《工程招投标概论》复习题及参考答案

《工程招投标概论》复习题及参照答案一、单项选择题1.法人的意志是由法人的[D]实现的。A．名称B．场所C．、上级机关D．组织机构2.在下列法律关系主体中，[A]是法人。A．施工企业B．施工企业经理C.个体工商户D．施工企业的分企业3.经济法律关系的[A]是指经济法律关系的参与者或者当事人。A．主体B．客体C．内容D．对象4.买卖协议关系的客体是[D]。A．买卖的行为B．运送工具C．智力成果D．买卖的货品5.施工企业的项目经理由于管理不妥，详细施工人员在施工中产生了某些问题，导致本应顺利完毕的施工任务延误，监理单位履行了协议规定的职责，建设单位应当向[B]提出赔偿规定。A．监理单位B．施工单位C．项目经理D.详细施工人员6.对于协议当事人而言，所在国爆发战争是一种[D]。A．合法行为B．违法行为C．自然事件D.社会事件7.在工程施工期间，施工工程的占有权属于[B]。A．建设单位B．施工企业C．监理单位D.国家8.最全面、最充足的物权是[A]。A．所有权B．抵押权C．经营权D.留置权9.施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[A]代理。A．委托B．法定C．指定D.再10.未成年人与其父母之间的代理关系是一种[B]代理。A．委托B．法定C．指定D.再11.在所有权的各项权能中，[D]是关键。A．占有权B．使用权C．收益权D．处分权12.在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业导致了损失，施工企业应当向[A]提出赔偿规定。A．建设单位B．监理单位C．监理工程师D．设计单位13.A建设单位的一种施工项目由于资金困难而停工，但按照协议约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪爆发，与该项目相邻的C单位在未与A、B单位联络的状况下积极协助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由[B]A．A单位B．B单位C.C单位D.监理单位14.A单位与B单位于1996年10月6日签订了一种买卖协议，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款。1998年3月18至1998A．1998年10月5．日B．1999年C．1999年4月1915.某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于[C]。A．合法行为B．自然事件C．违法行为D．社会事件16.施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购置了一套设备，设备供应商应当向[C]提出支付协议款的规定。A．监理单位B．施工单位巳项目经理D．建设单位17.A建设单位的一种施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪爆发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联络的状况下积极协助抗灾抢险，该行为属于〔C〕。A．协议B．侵权C．无因管理D．不妥得利18.A单位与B单位于1996年10月6日签订了一种买卖协议，A单位应于1997年2月8日A．1998年10月5C．1999年2月17日D．19.经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的[A]。A．主体B．客体C．内容D．对象20.货品运送协议的客体是[C]。A．运送人B．运送工具C．运送行为D．运送的货品21.建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间应从[C]时起算。A．签订施工协议B．工程竣工C．约定应当支付工程款D．工程通过竣工验收22.A企业授权其采购员甲到B企业购置一批计算机，并交给甲已经盖企业公章的空白协议书，甲用此协议书与B企业签订了购置一批电视机的协议，发生纠纷后，应当[B]。A．规定A企业支付电视机的货款B．规定甲支付电视机的贷款C．退货D．向A企业交付计算机后规定A企业支付计算机的货款23.诉讼时效期间从权利人[C]之日起算。A．权利受到侵害B．提起诉讼．巳懂得或者应当懂得其权利受到侵害D．被告知其权利受到侵害24.若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其[A]A．胜诉权B．起诉权巳实体权利D．执行权25.建设工程协议纠纷的诉讼时效为[C]．A．6个月B．1年C．2年D．4年26.诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效[C]。A．继续计算B．维持不变C．重新计算D.合适减少27.建设工程协议是一种[B]协议。A．实践B．诺成C．单务D.附属28.担保协议是一种[D]协议。A．计划B．实践C.主D．从29.我国《协议法》规定，在协议签订过程中，要约自[A]时生效。A．抵达受要约人B．要约人发出C．受要约人真正理解D．协议签订30.签订协议必须通过一定的程序，不一样的协议其签订的程序也许不一样，但其中[C]是每个协议都必须通过的程序。A．担保和承诺B．要约和担保C．要约和承诺D.承诺和公证31.从行为性质上说，工程招标属于[C]。A．要约B．承诺C．要约邀请D.反要约32.在下列法律事实中，[D]会导致协议生效。A．要约抵达受要约人B．受要约人发出承诺C．法律规定采用书面形式的协议，承诺抵达要约人的D．法律规定采用书面形式的协议，当事人虽未采用书面形式但已经履行所有义务的33.中标告知书是一种[B]。A．要约B．承诺C．要约邀请D．反要约34.口头协议自[D]时生效。A．要约生效B．要约人发出要约C．双方签字D．受要约人承诺35.工程投标属于[A]。A．要约B．承诺C．要约邀请D．反要约36.当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照[B]的解释履行协议。A．格式条款提供者B．不利于格式条款提供者C．有助于格式条款提供者D．格式条款起草者37.委托代理的法律后果由[B]承担。A．无权代理人B．被代理人C．善意第三人D.保险企业38.在下列几种情形中，[D]协议是可撤销的协议。A．损害公共利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D．因重大误解而签订的39.可撤销的协议，当事人必须自懂得或者应当懂得撤销事由之日起[B]年内才能行使撤销权。A．0．5B．1C．2D.440.在下列协议中，[C]协议是可撤销的协议。A.导致对方人身伤害而免责的B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C．在签订时显失公平的D．违反法律强制规定的41.一种合向被确认为无效协议，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方均有过错，但甲方是重要过错方(75％过错)，损失承担应为[C]。A．各自承担自己的损失B．甲方赔偿乙方1万元的损失C.甲方赔偿乙方0．5万元的损失D．甲方赔偿乙方2万元的损失42.无效协议从[C]时起就没有法律效力。A．被确认无效B．履行C．签订D.谈判43.在下列协议中，[C]协议是可变更的协议。A．一方以欺诈、胁迫的手段签订协议，损害国家利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．因重大误解而签订的D．损害社会公共利益的44.协议生效后，当事人发现协议对价款的约定是不明确的，首先应当采用[B]确定价款。A．按照协议有关条款B．协议补充的措施C．按照交易习惯D．按照签订协议步履行地45.一种买卖协议执行的是政府指导价，2月1日签订协议步价格为每公斤100元，协议规定4月1日交货，违约金为每公斤10元，交货后10日内付款。但卖方4月1日交货，而政府定价于A．100B．110C．120D.13046.协议生效后，当事人对协议质量约定不明确的，首先应当[D]A．按照行业标精确定B．按照有关协议条款确定C．按照国家标精确定D．协议补充47.协议生效后，当事人对协议的内容没有约定或者约定不明确的，可以[C]。A．按照债权人的理解确定B．按照债务人的理解确定C．按照交易习惯确定D．未约定的内容视为无效48.假如国家或者行业对产品质量有强制性原则，则协议约定的质量规定[B]该强制性原则。A．必须采用B．不得低于C．必须高于D．应当参照49.协议生效后，当事人对协议价款约定不明确，也无法通过其他措施确定，可以按照[D]价格履行。A．签订协议步签订地的市场B.履行协议步履行地的市场C.履行协议步签订地的市场D.签订协议步履行地的市场50.债权人转让权利的，应当[A]。A．告知债务人B.与债务人协商C.使债务人的抗辩只能针对债务人D.只转让主权利，不转让从权利51.协议标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起[C]年内不行使而消灭。A．1B．2C．5D．2052.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归[C]所有。A．债务人B．债权人C．国家D．提存机构53.在协议权利义务终止的原因中，[A]是最重要和最常见的原因。A．债务清偿B．协议解除C.免除债务D．债务抵消54.违反协议承担违约责任的形式有[C]。A．返还财产B．追缴财产C.支付赔偿金D．抵押财产55.仲裁委员会的仲裁裁决做出后来，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以根据民事诉讼法的有关规定向[B]申请执行。A当地人民政府B．人民法院C．仲裁委员会D.调解委员会56.人民法院受理协议诉讼案件的管辖权与当事人在协议中约定的[C]有关。A．违约责任B．履行期限C．履行地点D.履行方式57.仲裁庭的首席仲裁员由[C]选定。A．仲裁申请人B．未申请仲裁的纠纷当事人C．当事人共同D．人民法院58.一种施工协议的当事人在协议中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向[B]人民法院提出诉讼申请。A．施工企业所在地B．工程所在地C．协议签订地D．建设单位所在地59.建设项目施工许可证的申请者是[A]。A．建设单位B．施工单位C.监理单位D．建设项目主管部门60.建设项目应当在领取施工许可证后的[B]个月内动工。A．1B．3C．6D.1261.建设单位领取了施工许可证不能按期动工的应当申请延期，延期以[B]次为限。A．1B．2C．3D．462.中断施工[D]个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。A．1B．3C．6D．1263.建筑工程监理是监理单位代表[A]实行监督的一种行为。A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．国家64.在保险协议中，按照保险协议负有支付保险费义务的人是[B]。A．保险人B．投保人C.被保险人D．受益人65.对一种邀请招标的工程，必须向[B]以上的潜在投标人发出邀请。A．2家B．3家C．5家D．7家66.招标人对已发出的招标文献进行必要的修改或者澄清，应当在招标文献规定提交投标文献截止时间至少[B]日前，以书面形式告知所有招标文献收受人A．5B．15C．20D．3067.招标投标活动的公开原则首先规定(A)要公开。A.招标活动的信息B．评标委员会组员的名单C．工程设计文献D．评标原则68.依法必须进行招标的项目的(C)，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介公布。A.资格预审公告B．投标邀请书C．招标公告D，评标原则69.标信息公开是相对的，对于某些需要保密的事项是不可以公开的。如(A)在确定中标成果之前就不可以公开。A.评标委员会组员名单B．投标邀请书C．资格预审公告D．招标活动的信息70.评标时，(C)应当明确、严格，对所有在投标截止日期后来送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的组员。A.评标程序B．评标时间C．评标原则D．评标措施71.招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于发明一种公平合理、(B)的投标机会。A．自由竞争B．平等竞争C．体现企业实力D．展示企业业绩72.诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以(B)为目的的民事活动，当然也合用这一原则。A．承揽工程任务B．签订承包协议C.确定中标企业D．签订采购协议73.在投标的过程中，假如投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了(C)这一原则。A．公开B．公平C．诚实信用D．公正74.按照《中华人民共和国协议法》的规定，假如一方在签订协议的过程中违反了诚实信用的原则并给对方导致了实际的损失，责任方将承担(B)的责任。A．赔偿、B．缔约过错C．减少资质等级D．吊销资质证书75.下列不属于《工程建设项目招标范围和规模原则规定》的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的是(C)。A．煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B．铁路、公路、管道、水运、航空等交通运送项目C．商品住宅，包括经济合用住房D．生态环境保护项目76.下列不属于《工程建设项目招标范围和规模原则规定》的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的是(A)。A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目B．供水、供电、供气、供热等市政工程项目C．商品住宅，包括经济合用住房D．科技、教育、文化等项目77.《工程建设项目招标范围和规模原则规定》中规定施工单项协议估算价在(A)万元人民币以上的，必须进行招标。A．200B．100C．150D．25078.《工程建设项目招标范围和规模原则规定》中规定重要设备、材料等货品的采购，单项协议估算价在(B)万元人民币以上的，必须进行招标。A．200B．100C．150D．5079.《工程建设项目招标范围和规模原则规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项协议估算价在(D)万元人民币以上的，必须进行招标。A．20B．100C．150D．5080.《工程建设项目招标范围和规模原则规定》中规定项目总投资额在(B)万元人民币以上的，必须进行招标。A，B．3000C．1000D．400081.应当招标的工程建设项目在(B)后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。A.进行可行性研究B．办理报建登记手续C.选择招标代理机构D．公布招标信息82.应当招标的工程建设项目，根据招标人与否具有(C)，可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种状况。A.招标资质B．招标许可C.招标的条件与能力D．评标专家83.《招标投标法》第12条规定：“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门(B)。A.申请B．立案C．通报D．报批84.《招标投标法》第19条规定，招标人应当根据招标项目的(D)编制招标文献。A投资B．建设规模C．占地面积D．特点和需要85.下列不属于招标文献内容的是(D)。A.投标邀请书且设计图纸C.协议重要条款D．财务报表86.招标人不得以任何方式限制或排斥当地区、本系统以外的法人或其他组织参与投标体现(A)原则。A.公平B．保密C.及时D．公开87.《招标投标法》规定：“招标人采用邀请招标方式，应当向(B)个以上具有承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。”A.二B．三C．四D.五88.招标文献、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真查对，查对无误后以(D)形式予以确认。A．会议B．电话C．口头D．书面89.《工程建设项目施工招标投标措施》第15条规定：“对招标文献或者资格预审文献的收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文献，招标人可以向投标人酌收(A)”。A．押金B．成本费C.手续费D．租金90.招标文献发售后，招标人要在招标文献规定的时间内组织投标人踏勘现场，理解工程现场和周围环境状况，并对潜在投标人针对(B)及现场提出的问题进行答疑。A．设计图纸B．招标文献C.地质勘察汇报D．协议条款91.投标人拿到招标文献后，应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清晰的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文献后的(C)内以书面形式向招标人提出。A．半个月B．10日C．一定期限D．1周92.投标人对招标文献或者在现场踏勘中假如有疑问或有不清晰的问题，应当用(A)的形式规定招标人予以解答。A．书面B．电话C.口头D．会议93.《招标投标法》第24条规定：“依法必须进行招标的项目，自招标文献开始发放之日起至投标人提交投标文献截止之日止，最短不得少于(C)日”。A．10B．15C．20D．794.下列哪项内容在开标前不应公开(C)。A.招标信息公开B．开标程序公开C．评标委员会组员的名单D．评标原则公开95.《招标投标法》第28条规定：“招标人收到投标文献后，应当(D)，不得启动。在招标文献规定提交投标文献的截止时间后送达的投标文献，招标人应当拒收。”A．登记立案B．签收送审C．集中上报D．签收保留96.招标人收到投标文献后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的(A)，在开标前任何单位和个人不得启动投标文献。A．凭证B．回执C．协议D．收条97.提交投标文献的投标人少于(A)个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于这个数，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门同意后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。A．3B．4C．2D．598.必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目协议金额(C)的罚款。A．3‰以上5‰如下B．10‰以上15‰如下C．5‰以上10‰如下D．15‰以上20‰如下99．招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制规定投标人构成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处(B)万元的罚款。A．1B．1～5C．5～10D．10100．依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文献的潜在投标人的名称、数量或者也许影响公平竞争的有关招标投标的其他状况的，或者泄露标底的，予以警告，可以并处(A)万元的罚款。A．1～10B．10～15C．15～20D．20101．我国招标投标法规定，开标时间应为(A)。A.提交投标文献截止时间B．提交投标文献截止时间的次日C．提交投标文献截止时间的7后来D．其他约定期间102．我国招标投标法规定，开标地点应为(C)。A.招标人办公地点B．招标文献中预先确定的地点C.政府指定的地点D．招标代理机构办公地点103．根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是(C)。A.开标应当在招标文献确定的提交投标文献截止时间的同一时间公开进行B．开标地点应当为招标文献中预先确定的地点C．开标由招标人主持，邀请部分投标人参与D．开标时都应当当众予以拆封、宣读104．我国招标投标法规定，开标应由(C)主持。A．地方政府有关行政主管部门B．招标代理人C．招标人D．中介机构105．我国招标投标法规定，评标应由(D)依法组建的评标委员会负责。A.地方政府有关行政主管部门B．招标代理人C．中介机构D．招标人106．有关评标委员会组员的义务，下列说法中错误的是(B)。A.评标委员会组员应当客观公正地履行职务B．评标委员会组员不得接触投标人C．评标委员会组员不得透露对投标文献的评审状况D．评标委员会组员不得透露中标候选人的推荐状况107．评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于组员总数的（D）。A.五分之三B．五分之四C.三分之一D．三分之二108．招标文献未对汇率原则和汇率风险作出规定的，汇率风险由(B)。A．招标人B．投标人C.招标人和投标人D．银行109．投标文献中的大写金额和小写金额不一致的，应(B)。A．以小写金额为准B．以大写金额为准C．由投标人确认D．由招标人确认110．有效投标少于(A)个的，招标人应当依法重新招标。A．3B．4C．5D．6111．有关评标汇报，错误的说法是(B)。A.评标委员会完毕评标后，应当向招标人提出书面评标汇报B．评标委员会完毕评标后，应当向投标人提出书面评标汇报C．评标汇报由评标委员会全体组员签字D．评标委员会组员拒绝在评标汇报上签字且不陈说其不一样意见和理由的，视为同意评标结论112．建设工程招标投标是以签订建设工程协议为目的的民事活动。从协议法意义上讲，招标人发出的中标告知书是(C)。A．要约B．要约邀请C.承诺D．承诺要约113．缔约过错责任发生在(C)A．中标前B．中标后C．协议成立前D．协议成立后114．招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起(B)日内，按照招标文献和中标人的投标文献签订书面协议A.15B.30C.45D.60115．中标人不按照招标文献的规定提交履约担保的，将失去签订协议的资格，其提交的投标担保(C)。A．退还一部分B.所有退还C．不退还D．不退还并且追加罚金二、多选题１、工程建设法律关系的构成要素包括(ABC).A．主体B.客体C.内容D.事件E．行为2．建设法律关系主体，重要是指参与或管理、监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的(ABE)。A．自然人B．法人C．协会D．政党E．其他组织3．在我国的民法通则中，自然人包括(ACD)。A．公民B．行为C．外国人D．无国籍的人E．专业技术人员4．企业法人包括(ADE)。A.国有企业法人B.合作企业C．商会法人D．有限责任企业E.外资企业法人5．非企业法人包括(ACD)。A．机关法人B．附属性医院C．社会团体法人D．事业单位法人E．地方各级人民政府的职能部门6．法律关系的客体包括(BCDE)。A．人B．财C.物D．行为E．非物质财富7．法律羊系的变更，是指法律关系的(ABC)发生变化。A．主体且内容C.客体D．事件E．行为8．法律关系的终止，分为(BDE)。A．权利终止B．自然终止C．义务终止D．违约终止E.协议终止9．法律事实按与否包括当事人的意志分为事件和行为两类。其中，行为一般体现为(ABCE)。A.民事法律行为B．行政行为C.违法行为D．自然行为E．司法行为10．法律行为的成立要件有(ACDE)。A．法律行为主体具有对应的民事权利能力和行为能力B．通过登记或立案等程序C.行为人意思表达真实D.行为内容合法E．行为形式合法11．行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件规定行为人实行的民事行为(ABCD)。A.不违反法律B．不违反行政法规C．不得违反社会公德D．不得损害社会公共利益E．不得违反风俗习惯12．在代理关系中，一般波及的关系主体为(BCE)。A.代理权人B．代理人C.被代理人D．受托人E．第三人13．代理的种类有(ADE)。A．委托代理B．邀请代理C.约定代理D.法定代理E．指定代理14．被代理人在委托代理活动中应注意下列问题(ADE)。A．被代理人应谨慎选择代理人B．被代理人不得取消委托C．被代理人不得更换代理人D．委托授权的范围要明确E．委托代理的事项必须合法15．代理人在代理活动中应注意下列问题(ABCE)。A．应在代理权限范围内进行代理活动B．应亲自进行代理活动C．应认真履行职责D．应严格按被代理人的指示活动E．不得滥用代理权16．下列选项中(ACDE)属于委托代理终止的原因。A．代理期限届满B．被代理人获得民事行为能力C．代理人辞去委托D．代理人死亡E．代理事务完毕17．债权的客体可以是(ACDE)，物权的客体则只能是物。A．财B．人C.物D．行为E.智力成果18．债因如下事实而消灭，即(ABCD)。A．履行B．提存C．混淆D．免除E．祈求19．物权的民法保护措施包括(ACDE)。A．祈求确认物权B．祈求予以更新C．祈求排除阻碍D．祈求返还原物E．祈求损失赔偿20．我国承认并以法律形式加以保护的重要知识产权有(ABCE)。A．著作权B．专利权C．商业秘密D．发明权E.商标权21．知识产权的基本特性有(ABCE)。A．专有性B．时间性C.地区性D．盈利性E．具有人身权和财产权的双重属性22．专利权的主体包括(ABCD)。A.发明人B．合法受让人C．社会组织D．外国人与外国人组织E.发现人23．商标侵权行为包括(ABE)。A．非法使用他人注册商标B．销售伪造的商标标识C．制造他人注册商标标识D．销售他人注册商标的商品E．私自制造他人注册商标标识24．诉讼时效的种类包括(ABDE)。A.一般诉讼时效B．短期诉讼时效C.中期诉讼时效D．权利的最长保护期限E.特殊诉讼时效25．下列选项中(ABDE)诉讼时效为1年。A．身体受到伤害规定赔偿的B．延付或拒付租金的C.技术进出口协议争议的D．发售质量不合格的商品未申明的E．寄存财物被丢失或损毁的26．《招标投标法》第5条规定：“招标投标活动应当遵照(ABCD)原则.A．公开B．公平C．诚实信用D．公正E．平等27．采用公开招标方式，(ACDE)等都应当公开A.评标的程序B．评标人的名单C．开标的程序D．评标的原则E.中标的成果28．招标投标活动的公平原则体目前(ABCE)等方面。A．规定招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事B．平等地看待每一种投标竞争者C.不得对不一样的投标竞争者采用不一样的原则D．投标人不得假借别的企业的资质，弄虚作假来投标E．招标人不得以任何方式限制或者排斥当地区、本系统以外的法人或者其他组织参与投标29.工程建设项目招标范围包括(ACDE)。A．所有或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目B．施工单项协议估算价在100万元人民币以上的C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目D．使用国际组织或者外国政府资金的项目E.关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目30．《工程建设项目招标范围和规模原则规定》中关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括(ABDE)等。A.防洪、浇灌、排涝、引(洪)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目B．道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等都市设施项目C．用于食品加工的饮食基地建设项目D．生态环境保护项目E.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目31．《工程建设项目招标范围和规模原则规定》中关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括(BCD)等。A．生态环境保护项目B．供水、供电、供气、供热等市政工程项目C．商品住宅，包括经济合用住房D．科技、教育、文化等项目E．铁路、公路、管道、水运、航空等交通运送项目32．《招标投标法》第66条规定：(ACD)等特殊状况，不合适进行招标的项目，按国家规定可以不进行招标。A．波及国家安全、国家秘密B．使用国际组织或者外国政府资金的项目C．抢险救灾D.运用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工E.生态环境保护项目33．《工程建设项目招标范围和规模原则规定》第8条规定：建设项目(CDE)，经项目主管部门同意，可以不进行招标。A.与科技、教育、文化有关的B．波及生态环境保护的C建筑艺术造型有特殊规定的D．勘察、设计采用特定专利的E．勘察、设计采用专有技术的34．国家发展和改革委员会等7部委令第38号公布的《工程建设项目施工招标投标措施》第12条规定(ABCE)项目可不进行招标。A．施工重要技术采用特定的专利或者专有技术的B．施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程规定的C.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具有承包能力的D．使用国际组织或者外国政府资金的项目E．波及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不合适招标的35．计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。招标申请书的主要内容包括(ABDE)等。A.招标单位的资质B．招标工程具有的条件C．招标工程设计文献D．拟采用的招标方式E．对投标人的规定36．招标文献应当包括(BCDE)等所有实质性规定和条件以及拟签订协议的重要条款.A.招标工程的报批文B．招标项项目的技术规定C.对投标人资格审查的原则D．投标报价规定E.评标原则37．投标邀请书的内容应载明(ABCD)等事项。A.标项目的性质、数量B．招标人的名称和地址C．招标项目的实行地点和时间D．取招标文献的措施，E．招标人的资质证明38．投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文献有关概念的含义和各项规定，尤其是招标文献中的(ABDE)。A.工作范围B．专用条款C．工程地质汇报D．设计图纸E．设计阐明39．招标人出现(ABE)行为的，责令限期改正，可以处项目协议金额5‰以上10‰以下的罚款。A．必须进行招标的项目而不招标的B.将必须进行招标的项目化整为零C．对已发出的招标文献随意进行修改D.没有获得招标资格的E.以其他任何方式规避招标40．招标人出现(ABCE)行为的，责令改正,可以处1万元以上5万元如下的罚款。A对潜在投标人实行歧视待遇B．强制规定投标人构成联合体共同投标C．招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的D．不具有招标条件E．限制投标人之间竞争41．依法必须进行招标的项目的招标人出现(ABD)行为的，予以警告，可以并处1万元以上10万元如下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法予以处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。上述所列行为影响中标成果的，中标无效。A.向他人透露已获取招标文献的潜在投标人的名称、数量B．向他人透露也许影响公平竞争的有关招标投标的其他状况C．转借招标资质证书D．泄露标底E．以营利为目的对招标文献收取非法所得42．招标人出现(ABCE)行为的，责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰如下的罚款。A.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的B．在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的C.与中标人不按照招标文献和中标人的投标文献签订协议的D．对投标人不进行资质审查E．招标人、中标人签订背离协议实质性内容的协议的43．我国招标投标法规定，开标时由(BE)检查投标文献密封状况，确认无误后当众拆封。A．招标人B投标人或投标人推选的代表C.评标委员会D.地方政府有关行政主管部门E．公证机构44．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理措施》中规定的无效投标文献包括(ACD)。A．投标文献未按照招标文献的规定予以密封的B．投标文献的关键内容字迹潦草，但可以识别的C投标人未提供投标保函或者投标保证金的D．投标文献中的投标函盖有投标人的企业印章，未盖企业法定代表人印章的E．投标文献中的投标函盖有投标人的企业印章和企业法定代表人委托人印章的45．<<程建设项目施工招标投标管理措施》中规定的无效投标文献包括(ABCE)。A．未按规定的格式填写B．在一份投标文献中对同一招标项目报有多种报价的C．投标人名称与资格预审时不一致的D.无法定代表人盖章，只有单位盖章和法定代表人授权的代理人签字的E.无单位盖章的46．评标委员会负责人可以由(BD)A．政府指定B．评标委员会组员推举产生C.投标人推举产生D．招标人确E.中介机构推荐47．《评标委员会和评标措施暂行规定》中规定的废标包括(ACDE)。A.以虚假方式谋取中标B．提供了不完整的技术信息C.拒不对投标文献澄清和阐明D．拒不对投标文献改正E．未能在实质上响应的投标48．《评标委员会和评标措施暂行规定》中规定的投标文献重大偏差包括(ABCE)A.没有按照招标文献规定提供投标担保B．投标文献没有投标人授权代表签字和加盖公章C.投标文献载明的招标项目完毕期限超过招标文献规定的期限D．提供了不完整的技术信息和数据E．投标文献附有招标人不能接受的条件49．有关细微偏差的说法，对的的选项包括(ABD)。A.在实质上响应了招标文献规定，但在个别地方存在漏项B．在实质上。向应了招标文献规定，但提供了不完整的技术信息和数据C．补正遗漏会对其他投标人导致不公平的成果D．细微偏差不影响投标文献的有效性E．细微偏差将导致投标文献成为废标50．下列有关招标投标签订协议的阐明，对的的是(ABD)A.应当在中标告知书发出之日起30天内签订协议B．招标人和中标人不得再签订背离协议实质性内容的其他协议C．招标人和中标人可以通过协议谈判对原招标文献、投标文献的实质性内容作出修改D．假如招标文献规定中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保E．中标人不与招标人签订协议的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还三、简答题1.什么是工程建设？2.建筑市场的含义和特点。3.什么是法人？法人成立的条件怎样？4.什么是代理？代理有哪些特性和种类。5.什么是无权代理？详细有哪些状况？6.导致委托代理关系终止的原因是什么？7.什么是法律关系？民事法律关系客体包括哪些？8.什么是法律事实？法律事实分为哪两类？9.申请领取施工许可证应当具有哪些条件？10.国家对领取施工许可证后有哪些规定？11.工程监理的重要内容包括哪些？12.协议和协议法的定义怎样？13.协议法的基本原则是什么？14.协议的内容重要包括哪些方面，协议形式怎样？15.什么是要约？要约所必须具有的条件怎样？16.要约和要约邀请的区别怎样？17.什么是承诺？有效承诺的条件怎样？18.协议担保有哪几种形式？质押和抵押有何不一样？19.无效协议有哪些类型？什么是协议纠纷？协议纠纷的处理次序怎样？20.违约责任有哪些承担方式？21.什么是违约金？有何特点？22.定金的含义，特点是什么？23.招投标活动所应当遵守的基本原则是什么？24.必须进行招标的工程建设项目范围是怎样规定的？25.哪些项目可以不进行招标？26.投标文献应包括哪些内容？27.建设项目投标有哪些技巧和方略？开标时宣布废标的条件一般有哪些？28.工程项目开标的一般程序怎样？29.哪些状况出现时，投标文献出现重大偏差？30.协议谈判应注意的事项有哪些？31.施工协议签订应具有的条件有哪些？32.施工协议构成及解释次序怎样？33.施工协议工程款纠纷的防备措施有哪些？34.风险防备的一般措施有哪些？35.什么是不可抗力？有何法律规定？36.索赔根据和证据包括哪些？37.索赔的原则怎样？费用和工期怎样计算？38.索赔的程序怎样？成立的必要条件怎样？39.索赔汇报应包括哪些内容？40.工程施工过程中索赔的技巧有哪些？41.什么的FIDIC条款？应包括哪些内容？四、案例分析题案例1.背景：某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验规定高，并且对工期的规定也比较紧迫。建设单位在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参与投标，并预先与征询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。业重规定投标单位将技术标和商务标分别装，订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下：1．技术标共30分，其中施工方案10分(因已确定施工方案，各投标单位均得10分)、施工总工期10分、工程质量10分。满足业主总工期规定(36个月)者得4分，每提前1个月加1分，不满足者不得分；自报工程质量合格者得4分，自报工程质量优良者得6分(若实际工程质量未到达优良将扣罚协议价的2％)，近三年内获鲁班工程奖每项加2分，获省优工程奖每项加1分。2．商务标共70分。报价不超过标底(35500万元)的±5％者为有效标，超过者为废标。报价为标底的98％者得满分(70分)，在此基础上，报价比标底每下降1％，扣1分，每上升1％，扣2分(计分按四舍五人取整)。各投标单位的有关状况列于表1—1。表1-1各投标单位标书重要数据表投标单位报价（万元）总工期（月）自报工程质量鲁班工程奖省优工程奖A35.64233优良11B34.36431优良02C33.86732合格01问题：1．该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，与否违反有关规定?为何?2．请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。3．若变化该工程评标的有关规定，将技术标增长到40分，其中施工方案20分(各投标单位均得20分)，商务标减少为60分，与否会影响评标成果?为何?若影响，应由哪家施工单位中标？分析要点：本案例考核招标方式和评标措施的运用。规定熟悉邀请招标的运用条件及有关规定，并能根据给定的评标措施对的选择中标单位。本案例所规定的评标措施排除了主观原因，因而各投标单位的技术标和商务标的得分均为客观得分。不过，这种“客观得分”是在主观规定的评标措施的前提下得出的，实际上不是绝对客观的。因此，当各投标单位的得分较为靠近时，需要谨慎决策。问题3实际上是考察对评标措施的理解和灵活运用。根据本案例给定的评标措施，这样变化评标的规定并不影响各投标单位的得分，因而不会影响评标成果。若通过详细计算才得出结论，虽然答案对的，也是不能令人满意的。答案：问题l：答：不违反(或符合)有关规定。由于根据有关规定，对于技术复杂的工程，容许采用邀请招标方式，邀请参与投标的单位不得少于3家。问题2：解：（1）计算各投标单位的技术标得分，见表1-2。表1-2各投标单位技术标得分表投标单位施工方案总工期工程质量合计A104+（36-33）×1＝76+2+1＝926B104+（36-31）×1＝96+1×2＝827C104+（36-32）×1＝84+1＝523（2）计算各投标单位的商务标得分，见表1-3。表1-3各投标单位商务标得分表投标单位报价（万元）报价与标底的比例（％）扣分得分A35.64235642/35500＝100.4（100.4－98）×2≈570－5＝65B34.36434364/35500＝96.8（98－96.8）×1≈170－1＝69C33.86733867/35500＝95.4（98－95.4）×1≈370－3＝67（3）计算各投标单位的综合得分，见表1-4。表1-4各投标单位综合得分表投标单位技术标得分商务标得分综合得分A266591B276996C236790由于B企业综合得分最高，故应选择B企业为中标单位。问题3：答：这样变化评标措施不会影响评标成果，由于各投标单位的技术标得分均增长10分（20-10），而商务标得分均减少10分（70-60），综合得分不变。案例2背景：某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文献和全套施工图纸，采用低报价方略编制了投标文献，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工协议。协议工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头规定乙方暂停施工一种月。乙方亦口头答应。工程按协议规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，规定返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按协议约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方规定的。乙方为抢工期，加紧施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。问题：1.该工程采用固定价格协议与否合适?2.该施工协议的变更形式与否妥当?此协议争议根据协议法律规范应怎样处理?分析要点：本案例重要考核建设工程施工协议的类型及其合用性，处理协议争议的法律根据。建设工程施工协议以付款方式不一样可分为：固定价格协议、可调价格协议和成本加酬金协议。根据各类协议的合用范围，分析该工程采用固定价格协议与否合适。处理协议争议的法律根据重要是《中华人民共和国协议法》与《建设工程施工协议(示范文本)》的有关规定。答案：问题1：答：由于固定价格协议合用于工程量不大且可以较精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格协议是合适的。问题2：答：根据《中华人民共和国协议法》和《建设工程施工协议(示范文本)》的有关规定，建设工程协议应当采用书面形式，协议变更亦应当采用书面形式。若在应急状况下，可采用口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在协议双方对协议变更内容有争议时，只能以书面协议的内容为准。本案例中甲方规定临时停工，乙方亦答应，是甲、乙方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，因此该协议变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原协议规定为准。施工期间，甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一种月的实际经济损失，工期顺延一种月。工程因质量问题返工，导致逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一种月的违约金，因质量问题引起的返工费由乙方承担。案例3背景：某海滨都市为发展旅游业，经同意兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于XX年10月10日分别与某建筑工程企业(乙方)和某外资装饰工程企业(丙方)签订了主体建筑工程施工协议和装饰工程施工协议。协议约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式动工。协议日历工期为2年5个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的协议，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采用立体交叉作业，即主体完毕三层，装饰工程承包者立即进入装饰作业。为保证装饰工程到达三星级水平，业主委托监理企业实行“装饰工程监理”。在工程施工1年6个月时，甲方规定乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后到达协议。该工程按变更后的协议工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收汇报，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付1400万元人民币。特祈求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表承认，共支付15．2万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告承担。另尚有其他质量问题，并导致客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。合计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收汇报及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收汇报及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的状况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被日本立成装饰工程企业提出的索赔15.2万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签订竣工验收汇报为儿戏，祈求法庭以文字为证。又指出：被告委托的监理工程师监理的装饰协议，支付给装饰企业的费用凭单，并无我方(乙方)代表的签字承认，因此不承担责任。原告最终祈求法庭关注：从签发竣工验收汇报到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算规定。在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。问题：1．原、被告之间的协议与否有效?2．主体工程施工质量不合格时，业主应采用哪些合法措施?3．对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院应否予以保护?4．装饰协议执行中的索赔，与否对乙方具有约束力?分析要点：该案例重要考核怎样依法进行建设工程协议纠纷的处理。该案例所波及的法律法规有：《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国协议法》、《建设工程施工协议(示范文本)》、《建设工程质量管理条例》等。答案：答：协议双方当事人符合建设工程施工协议主体资格的规定，并且协议签订形式与内容均合法，因此原、被告之间的协议有效。问题2：答：根据《建设工程质量管理条例》之规定，主体工程保修期为设计文献规定的该工程合理使用年限。在保修期内发生质量问题的，业主应及时告知承包商进行修理。承包商在接到修理告知7日内派人修理。承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。问题3：答：根据我国《民法通则》之规定，向人民法院祈求保护民事权利的诉讼时效期为2年，从当事人懂得或应当懂得权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前的2年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效，因此，不予保护。而乙方自签发竣工验收汇报后，向甲方多次以书面方式提出结算规定，其诉讼权利应予保护。问题4：答：本案例中，主体工程协议与装饰工程协议是两个分别独立的协议。假如确因主体工程质量不合格，装修商进行返修向甲方提出索赔，根据《建设工程施工协议(示范文本)》之规定，甲方应在索赔事件发生28天内向乙方发出索赔告知，否则乙方可不接受业主索赔规定。因此，本案例中装饰协议执行中的索赔对乙方无约束力。案例4背景：某厂房建设场地原为农田。按设计规定在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工企业清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文献中指出，施工单位不必再考虑清除耕植土问题。然而，动工后，施工单位在开挖基坑(槽)时发现，相称一部分基础开挖深度虽已到达设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。问题：1.在工程中碰到地基条件与原设计所根据的地质资料不符时，承包商应当怎么办?2.根据修改的设计图纸，基础开挖要加深加大。为此，承包商提出了变更工程价格和展延工期的规定。请问承包商的规定与否合理?为何?3.对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲、乙双方需要注意哪些时效性问题?4.对协议中未规定的承包商义务，协议实行过程又必须进行的工作，你认为应怎样处理?分析要点：因地基条件变化引起的设计修改属于工程变更的一种。该案例重要考核承包商碰到工程地质条件发生变化时的工作程序，《建设工程施工协议(示范文本)》对工程变更的有关规定，尤其要注意有关时效性的规定。答案：问题1：答：第一步，根据《建设工程施工协议(示范文本)》的规定，在工程中碰到地基条件与原设计所根据的地质资料不符时，承包方应及时告知甲方，规定对原设计进行变更。第二步，在建设工程施工协议文献规定的时限内，向甲方提出设计变更价款和工期顺延的规定。甲方如确认，则调整协议；如不一样意，应由甲方在协议规定的时限内，告知乙方就变更价格协商，协商一致后，修改协议。若协商不一致，按工程承包协议纠纷处理方式处理。问题2：答：承包商的规定合理。由于工程地质条件的变化，不是一种有经验的承包商可以合理预见到的，属于业主风险。基础开挖加深加大必然增长费用和延长工期。问题3：答：在出现变更工程价款和工期事件之后，重要应注意：（1）乙方提出变更工程价款和工期的时间；（2）甲方确认的时间；（3）双方对变更工程价款和工期不能到达一致意见时的处理措施和时间。问题4：答：一般状况下，可按工程变更处理，其处理程序参见问题1答案的第二步，也可以另行委托施工。案例5背景：某工程项目施工采用了包工包所有材料的固定价格协议。工程招标文献参照资料中提供的用砂地点距工地4公里。不过动工后，检查该砂质量不符合规定，承包商只好从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一种关键工作面上又发生了几种原因导致的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月问题：1．由于供砂距离的增大，必然引起费用的增长，承包商通过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币索赔要求。作为一名监理工程师你同意该索赔规定吗?为何?2．由于几种状况的临时停工，承包商在6月15日向业主的监理工程师提交延长工期25天，成本损失费人民币2万元／天（此费率已经监理工程师核准）和利润损失费人民币2千元／天的索赔规定，合计索赔款57．3．索赔成立的条件是什么?4．若承包商对因业主原因导致窝工损失进行索赔时，规定设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按工日计价与否合理?如不合理应怎样计算?5．你认为应当在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工延期违约损失赔偿金吗？为何?分析要点：对该案例的求解首先要弄清工程索赔的概念，施工进度迟延和费用增长的责任划分与处理原则，费用索赔的计算与审查措施。答案：问题l：答：因砂场地点的变化提出的索赔不能被同意，原因是：（1）承包商应对自己就招标文献的解释负责并考虑有关风险；（2）承包商应对自己报价的对的性与完备性负责；（3）材料供应的状况变化是一种有经验的承包商可以合理预见到的。问题2：答：可以同意的费用索赔额为32万元人民币。原因是：（1）5月20日至（2）5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔，但不应考虑承包商的利润规定，索赔额为14（3）6月10日至（4）6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，可以索赔，但不应考虑承包商的利润规定，索赔额为2问题3：答：承包商的索赔规定成立必须同步具有如下四个条件：（1）与协议相比较，已导致了实际的额外费用或工期损失；（2）导致费用增长或工期损失的原因不是由于承包商的过错；（3）按协议规定导致的费用增长或工期损失不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定期间内提出了索赔的书面意向告知。问题4：答：不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计价，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效减少的损失费用；一般用工日单价乘以一种测算的降效系数计算这一部分损失，并且只按成本费用计算，不包括利润。问题5：答：由上述事件引起的工程进度迟延不等于竣工工期的延误。原因是：假如不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会导致工期延误，支付中要扣除拖期违约金；假如可以通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会导致工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。案例6被告某市温泉大酒店，分别向甲电视机厂、乙电视机厂及原告丙电视机厂发出函件，称：“我店急需25寸彩电500台，如贵厂有货，请速来函电，我方愿派人前去购置。”三家电视机厂都先后向被告答复，告知备有现货，且通报了彩电价格。而原告海浪电视机厂在发出函件的同步，给被告发送了500台彩电。在该批彩电送达被告之前，被告听说“长江”牌彩电质量很好，且价格合理，因此向长江电视机厂发出函件称：“我酒店愿购置贵厂500台25寸彩电，盼速送货，运费由我方承担。”在发出函件后第二天上午，长江电视机厂发函称准备发货。下午，原告海浪电视机厂将500台彩电送到，被告告知原告，他们已决定购置长江电视机的彩电，因此不能接受原告送来的彩电。原告认为，被告拒收货品已构成违约，双方协商未成，原告遂向法院提起诉讼。分析要点：在协议理论上，要约邀请与要约的重要区别有两点：(1)要约是当事人自己积极乐意签订协议的意思表达，而要约邀请是当事人体现某种意愿的事实行为。其内容是但愿对方积极向自己提出签订协议的意思表达；(2)要约中具有当事人表达乐意接受要约拘束的意思，要约人将自己置于一旦对方承诺协议即告成立的无可选择的地位。而要约邀请则不具有这种意愿，要约邀请人只是但愿将自己处在一种可以选择接受对方要约的地位。答案（略）案例7A物资企业欠某工商支行800万元贷款，逾期未还，双方约定由工商支行再贷款800万元给A物资企业，用于平账。之后，工商支行与Ａ物资企业签订了一份借款协议，由Ｂ空调企业盖章担保。协议规定，由工商支行借给A企业800万元人民币用于购房，借款期限是1995年11月2日至1996年5月7日，月息为10.05％，Ｂ企业作为借款方担保单位，倘若借款方不能履行，则由担保方连带承担偿还贷款本息的责任。协议签订后，工商支行按照约定将款贷给A企业。次日，A企业将新贷的800