版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第吊车机械租赁合同范本(18篇)吊车机械租赁合同范本(18篇)
吊车机械租赁合同范本篇1甲方:
乙方:
充分协商同意后,特签订本合同:
第一条:租赁机械概况
签订时间:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经甲、乙双方
第二条:租赁期限、地点、工作内容及单价
1、租赁期限:乙方机械到达甲方工地后,从甲方使用之日起开始计租,至甲方下达停租通知之日起停租。
2、使用地点:涧东大桥
3、工作内容:桥面系及其它零星工程
4、租赁价格(以月租计):26000元/月,单价含税金。租赁费按月租结算时,必须依据项目部机械设备部发放的《行车命令本》为准,天对天为整月,不足一个月的部分,按实际天数结算。乙方机械完好率每月必须达到90%以上,即乙方机械每月维修保养时间累计不得超过3天,正常情况下施工天数不低于27天,如达不到,甲方有权扣除相应天数租赁费。另外,每月因不可抗拒因素或项目部及业主原因造成长时间停工,5天以内甲方承担租金,超过天数则不予结算。操作手必须按甲方要求施工,故意拖延工作任务,甲方有权扣除当天租赁费,情节严重者辞退操作手甚至该机械。
5、乙方必须承诺其提供的机械设备与合同上报的型号规格、生产厂家、出厂日期、功率等相符,如不相符接受甲方任何处罚。
6、乙方应按国家规定的税收标准提供正式合法的完税发票。
7、进退场费:机械设备进退场费用均由乙方承担。进场交付前发生的一切事故由乙方承担,与甲方无关;退场时离开现场即为交付,交付后发生的一切事故由乙方承担与甲方无关。
第三条:租赁机械的使用、维修、保养和费用
1、机械运行期间,甲方给乙方操作手发放《机械运行命令本》,此本由甲方施工员填写,乙方操作手保存,月底交回甲方统计作为双方结算的依据,乙方操作手不得随便填写,否则扣除所填的工作天数租金。甲方施工员每天收工后填写当天工作记录,若甲方施工员没有填写,乙方操作手可以拒绝第二天施工。
2、甲方只负责机械设备的主油,特油和维修保养费用由乙方负责(如乙方不能及时维修,甲方有权维修,费用从包机费中扣除)。
3、乙方车辆的柴油耗费标准由项目部油料员按第一次到第四次加油所工作的时间得出每小时平均耗油量,然后对四次的每小时耗油量再平均得出相对准确的每小时平均油耗量,并由双方签字认可。命令本上的机械运行记录必须由施工员填写,要注明工作地点、内容、工作时间,由总工作时间依据标准油耗推算出总油耗量,超出部分从租赁费中扣除。
4、乙方操作手不得擅自离岗,如有事,须向机械部请假,批准后方可离开。如无请假,按双倍扣除当天月租。
5、因工作需要,乙方必须保证24小时工作,否则甲方有权停租机械,由此造成的损失全部由乙方承担。
第四条:结算与付款
1、租赁费为每月结算一次,结算后甲方根据业主计量款的支付情况按比例向乙方支付工程款。
2、乙方为租赁机械配备操作手,工资由乙方自行负责承担,甲方负责安排操作手的食宿。
第五条:违约责任
1、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、乙方不能按时提供进场设备或提供的进场设备不符合甲方要求的,甲方有权要求乙方赔偿损失。
第六条:安全生产,文明施工
1、乙方操作手在施工期间,要遵守国家法律法规,遵守当地的村规民约,如果乙方人员与当地民众发生纠纷或因乙方操作人员违章作业而造成人身伤亡,一切后果由乙方自负。
2、设备进入甲方施工现场后,乙方操作手应服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥,严格按照操作规程施工,否则甲方有权解除合同,乙方应赔偿操作手误工引起的损失。
第七条:争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应协商解决;如果协商不成,应提交甲方所在地法院裁决。
第八条:本合同附件包括身份证复印件作为本合同不可分割的一部分,其它未尽事宜,须经双方协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
第九条:本协议一式六份,甲方五份,乙方二份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
吊车机械租赁合同范本篇2出租方:_______(以下简称甲方)
承租方:_______公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,甲、乙双方就租赁汽车事项经平等协商,达成如下协议:
第一条协议基本内容
1.1甲方将汽车_______台出租给乙方使用,该车品牌及型号为_______,牌号为_______,出租时行车里程为_______公里,车况_______。
1.2驾驶员由乙方指派,费用由乙方承担。
1.3甲方保证车辆证照合法齐全,年检及时,车辆行驶证号为_______。
1.4租赁期限自_______起至_______止。
第二条各自责任
2.1甲方责任
2.1.1甲方负责投保车辆保险及年检工作并承担相关费用。
2.1.2发生交通事故,积极向保险公司索赔。
2.2乙方责任
2.2.1乙方须遵守交通法规安全行驶,保证行车安全。
2.2.2车辆保管责任由乙方承担。
2.2.3租用期间违章罚款由乙方支付。
2.2.4租用期间油料费及过路(桥)费由乙方承担。
2.2.5及时支付租赁费。
第三条结算方式
3。1租赁费为人民币元/年(或填写天、月)(大写)。
3。2结算支付时间为(根据商谈情况填写每月30日,或季度末,或每月初预付当月租赁费等)。
第四条其它
4.1租用期间车辆修理费由方支付。
4.2租赁期间行驶里程最高限制为公里。(根据商谈情况决定是否保留本款。如果限制了最高里程,则应增加超过最高里程如何计算租赁费的相关内容)
第五条协议生效与终止
5.1此协议自双方签字(盖章)时起生效,租赁期满且租赁费支付完毕时终止。
第六条纠纷解决
如履行本协议发生纠纷,甲乙双方应先协商解决。协商不成,双方可选择(只需填写(一)或者(二))解决:
(一)向(具体写明仲裁委员会的确切名称,如:不能将“贵阳仲裁委员会”写为“贵阳市仲裁委员会”)仲裁委员会申请仲裁。
(二)向(根据有利于我方的原则,在出租方住所地、承租方住所地、合同签订地的基层法院中选择其一)人民法院起诉。
本协议一式五份,甲方四份,乙方一份。
甲方:_______乙方:_______
代表(签字)_______代表(签字)_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
吊车机械租赁合同范本篇3出租方(甲方):上海力谊工程机械有限公司___
承租方(乙方):中国核工业中原建设有限公司风电工程公司___
根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就以下机械租赁事宜协商一致,订立本合同。第一条设备名称、型号、规格及数量
第二条租赁期限
设备租赁期限,即自20xx年8月10日至20xx年11月30日。
承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前5日内,重新签订合同。
第三条租金及支付
1.租金及计算:
⑴、350T租金51万元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。⑵、70T租金8万元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。⑶、65T租金8万元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。⑷、50T租金7万元/月;实际使用不足月部分按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
2.租金支付:乙方确认设备后向甲方支付首月租金30%,并且完全支付进场费用和反程运费押金25万元。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算。
3.租赁计费起止时间
(1)20xx年8月10日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算。
(2)在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。
(3)机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。
4.运转时间及租费签认:机械到达工地之日,承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。
5.机械的进退场费:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
第四条工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目:风力发电机安装工程
2.工作内容:风机吊装
3.施工地点:山西神池县楠华山
第五条租赁方式及所有权
1.租赁方式:本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。
2.租赁设备的所有权:合同所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的.使用权,没有设备的所有权。
3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条甲方的基本责任
1.密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥。
2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。
3.负责操作人员的工资及设备维修配件。
4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。
第七条乙方的基本职责
1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承担一切责任损失。
2.免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。
3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。
4.负责租赁期间设备保护及看守,确保挖掘机安全。
5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承担。
6.租赁期间,如出租方购买零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣。
7.负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。
8.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
第八条押金
经双方协商,出租方收取承租方押金10万元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。第九条租赁机械的毁损和灭失
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择下列方式之一,由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁机械毁损灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方。
第十条其它相关事宜
1.工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按8小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
2.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机以及损失由乙方承担。
3.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过100元以上的部分由甲方承担,99元以下的部分由乙方承担。
4.设备保养:乙方每月因提供2天正常设备保养时间,超出正常保养时间造成的停工每月累计不超过2天(维修时累计20小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费(特殊原因除外,如机器配件缺少等)。
5.设备租赁期间,乙
方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
第十一条违约责任
1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额20%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;
(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。第十二条争议的解决
未尽事宜,甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份。甲乙双方代表签字盖章之日起生效。本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。
甲方:______________________________乙方:______________________________地址:_____________________________住所:_____________________________电话:______________________________电话:______________________________开户行:____________________________身份证号码:________________________帐号:______________________________身份证地址:________________________
合同签订日期:年月日
吊车机械租赁合同范本篇4承租方(甲方):
出租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就以下机械租赁事宜协商一致,订立本合同。
第二条租赁期限
设备租赁期限为5天,即自________年6____月29____日至________年7____月3____日。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前1____日内,重新签订合同。
第三条租金及支付
1.租金及计算:租金249000(大写:贰十肆万玖仟)元;
2.租金支付:甲方确认设备后向乙方支付首笔租金100000(大写:拾万)元;待租期满一半之日时,甲方向乙方支付第二笔租金100000(大写:拾万)元;结束之日付清尾款。
3.租赁计费起止时间
(1)________年6____月29____日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后甲方仍不开工,租赁时间照常计算。
(2)在机械租赁期间,因甲方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,甲方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。
(3)机械退租时,甲方必须向乙方发出书面通知,乙方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。
4.运转时间及租费签认:机械到达工地之日,甲方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费。
5.机械的进退场费:设备的进场费用由甲方承担,退场费用由乙方承担。如租期不足,则退场费由甲方承担,甲方应在设备退场前____日内通知乙方。
第四条工程项目、工作内容和施工地点
1.工程项目:集装箱吊装及运输
2.工作内容:
3.施工地点:
第五条租赁方式及所有权
1.租赁方式:本设备的租赁由乙方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。
2.租赁设备的所有权:合同所列租赁设备的'所有权属于乙方,甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权。
3.未经乙方同意,甲方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否则由此造成的全部后果由甲方承担。
第六条乙方的基本责任
1.密切配合甲方的施工生产,满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排,但有权拒绝甲的违章指挥。
2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好。
3.负责操作人员的工资及设备维修配件
4.与甲方共同办理机械设备的租费签认工作。
第七条甲方的基本职责
1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,甲方承担一切责任损失。
2.提供乙方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。
3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付。
4.负责租赁期间设备保护及看守,确保机械设备的安全。
5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由甲方承担。
6.租赁期间,如乙方购买零配件及材料,甲方应提供交通方便,所需资金在甲方挂支,在租费中抵扣。
7.负责租赁机械进出场运费,负责运输安全,承担运输费用及保险费。
8.甲方对乙方进入施工现场的操作人员要进行安全注意事项培训。
吊车机械租赁合同范本篇5承租单位(甲方)
出租单位(乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确合同双方的权利、义务,经双方协商一致签订本合同:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、施工地点:
3、机械规格和数量、费用如下:
二、机械施工、租用期限:
塔机安装完成后并由机械检测中心签发合格证及甲方使用日期起,至塔吊起拆卸退场为止,即甲方一周前书面通知为结算日期。办理施工时,乙方应向甲方提交机械设备和施工机具及配件的生产(制造)许可证、产品合格证和检测合格证明(复印件);合同签订后在10日乙方负责机械进场,安装及经有关部门签发合格证、挂牌。延期而造成甲方施工不便发生费用由乙方负责。机械退场,甲方提前一周以书面形式通知乙方,乙方必须在5日拆卸退场,延期退场而发生费用由乙方负责。甲方如需延期机械施工、租赁的,甲方提前一周书面通知乙方。
三、乙方提供机械必须符合上表中要求。
1、机械进出场费用,含乙方负责机械进出场费、顶升、所有护墙设施、护墙安装、拆除费及经有关部门签发合格、挂牌和退场拆卸运输等等相关费用,并符合文明施工要求。
2、机械每月租金含每台机配驾驶员的人工工资,塔机操作时间必须保证甲方的施工生产要求随叫随到。操作人员必须持证上岗,驾驶员的工资由甲方发放,但在其每月租金内扣除。不服从管理的,甲方有权要求乙方立即更换人员,并派修理人员住现场。
3、塔机基础部分施工,予埋地脚螺栓、墙面埋件,乙方提供相关图纸和施工具体方案,甲方按要求施工,并有乙方现场管理验收认可,乙方承担责任。
4、乙方必须提供给甲方有关的证件及施工方案,并承担相应的责任。
5、乙方的机械操作人员,甲方提供住宿、吃饭等生活条件,但必须执行甲方的各项规章制度,服从现场管理人员指挥。餐费由机操工自理;
6、平时有关部门的'检查,塔机必须符合验收要求,一旦须整改,乙方必须派人在12小时内进行整改完毕,乙方负责其费用。
四、机械设备的使用、修理和保养:
1、机械设备的使用、修理和保养由乙方负责,并承担全部费用。如因甲方原因造成机械故障,其费用由甲方承担;
2、乙方必须对机械进行全面大修和保养后方可进场,若机械设备发生故障,乙方必须在6小时内修复,达到正常施工,超12小时扣当日台班,如超过24小时没有恢复工作,则扣除停机日双倍的租赁费;
3、甲方使用完后如以后仍需继续使用,甲方有优先租用该机的权利,双方以书面形式确立后,乙方应无条件服从。
4、塔机机操工必须持证上岗,进入工地工作,由甲方负责安全生产管理,安排作休,严格遵守工地各项规章制度,严禁违章作业。每天确保连续作业15小时工作,15小时以外随叫随到随时服务;
五、安全施工:
1、乙方需按安全规程进行操作,如违规操作造成事故的,其责任和因此发生的相关费用均有乙方负责;
2、甲方负责施工现场的安全设施的围护、搭设。
3、乙方施工须设立安全警戒线,按安全规程进行施工。在装拆设备时,如因自身安全措施不力而造成事故,责任和损失由乙方承担;
4、发生伤害事故,甲方为抢救提供必要的条件,发生费用由事故责任方承担;
六、付款及结算方式:
1、乙方机械设备进场安装完成后,并经有关部门验收合格挂牌后(建委合格证),甲方付进场费12500元,其余款项待乙方退场时甲方提前一周书面通知,并付清所有租金及进出场费;
2、塔吊安装检测合格使用后第三月开始支付租金,下月开始逐月支付塔吊租赁费,依次类推,先用后付。
3、租赁费按月计算,超过一个月按实际天数计算。租用期间的工作日连续计算(包括节假日)。但遇春节放假扣除贰拾天租费。
七、违约责任:
1、未经双方同意任何一方不得中途变更或解除合同。违约方按“经济合同法”的有关条款处理。
2、解决合同纠纷的方式:双方应本着互谅互让的姿态,积极配合,尽可能避免各项纠纷;若合同执行过程中,出现双方无法解决的纠纷时,可向甲乙双方签订合同所在地法院提出诉讼或申请仲裁。
3、本合同未尽事宜,一律按经济合同法的有关规定同等有效,本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,签字盖章后生效,合同期满后自然失效。
乙方:
甲方:
法人委托人:法人委托人:
联系电话:联系电话:
地址:地址:
签订日期:20xx年月日
吊车机械租赁合同范本篇6承租方:________(以下简称乙方)
出租方:________(以下简称甲方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、机械设备概况
二、设备使用地点及工程项目:本租赁设备仅限于在________,用于工程。
三、租赁设备的所有权和使用权:
1、甲方拥有租赁设备的所有权。
2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为乙方配备该设备操作手人,由乙方负责食宿,由方负责该设备操作手工资。
五、租赁期限及租金结算方式:
1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好的'交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新鉴定续租合同。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合一个台班),每月累计不得超过小时,确因工作所需超出小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备的租赁费按月租计算元/月,元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
3、经甲乙双方商定,甲方收取乙方设备保证金元,作为履行本合同的保证。
4、乙方向甲方交纳租金及保证金后,办理提货手续,自始租日起,每30天向甲方交付一次租金(每月提前五日付下月租金),租赁期满后,甲方应将保证金余额退还乙方。
六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用:
1、设备的进场费由乙方负担,退场费由甲方负担,乙方应在设备退场前7天通知甲方(如果设备实际租赁不足一个月进退场费全由乙方承担)。
2、设备在租赁期间内所需的各种油料由乙方负担
3、设备在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修费用在元以下的由乙方负担,维修费用在元以上的由甲方负担,所付的费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。
4、在工作过程中,乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月停工3天以上的部分乙方应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。
5、租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。
七、甲方的义务:
1、为乙方提供性能良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应按设备操作规程施工。
4、甲方机手应每日严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每月或租期结束将此表交乙方单位签字盖章,并以此表计算租金。
八、乙方的义务:
乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备及甲方工作人员的安全,如因乙方原因造成设备的损坏、丢失,其损失由乙方赔偿。
甲方:________
乙方:________
日期:_____
吊车机械租赁合同范本篇7出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,本着双方互利合作的原则,订立如下合同:
一、工程地点:
乙方根据工程建设的需要,特向甲方租赁挖掘机壹台。
二、租赁时间
从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
三、租赁方式、费用结算时间
挖机租赁采用月租制:无论晴、雨、雪天气,每月按元(大写:),每月租赁费用于次月日之前结算完上月的费用,工程完工一次性结算所有费用。
四、工作时间及超时计算
挖机每月工作时间最高为小时,如在本月内有走出时间,则按每小时元计算,时间以挖机计时器为准,如没有达到时间则按月计算。
五、挖机进出场费用
租赁时间如不满三个月,乙方承租挖进出场费元,超过三个月乙方承担进场费。
六、乙方的.权利和义务
(1)乙方可以根据自己的施工进度,在安全施工情况下,安排机械每天的工作时间。
(2)乙方提供挖机驾驶员和管理人员的吃、住及挖机燃油,因燃油造成的停工损失,由乙方负责。
(3)在施工工地工作范围内工作,乙方应保证甲方工程机械及驾驶同的生命安全,因乙方指挥不当造成的安全责任事故,由乙方负全责,因自然灾害造成的损失,由甲、乙双方各负一半责任。
(4)乙方必须保证甲方挖机时、出场时的道路畅通。
(5)乙方支付给甲方所有费用均以现金支付。
七、甲方的权利和义务
(1)甲方应保证机械正常使用,定期(每月有天时间)保养机械。
(2)甲方驾驶员在保证工程机械及自身安全的情况下,应无条件的服从乙方指定人员的调度、指挥施工。
(3)在停工休息时间内,乙方应协同甲方驾驶员放置好工程机械以及保证其安全。
(4)甲方收租赁费用后出具收据,不承担任何税费。
八、违约责任
(1)乙方如不能按时结算租赁费用,超过一天,按月租赁费用1%计算违约金。
九、其它
(1)如有异议,另行协商解决,本合同产生的纠纷若不能协商解决,可通过法律程序来解决。
(2)本合同一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份,签字生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
吊车机械租赁合同范本篇8承租方(甲方):________
出租方(乙方):________
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、租赁设备:
1、混凝土泵车
规格型号:56米,数量:__辆,租金:________万/月/台
车辆要求:购买时间20__年,操作人工:________名
2、混凝土拖泵
规格型号:60C,数量:__台,租金:________元∕月/台
车辆要求:购买时间20__年,操作人员:________名
3、混凝土搅拌车
规格型号:12立方/台,数量4辆,租金:________元∕月/台
车辆要求:购买时间20__年,操作人员:________名/辆
二、工作时间约定:
所有机械必须保证每月27天的正常工作时间,3天维修检查时间,若维修时间每超一天,则租金扣一天(按27天计算)。
三、甲乙双方的责任:
1、合同履行期间,机械的附属油、维修、零配件等一切费用均由乙方负责承担。
2、乙方负责配备车辆驾驶员,并承担相应工资、生活费用等其它费用。
3、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全,由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿(保险赔偿金及为甲方赔偿)。
4、甲方必须按时向乙方结算租赁费用。
5、甲方负责租赁车辆的主油供应,并且承担操作员的住宿。
6、乙方车辆无条件服从甲方的调配、安排,甲方必须保证提供车辆安全施工条件。
7、租赁期间所有租赁车辆的安全事故责任、违章等均有乙方自行承担。
四、租期及费用结算方式:
1、租赁期限:租期____年,从车辆进场签收开始计算租金。(车辆进场时间为:____日)。
2、结算方式:每月底双方进行租金结算,次月号前甲方一次性将此笔租金的支付给乙方。剩余款项在所有车辆当年退场后3个工作日之内,甲方一次性支付给乙方。
五、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
六、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章):________
乙方(公章):________
日期:
吊车机械租赁合同范本篇9出租人:
承租人:
_________租赁公司与_________工厂签订本合同,其条款如下:
1、出租人同意租出,承租人同意租进附件所列的设备;该附件是本合同不可分割的部分。
2、租期为_________年,从承租人验收设备之日起算。
3、总租金为_________元,从承租人接受所租设备之日开始计租。在租赁期内,月租为_________元,应于每月_________号前交入_________银行的出租人账户。
双方同租赁期间任何一方不得要求加租或减租。如果承租人不准时交租,则应向出租人交付比该行长期贷款利率多_________%的利息作为处罚。
签约后_________个月内承租人应向出租人提交中国银行出具的保函,担保承租人按合同规定交租。
4、出租人必须按_________条件在附件规定的时间内把所租设备运交承租人。
5、出租人应于装船后把合同号码、品名规格、件数、毛重、净重、发票总值、载货船名、预计到达时间和目的港以电传通知承租人以便提货。同时还要向承租人航寄下列单据:
a、提单正本_________份
b、发票_________份
c、装船单_________份
d、出租人的厂家出具的关于所租设备的品质、数量检验证_________份。
6、货到_________港后,承租人要委托_________检验机构检验所租货物。如有品质、规格、数量等与合同规定不符,承租人有权在货到_________天内凭该检验机构的检验证书向出租人提出索赔;或者要求出租人自费及时更换不合格的零件或机器。
7、在租赁期间,出租人必须办理必要的保险;保险应包括第三者责任险,使在事故中,遭受损失和伤亡的其他有关方也可受益。
8、在租赁期间,出租人应免费提供租后服务,包括所租设备的安装、运转、修理和保养。承担人必须妥善爱护所租设备,保持经久加强干部作风建设耐用。如果由于承租人员的错误操作造成设备损坏,修理费应由承租人承担。
9、出租人应按优惠价格向承租人提供原料、燃料和部件。
10、在设备到达厂房_________个月内,出租人要派出_________名技术员到_________指导所租设备的安装,然后培训承租人的技术员和工人,使他们能达到掌握有关操作、修理和保养所租设备的技术。在这种情况下,承租人同意付给每人月薪_________元;其他一切费用则由出租人承担。
11、为达到第十条所述的目的,有关安装、调试、检查、修理、操作和保养的技术资料应由出租人免费提供承租人。
12、出租人的技术人员每季至少要对所租设备检验一次以确保设备正常开动。承租人则要给予他们必要的协助。
13、没有出租人书面同意,承租人不得将设备转租给第三方。
14、当合同期满时,承租人可以采用_________种方式处理:
a、继续再租_________年;
b、改签融资租赁合同租用更长的时间;
c、按照双方同意的优惠价格直接购买设备。
15、如果一方受到不可抗力的阻挡而不能履行合同义务,执行合同的时限应作相应的延长。
16、如果一方严重违反合同的一条条款并在_________天内未作时,另一方加强干部作风建设可提前_________天向违约方提交书面通知终止本合同。违约的一方应对有权终止合同的一方所受的经济损失负责赔偿。
17、有关本合同的一切争议应该按照国际商会的调解和仲裁规则由一个或几个按该规则指定的仲裁员最终仲裁解决。
本合同用中、英两种文字写成,两者具有同等效力。
出租人:
承租人:
吊车机械租赁合同范本篇10承租方:(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着“自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用”的原则,双方进行了充分磋商,就工程机械设备租赁事项,乙方同意租出下列机械设备。为此甲乙双方授权代表特签订如下租赁合同条款,以资共同遵守。
1、租赁机械详情:
1.1租赁机械名称、型号规格、数量、租赁费、技术参数等:
1.2出租机械地点:
1.3机械使用地点:梅关大道
1.4机械租用期限:租赁期暂定10个月,预计租赁费总额万元(含进出场等费用)。
1.5进场时间:9#楼塔吊自20_年8月6日起租,其他塔吊安装完毕调试合格
之日起计算租赁费。租赁结束承租方递交给出租方要求退场书面通知所到之日增加7天拆卸租赁结束。若承租方需延长使用时间,按实际发生时间结算,但租赁价格不变,租赁不足月部分按每天566.67元计算。
1.6租赁期内乙方指定现场代表应提前7天通知对方并确认,同时对前任工作所签署的文件予以认可。
2、租赁费用计算机付款办法:
2.1月台;进退场费、元/台。进退场费分三次付清,塔吊安装调试完毕后首次支付进场费10000元,主体封顶后支付10000元,余款10000元及剩余租金在塔吊拆除前付清。本合同约定的费用均不含税务发票。
2.2机械先使用后付租赁费,其租赁费每月结算一次,并在结算后7个工作日内甲方凭收据支付,最后一次结算(包括续租),双方办理总租赁费汇总结算单,并在结算完成一月内支付全部余款。合约履行过程中承租方若无正当理由,不按期付款(拖延支付期不大于15天,免计滞纳金),甲方将每天按总租赁价格的5‰支付延期时段的滞纳金。
2.3该机械租赁费中包含机操工工资。加班工资由项目部支付给司机。
2.4春节期间出租方应减免承租方10天设备租赁费。
3、出租方职责和权利:
3.1提供的中联qtz80塔机应符合国家标准,必须是10年后出厂的完整产品(安全装置等附件齐全),整机状况完好,每月维修保养时间不超过48小时(特大故障除外,如因甲方原因引起的马达烧毁)。发生机械故障时,甲方应及时通知乙方到现场进行抢修,确保机械正常运行,如因出租单位原因造成工程停工24小时,按实际停工时间双倍扣除台班费。
3.2乙方应在合同签订后二日内提供所租机械的基础图给承租方按图纸施工。并负责承租方砼基础施工技术指导工作(承租方砼基础必须经过地耐力实验且合格),附墙材料由乙方负责,甲方配合安装。
3.3负责塔机的安装、拆除工作。安装、拆除前必须向甲方出示有效的装拆资格许可证,并复印一份交甲方。
3.4安装结束后出租方应进行塔机的检验及验收工作,在自检合格后乙方应及时办理报批资料,甲方应予配合,并配合检测工作,同时将“产品合格证”、“产品监检证”、及“产品产权备案证”复印一份交甲方安全科资料存档。
3.5塔机投入使用后的运行记录由乙方负责,按规定每个月进行一次整机全面安全检查并记录在册,确保设备处于安全可靠的运行状态。
3.6操作工应具有相应培训资质部门颁发的.上岗证,操作人员必须能严格遵守《塔式起重机安全操作规程》的有关规定,严禁无证操作(附操作证复印件交出租方备案)。
3.7出租方机械设备因产品本身质量问题而发生的各类安全事故,引起的各种损失由出租方承担损失。
3.8在使用期限内,使用机械的所有权属于乙方,甲方对使用机械只有使用权,甲方不得在使用期限内对使用机械进行销售、转让、转借、抵押、投资和采取其他任何侵犯使用机械所有权的行为。在使用期限内,如果甲方把使用机械调到其它地方使用需书面申请经乙方同意后方可转移,其间所发生的运输费和拆卸费及转场人员均由甲方承担。
3.9乙方负责常规维修、保养的材料费用,如因甲方原因造成设备损坏的由甲方承担责任。
4、承租方职责和权利:
4.1承租方必须严格遵守国家及有关部门关于安全生产、安全操作的有关规定,严禁违章指挥作业。
4.2承租方配合出租方进行该塔机的取证工作,有权对所租机械进行监督、不定期检查,如发现安全隐患有权要求停机整改,严重的应停机使用,并按实际停工期扣除相应的台班费用。
4.3出租方按需要配备司机,专职指挥由甲方负责,司机应服从指挥信号,承租方对司机视线不明的吊装,应确保所吊物件不与其它物体产生碰擦,对吊物的重量及高度、幅度予以告知,负责塔机吊钩以下部位的安全责任。
4.4承租方无偿提供租赁物到货时现场卸车、安装及以后顶升过程的配合工作。
4.5承租方负责按塔机用电标准提供供电电源线、配电箱及配套的漏电保护装置到塔机终端箱的上接线端子,并负责设备接地防护工作。
4.6承租方对制作的基础质量负责,承担因基础所导致的安全责任。
4.7甲方应做好设备进场前的“三通一平”即路通、水通、电通,应架设35m㎡专用电源及配电箱到塔吊基础位置供塔式起重机使用(电费由甲方承担),确保容量60kw、电压380v,否则,因不符合上述条件而造成的一切损失均由甲方承担。
5、不可抗力因素:
5.1租赁期间,如因不可抗力的原因造成租赁物的损坏和灭失,承租方则不负责修复和赔偿的责任。
5.2因不可抗力因素所产生的人员伤害、设备损毁及对第三方造成侵害,依据所属单位各自承担。
6、安全责任及文明施工:
6.1安全目标:杜绝伤亡事故的发生,双方另行签订安全协议。
6.2乙方应遵守国家和地方关于施工安全管理的规定及业主和甲方关于施工安全管理的合理要求,切实做到安全施工。
6.3乙方应按甲方要求在施工期间,应做好塔机的防火、防水、安全保卫、物料保管、场地清洁及环境保护等工作。
6.4乙方在施工期间,应保证公众免受伤害及死亡,公共财产及设施不受侵犯和损失。如发生因施工导致公共设施的损坏或公众的伤亡,由责任方负责,并承担由此而发生的费用。
6.5乙方对乙方进驻现场的司机进行思想教育,杜绝聚众闹事,打架斗殴,若出现此类现象,甲方有权对乙方人员处以经济处罚。
甲方(公章):_________
__年__月__日
乙方(公章):_________
__年__月__日
吊车机械租赁合同范本篇11上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司(以下简称B公司)因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司(以下简称A公司)、原审第三人北京C房地产开发有限公司(以下简称C公司)之间租赁合同纠纷一案,不服密云县人民法院(20xx)密民初字第438号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后,依法组成由法官孙田辉担任审判长,法官张岩、刘茵参加的合议庭,并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理,上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华,被上诉人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
A公司一审起诉称:20xx年8月10日,B公司与A公司签订塔吊租赁合同,B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台,用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场,B公司使用至今也未退还塔吊,至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190851.45元、进出场费13000元,B公司仅支付12000元,尚欠191851.45元。现工地已停工,塔吊仍未返还,租赁费也未支付,故A公司诉至法院,要求解除双方租赁合同,B公司返还A公司塔吊(登记编号为MY-T01151号,出厂编号182号),支付进场费及租赁费至20xx年3月5日,共计191851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天,按日租赁费453.33元计算,共计165465.45元),并负担本案诉讼费。
A公司向法院提交以下证据予以证明:租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
B公司一审答辩称:C花园四标段工程确系B公司承建,但B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任,故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担;A公司出具的租赁合同原件公章不清楚,无法辨别是否为B公司所盖;A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部(以下简称九项目部)章,B公司并无此下属部门,该结算单与B公司无关;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据,故不同意A公司的诉讼请求。
B公司向法院提交以下证据予以证明:工程承包协议。
第三人C公司一审述称:C公司为工程开发商,与本案的租赁合同无关,作为第三人也不需承担任何责任。
第三人C公司向法院提交以下证据予以证明:承诺书。
经一审法院庭审质证,三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议,法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议:
一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚,无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部,工程包给了付中荣,毛洁林是付中荣下属,而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可;第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为,综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。
二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为,本案为租赁合同纠纷,对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关,故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明:20xx年8月10日,A公司与B公司签订租赁合同,约定B公司租赁A公司塔吊,用于长城环岛南侧工地,机械进出场费13000元,机械租赁费用实行包月制,30天为一个月,月租费13600元,每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章,并有毛洁林签字。后A公司塔吊(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)运到B公司工地。20xx年11月28日,B公司为A公司出具了结算单,结算单显示,20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25386元,结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日,九项目部张杰签字证明,塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日,北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告,检验报告显示,工程名称为C花园四标段24、25号楼,样品统一编号为密BT01151,样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12000元。
另查,20xx年8月3日,C公司(发包人)与B公司(承包人)签订建设工程施工合同,由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。
再查,(20xx)密民初字第7051号民事判决认定,B公司存在下属九项目部,且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料,对外签证。此判决现已生效,B公司未提出上诉。
一审法院认为:A公司与B公司签订的租赁合同,是双方当事人的`真实意思表示,该合同依法成立并生效,当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认,20xx年共计发生租赁费25386元,此款B公司应予给付,B公司对九项目部的存在表示异议,但并未举证证明,B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任,但因担保合同属内部约定,故对B公司此辩解意见,法院不予采信;B公司承认C花园四标段工程确系其承建,而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认,A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新开始运行,至A公司主张的20xx年3月5日,A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工,但B公司并未向A公司发出停工通知,且塔吊继续在B公司工地处,A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费(按日租赁费453.33元计算)。另B公司尚欠A公司进场费13000元,已付A公司租赁费12000元。综上,B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191851.45元,对A公司此项诉讼请求,法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除,A公司有权收回塔吊,鉴于该塔吊仍在C花园工地,而工程已停工,故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此,法院为保护当事人的合法权益,维护社会正常的经济秩序,依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第(四)项、第九十七条、第二百二十六条之规定,判决:一、解除A公司与B公司于20__年八月十日签订的租赁合同;二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分;三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
吊车机械租赁合同范本篇12承租方(甲方):常州XX公司
出租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就甲方向乙方承租设备达成如下协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
使用地点:码头街225号
工程情况:本地块内原厂房及设备基础地坑等建筑物的.清除,便于勘察及打桩。
二、承租方式及相关约定:
1、乙方所提供的机械设备进场前必须提供设备的品牌、型号、功能、购买时间等,经甲方同意后方可进场施工。
2、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,加油时间由乙方承担。
3、设备维修:乙方机手应提前作好设备的维修工作,所付的维修费用由乙方自行承担。
4、设备如有故障应及时需修理好,如在4小时内不能正常施工,乙方必须调入其他机械进行施工。
吊车机械租赁合同范本篇13承租方(甲方):_______________
出租方(乙方):_______________
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就廖家沟绿化工程二标段机械租赁事项协商一致,订立本合同。
一、合同价款(暂定):_______________
1、租赁设备概况及价格
二、租赁期间:_______________自________年______月______日至______年______月______日.
三、结算及付款方式:_______________
1、结算费用:以现场单据数量和单价核算结算单。
2、付款方式:两年付清,第一年春节前付总货款的70%,余款第二年春节前付清,不计息,每次支付货款同时开具等额增值税专用发票,点对点付款。以现金或转帐方式结算。
四、运费的承担:设备的进出场费用由乙方承担。如租期不足二日,则退场费由甲方承担,甲方应在设备进退场前一日内通知乙方。
五、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的.转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
六、承租方(甲方)的基本职责
1.负责施工期内机手食宿。
2.负责设备在施工现场的看护。
3.不得强迫机手违章作业。
七、出租方(乙方)的基本责任
1.提供技术型良好的设备。
2.设备进入施工现场后,机手服从承租方(甲方)施工管理人员的调度与指挥,并遵守施工现场的规章制度。机手应该按设备操作规程施工。否则由此产生的机械及人员安全事故由出租方(乙方)承担.
3.施工期内,出租方(乙方)末经承租方(甲方)同意不得将机械转租给其它单位,否则承租方(甲方)有权拒付施工费用.
4.负责提供增值税专用发票.
5.负责施工期间机械设备的用油及驾驶员工资.
八、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:_______________现场施工员签量单.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。
九、争议的解决:劳动仲裁_____。
十、本合同一式______份,由甲乙双方各执______份。甲乙双方签字、盖章之日起生效。
承租方(甲方):_______________
法人代表:_______________
委托代理人:_______________
电话:_______________
帐号:_______________
日期:_______________
出租方(乙方):_______________
法人代表:_______________
委托代理人:_______________
电话:_______________
帐号:_______________
日期:_______________
日期:_______________
吊车机械租赁合同范本篇14承租方(甲方):_________
出租方(乙方):_________
兹有甲方因施工需要租用乙方吊车,为明确责任和义务,经双方友好协商,特立本合同,共同遵守执行。
(一)吊车类型及数量:
_________;施工地点:_________;施工内容:_________;使用时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
(二)租赁金和付款方式:
出租金:_________;合同总价:_________元整。
1、吨吊车工作台班单价_________元/台班,闲置台班单价_________元/台班;
2、每日以一个台班起算;
3、每个台班为8小时,以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时×台班费。(以外出施工记录表为准)
4、吊车进场及退场经协商由按吊车的台班×2=台班支付费用。
5、对于价值超过_________元设备的吊装,吊车台班单价_________元。
付款方式:在合同签订后一次付清,或乙方吊车到现场时,预付人民币_________元,余款在吊车退场前结清。
(三)安全责任:
1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥,坚持实施吊车作业_________原则。甲方需配备合格的起重指挥,现场的安全管理由甲方负责。
2、由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的'事故,其责任和损失由甲方负责。
3、吊装作业前,负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程,指派专人指挥作业,双方统一信号确保作业,施工过程中若发生野蛮作业,乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故,其责任和损失由甲方负责。
4、施工中若发生安全事故时,责任划分原则为;吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责;吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。
(四)甲方的权利和义务
1、必须确保这次施工_________个台班,若实际台班超过_________个,按实际发生结算。
2、在出租期间内对出租吊车具有使用权,但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备,不得擅自转移作业地点,不得自行操作乙方吊车,如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。
3、按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额×0、5%/天),承担违约责任。
4、吊车在工地上停置时,由甲方负责保管,如果由于保管不严而造成的损坏,其损失由甲方负责。
5、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。
6、起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。
7、甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。
(五)乙方的权利和义务
1、吊车操作人员必须服从工地领导的指挥,并遵守的有关规章制度。
2、乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障,乙方应立即组织抢修,或更换其他设备。
3、吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。
4、如果未按时支付出租费用,乙方随时有权终止吊车出租。
5、具组装和分解吊车时,乙方派人指导。
6、500吨、200吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。
7、乙方向甲方提供吊车性能表一份。
(六)结算方法
1、合同生效后,支付租赁费_________元。
2、乙方吊车司机按日填写任务单,制定专人签证,作为结算原始凭据。
(七)本合同正本二份,甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。
甲方(盖章):_________代表(签字):_________
乙方(盖章):_________代表(签字):_________
_________年____月____日
二、租赁合同的特征
1、租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同。在租赁合同中,承租人的目的是取得租赁物的使用收益权,出租人也只转让租赁物的使用收益权,而不转让其所有权;租赁合同终止时,承租人须返还租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。
2、租赁合同是双务、有偿合同。在租赁合同中,交付租金和转移租赁物的使用收益权之间存在着对价关系,交付租金是获取租赁物使用收益权的对价,而获取租金是出租人出租财产的目的。
3、租赁合同是诺成合同。租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件,当事人只要依法达成协议合同即告成立。
承租方(甲方):_________
出租方(乙方):_________
日期:____________
吊车机械租赁合同范本篇15甲方:______
乙方:______
经甲方:在建设的需要,特向乙方租用挖机____台,租用期____个月,并诚信达成以下协议:
一、实际每天工作____小时,每月工作____小时,月租人民币大写____元,如超时按____元每小时计算,工作破碎头按____元小时计算,如不满壹月时按____元一天计算。
二、签订合同后甲方付____元进场费,在机械出场后扣回,机械进场运输费用由____负责,回程由____负责,进场后甲方应负责机架人员食宿与机械停机后安全看守。
三、工作时甲方应有安全指挥员指挥,不得多人指挥,如有指挥不当造成后果一切由甲方负责,包括地下不明物。
四、甲方应在每月机械租期满时付清当月租金,如不按时付清另按______元一天计算违约金。甲方付乙方款时,乙方不出任何税收发票。
五、机械每月保养与维修期为3天,如超过了3天应往后顺延计算,租用期满时甲方需继续租用乙方机械应提前15天通知乙方,经乙方同意后本合同继续生效。
六、本协议经甲乙双方协订而成不得违约,如谁方违约应付违约金____元给对方,本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,从签字之日起生效。
附:出租期满4个月机械回程费用由乙方负责进出场费用全部由乙方负责,甲方在租金中扣除(指车费)。
甲方发人代表:______
乙方发人代表:______
身份证号码:______
身份证号码:______
吊车机械租赁合同范本篇16承租方(甲方):
出租方(乙方):
经甲乙双方友好商定,关于乙方向甲方提供设备租赁服务事宜,依照《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商签订本合同。
一、服务地点:
________
二、服务内容:
详见乙方提供的附件《项目及价格清单》。
三、服务方式:
乙方按照《项目及价格清单》提供器材安装、调试、使用及其它服务项目。
四、服务期限:
____年____月____日至____年____月____日。
五、合同价款:
本次租赁项目总造价为________元人民币(即人民币大写_______元整),如有增减设备或制作按实际发生额结算。
六、付款方式:
合同签字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民币)的预付款项,服务结束后___日内甲方向乙方支付剩余款项。
七、甲方工作:
1、尽可能为乙方提供安装的便利条件:即施工、电力、时间、场地等,以保证正常施工;
2、按合同约定的'期限支付工程款项;
3、保证现场器材的安全。
八、乙方工作:
1、按照甲方要求提供所用器材的运输、安装、调试及使用。具体项目内容详见《项目及价格清单》(即附件)。
2、提供技术人员在现场进行协调及支持。
3、在指定时间内完成安装与拆卸。
九、维护方式:
1、乙方向甲方提供的器材,若因以下原因造成的器材损坏由甲方负责赔偿(或支付维修费),若损坏的器材已无法修复,甲方要按乙方购进此器材的价格全款向乙方赔偿。
(1)甲方人员在非乙方人员授权情况下私自操作而导致的器材损坏。
(2)设备因欠佳的环境而导致的故障,如过高的输入电压等。
十、违约责任:
1、乙方所提供的器材与《现场布置及所用设备项目及价格清单》不符或未达到本合同对设备、器材的质量要求,由乙方免费更换,如对甲方造成损失,乙方应负责赔偿。
2、如因客户原因,甲方须更改此次活动的时间、地点,须至少提前24小时通知乙方,如因甲方原因取消此次活动,甲方应向乙方支付总款项50%的经济补偿;如因不可抗力或非人为因素造成本次活动不能进行,甲乙双方均不承担责任,甲方须支付乙方已发生费用。
3、如因乙方原因,未能及时安装和调试清单所列器材,致使甲方活动未能正常进行,对甲方造成的损失,乙方应根据甲方的损失程度,支付相应的经济补偿。
十一、争议:
本合同履行双方发生争议时,应积极通过友好协商方式解决,协商不成,任何一方均可通过法律途径解决争议。
十二、其它条款:
1、本合同自双方签字之日起生效。
2、本合同未列事项,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:
_____年____月____日
乙方:
_____年____月____日
吊车机械租赁合同范本篇17承租单位:(以下简称甲方)出租单位:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,按照平等互利的原则,甲乙双方经过友好协商,就工程机械租赁事宜达成一致,签订本合同。
一、机械名称及型号:
名称:
型号:
二、租赁用途及使用地点:
租赁用途:
使用地点:
三、租用期限
自年月日起至甲方通知终止租赁之日结束。若乙方未经甲方同意擅自撤走机械或驾驶人员,甲方有权不支付乙方全部租金。
四、租金计算方法
1、计费时间:按机械机械进场实际使用之日计算租金,月租金元(大写:)。不满壹个月,按实际使用天数计算租金元/天。
2、机械进出场时发生的运输、装卸等调遣费用,使用时间在三个月内的由甲乙双方各付一半
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 湖南农业大学《英语视听说》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 湖南科技学院《电磁场与电磁波》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 我的家乡辽宁抚顺
- 湖南汨罗某工业园区建设项目可行性研究报告
- 针灸治疗学总论课件
- 2024至2030年中国盒装围巾行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国造气循环水管道板式过滤器行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国立式燃油燃气茶浴炉行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国摩托车遮篷行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国振荡雨夜反光标线涂料行业投资前景及策略咨询研究报告
- vc约起来史上最全180个知名投资人联系方式
- 诗歌讲解 第十三讲南唐词人李煜课件(98张PPT)
- YC/T 455.1-2013卷烟零售市场信息采集和分析应用基本规范第1部分:总则
- JJF 1458-2014磁轭式磁粉探伤机校准规范
- T-SZSA 030.1-2021 医院及医疗机构建筑空间照明技术规范 第1部分:总规范
- 课程设计传动装置输入轴组合结构设计
- 狂犬病病例分析课件
- 边塞诗课件(公开课)
- 寺庙民主管理委员会章程
- 医疗法律法规知识共56张课件
- DB33-T 737-2021普通高等院校能耗定额及计算方法
评论
0/150
提交评论