




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页共页最新建立工程承包合同书简易版10篇(模板)建立工程承包合同书简易版篇一乙方:______甲方因施工需要与乙方建立劳务关系,双方遵循平等自愿、协商一致的原那么,明确甲、乙双方权利和义务的协议,订立本劳务合同:一、工程概况南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修工程,原旧路为水泥混凝土路面,全线旧水泥路面已出现部分破坏严重,须进展部分翻修。1、工程名称:____________工程2、工程地址:____________二、承包方式单项砼工种自备机械劳务承包三、工作范围乙方严格按照甲方施工要求,自备发电机,搅拌机,上料铲车,运输车辆,斗车,水泵,模板等工具,进展搅拌,运输,支拆模,浇筑,收光等工作。四、质量进度严格按砼质量验收标准执行。〔1〕质量要求必须按施工单位、公司要求确保清水砼,严禁出现烂根、蜂窝、麻面、汽泡,杜绝出现砼漏振、烂脚等。〔2〕砼浇筑严格按照公路水泥混凝土路面设计标准〔tgd40—20〕执行。〔3〕如出现上述质量问题时,乙方无条件承当所有的处理工作并根据实际情况赔偿甲方损失。〔4〕进度:乙方无论在任何条件下施工作业时必须保证劳动力,假设因乙方劳动力缺乏造成的损失将由乙方全部负责。五、平安文明施工1、现场:进入施工现场所有人员必须戴好平安帽,系上帽带。穿着整洁,不准穿拖鞋、不准穿背心裙子、裸背进入施工现场。2、平安教育:〔1〕乙方进场人员必须在3天内准确的记录劳务人员的地址、身份证号码、等资料登记造册,交给甲方一份以备查询。〔2〕乙方进场人员必须全部、全面地承受参加甲方组织的平安教育活动。上岗人员经过培训及业务孰练的人员才能上岗,违章作业的后果自负。〔3〕在施工期间因工地不平安的环境造成的平安事故,由甲方承当正规医院就医的所有医疗费〔凭正规医院发票报销〕,误工费、护理费、生活费、营养费。由乙方自身原因造成的平安事故由乙方自行承当,甲方不承当任何费用。〔4〕在施工期间不得惹事、打架、盗窃,发现一次根据情节轻重进展经济处分。情节严重的移交司法机关。〔5〕租房:在施工现场有条件情况下将集中住宿统一管理。〔6〕文明施工:在所有的工作范围内必须每天做到工完场清、余料及废料每天做到下班时清理干净。不得私拉乱接电线,非械面人员不得从事机械操作,不得违章指挥,发惹事故由乙方自行负责。六:工程付款方式:乙方按甲方要求时间进场,先期费用由乙方自行解决,工程进展15天后可向甲方支付生活费,待工程完工验收后,结清全部款项。七:其它1、本合同与工程管理条例同时生效。2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,一经签字立即生效至工程款付清后自动失效。3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常消费的,责任由乙方全部承当。中途无故退场的,退场费将由乙方自行承当,甲方只付给乙方工程款的70%。甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:__________________年____月____日_________年____月____日建立工程承包合同书简易版篇二甲方:乙方:按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规的规定,经甲、乙双方平等协商,结合本合同工程工程的详细情况订立本协议,供甲、乙双方共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称:国营某某农场危房改造工程1.2工程地点:国营某某某农场所属某某农场1.3承包范围:某某农场农户住宅10户1.4承包方式:土建工程包工包料1.5工程期限:本工程自年月日开工,于年月日开工,共天。1.6工程质量:严格执行国家同类工程工程的质量标准和要求,严格按照甲方提供的图纸施工。1.7合同价款:经甲乙双方协商,确定本项工程合同价为每平方米人民币(大写)元(包括围墙修建、门柱及各类税费),工程面积以发包方最终确认的面积计算。新建住房设计为砖混构造的平房,单户建筑面积有75.92平方米和87平方米两个户型,详细施工要求见施工图及说明,要求严格按照施工图施工,不得随意更改或增减工程设计。第二条甲方的权利与义务2.1开工前甲方应向乙方进展现场技术交底,根据工程场地现场情况向乙方提出技术或质量要求。2.2开工前甲方须去除对乙方施工有影响的障碍物(乙方施工过程中的障碍物由其自行清理)。2.3甲方有权对乙方在施工和工程中出现的以下问题提出措施:a:对未经历收签字的隐蔽工程和不合格的部位要求乙方进展返工。b:对不按相关规程操作或现场混乱、干扰施工的不文明行为要求停工整改或按工程总价的10%进展经济处分。c:乙方使用不合格的材料或工程质量存在严重缺陷的将中止合同。2.4及时进展乙方提出的隐蔽工程验收申请并做好验收手续。第三条乙方的权利与义务3.1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度方案。3.2严格执行工程施工标准和平安操作规程,不得对邻近工序的施工造成干扰和阻碍。3.3严格按照蓝图及甲方的质量要求说明进展施工,做好各项质量检查记录和工程验收所需的备案资料。3.4对隐蔽工程未经甲方认可和监理验收签字不得进展下一工序施工。3.5不得使用不合格的材料。3.6遵守国家和地方政府及有关部门对建筑工程施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、设施、管线,做好施工现场保卫和施工垃圾消纳等工作。3.7施工过程中对甲方的设施及工程造成损失由乙方赔偿。第四条关于工程质量及验收的约定4.1本工程以施工做法说明和《建筑工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准,工程是否合格以发包方最终的验收结果为准。4.2由于乙方原因或因乙方原因被甲方停工、返工、整改造成的经济损失由乙方承当,由此造成的工期延误由乙方赶追,并不得以此为延误工期的理由。4.3除不可抗力的原因外,乙方假如延期完工一天,应向甲方支付1000元的违约金。第五条关于工程价款结算及支付的约定5.1乙方开工后,甲方先期预付的工程款;5.2房屋封顶,甲方预付的工程款;5.3工程完工,甲方预付的工程款;5.4工程验收合格后,甲方按照法律规定留置工程总造价的工程质量保修金,质量保修金返还的时间按照同类工程国家规定的期限执行。第六条关于平安的约定6.1乙方在施工前应为职工办理职工工伤保险并向甲方报备职工花名册和办理职工工伤保险的文件原件和复印件。6.2乙方在施工前应对工人进展平安消费教育,施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》及其它相关法律法规、标准操作。6.3乙方在施工期间应对职工进展加强管理,不得在非本工程区域内走动,施工中应服从甲方现场代表的统一调度。6.4乙方应妥善保护甲方的设备及现场设施,如造成丧失、损坏等,应照价赔偿。6.5由于乙方在施工过程中违犯《建筑安装工程平安操作规程》、《建筑安装工人平安操作规程》及相关平安法律法规、标准,导致发生平安事故,乙方应承当由此引发的一切经济及其它损失。6.6乙方的施工人员在施工期间及上下班途中发生意外人身伤害事故均由乙方负责处理,甲方不承当任何赔偿责任。第七条争议或纠纷处理7.1本协议在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,可采取协商解决或请有关部门进展调解。7.2当事人不愿意通过协商、调解或协商调解无效时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第八条附那么8.1本工程的现场技术交底文件及其它相关文件作为本协议的组成部分。8.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份协议具有同等法律效力。8.2本协议双方约定签字后生效,协议履行完成后自动终止。甲方:负责人:日期:乙方:负责人:日期:建立工程承包合同书简易版篇三发包人:〔以下简称甲方〕承包人:〔以下简称乙方〕根据国家有关法律,法规,经甲乙双方友好协商,现就淅化市新生镇服装工业园标准厂房二期工程建立达成以下协议:一、工程概况1、工程名称:2、建立内容:两层综合楼一栋、园区内原钢构造厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室〔含土建、水电、安装、消防等工程〕。3、工程造价:两层综合楼按照1100元/平方米结算,园区内原钢构造厂房剩余工程按照490万元造价结算,配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元〔最终以实际工程量结算〕。4、其他说明:给排水工程,甲方负责购置管线,乙方按照甲方要求免费给予施工安装。5、工程地点:淅化市新生镇服装工业园。6、工期:110日历天。开工日期:以开工通知书为准。7、质量标准:合格。8、协议签订地点:甲方办公室。二、承包内容1、承包范围:按甲方提供的图纸建立园区二层综合楼、园区内原钢构造厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室〔含土建、水电、安装、消防等工程〕。2、承包方式:包工包料。三、甲方责任与义务1、甲方组建与工程相适应的工程管理班子,指挥、催促乙方加强工程管理,建立健全各项规章制度,按时报送消费、经营各项报表资料。2、甲方有权对乙方承包施工的工程进展全面监管。主要有:工程质量、工程进度、平安防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等,甲方有权随时检查详细施工过程,对存在的问题提出限期整改意见,催促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件标准履行的情况下,甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。3、甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审,向乙方提供四套施工图纸用于施工,并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。4、甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的趋势,乙方无法提供相应保障措施的,甲方有权与乙方终止本协议,由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。5、甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进展监理。6、甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。7、因甲方或监理方不能及时给出变更指令,确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的,乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请,甲方应于收到书面申请后28日内给出明确答复,否那么视同同意乙方提出的索赔申请。8、甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款,否那么由此给乙方造成的损失由甲方负责。四、乙方责任与义务1、乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器,及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍,按批准后的施工方案做好各项准备工作,并及时明确各类人员职责,做到持证上岗。2、乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工标准、规程及有关技术要求组织施工,并按标准和标准自检工程质量,确保工程符合甲方质量标准且按期开工。自觉承受甲方的质量检查、监视及管理,如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承当。乙方应对甲方提供的图纸承当保密义务,未经答应不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意,乙方不得擅自更改图纸,否那么发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承当,且延误工期不得顺延。3、乙方应按时向甲方提交施工作业进度方案表、规定区域内的施工平面布臵图,隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理标准执行,工程资料必须真实、齐全、有效。开工后乙方应向甲方及监理单位提供完好资料〔含开工图〕3份。4、乙方应建立标准的财务核算制度,建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准,不得以甲方的名义与他方签订协议。5、乙方应按时足额发放工人工资,及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式〔民工手签或指印签〕发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款,甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建立单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象,每发现一起罚款壹万元。6、乙方应严格执行iso9001质量体系标准、iso4001a环境体系标准及iso1800平安管理体系标准,认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件,并向甲方提供完好资料。7、乙方应严格遵守施工方案、平安操作规程及地方相关要求与规定,妥善做好平安防护工作,自觉承受甲方及政府平安监视主管部门的监管与检查。乙方应装备专业平安人员负责施工平安,杜绝发生重大伤亡事故。乙方未按平安操作规程造成的质量问题,乙方应承当相应责任,返工、维修费用由乙方承当且工期不予顺延。8、乙方应服从甲方工程工程经理部的指挥与施工安排,如因擅自行动造成重大后果的,甲方有权处分,由此引起的所有损失与费用由乙方承当。因工程工程重大,乙方应严格按作业进度施工,如乙方在施工过程中无故拖延工期或停工、经过甲方通知后无改良措施、停工超过三天的,或未能履行合同规定义务及其承诺,甲方有权终止本合同,乙方必须无条件退出本工程,乙方应承当所有债务,前期所有投入归甲方所有。9、乙方未经甲方同意自行毁约,乙方应承当由此造成的所有损失。10、乙方应向甲方提供符合国家法律法规的正规发票,否那么甲方〔税金承当方〕有权回绝付款。11、乙方在承包期间订立的任何债权、债务均与甲方无关。12、乙方须对进入现场施工的相关材料、设备办理相关保险,保险费用由乙方承当。乙方进场的所有材料均由乙方自行保管,如出现遗失或损坏与甲方无关。13、乙方派驻工地现场代表为李子俊同志,该同志代表乙方行使本协议权利、义务与责任。未经甲方答应,乙方不得擅自更改其现场代表及主要管理人员,否那么按违约处理。乙方如需更换工地现场代表,应至少提早7天以书面形式通知甲方,征得同意前方可派驻新代表行使前任职权。五、工期约定1、协议工期:110日历天。2、由于甲方原因致使工期延误或遇有不可抗力原因,经甲方同意后工期可相应顺延。由于乙方原因造成的工期延误,工期不得顺延。六、质量与平安1、质量检查与验收:〔1〕乙方应严格按照工程承包范围有关的质量验收标准、施工工艺及施工方案组织施工与验收工程质量。〔2〕乙方应遵守每道施工工序的检查与验收质量标准。隐蔽工程在下道工序施工前应先由乙方自检合格后再书面通知甲方、监理单位,待验收并办理验收手续前方可进展下一步施工。验收不合格的,不得进展下一步施工。2、平安施工:〔1〕乙方应遵守工程建立平安消费有关规定,严格按照淅化建筑施工现场管理标准和平安施工方案组织施工。乙方应承当因自身平安措施不力造成的人身伤亡事故责任与损失。〔2〕乙方在施工中应对施工人员加强平安教育,自行装备符合要求的平安防护用品及设施。严格执行甲方对环境、职业平安安康管理体系方面的有关规定,确保平安施工。工程施工过程中出现的一切平安事故均由乙方负责并承当由此造成的所有损失。乙方在施工过程中应合理调度各分项工程,不得出现打架斗殴事件,发现每一起罚款伍仟元。如发生重大伤亡事故,乙方应在1小时内通知甲方,发现隐瞒不报的,那么按地方法规及甲方内部有关规定给予经济处分,并承当由此造成的一切刑事与民事后果。〔3〕甲方对乙方在施工中存在的不平安因素,有权提出整改或要求施工方停工整顿。施工方拒不整改的,发现一起罚款叁万元〔自应付工程款中扣除〕。〔4〕施工现场必须做到平安文明施工,材料堆放整齐,现场整洁。七、工程款支付方式合同签订后,甲方4月份支付乙方工程款100万元,5月份支付乙方工程款100万元,6月份支付乙方工程款100万元,7月份支付乙工程款60万元,余款于________年内分4次付清。八、争议处理甲、乙双方在协议执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向工程所在地即淅化市人民法院提起诉讼。九、其他情况1、本合同自双方签字盖章后生效,至本工程帐务结清,保修期满后截止。2、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可另行协商。甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:__________________年____月____日_________年____月____日建立工程承包合同书简易版篇四发包人:〔以下简称甲方〕承包人:〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,双方就本建立工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:开江县普安镇金山综合体道路改建工程2、工程地点:普安镇谭家嘴村、宝塔坝村3、工程内容:堡坎工程、填方、路面混凝土4、工程立项批准文号:开发行审[20__]22号5、资金专项资金二、工程承包范围承包范围:施工设计图及工程量清单范围三、合同工期开工日期:20__年3月10日开工日期:20__年5月30日合同工期总日历天数80天。四、质量标准工程质量标准:符合国家现行施工质量验收标准的合格标准五、合同价款及付款方式1、合同价款金额〔大写〕:中选价柒拾贰万捌仟玖佰元。〔小写〕:72、89万元。增减工程量按评审综合单价结算。2、付款方式该工程采用"334"的付款方式。即完成工程量的30%,支付合同款总额30%,工程完工后再支付合同款总额30%,余款在工程审计验收合格并留足质保金一年内付清。六、组成合同的文件1、本合同协议书2、标准、标准及有关技术文件3、图纸4、工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。本协议书中有关词语含义与国家工商总局示范文本《通用条款》中的定义一样。承包人向发包人承诺按照合同约定施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。七、双方责任及义务1、甲方责任:①甲方向乙方设计图纸,作技术交底。②派驻现场技术监理人员〔施工员〕对工程实行指导监视、管理、检查工程质量、平安等。③解决乙方在施工过程中所遇到的一些阻力。④审拟工程开工、停工组织工程验收。2、乙方责任:①编制施工方案、组织有序施工。②严格按照甲方要求进展施工,服从甲方施工人员安排,确保工期和质量。③加强平安施工意识,制定平安施工措施,装备平安设备,加强平安管理,设立施工平安警示标志。乙方出现的一切平安事故如伤、残、病、亡〔包括第三者〕概由乙方负责,甲方不付任何责任。④乙方必须按甲方要求进展施工,乙方提出任何合理建议或修改意见,需经甲方批准,并出具书面通知,方可变更施工,否那么,造成的一切损失概由乙方负责。⑤文明施工,在甲方协助下认真处理好建立居民、行人、车辆关系,防止由此而发生的矛盾纠纷,影响工程进度。八、开工验收:工程开工后由甲、乙双方及有关工程技术人员共同进展,如发现质量问题,乙方必须在双方议定的时间内按照合格要求进展返修完工,其维修费用、工程材料均由乙方负责。所需材料必须正品合格,开工验收以国家公布的施工验收规那么和图纸及甲方要求为根据进展验收。九、本合同未尽事宜须双方协商解决,并形成文字补充形式,以合同签字为准,视为合同条款。本合同经双方签字〔盖章〕生效,正本一式肆份,甲乙双方各执一份,镇政府的财政所、办公室各执壹份存档。甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:__________________年____月____日_________年____月____日建立工程承包合同书简易版篇五发包方〔以下简称甲方〕:代表人:承包方〔以下简称乙方〕:责任人:按照《中华人民共和国民法典》及相关法规的有关规定,甲方就_____________________工程的承包事宜与乙方协商,约定把该工程交由乙方承包,经双方协商,签订本合同,遵照执行。一、工程工程1、工程名称:2、工程编号:3、工程地点:4、工程范围:本工程建筑面积共计________平方米。5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币______________元。二、工程期限1、工程总工期为_________天〔日历天〕,自________年____月____日开工至________年____月____日开工验收。2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。三、工期顺延1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;2、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工;3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电,道路未能畅通,障碍物未能去除,影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工。5、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电_____天以上,影响正常施工;6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。四、双方职责甲方职责1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;2、去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;3、解决施工用水、电和运输道路的畅通;4、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;5、组织设计、施工单位进展工程设计交底;6、工程开工时,及时组织人员验收,按时支付工程款。乙方职责1、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、平安、文明施工,酒后不得作业;4、工程完工时,积极配合甲方完成验收工作。五、工程质量1、本工程质量经双方研究要求到达:____________2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进展施工,并承受甲方派驻代表的监视。六、工程价款的支付与结算1、本合同签订后____日内,甲方支付不少于合同总价的____%备料款给乙方,计人民币________万元;2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付到达合同总价的____%时,按规定比例逐步开场扣回备料款。3、工程价款支付到达合同总价款的________%时,不再按进度付款,办完交工验收后,余款一次性支付给乙方。七、平安施工1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,平安施工,防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承当。3、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承当责任和有关费用。八、违约责任1、甲方的责任:〔1〕未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除开工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。〔2〕工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。〔3〕工程未经历收,甲方提早使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当责任。〔4〕乙方验收通知书送达____日后不进展验收的,按规定偿付逾期违约金。〔5〕不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。2、乙方的责任:〔1〕工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。〔2〕工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建立工期延迟的规定偿付逾期罚款。九、纠纷解决方法建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门,进展调解;解决不了的,可选择下述第〔〕项处理:〔1〕向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,〔2〕直接向工程所在地人民法院起诉。十、合同的.生效与终止1、本合同一式____份,甲乙双方各执____份。2、本合同自双方代表签字,加盖公章起生效;工程开工验收符合要求,结清工程款后终止。3、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。甲方:住址:代表人:联络方式:________年____月____日乙方:住址:责任人:联络方式:________年____月____日建立工程承包合同书简易版篇六甲方〔发包方〕:_________乙方〔承包方〕:_________该工程为民房住宅一栋,为明确双方权利责任,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同,双方共同遵守。第一条:工程名称:住宅平房一栋第二条:工程地点:_________第三条:工程概况:该住宅毛石根底、地圈梁、红砖构造、钢筋混凝土现浇面,建筑面积为_________平方米。第四条:承包方式:包工包料,包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具平安费以及主体工程所需一切建筑材料费,均有承包方自构,甲方把关材料质量。第五条:工程施工根据:以甲方提供图纸及施工说明书为根据进展施工。如需要变更的双方协商。第六条:承包金额:每平方米人民币_________元,共_________平方,共计_________元,开工决算按实际建筑面积结算。第七条:付款方式:根底工程完成付给人民币完成付给人民币_________元,内外墙抹灰完成付给人民币_________元,余款工程全部开工后一次性结清该款。第八条:施工工期为_________天,自_________年_________月_________日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工,工程双方协商顺延。第九条:双方的权利与责任:甲方的权利与责任〔一〕甲方有权监视所用的工程材料,劣质材料不得使用。〔二〕工程质量监视有甲方指定人员,发现质量问题及时提出。〔三〕甲方必须按合同规定的执行,付款到位,否那么造成停工由甲方承当责任。乙方的权利与责任〔一〕乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求,按图纸及施工说明施工,确保工程质量过关。〔二〕在施工期间确保平安,不得违章做业,如造成不平安事故由乙方承当责任。第十条:工程开工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任,任何一方不得违约,否那么由违约方承当经济损失和法律责任。第十一条:本合同一式二份,双方各执一份,签字后具有法律效力。甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:__________________年____月____日_________年____月____日建立工程承包合同书简易版篇七________________〔以下简称甲方〕________________〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,甲乙双方经友好协商,就钢构造厂房工程建立达成如下协议:一、工程概况:本工程位于跃进路58号,钢构造招牌工程造价按70元每平方米结算〔按正面封板面积计算〕,增加部分甲乙双方另行协商。〔注:本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料〕。二、双方责任:1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电费用由甲方支付。2、乙方自行组织人员进展施工,甲方允许乙方安排人员看守工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方规章制度,听从甲方人员安排。3、乙方应本着平安第一的原那么,严守国家有关操作规程,做到平安消费,文明施工,甲方有权提出平安施工要求和监视。4、如甲方毁约,乙方有权组织人员进展撤除所有钢构造。三、工程质量和施工期限:1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违背操作标准而造成返工的,返工所需要的费用由乙方承当。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,假如是乙方施工的责任,质量由乙方负责,假如是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。2、乙方施工工期从_______年____月____日至_______年____月____日止。共计25天,将该工程交给甲方验收。四、工程款支付方式:在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日起生效。甲方〔公章〕:_________乙方〔公章〕:_________法定代表人〔签字〕:_________法定代表人〔签字〕:__________________年____月____日_________年____月____日建立工程承包合同书简易版篇八建立单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)按照我国有关建筑法律法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,根据工程详细情况,为维护双方各自权利,经双方就本工程施工事项协商一致,特订立本合同同,达成如下合条款:1、工程名称:陈x在跳马乡组建立的农家乐(以下简称甲方)2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建立工程(以下简称乙方)3、双方责任,甲方责任:(1)甲方开工前负责搞好三通一平工作,确保施工用水用电的需要和现场的平整工作,采购合格材料进入施工现场。(2)甲方用挖机把所有围墙的根底整平、压实,如有机械不能到位的地方,而要用人工修整的,由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。(3)负责提供乙方人员的建立所用的一切机械设备和工具,以及炊具。(4)按协议向乙方付工程款,负责协商好有关部门和周边的关系,如有停工待料2天以上的由甲方付给乙方计时工。(5)承包价格:围墙每米108元,砌多长算多长;计时工:每天大工170元天,小工150元天。4、乙方责任(1)乙方用水泥、空心砖(长400c高20c宽19c)砌成2.2米高的围墙(包水泥砖作盖)两边粉毛灰。(2)围墙根底只负责砼厚8厘米,宽30厘米的混凝土,砼层以下的任何清理由甲方负责。(3)乙方只负责30米以内的材料运送,如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。5、付款方式:进场付给乙方部份伙食费,再按进度付给乙方70%人工工资。开工验收后一次性付清。合同一式二份,甲、乙双方各持一份,自签字之日起生效。如有未尽事宜,双方共同协商解决。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日建立工程承包合同书简易版篇九甲方:_________乙方:_________甲、乙双方本着互相诚信、互相合作、互惠互利的原那么,就甲方商品房土建工程承包给乙方达成如下协议,共同遵守执行。一、工程工程地点:该工程工程地点位于桂林市瓦窑西路二巷4号"万福庄园"。二、建筑面积:工程工程总建筑面积约30000平方米,建筑层数13层〔含地下室两层〕。三、承包方式:包工包料。四、承包内容:土建及水电〔未含消防、基坑工程、地质处理、垫层、道路等〕。五、结算方式:1、土建工程结算方式:按20__年定额和桂林市定额站规定执行的现行工程量结算的标准结算出工程总造价,同时在结算出总造价的根底上,下浮2%;2、水电工程按20__年广西水电定额结算后下浮8%;3、门、窗材料由甲方指定价格,双方确认结算〔市场实价+3%采购配套费+税+20%的采购配套管理费〕不打入总结算之中;4、外墙装修材料由甲方选定并指定价格,双方确认进展结算;5、钢材按甲方指定的厂家、价格按市场同等价格。六、工期:本工程工程施工工期为500天〔含节假日两天〕交付给甲方使用。七、发包条件:1、合同签订之日起三个工作日内付给甲方伍拾万元执行保证金。2、乙方支付500万元〔含50万元执行保证金〕给甲方作为该工程的前期费用及保证金。此款不计利息,支付时间为:从本合同签订之日起至_________年_________月_________日,乙方支付到甲方帐户,如此款未按时到甲方帐户,此合同作废。乙方支付的伍拾万合同执行保证金不予退回给乙方,归甲方所有。乙方汇给甲方的本工程前期费用及保证金,待本工程主体±00以上,建至六层时全部付清给乙方。八、乙方支付给甲方的前期费用及保证金,甲方用甲方开发的本工程〔万福庄园作担保〕。九、本工程甲方约在_________年_________月底交付乙
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 未来办公软件发展趋势调研报告
- 二手房包销合同
- 农副产品购销合同两
- 2025年江西货运从业资格证恢复考试题
- 《不同价态含硫物质的转化》作业设计方案
- 2023年高考全国乙卷数学(文)真题(解析版)
- 《药物化学》课程标准
- 建房拆除改造合同范本
- 制砂机购买合同范例
- 中俄出口合同范例
- 高级财务会计-第7版全书教案
- 电动葫芦安全检查表
- 考察领导谈话怎么评价领导【六篇】
- 无侧限抗压强度试验记录
- 钳形电流表使用PPT
- 建筑工程分部分项工程划分表(新版)
- 福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行)
- 上海市长宁区2022年高考英语一模试卷(含答案)
- 城镇详细设计控制性详细规划
- 智能垃圾桶系统的设计论文
- 质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表
评论
0/150
提交评论