温江城区沥青路面维修恢复部分

PAGE91温江城区沥青路面维修恢复部分交通标线施划项目比选文件比选人：成都市温江区城市道路桥梁管护中心二〇二二年三月目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章比选公告 3第二章比选申请人须知 5第三章评标办法 17第四章合同条款及格式 18第五章技术标准和要求 25第六章比选申请书格式 26第一章比选公告一、本次比选的项目为温江城区沥青路面维修恢复部分交通标线施划项目，资金来自政府市政设施维护资金，项目出资比例100%，比选人是成都市温江区城市道路桥梁管护中心,本项目现通过比选方式选择确定施工单位，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比选。二、比选项目概况（表一）：比选人(项目业主)成都市温江区城市道路桥梁管护中心项目名称温江城区沥青路面维修恢复部分交通标线施划项目建设地点成都市温江区实施时间计划开工日期：2022年3月工程规模及内容施划面积约4000平方米建设资金政府市政设施维护资金100%其他

/三、资格条件：1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函）3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供承诺函）4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函）5.参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函）6.具有市政工程施工总承包叁级及以上资质（提供资质证书复印件）7.注册地不在四川省行政区域内的省外企业必须具有四川省建设厅出具的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案登记证》或者《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》，并在人员、设备、资金等方面满足本工程要求8.本项目不接受联合体参加比选9.法律、行政法规规定的其他条件四、报名及领取比选文件比选文件在成都市温江区人民政府（网址/wjzzw/index.shtml）政务公开-公示公告栏附件中自行下载，于北京时间2022年3月23日14:30时(截止时间)前提交比选申请文件，比选结果将在成都市温江区人民政府网站发布。其他要求：投标人在报送比选申请文件时应持单位介绍信、身份证、营业执照副本、到开标现场（提供上列证件原件，留加盖单位鲜章的复印件）。五、本次比选公告发布地址成都市温江区人民政府（网址：/）六、比选申请文件的递交（1）比选申请文件递交的截止时间（投标截止时间,下同）详见比选文件。（2）逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。八、联系方式:比选人：成都市温江区城市道路桥梁管护中心地址：成都市温江区新南路166号联系人:王老师联系电话：028-827116992022年3月18日第二章比选申请人须知比选申请人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.1比选人比选人：成都市温江区城市道路桥梁管护中心地址：成都市温江区新南路166号联系人:王女士联系电话：028-827116991．1.2比选代理机构无1.1.3项目名称温江城区沥青路面维修恢复部分交通标线施划项目1.1.4建设地点成都市温江区1.1.5建设规模及内容施划面积约4000平方米1.2.1资金来源财政1.2.2出资比例100%1.3.1比选范围施工1.3.2设计周期根据甲方维修路面实际时间完成施工工作；1.4.1比选申请人资质条件、能力和信誉（1）.具有独立承担民事责任的能力；（2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）.参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）.具有市政工程施工总承包叁级以上资质（提供资质证书复印件）（7）.注册地不在四川省行政区域内的省外企业必须具有四川省建设厅出具的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案登记证》或者《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》，并在人员、设备、资金等方面满足本工程要求。（8）.本项目不接受联合体参加比选（9）.法律、行政法规规定的其他条件1.4.2是否接受联合体比选不接受1.5.1踏勘现场不组织1.6.1比选保证金/1.7.1比选预备会不召开1.7.2比选申请人答疑时间本比选文件使用的是规范性标准文本，比选文件发出后不再进行答疑。1.8.1分包不允许1.9.1偏离不允许2.1构成比选文件的其他材料/2.2比选申请书截止时间2022年3月23日14时30分3.1.1构成比选申请书的其他材料补遗，答疑等；3.2.1比选有效期30天，从比选截止之日起3.3.3近年完成的类似项目的年份要求/3.5是否允许递交备选比选方案不允许3.6.1签字或盖章要求(1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。(2）所有要求盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。(3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自比选而不委托代理人比选的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人比选的，由委托代理人签字。3.6.2比选申请书份数贰份（正本壹份、副本壹份）当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.3装订要求比选申请书的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制。修改的比选申请书的装订也应按本要求办理。4.1.1密封要求比选申请书的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章(鲜章)。4.1.2封套上写明比选人名称：比选申请人名称：（项目名称）比选申请书在2022年3月23日14时30分前不得开启。4.2.1递交比选申请书截止时间和地点2022年3月23日14时30分递交地点：新南路166号成都市温江区城市道路桥梁管护中心4.2.2是否退还比选申请书否5.1比选时间和比选地点比选时间：同比选申请书递交截止时间比选地点：同递交比选申请书地点5.2比选程序密封况检查：由比选申请人代表和现场监督人员对比选申请书密封情况进行检查并签字确认；比选序：按递交时间顺序进行开封6需要补充的其他内容7编页码比选申请书从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。8招标控制价：本次施工最高限价为人民币19万元（壹拾玖万元），报价高于最高限价将否决其投标。9资格审查方法:资格后审10.1只能有一个有效报价。10.2在点名确认比选申请人是否派人到场时，由监督人员对其身份进行现场验证：1、法人代表到现场的,验证法定代表人身份证原件；2、授权委托代理人到现场的，验证授权委托代理人身份证原件、授权委托书。10.3比选申请书出现下列情形之一的,应当作为无效比选申请书,不得进入评标：(1)法定代表人或其授权委托代理人未到开标会现场的，或到了现场但证件不符合要求的；(2)未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的比选申请书的；(3)比选申请书的关键内容字迹模糊，无法辨认的。10.4评审委员会对比选申请人的比选申请书进行评定，并对资格审查合格的比选申请人按评审分数由高至低的顺序排出并向比选人推荐一至三名中选候选人。第一中选候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中选，没收比选保证金不能弥补第一、第二中选候选人报价差额的，比选人应当依法重新比选。10.5中标人派驻施工现场施工负责人与比选申请书承诺不符的，视同转包,比选人将不予退还比选保证金。10.6比选文件中列出格式的表格，比选申请人可以根据需要进行扩展，未列格式的表格，由比选申请人自行编制。10.7在评审结束后发现比选申请人串通比选或弄虚作假或有其他违法行为，查证属实的，取消其中选资格。未发现比选申请人在比选活动中有违法行为的,比选人将在24小时后向中选人发出中选通知书。

1.总则1.1项目概况1.1.1本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。1.1.2本比选代理机构：见比选申请人须知前附表。1.1.3本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。1.1.4本比选建设地点：见比选申请人须知前附表。1.1.5本比选建设规模：见比选申请人须知前附表1.2资金来源1.2.1本比选项目的资金来源：见比选申请人须知前附表。1.2.2本比选项目的出资比例：见比选申请人须知前附表。1.3比选范围、工期要求和质量要求1.3.1本比选范围：见比选申请人须知前附表。1.3.2本比选工期要求：见比选申请人须知前附表。1.3.3本比选的质量要求：见比选申请人须知前附表。1.4比选申请人资格要求1.4.1比选申请人应具备承担本比选项目的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见比选申请人须知前附表；（2）财务要求：见比选申请人须知前附表；（3）业绩要求：见比选申请人须知前附表；（4）信誉要求：见比选申请人须知前附表;（5）建造师资格要求：见比选申请人须知前附表；（6）其他要求：见比选申请人须知前附表。1.4.2比选申请人须知前附表规定接受联合体比选的，除应符合本章第1.4.1项和比选申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中比选。1.4.3比选申请人不得存在下列情形之一：（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本项目的代建人；（3）为本项目的施工提供投标代理服务的；（4）被责令停业的；（5）被暂停或取消比选资格的；（6）财产被接管或冻结的；（7）在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担1.5.1比选申请人准备和参加本比选活动所发生的费用自理。1.6保密参与本项目比选活动的各方应应承若对比选文件和比选申请书中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位除工程规范另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1本项目踏勘现场:见比选申请人须知前附表；1.9.2由比选申请人自行组织踏勘现场的，所有踏勘现场的费用由比选申请人自行承担。在赴现场勘察过程中和现场勘察时所发生的人员伤亡和财产损失由比选申请人自行负责。1.9.3比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供比选申请人在编制比选申请书时参考，比选人不对比选申请人据此作出的判断和决策负责。1.14比选预备会1.14.1比选申请人须知前附表规定召开比选预备会的，比选人按比选申请人须知前附表规定的时间和地点召开比选预备会，澄清比选申请人提出的问题。1.14.2比选申请人答疑时间详见比选申请人须知前附表。1.11分包1.11.1比选申请人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合比选申请人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离1.12.1比选申请人须知前附表允许比选申请书偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。2.比选文件2.1比选文件的组成本比选文件包括：（1）比选公告（2）比选申请人须知；（3）评比办法；（4）合同条款及格式；（5）技术标准和要求；（6）比选申请书格式；（7）比选申请人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.14款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。2.2比选文件的澄清2.2.1比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐，否则后果自负。2.2.2比选文件的澄清将在比选截止时间2天前以书面形式发给所有购买比选文件的比选申请人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距比选申请书截止时间不足2天，相应延长比选申请书截止时间。2.3比选文件的修改2.3.1比选人有权对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，但这种澄清或者修改应当在比选文件要求的比选截止日期2天前以补遗书形式通知所有领比选文件的比选申请人。比选申请人应于收到该修改文件当日内以书面形式予以确认。该澄清或者修改内容为比选文件的组成部分，对所有比选申请人都有约束力。2.3.2比选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表达不一致时，以最后收到的书面文件为准。3.比选申请书3.1比选申请书的组成3..1申请书应包括下列内容：（1）比选报价函及比选报价函分项明细表；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）项目施工机构及施工方案；（4）资格审查资料；（5）比选申请人须知前附表规定的其他材料。3.1.2比选申请人须知前附表规定不接受联合体比选的，或比选申请人没有组成联合体的，比选申请书不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.2比选报价3.2.1比选申请人应根据企业自身情况和国家的有关规定及合同条件要求、本投标报价须知要求等进行综合报价，报价包含人工，材料，机具，安全文明施工、税费等所有费用即全费用综合报价，其报价方式详见投标须知前附表。3.2.2比选申请人在比选截止时间前修改比选函中的比选总报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3比选有效期3.3.1在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请书。3.3.2出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请书；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。3.4比选保证金3.4.1比选保证金详见比选申请人须知前附表。3.4.2比选保证金的退还。被确定为比选被邀请人的比选申请人，其比选保证金应在合同签订并备案后5个工作日内退还（中选人凭设计合同到比选人代理机构办理）。退还的期限最长不得超过35日（从报名截止的次日起算）。比选结束后，比选保证金需要退还的，比选保证金收取单位应通过银行转账方式将比选保证金退还到该比选申请人的基本账户；比选保证金为无息退还。3.4.3比选申请人出现下列情形比选保证金将被没收无正当理由不按规定提交履约担保、差额履约担保的；3.4.2在收到中选通知书后无正当理由拒签合同或不在规定时间内签订合同的；3.4.3比选申请人正当理由是指：不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力既包括基于自然原因而发生的自然现象如洪水、海啸、地震、台风等等，也包括基于社会原因而发生的社会现象（也称社会现象）。比选人提出不按要求支付工程款或要求中选人垫资，以及比选人提出的其他要求与比选公告的要求不一致、或比选人提出的要求在比选公告中没有要求的。3.5资格审查资料3.5.1“比选申请人基本情况表”应附比选申请人企业法人营业执照(副本)、资质等级证书副本等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”具体要求见比选申请人须知前附表。；3.5.3“近年完成的类似项目情况表”具体要求见比选申请人须知前附表；3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”具体要求见比选申请人须知前附表；3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见比选申请人须知前附表。3.5.6比选申请人须知前附表规定接受联合体比选的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选比选方案除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选比选方案。允许比选申请人递交备选比选方案的，只有中选人所递交的备选比选方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选比选方案优于其按照比选文件要求编制的比选方案的，比选人可以接受该备选比选方案。3.7比选申请书的编制3.7.16+比选申请书应按第八章“比选申请书格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请书的组成部分。其中，比选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。3.7.2比选申请书应当对比选文件有关工期、比选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。3.7.3比选申请书应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请书应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请书应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。3.7.4比选申请书正本一份,副本份数见比选申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.5比选申请书的正本与副本一律用A4复印纸编制，分别装订成册，不得采用活页夹，并应编制目录。具体装订要求见比选申请人须知前附表规定。4.比选4.1比选申请书的密封和标识4.1.1比选申请书的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章和密封章。未按要求密封的比选申请文件比选人将予以拒收，开标时不再对密封性进行检查。4.1.2比选申请书的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见比选申请人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的比选申请书，比选人不予受理。4.1.4密封情况不符合要求的，无权在比选过程中进行签字确认，同时将视为比选申请人自动放弃评审专家对其文件质询答复的权利，事后无权再对比选程序和评比结果提出任何质疑和要求。4.2比选申请书的递交4.2.1比选申请人应在本章第2.2.2项规定的比选截止时间前递交比选申请书。4.2.2比选申请人递交比选申请书时间和地点：见比选申请人须知前附表。4.2.3除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请书不予退还。4.2.4比选人收到比选申请书后，向比选申请人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请书，比选人不予受理。4.3比选申请书的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请书，但应以书面形式通知比选人。4.3.2比选申请人修改或撤回已递交比选申请书的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向比选申请人出具签收凭证。4.3.3修改的内容为比选申请书的组成部分。修改的比选申请书应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.比选会5.1比选时间和地点比选人在本章第2.2.2项规定的比选截止时间（比选时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开比选，并邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加，比选申请人的法定代表人或其授权委托代理人出席比选会的，到招标代理机构工作人员处签名报到并以证明出席比选会。5.2比选程序主持人按下列程序进行比选：（1）宣布比选纪律；（3）宣布比选人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照比选申请人须知前附表规定检查比选申请书的密封情况；（5）按照比选申请人须知前附表的规定确定并宣布比选申请书比选顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照宣布的比选顺序当众比选，公布比选申请人名称、标段名称递交情况、比选报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；（9）比选结束。6.评比6.1评审委员会6.1.1本次评比的评审委员会由比选人推荐3人组成，其中技术、经济等方面专家的确定方式见比选须知前附表。6.1.2评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；（4）曾因在比选、评比以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。6.2评比原则6.2.1评比活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2.2整个比选活动在有关部门的监督下进行。6.2.3评审委员会所有成员集中对比选申请人的比选申请书进行评审。6.2.4进入评审阶段时，如果不是所有比选被邀请人不符合要求的，或有比选被邀请人放弃，但至少有1个（包括1个）比选被邀请人符合要求，评审委员会应继续评审。6.2.5所有比选被邀请人都不符合要求的，应按《四川省政府投资工程建设项目比选办法》的规定重新发布比选公告。6.3评比评审委员会按照第三章“评比办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请书进行评审。第三章“评比办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评比依据。6.4编制评比报告评比结束后，评审委员会向比选人提出书面评比报告，评比报告由评审委员会全体成员签字，并经现场监督人员签字。7.合同授予7.1定标方式除比选申请人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。7.2中选通知在本章第3.3款规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。7.3履约担保7.3.1在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选申请书第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。联合体中选的，其履约担保由牵头人递交，并应符合比选申请人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3.2中选人不能按本章第7.3.1要求提交履约担保的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。7.4签订合同7.4.1比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起14日内，根据比选文件和中选人的比选申请书订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.3比选人和中选人签订合同的价格为中选人的最后报价。8.重新比选和不再比选8.1重新比选有下列情形之一的，比选人将重新比选：（1）比选截止时间止，比选申请人少于3个的；（2）经评审委员会评审后否决所有比选的。8.2不再比选重新比选后比选申请人仍少于3个或者所有比选被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。9.纪律和监督9.1对比选人的纪律要求比选人不得泄漏本项目比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对比选申请人的纪律要求比选申请人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评比工作。9.3对评审委员会成员的纪律要求评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请书的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评比有关的其他情况。在评比活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评比程序正常进行,不得使用第三章“评比办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。9.4对与评比活动有关的工作人员的纪律要求与评比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请书的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评比有关的其他情况。在评比活动中，与评比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评比程序正常进行。9.5投诉比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。14.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。第二章评审办法和标准1.总则1.1本次比选采用经评审最低价法。对在申请书递交截止时间前收到的申请书，评审委员会按照本章规定的方法、评审因素、标准和程序对申请书进行评审。没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审的依据。1.2经评审委员会评审,通过强制性评审的申请人，进入评分，最终以经评审最低价的申请人作为中选人。2.强制性评审标准序号评审因素评审标准1申请人资格审查资料资格条件：（1）.具有独立承担民事责任的能力；（2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）.参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）.具有市政工程施工总承包叁级及以上资质（提供资质证书复印件）（7）.注册地不在四川省行政区域内的省外企业必须具有四川省建设厅出具的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案登记证》或者《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》，并在人员、设备、资金等方面满足本工程要求。（8）.本项目不接受联合体参加比选（9）.法律、行政法规规定的其他条件评分标准：评审标准评审项目评审标准参选人报价比选申请人应考虑企业成本项目特征进行自主报价,经评标委员会认定不低于成本报价的为有效标，有效标中最低报价申请人中选。（成本报价按不低于所有通过符合性审查的比选申请人报价的平均价的85%为准，凡低于该价格将被认定为低于成本报价，报价无效。）

合同协议书经比选，发包人决定将项目发包给承包人。为明确双方的权利义务关系，双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，遵循平待、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。工程概况工程名称：工程地点：成都市温江区二、工程内容及承包范围：（根据发包人提供的工程量清单为承包依据）。三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期有效天数2022年12月31日之前（节假日、雨天均包括在内，开工时间以实际开工为准）。四、工程质量标准按国家有关行业标准检验评定，工程质量达到合格等级。承包方必须按合格的质量要求组织施工。合同价款1、合同价款：￥元（人民币），大写：（人民币）2、工程结算（1）、本项目采用全费用综合单价包干计价，单价不作调整。（2）、工程确因设计变更，设计面积与现场不符，致使工程量发生变化增加项目按实结算。（3）、比选申请书中的单价、现场签证单，竣工资料及本合同作为结算依据。（4）、由于工程量清单漏项、新增项目，设计变更引起的新的工程量清单项目，其结算价格按以下方式计算：A、合同中已有适用于变更工程项目的综合单价，按合同已有的价格变更合同价款。B、合同中只有类似于变更工程项目的综合单价，可以参照类似价格变更合同价款。C、合同中没有适用于或类似此变更工程项目的综合单价，由承包人按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的相关规定及文件套用相应定额下浮3%后作为该项目的综合单价，其中该项目的材料价格在承包人比选方案中有的，按承包人的比选方案中的材料价格执行；若没有的，按发包人与承包人双方签字认可的相关资料执行。六、组成合同的文件包括1、合同书;2、中选通知书；3、比选申请书及其附件；4、标准、规范及有关技术文件5、主要工程量清单；6、工程报价综合单价表；七、合同文件使用的标准规范：八、发包人职责1、负责清除地面及架空障碍物，使施工场地具备必要的施工条件。2、负责协助解决临时设施场地。负责进行现场交验；协助承包人办理施工执照及挖掘占道有关手续。3、向承包人进行施工交底。4、对工程进度、工程质量、施工安全生产进行监督检查，负责协调处理施工现场地面、地下管线、临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑），树木的保护工作。5、负责办理工程质量监督、安全生产监督手续和委托工程监理事宜。6、发包人的指令、通知，以书面形式交给承包人，承包人代表在回执上签署姓名和收到的时间后生效。确有必要时，发包人代表可发出口令指令，并在48小时内给予书面确认；承包人对发包人代表的指令应予执行。7、发包人现场代表和监理人员换人。发包人应提前3天通知承包人，后任继续承担前任应负的职责。8、监督承包人严格遵守质量、安全、文明施工操作规程。9、负责对工程结算进行审定。14、负责对承包人未按合同要求条款执行的，有权对履约保证金按处罚细则予以处罚。九、承包人职责1、按比选申请书要求和比选申请书承诺，建立工程施工项目部、项目经理必须持有项目经理上岗证且施工期间必须到岗，同时要求配备相应技术管理人员，未经发包人批准，不得变更，否则按违约论处。若项目经理不能履约的发包人有权建议承包人派驻合格的项目经理。项目经理：职务：电话：2、编制实施性施工组织设计及进度计划，并于设计交底后7天内将上述文件交给发包人备案。3、按施工规范、施工操作规程组织施工，完成比选方案所确定的工程；承包人应具备完善的质量保证体系。必须服从发包人委托的监理工程师在该工程项目实施过程实行“三控制”（质量控制、进度控制、投资控制）、“三管理”（安全生产管理、文明施工管理、施工合同管理）的监理和管理，并为监理人员提供必要的工作条件。4、做好施工现场地面、地下管线和邻近建筑物、构筑物的补充挖探调查，采取必要的保护措施，确保即有管线等设施的安全保护工作。5、负责施工现场看守、围栏、警示、照明、施工现场周边清洁等文明施工管理工作，全面负责施工范围内的安全工作，承担安全责任；负责责任事故的处理工作，并按规定报送工作质量及伤亡事故报告。6、工程竣工效验前，负责已完工程的成品保护工作。7、负责按有关质量检查要求准备隐蔽工程和中间验收所有资料，并为备案验收做好基础工作。8、在现场的文明施工工作中，遵守政府有关主管部门对施工场地的交通、噪音扬尘，以及环保和安全生产等的管理规定办理相关手续，如出现安全事故全部责任由承包人承担。9、承包人在工程资金管理中，必须严格遵守国债资金管理规定，专户存储，专款专用，同时接受和配合国家、省、市等有关部门和发包人对工程资金的检查、审计。十、材料、设备供应材料由中选单位按质量要求自行采购。十一、工程款支付工程竣工验收合格，乙方提供由甲方代表签署的竣工工程资料和竣工结算，甲方审核后按照审定价支付工程款,每次付款前乙方应提供对应的合法合规发票给甲方。十二、设计变更承包人不得擅自变更设计，如果擅自变更设计应承担由此给发包人所造成的全部经济损失。2、如需对设计进行变更，必须经发包人同意，并按程序由发包人批准，并取得相应的修改图纸或修改设计通知单，后经发包人签订后，下达施工指定。3、设计变更后，承包人及时提出增减工程量清单，报发包人审核签证后，作为调整合同价款的依据。十三、工程转包、分包严禁承包人将其承包的全部工程内容转包给他人；严禁承包人将其承包的全部工程内容肢解以后以分包名义分别转包给他人。发包人一旦查出，视为承包人违约，发包人有权立即终止合同的违约责任，并赔偿给发包人带来的其他经济损失。2、实行项目经理、主要技术负责人和现场管理人员压证施工制度。项目业主须在中选人提供比选申请文件承诺的上述人员的执业资格证书原件后才能进场施工，至合同标的的主体工程完工后才能退还。十四、竣工验收1、承包人按国家工程竣工有关规定，向发包人及相关单位提供完整的工程竣工资料和申请竣工验收的报告。竣工图纸、资料的内容、范围等按国家相关验收备案工作程序执行。发包人在接到竣工资料和竣工报告后15天内，并在工程现场条件达到验收要求后，组织有关单位进行验收，达到合格标准。十五、工程的交付本工程经验收合格后方可交付。未经交付所产生的费用及保护工作由承包人负责。经承包人许可，发包人对未交付工程的提前使用不影响承包人应承担的法律责任。十六、竣工结算1、工程正式验收合格后14日内，承包人应按国家有关规定向发包人提出结算报告，申请办理竣工结算。工程竣工结算由发包人审核通过后支付。(支付前承包人须先行将对应付款金额的合法合规发票交付给发包方人）。十七、违约责任本协议经发包人、承包人双方签订后即具有约束力，双方必须全面履行，除不可抗力的原因或由双方协商同意，任何一方不得违约，否则应承担以下违约责任：1、如双方中任何一方单方面终止合同（除承包人严重违约、发包人根据情节终止合同外），违约方应按合同总价的15％向守约方支付违约金。2、如承包人不按合同约定时间竣工，每延期一日，应按￥5000.00/日支付违约金（在履约保证金中扣除）。承包人应做好配套工程、邻近建筑物施工的配合、协调工作，除因不可抗力因素外，不得以任何理由要求工程延期。3、如承包人不能按合同第四条有关工程质量应达到合格等级的，发包人视承包人违约，承包人应按合同总价的1％支付违约金（在履约保证金中扣除）。十八、争端解决方式在合同执行期间，无论发包人、承包人双方发生何种纠纷，应采取相互谅解、共同协商妥善解决问题。如协商无效，可向工程所在地人民法院诉讼解决。十九、合同生效与终止1、本合同自双方法定代表签字、加盖公章之日起生效。在完成竣工结算，并符合本合同第十八条各项条文规定的前提下，合同条款自动失效。2、合同份数：合同正本一式贰份，副本一式贰份，由双方签字盖章后生效，并具有同等法律效力。合同的附件：发包人：（公章）承包人：（公章）地址：温江区新南路166号地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：经办人：经办人：电话话：开户银行：开户银行：账号：账号：年月日年月日

施工廉政合同为做好工作中的党风廉政建设，维护发包人与承包人的合法权益，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人：与承包人：，特订立如下合同。1、发包人与承包人的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。(2)严格执行合同文件，自觉按合同办事。(3)业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，发包人有权单方终止合同并有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、发包人的义务(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人或施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人或施工单位报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。(2)发包人工作人员不得参加承包人或施工单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人或施工单位提供的通讯工具、高档办公用品等。(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人或施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(5)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3、承包人义务(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、高档办公用品等。（5）承包人及其工作人员不得索要或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由承包人或承包人工作人员个人支付的费用等。(6)承包人工作人员不得参加施工单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受施工单位提供的通讯工具、高档办公用品等。(7)承包人及其工作人员不得要求或者接受施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(8)承包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(9)承包人及其工作人员不得以任何理由向施工单位推荐分包单位或推销材料，不得要求施工单位购买合同规定外的材料和设备。(14)承包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。4、违约责任(1)发包人及其工作人员违反本廉政合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。(2)承包人及其工作人员违反本廉政合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设工程主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设工程市场的处罚。5、本合同有效期为发包人与承包人法定代表人或委托代理人签字盖章之日起至合同终止日止。6、本合同与主合同具有同等的法律效力，经发包人与承包人法定代表人或委托代理人及经办人（经办人是指发包人责任人和承包人经办人）签字盖章之日起立即生效。7、本合同份数与主合同份数一致。发包人：承包人：(盖章)(盖章)法定代表人法定代表人或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：合同签订日期：年月日 第五章技术标准和要求1、本工程遵守国家、地方有关规范、标准及规定。第六章比选申请书格式 （项目名称）比选比 选 申请书比选申请人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日目 录比选报价函二、比选报价分项明细表三、法定代表人身份证明四、授权委托书五、资格审查资料（含提供承诺函）六、其它资料一、比选报价函 （比选人名称：1、根据你方（项目名称），遵照《中华人民共和国招标投标法》