执行，需得到承包人同意才可实施。

63.BCD

解析：BCD

考核变更管理。标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：（1）取消合同中任何一项

工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的

质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何

一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外

工作。参见教材P108。

64.ABCD

解析：ABCD

风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定

的酬金。CM承包商签订的每一个分包合同均对业主公开，业主可以参与分包合同的谈

判，业主按分包合同约定的价格支付，CM承包商不赚取总包与分包合同之间的差价。

CM承包商的酬金约定通常可选用如下方式:固定酬金按分包合同价的百分比取费;按分包

合同实际发生工程费用的百分比取费。与传统总分包模式下施工总承包商对分包合同的管

理不同，CM合同属于管理承包合同。

65.ABE

解析：ABE

考核合同法律关系的构成。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合

同法律关系内容三个要素。参见教材P7。

66.ABD

解析：ABD

考核工程款支付管理。选项C,单价子目已完成工程量按月计量；总价子目的计量周期按

批准承包人的支付分解报告确定；选项E,除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于

结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。参见教材P106.

67.ABDE

解析：ABDE

特别法人包括机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群

众性自治组织法人。

68.ABCE

解析：ABCE

考核订立合同时需要明确的内容。通用条款给出两种可选的形式，需要合同双方在专用条

款中约定的内容。参见教材P123~125.

2021年监理工程师考试《建设工程合同管理》名师预测卷1(080)

69.ABCD

解析：ABCD

考核合同文件。第三阶段包括的内容有：如对性能测试及其他竣工试验的要求，