职称评审-建设工程造价-工程合同管理真题及答案四

职称评审-建设工程造价-工程合同管理真题及答案四[单选题]1.某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁（江南博哥）费为1200元/天，进出场费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。A.1600B.4000C.12000D.12500正确答案：A参考解析：施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费；非承包人责任工效降低增加的机械使用费；由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。因此，承包人索赔成立的费用为160×10=1600元。所以A正确。[单选题]2.在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。A.工程扣款B.工程延期C.工程变更D.逾期支付正确答案：D[单选题]3.履约保证金金额不得超过中标合同金额的（）。A.10%B.20%C.25%D.30%正确答案：A参考解析：履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。[单选题]4.《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。A.承包人承揽工程项目一览表B.发包人供应材料设备一览表C.工程量清单D.工程质量保修书正确答案：C[单选题]5.下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（）。A.工程暂停B.工期延期C.工程变更D.材料价格上涨正确答案：C[单选题]6.工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于（）。A.因合同文件引起的索赔B.工程暂停的索赔C.人力不可抗拒灾害的索赔D.特殊风险的索赔正确答案：D[单选题]7.关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式C.国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商D.FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的正确答案：C参考解析：国际工程施工承包合同争议解决的方式一般包括协商、调解、仲裁或诉讼等。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。双方依据合同，通过友好磋商和谈判，互相让步，折中解决合同争议。由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，国际工程承包合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决。当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。在双方的合同中应该约定仲裁的效力，即仲裁决定是否为终局性的。DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。所以C正确。[单选题]8.下列合同中，不能实现留置权的是（）。A.运输合同B.抵押合同C.保管合同D.加工承揽合同正确答案：B参考解析：依据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。[单选题]9.关于DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法，正确的是（）。A.DAB提出的裁决具有终局性B.特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致C.DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家D.DAB由合同一方当事人聘请正确答案：C[单选题]10.《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，似下不属于这三种计价方式的选项是（）。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单价合同正确答案：D[单选题]11.《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的屋面防水工程最低保修期限是（）年。A.1B.2C.3D.5正确答案：D参考解析：《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。[单选题]12.债权人领取提存物的权利期限为（）年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.两B.三C.四D.五正确答案：D[单选题]13.甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元。A.10B.30C.50D.20正确答案：D参考解析：定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。[单选题]14.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。对业主来而言，在完成了施工图设计后进行招标，应该选择的合同类型首先是（）。A.总价合同B.单价合同C.定额基价合同D.成本加酬合同正确答案：A[单选题]15.关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（）。A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立D.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立正确答案：D[单选题]16.按照索赔事件的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于（）。A.不可预见的外部条件索赔B.不可抗力事件引起的索赔C.不可预见的外部障碍索赔D.其他索赔正确答案：D[单选题]17.下列关于施工索赔的叙述，不正确的是（）。A.索赔具有双向性B.合同双方在索赔中的地位是相同的C.承包商向业主索赔的范围非常广泛D.承包商既可以索赔费用，也可以索赔工期正确答案：B参考解析：索赔具有双向性，不仅承包商可以向业主索赔，业主同样可以向承包商索赔。合同双方在索赔中的地位是不同的，业主在反索赔中往往占据主动地位，他可以直接从应付工程款中扣抵或者没收履约保函、扣留保留金甚至留置承包商的材料设备作为抵押等来实现自己的赔偿要求；承包商向业主的索赔相对是比较困难的，但承包商向业主索赔的范围非常广泛，一般认为只要是因非承包商自身原因造成其工期延长或者成本增加，都有可能向业主提出索赔。[单选题]18.下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件的是（）。A.征地、拆迁没有及时完成B.工程预付款不能按时支付C.施工机械设备不配套D.设计变更正确答案：C参考解析：因承包商原因引起的工期延误包括：①施工组织不当，如出现窝工或停工待料等现象；②质量不符合合同要求而造成的返工；③资源配置不足，如劳动力不足，机械设备不足或不配套，技术力量薄弱，管理水平低，缺乏流动资金等造成的延误；④开工延误；⑤劳动生产率低；⑥承包商雇用的分包商或供应商引起的延误。[单选题]19.工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应是（）。A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日正确答案：A参考解析：除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书上写明。[单选题]20.在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A.定金B.质押C.抵押D.留置正确答案：C参考解析：抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式，提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。[单选题]21.在进行合同分析以后，应由（）作“合同交底”。A.各层次管理者向合同管理人员B.合同管理人员向各层次管理者C.合同管理人员向劳务作业人员D.项目经理向合同管理人员正确答案：B参考解析：合同分析后，应向各层次管理者作“合同交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。所以B正确。[单选题]22.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（）。A.向监理工程师提交索赔证据B.提出索赔意向通知C.提交索赔报告D.与业主就索赔事项进行谈判正确答案：B[单选题]23.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增如配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为（）元。A.1260B.1372.2C.1474.2D.3229.2正确答案：C参考解析：（50×12+10×30+1×360）×（1+17%）=1474.2元。所以C正确。[单选题]24.工程施工过程中一项或多项工作实际完成日期迟于计划完成日期，导致合同工期的延长，称为（）。A.工期延误B.工期推迟C.工期滞后D.工期顺延正确答案：A参考解析：工期延误是指工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长；工程延误对合同双方一般都会造成损失。业主因工程延误不能及时交付使用，投入生产，就不能按计划实现投资效果，失去盈利机会，损失市场利润；承包商因工期延误会增加工程成本，生产效率降低，企业信誉受到影响，最终还可能导致合同规定的误期损害赔偿的处罚。[单选题]25.下列建设工程施工合同跟踪的对象中，属于对业主跟踪的是（）。A.成本的增减B.施工的质量C.分包人失误D.图纸的提供正确答案：D[单选题]26.下列各项不属于索赔原因的是（）。A.工程项目的特殊性B.参与工程建设主体的多元性C.工程合同的复杂性D.维护应得利益正确答案：D参考解析：索赔的原因非常多而且复杂，主要原因有：①工程项目的特殊性；②工程项目内外部环境的复杂性和多样性；③参与工程建设主体的多元性；④工程合同的复杂性及容易出错性。D项属于索赔的目的。[单选题]27.关于FIDIC《EPC交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是（）。A.适用于承包商作大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程B.合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格C.业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量D.承包商承担的风险较小正确答案：B[单选题]28.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔承包，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得里程款的支付。这种合同计价模式属于（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同正确答案：A[单选题]29.《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是（）。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件正确答案：B[单选题]30.属于合同成立要件的是（）。A.法律行为B.事实行为C.意思表示D.订立合同正确答案：C参考解析：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织所实施的一种民事法律行为。民事法律行为是一种重要的法律事实，是能够引起民事权利和民事义务的产生、变更或终止的合法行为，是以意思表示为成立要件的，没有意思表示，就没有民事法律行为。[单选题]31.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.了础合同当事人在法定范围内自行定正确答案：A[单选题]32.虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同某些条款的含义，推论出承包人有索赔权，这种索赔称为（）。A.明示索赔B.其他索赔C.变更索赔D.默示索赔正确答案：D参考解析：合同中的默示索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。A项，明示索赔是指承包人所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包人可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。B项，其他索赔是指因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。C项，变更索赔是指由于发包人或者监理工程师指令增加或减少工程量或附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。[单选题]33.若发生具有连续性影响的索赔事件，则承包商应在索赔事件所产生的影响结束后（）天内向工程师发出一份最终详细报告。A.7B.14C.28D.30正确答案：C参考解析：如果索赔事件的影响持续存在，28天内还不能算出索赔额和工期展延天数时，承包人应按工程师合理要求的时间间隔（一般为28天），定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该索赔事件的影响结束后的28天内，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。[单选题]34.招标人最迟应在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.2B.3C.5D.7正确答案：C参考解析：中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。[单选题]35.由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。A.默示索赔B.反索赔C.综合索赔D.工程变更索赔正确答案：D参考解析：索赔按索赔事件的性质可分为：工期延误索赔；工程变更索赔；合同终止的索赔；加快工程索赔；意外风险和不可预见因素索赔；其他索赔。其中，工程变更索赔是指由于发包人或者监理工程师指令增加或减少工程量或附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。[单选题]36.招标文件内容申的（）作为合同文件的组成部分，是承包商报价莉立程实施的最重要依据。A.合同条件B.业主要求C.投标书格式D.投标人须知正确答案：B[单选题]37.关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是（）。A.当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议B.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C.当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉D.当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉正确答案：A[单选题]38.建设工程合同是（）。A.诺成合同、有偿合同B.实践合同、单务合同C.计划合同、有偿合同D.要式合同，单务合同正确答案：A[单选题]39.下列组织中，具有保证人资格的且具有代为清偿债务能力的是（）。A.国家机关B.企业法人C.学校D.医院正确答案：B参考解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。[单选题]40.除当事人双方意思表示一致以外，尚需交付标的物才能成立的合同，称为（）。A.要式合同B.单务合同C.诺成合同D.实践合同正确答案：D参考解析：根据合同的成立是否以交付标的物为成立条件，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同是指当事人一方的意思表示一旦为对方同意即能产生法律效果的合同。此种合同的特点在于，当事人双方意思表示一致时，合同即告成立。实践合同是指除当事人双方意思表示一致以外，尚需交付标的物才能成立的合同。[单选题]41.投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.8%D.16%正确答案：B参考解析：招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。[单选题]42.按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A.建筑物B.构筑物C.依法可以转让的股票D.土地正确答案：C参考解析：质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿。ABD三项属于不动产，不能作为质物。[单选题]43.在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是（）。A.常任争端裁决委员会B.特聘争端裁决委员会C.工程师兼任的委员会D.业主指定争端裁决委员会正确答案：B[单选题]44.下列各项中合同解释排列顺序正确的是（）。A.协议书—通用条款—专用条款—工程通知单B.图纸—专用条款—通用条款—中标通知书C.工程报价单—专用条款—通用条款—技术规范D.协议书—投标书—通用条款—专用条款正确答案：D[单选题]45.下列可以构成一个有效承诺的是（）。A.承诺是由非要约人做出B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺正确答案：B参考解析：承诺产生法律效力必须具备如下条件：①承诺必须由受要约人做出；②承诺必须向要约人做出；③承诺必须在规定的期限内到达要约人；④承诺的内容必须与要约的内容一致。我国《合同法》第二十八条规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。[单选题]46.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，下列建设工程中，最低保修期限为2年的是（）。A.基础设施工程B.屋面防水工程C.电气管线工程D.供热与供冷系统正确答案：C参考解析：国务院《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。[单选题]47.某建筑公司向银行借款，甲公司为保证人，按照法律在保证合同中约定保证的范围，则此保证的范围不包括（）。A.从债权B.违约金C.损害赔偿金D.实现债权的费用正确答案：A参考解析：保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定执行。[单选题]48.以下不属于《建设工程施工合同（示范文本）》中所包括的部分是（）。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.材料设备一览表正确答案：D参考解析：《建设工程施工合同（示范文本）》分三个部分：第一部分是协议书；第二部分是通用条款；第三部分是专用条款。在示范文本后还附有三个附件：附件一是承包人承揽工程项目一览表；附件二是发包人供应材料设备一览表；附件三是房屋建筑工程质量保修书。[单选题]49.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主相承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可作为依据的标准时，为了避免投标人盲目地提高承包价款，或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬合同正确答案：D[单选题]50.按我国《建设工程施工合同（示范文本）》的约定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于（）天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。A.7B.14C.21D.28正确答案：D参考解析：工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。[单选题]51.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为（）。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已成立D.需等待发包人批准正确答案：C参考解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》第三十六条第二款规定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作迸一步要求，视为该项索赔已经认可。[单选题]52.施工合同文件正确的解释顺序是（）。A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同专用条款→工程量清单→工程报价单或预算书B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款正确答案：C[单选题]53.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施生分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关（）的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务正确答案：C[单选题]54.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于格式条款合同的说法中正确的是（）。A.对格式条款理解发生争议的，应接通常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的，应由非格式条款提供方负责解释C.格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.就格式条款发生争议的，应由非格式条款提供方确定争议解决办法正确答案：A[单选题]55.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.只能适用违约金条款B.只能适用定金条款C.既适用违约金条款，又适用定金条款D.可以选择适用违约全或定金条款正确答案：D[单选题]56.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院正确答案：D[单选题]57.以下成本加酬金合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是（）。A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加浮动酬金合同D.标成本加奖罚合同正确答案：B[单选题]58.无效合同从（）之日起无法律效力。A.被发现无效B.合同订立C.人民法院确认无效D.仲裁机构确认无效正确答案：B[单选题]59.根据《中华人民共和国合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范围内自行约定正确答案：A[单选题]60.劳务分包人施工完毕，承包人和劳务分包人共同进行验收，验收时（）。A.需请工程师参加，也必须等主合同工程全部竣工后再验收B.需请工程师参加，但不必等主合同工程全部竣工后再验收C.无需请工程师参加，但必须等主合同工程全部竣工后再验收D.无需请工程师参加，也不必等主合同工程全部竣工后再验收正确答案：D[多选题]1.关于物资采购合同中交货期限的说法，正确的有（）。A.供方负责送货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准B.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准C.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准D.需方提货的，以需方收货戳记的日期为准E.委托运输部门代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准正确答案：BCE[多选题]2.下列属于建设工程施工合同的特点的是（）。A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的长期性C.合同风险较大D.合同内容复杂E.建设工程施工合同涉及面有限正确答案：ABCD参考解析：建设工程施工合同的特点有：①合同标的的特殊性；②合同履行期限的长期性；③合同风险较大；④合同内容的多样性和复杂性；⑤建设工程施工合同涉及面广；⑥合同监督的严格性。E项，建设工程施工合同涉及面广。施工合同履行过程中，涉及较多的其他合同，包括建筑材料、建筑设备的采购，工程借款合同，劳务合同，运输合同，租赁合同，加工合同，保险合同等。[多选题]3.书面合同的优点包括（）。A.内容的约定更加全面具体B.在发生纠纷时，有凭有据，举证方便C.简便易行、迅速及时D.便于检查、管理和监督E.使合同内容更加详细正确答案：ABDE参考解析：书面合同是指以当事人书面文字为表现形式的合同。传统的书面合同形式为合同书和信件，随着社会的进步，书面合同的形式越来越多，如电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等已经成为高效快捷的书面合同形式。书面合同具有便于检查、管理和监督，有利于双方当事人按约定执行；在发生纠纷时，有凭有据，举证方便；可以使合同内容更加详细、周密，当事人在将意思表示通过文字表现出来时，会更加审慎，内容的约定更加全面具体。[多选题]4.工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。其工程是否实行预付款，取决于（）。A.工程性质B.承包工程的特点C.承包人的意愿D.发包人在招标文件中的规定E.承包工程量的大小正确答案：ADE[多选题]5.施工合同交底是合同管理的一项重要工作，合同交底的目的和任务包括（）。A.将各种合同事件的责任分解落实B.明确成本目标和消耗标准C.跟踪业主方的失误，发现索赔的机会D.寻求对自己有利的合同解释E.明确完不成任务的影响和法律后果正确答案：ABE[多选题]6.根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，关于履约担保的说法正确的有（）。A.承包人可自行确定提供履约担保的机构B.除非合同另有规定，承包人提供履约担保的费用应由发包人承担C.承包人根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约担保将一直有效D.在承包人根据合同完成施工和竣工后，在发出缺陷责任书之后，可以对该担保提出索赔E.在任何情况下，发包人在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包人，说明导致索赔的违约性质正确答案：CE[多选题]7.下列属于建设工程合同中发包人应承担的义务与责任的是（）。A.及时检查隐蔽工程B.及时验收与支付价款C.按合同规定的期限提供准确的资料D.可随时对作业进度、质量进行检查E.不得肢解发包正确答案：ABCE参考解析：发包人应承担的义务与责任包括：①不得肢解发包；②依据国家规定的程序和批准的文件订立合同；③发包人负有及时检查隐蔽工程的义务；④发包人应按合同规定的期限提供准确的资料，并不得随意变更计划；⑤及时验收与支付价款的义务；⑥因发包人导致工程中途停建、缓建，发包人负有采取措施弥补或者减少损失的义务。D项为发包人的权利。[多选题]8.下列关于建设工程施工专业分包合同订立的说法，正确的是（）。A.专业分包合同的当事人是业主和分包人B.专业分包合同的当事人是承包人和分包人C.专业分包合同文件的组成中包括除总包合同价款之外的总承包合同文件D.专业分包合同文件的组成中包括总承包合同文件的所有文件E.分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务正确答案：BCE[多选题]9.工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有（）。A.与合同相比，事件造成了承包商损失B.损失的原因不属于承包商责任，而属于分包商责任C.承包商在索赔事件发生后28天内向工程师提交了索赔意向通知D.承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告E.索赔资料已经建设主管部门审查合格正确答案：AC参考解析：判定索赔成立的原则，主要包括：①与合同对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；②造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。[多选题]10.我国投标担保可以采用的担保方式有（）。A.银行保函B.担保公司担保书C.同业担保书D.信用证E.投标保证金正确答案：ABCE[多选题]11.按计价方式划分合同形式，一般分为（）。A.总价合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同D.固定费率合同E.单价合同正确答案：ABE[多选题]12.与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（）。A.仲裁程序效率高B.仲裁的费用相对较高C.仲裁周期短D.保密性E.专业化的仲裁员正确答案：ACDE参考解析：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：（1）仲裁程序效率高，周期短，费用少；（2）保密性：仲裁程序一般都是保密的。从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。（3）专业化：建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而可以更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。所以A、C、D、E正确。[多选题]13.当准备发包工程项目的内容和设计指标不能十分确定，或雇工程量可能出入较大时，则采用单价合同形式为宜。单价合同来可分为（）。A.估计工程量单价合同B.纯单价合同C.单价与包干混合式合同D.单价费用包干合同E.固定单价合同正确答案：ABC[多选题]14.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，属于发包人工作的有（）。A.保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件B.依据有关法律办理建设工程施工许可证C.向承包人提供施工现场的地质勘察资料D.保证承包人施工人员的安全和健康E.负责对指定分包的管理，并对分包方的行为负责正确答案：ABC[多选题]15.按照我国相关规定，变动总价合同可以调整总价的情况包括（）。A.通货膨胀B.设计变更C.承包商施工成本增加D.工程量变化E.一周内停电时间超过6小时正确答案：ABD[多选题]16.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为5年的有（）。A.屋面防水工程B.供热和供冷系统C.设备安装D.有防水要求的卫生间E.外墙面的防渗漏正确答案：ADE参考解析：国务院《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。[多选题]17.根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有（）。A.供货商B.承包商C.业主方D.设计方E.质监站正确答案：BCD参考解析：根据工程实施的实际情况、承包商、业主方、设讣方都可以根据需要提出工程变更。所以B、C、D正确。[多选题]18.建设工程合同包括（）。A.工程设计合同B.工程勘察合同C.工程咨询合同D.施工合同E.采购合同正确答案：ABD参考解析：我国《合同法》规定，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程承包合同具有承揽合同的性质。[多选题]19.在工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括（）。A.因机械故障停工维修而导致的窝工费B.因监理工程师指令错误导致进行停工的窝工费C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E.由于完成额外工作增加的机械使用费正确答案：BCE[多选题]20.下列关于建设工程施工劳务分包合同订立的说法，正确的是（）。A.施工劳务分包合同应该包括通用条款和专用条款B.施工劳务分包合同没有采用通用条款和专用条款C.施主劳务分包合伺的发包人可以是工程施工合同的发包人D.施工劳务分包合同的发包人可以是施工合同的承包人或专业分包合同的分包人E.施工劳务分包合同的空格之处，经双方当事人协商一致后明确填写正确答案：BDE[多选题]21.根据《合同法》，合同解除的种类包括（）。A.自动解除B.协议解除C.约定解除D.法定解除E.违约解除正确答案：BCD参考解析：合同的解除有狭义和广义之分。狭义的合同解除，是指合同依法成立后尚未全部履行前，当事人一方基于法律规定或当事人约定，行使解除权而使合同关系归于消灭的一种法律行为；广义的合同解除，包括狭义的合同解除和协议解除。合同解除的种类包括：①协议解除；②约定解除；③法定解除。[多选题]22.工程勘察、设计合同的内容包括（）。A.工程质量B.质量要求C.技术资料交付时间D.材料和设备供应责任E.提交有关基础资料相关文件（包括概预算）的期限正确答案：BE[多选题]23.在下列几种情形中，属于可变更的合同是指（）。A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的正确答案：DE[多选题]24.在索赔款项的计算中，具体确定利率的方法有（）。A.按当时的银行贷款利率B.按当时的银行透支利率C.按合同双方协议的利率D.按中央银行贴现率加三个百分点E.按中央银行贴现率加五个百分点正确答案：ABCD[多选题]25.有（）情形之一的，合同的权利和义务终止。A.合同解除B.债务人依法将标的物提存C.债权债务仍属于两个人的D.债权人免除债务E.债务相互抵消正确答案：ABDE[多选题]26.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为中，属于承揽业务方面的有（）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重D.以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标E.将承包的工程转包或者违法分包正确答案：CDE参考解析：根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务方面的不良行为如下：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽的；（2）相互串通投标或者与招标人串通投标的；以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或者违法分包的。所以C、D、E正确。[多选题]27.下列财产中，不得抵押的财产包括（）。A.依法被查封、扣押、监管的财产B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C.以公益为目的的事业单位D.抵押人有权处分的国有机器E.土地所有权正确答案：ACE参考解析：根据我国担保法的规定，不得抵押的财产有：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；⑥依法不得抵押的其他财产。[多选题]28.按照国际惯例，关于建安工程索赔费用的说法，正确的是（）。A.可索赔的费用包括直接费、间接费、分包费、总部管理费和利润B.从原则上讲，承包商有索赔权利的工程成本增加，都是可以索赔费用的C.对于不同原因引起的索赔，承包商可索赔的费用是不变化的D.不同原因引起的索赔，承包商可索赔的费用要按照各项费用的特点、条件进行分析论证E.在索赔款中不一定都包括工程利润正确答案：ABDE[多选题]29.根据法律规定，下列可以质押的权利包括（）。A.汇票B.支票C.提单D.各种股份、股票E.依法可以转让的专利权正确答案：ABCE参考解析：质押分为动产质押和权利质押。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；②可以转让的基金份额、股权；③可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；④应收账款；⑤法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。D项中可以转让的股权才能设质。[多选题]30.施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括（）等。A.业主的工作B.工程师的工作C.设计人的工作D.承包人的工作E.工程分包人的工作正确答案：ABDE[多选题]31.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。A.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理正确答案：AD参考解析：工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人向发包人提出索赔；由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔。所以A、D正确。[多选题]32.某土方开挖工程，合同约定工期12日历天（6月1日～12日）。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500立方米。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有（）。A.因挖土机械故障停工B.因百年一遇特大暴雨延误C.修复发包方相关设施D.停工进行地质复查E.局部挖土加深增加工程量正确答案：BDE[多选题]33.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔的成立，这些证据包括（）。A.工程照片B.气象报告和资料C.施工许可证D.招标文件E.财务报告正确答案：ABE参考解析：索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料。工程项目施工过程中，常见的索赔证据主要有：①各种工程合同文件；②施工记录；③工程照片及声像资料；④来往信件、电话记录；⑤会谈纪要；⑥气象报告和资料；⑦工程进度计划；⑧投标前业主提供的参考资料和现场资料；⑨工程备忘录及各种签证；⑩工程结算资料和有关财务报告；各种检查验收报告和技术鉴定报告；其他，包括分包合同、订货单、采购单、工资单、官方的物价指数、国家法律法规等。[多选题]34.可调总价合同常用的调价方法有（）。A.文件证明法B.票据价格调整法C.公式调价法D.实报实销法E.造价指数法正确答案：ABC[多选题]35.按我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在施工过程中，承包人不可以向发包人要求索赔的情况有（）。A.发包人要求赶工B.承包人机械损坏C.分包单位违约D.设计变更E.工程量增加正确答案：BC[多选题]36.合同内容是指当事人之间就设立，变更或者终止权利义务关系表示一致的意思。其合同的内容由当事人约定，一般包括（）。A.标的B.价款或者报酬C.当事人的兴趣爱好D.当事人的名称E.违约责任正确答案：ABDE共享题干题[不定项选择题]1.该单代号网络计划中的关键工作为（）。A.工作A、CB.工作B、DC.工作E、ID.工作H、G正确答案：AC参考解析：[不定项选择题]2.采用网络计划编制该项目进度计划的优点主要为（）。A.比甘特横道计划更形象、直观B.各工作之间的逻辑关系明确C.能通过参数计算找出关键工作D.便于对进度计划进行动态控制正确答案：BCD参考解析：网络计划技术的最大特点是能够为项目管理者提供多种信息，有利于加强工程管理，使项目取得好、快、省的全面效果。网络计划与甘特横道计划相比，具有如下优点：①网络图把工程实施过程中的各项工作作为一个有机整体统筹进行安排，能全面而清楚地表达各项工作之间相互联系、相互制约的关系。②在网络计划中能进行各种时间参数的计算，从而在名目繁多、错综复杂的计划中找出决定工程进度的关键工作和关键线路，便于计划管理者集中力量抓主要矛盾，确保进度目标的实现。③能通过时间参数的计算，确定工程中非关键工作具有的机动时间，便于挖潜力、保重点。④能从若干可行方案中，比较、优选出最佳方案，还可以合理地进行资源优化配置，达到降低成本的目的。⑤能利用电子计算机技术和有关的项目管理软件对项目的进度计划进行绘制、计算、优化、监控及调整，实现对进度计划的动态控制。[不定项选择题]3.工程项目进度计划的执行检查中发现，工作D的实际进度拖后了3周，则工作D（）。A.将使工期拖后3周B.将使其紧后工作最早开始时间推迟3周C.不影响总工期D.不影响其紧后工作的正常进行正确答案：CD参考解析：[不定项选择题]4.如果在项目实施过程中各项工作进度正常，则该工程项目可以在（）周内完成。A.20B.23C.26D.28正确答案：C参考解析：某建筑工程公司（乙方）于2004年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，土方量为6000立方米，施工方案规定：乙方可租用挖掘机施工。合同约定按承包工程项目范围及施工措施费包干；约定在本年度5月11日开工，5月20日土方工程完工；5月21日至5月31日停工，由甲方另行安排，6月1日施工单位可进行正常施工。在实际施工中发生了以下五个事件：事件一：因租用的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日；事件二：施工过程中，因遇软弱土层，接到监理工程师于5月15日停工的命令，进行地质复查，配合用工25个工日；事件三：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的命令，同时提出基坑开挖加深2米的设计变更通知单；事件四：5月20日至5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工50个工日；事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终基坑于5月30日挖掘完毕。根据题意，回答下列问题：[不定项选择题]5.针对事件二，在下列选项中，正确的是（）。A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.仅可以索赔工期D.可以索赔工期和费用正确答案：AD参考解析：根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按规定的程序向发包人提出索赔。遇到软弱土层是业主的风险之一而非承包人原因造成的，因此施工单位可以索赔工期和费用，但不可以索赔利润。[不定项选择题]6.针对事件一，在下列选项中，正确的是（）。A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.延迟开工是施工单位的责任D.延迟开工是建设单位的责任正确答案：BC参考解析：根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按规定的程序向发包人提出索赔。此题中该租用的挖掘机大修是施工单位的责任造成的，因此施工单位不可以索赔。[不定项选择题]7.针对事件四，在下列选项中，正确的是（）。A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.事件属于承包范围内D.事件不属于承包范围内正确答案：BC参考解析：此降雨不是施工期间持续非正常降雨，不属于不可抗力，施工单位不可索赔。[不定项选择题]8.针对事件五，在下列各项中，正确的是（）。A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.道路畅通属于甲方责任D.可以索赔工期和费用正确答案：ACD参考解析：根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按规定的程序向发包人提出索赔。该道路的整修工作属于业主责任，因此施工单位可以索赔工期和费用。[不定项选择题]9.针对事件三，在下列选项中，正确的是（）。A.施工单位可以索赔B.施工单位不可以索赔C.仅可以索赔工期D.仅可以索赔费用正确答案：A参考解析：根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按规定的程序向发包人提出索赔。设计变更是业主的风险之一，而非承包人原因造成的，施工单位既可索赔工期又可索赔费用。[不定项选择题]10.该双代号网络计划中的关键线路为（）。A.①—③一⑤一⑧—⑩B.①—④—⑨一⑩C.①—④一⑥一⑦—⑩D.①—③—⑥一⑦—⑩正确答案：B参考解析：在双代号网络计划中，工作总时差最小的工作是关键工作，自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。ABCD四项的工作持续总时间分别为：5+5+6+4=20；10+7+4=21；10+0+5+5=20；5+4+5+5=19。所以关键线路为：①—④一⑨—⑩。[不定项选择题]11.在该网络计划中，确定其计划工期的正确方法为（）。A.B.C.D.正确答案：CD参考解析：计算工期等于以网络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值。当已规定了要求工期Tr时，计划工期不应超过要求工期；当未规定要求工期时，可令计划工期等于计算工期。[不定项选择题]12.在该网络计划的执行过程中，检查发现工作D的实际进度比原计划推迟了5周，则该工作（）。A.不影响总工期，只影响其紧后工作的最早开始时间B.对后续工作及总工期的最早开始时间均有影响C.将使其后续工作的最早开始时间推迟5周D.将使总工期延长3周正确答案：BD参考解析：工作D的实际进度比原计划推迟了5周，因其总时差和自由时差分别为2和1，总工期延长5-2=3（周），并使其紧后工作的最早开始时间推后5-1=4（周），所以对后续工作及总工期的最早开始时间均有影响。[不定项选择题]13.工作F的最早开始时间和最迟完成时间分别为第（）周。A.9：14B.9：15C.10；16D.10；17正确答案：C参考解析：最早开始时间等于各紧前工作的最早完成时间的最大值，即Max[5+5，5+4，10]=10（周）；最迟完成时间等于各紧后工作的最迟开始时间的最小值，即Min[21-4，21-5，21-4]=16。[不定项选择题]14.与横道图相比，用网络图编制工程项目进度计划的优点为（）。A.形象直观、编制简单B.能清楚地表达各项工作之间相互联系、相互制约的关系C.能找出影响进度目标的关键工作D.能进行各种时间参数的计算正确答案：BCD参考解析：网络计划与甘特横道计划相比，具有如下优点：①网络图把工程实施过程中的各项工作作为一个有机整体统筹进行安排，能全面而清楚地表达各项工作之间相互联系、相互制约的关系；②在网络计划中能进行各种时间参数的计算，从而在名目繁多、错综复杂的计划中找出决定工程进度的关键工作和关键线路，便于计划管理者集中力量抓主要矛盾，确保进度目标的实现；③能通过时间参数的计算，确定工程中非关键工作具有的机动时间，便于挖潜力、保重点；④能从若干可行方案中，比较、优选出最佳方案，还可以合理地进行资源优化配置，达到降低成本的目的；⑤能利用电子计算机技术和有关的项目管理软件对项目的进度计划进行绘制、计算、优化、监控及调整，实现对进度计划的动态控制。网络计划的不足是：它不像甘特横道计划那样简单明了、形象直观，但随着计算机硬件技术的提高和有关项目管理软件功能的不断完善，网络计划的不足已经不再是问题，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划弥补其不足。[不定项选择题]15.在该网络计划的执行过程中，检查发现工作E的实际进度比原计划推迟了2个月，则下列关于工作E对该网络计划影响的说法中，正确的为（）。A.不影响总工期，只影响其紧后工作的最早开始时间B.对后续工作的最早开始时间及总工期均有影响C.将使其后续工作的最早开始时间推迟2个月D.将使总工期延长1个月正确答案：BD参考解析：自由时差是不影响紧后工作的情况下可以利用的机动时间，总时差是不影响总工期的情况下可以利用的机动时间，如果延期超过了这两者，对紧后工作和总工期都有影响。E工作有一个月的自由时差和一个月的总时差，其实际进度推迟2个月，将导致紧后工作的最早开始时间推迟1个月，总工期延长1个月。[不定项选择题]16.关于工作D的时间参数的说法中，正确的为（）。A.最迟开始时间为第3个月B.总时差为1个月C.自由时差为0个月D.最迟完成时间为第8个月正确答案：BC参考解析：自由时差对于D工作而言就是其波形线的长度，从图中可以看出，工作D没有波形线，即没有自由时差，自由时差为O。相应的D工作的总时差=紧后工作总时差的最小值=min{1，2}=1。[不定项选择题]17.该工程项目的关键线路为（）。A.①—④—⑥一⑦—⑧B.①—②—③一⑥—⑦—⑧C.①—③—⑥一⑦—⑧D.①—②—⑤一⑦—⑧正确答案：A参考解析：时标网络计划关键线路的确定，应自终点节点逆箭线方向朝起点节点逐次进行判定，终点到起点不出现波形线的线路即为关键线路。对于本题就是①—④一⑥—⑦—⑧。[不定项选择题]18.工作B的最早开始时间和最迟完成时间分别为（）。A.第1月和第5月B.第0月和第4月C.第2月和第6月D.第1月和第4月正确答案：A参考解析：由总时差=最迟完成时间.最早完成时间，可以推出：最迟完成时间=最早完成时间+总时差。工作B的最早开始时间为第一个月月初，最早完成时间为第四个月月末，因为B工作有一个月的总时差，所以工作B的最迟完成时间为第五个月月末。某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件：（1）该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。（2）事件（1）发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。（3）建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。（4）建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。根据题意，回答下列问题：[不定项选择题]19.关于事件（4）的说法，正确的为（）。A.建筑工程公司收到该回复后，要约成立B.建筑工程公司收到该回复后，要约依然无效C.如果建筑工程公司不想买石材，可以不通知石材厂D.如果建筑工程公司不通知石材厂，则视为承诺有效正确答案：BC参考解析：《合同法》第二十八条规定，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。受要约人石材厂超过承诺期限发出承诺，除建筑公司及时通知石材厂该承诺有效以外，那么石材厂做出的回复属于新要约。因此，建筑公司如果不想买石材，在不通知石材厂的情况下，属于对新要约的默示拒绝，不构成承诺。[不定项选择题]20.事件（1）中，所签订的损害建筑工程公司合法权益的合同，违反了合同法原则中的（）。A.平等原则B.公平原则C.诚实信用原则D.自愿原则正确答案：A参考解析：合同当事人法律地位平等，即享有民事权利和承担民事义务的资格是平等的，一方不得将自己的意志强加给另一方。当事人平等地享有权利与承担义务。合同当事人的合法权益平等地受法律保护。[不定项选择题]21.事件（2）中，如果取消购买水泥要约的通知先于要约到达，则该行为属于（）。A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销正确答案：A参考解析：要约撤回是指要约人在要约发出以后，未到达受要约人之前，有权宣告取消要约。任何一项要约都是可以撤回的，只要撤回的通知先于或同时与要约到达受要约人，便能产生撤回的效力。允许要约人撤回要约，是尊重要约人的意志和利益的体现。由于撤回是在要约到达受要约人之前做出的，因此在撤回时要约并没有生效，撤回要约也不会影响到受要约人的利益。[不定项选择题]22.事件（3）中，关于木材供应商承诺效力的说法，正确的为（）。A.属于承诺超期，但该承诺有效B.属于承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定C.属于承诺延迟，该承诺无效D.属于承诺延迟，该承诺是否有效由受要约人决定正确答案：B参考解析：《合同法》第二十九条规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。事件（3）中，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。因此，只有建筑工程公司及时通知木材供应商因为承诺超过期限而不接受该承诺，否则该承诺还是有效的。[不定项选择题]23.在事件1中，投标人考察现场后，以书面形式提出了质疑，招标人给与了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（）。A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准C.以招标文件为准D.由人民法院判定正确答案：B参考解析：投标预备会的会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分，如果与发售的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准。[不定项选择题]24.事件4中，由于材料质量原因给工程造成的损失应由（）承担。A.发包人B.工程师C.承包人D.发包人和承包人共同正确答案：C参考解析：承包人采购的材料有缺陷不属于发包商或工程师的责任，应由承包商承担由此产生的费用，延误的工期不予顺延。承包人可根据情况向供应单位和保险人要求赔偿。[不定项选择题]25.与横道图相比，用网络图编制工程项目进度计划的优点为（）。A.形象直观、编制简单B.能清楚地表达各项工作之间相互联系、相互制约的关系C.能找出影响进度目标的关键工作D.能进行各种时间参数的计算正确答案：BCD参考解析：网络计划与甘特横道计划相比，具有如下优点：①网络图把工程实施过程中的各项工作作为一个有机整体统筹进行安排，能全面而清楚地表达各项工作之间相互联系、相互制约的关系；②在网络计划中能进行各种时间参数的计算，从而在名目繁多、错综复杂的计划中找出决定工程进度的关键工作和关键线路，便于计划管理者集中力量抓主要矛盾，确保进度目标的实现；③能通过时间参数的计算，确定工程中非关键工作具有的机动时间，便于挖潜力、保重点；④能从若干可行方案中，比较、优