三方合同范本

第4页共7页施工合同业主方（甲方）：发包人（乙方）：承包人（丙方）：依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本装饰工程施工事项协议一致，订立本合同。第1条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：工期：有效工作日90天，以甲方开工令算起。（节假日除外）工程质量：合格合同价款（人民币大写）:序号工程名称工程量单价合计备注12345678合计备注:一、以上单价不含设计费、施工图审查费、检测费、含分包资料及装订费用二、该工程的所有税金、脚手架、水电、施工场地、配合费用、等均由甲方负责承担。（备注：现有手架丙方使用不计费用，若不能满足丙方施工，由甲方提供架料并搭设其费用由甲方承担。）验收费用由甲方支付。三、甲方负责提供工人住宿、加工场地、二级配电点位。甲方工作2．1开工前天，向乙方提供经确认施工图纸或作法说明1套，并向丙方进行现场交底。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2．2指派（电话：）为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2．3因甲方与乙方原签定了一份施工合同，甲方要求乙方继续履行有效，乙方征得甲方同意自愿将华兴商业广场外墙装饰工程项目由丙方具体实施，在不损害甲方利益的前提下乙方和丙方自行协商解决乙方前期的各项事宜，并签订相关备忘资料交甲方留存。2．4原甲方和乙方签定的合同原则不变，丙方应遵照执行，因甲方图纸工程量发生变化及立面变更，丙方有权通过与甲方磋商制定变更后的的单价并在合同中体现，在施工中甲方若要求变更必须办理相关签证。2．5丙方施工过程和完工后的工程款甲方必须按该合同支付丙方，乙方无权向甲方要求支付关于外墙的工程款项，若甲方不履行该约定给丙方造成任何损失，丙方有权要求甲方承担由此造成的经济损失并承担民事责任。2．6负责保护好周围建筑物及装饰、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用2．7协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条丙方工作第7条关于材料供应的约定7．1凡由丙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由丙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8．1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。8．2丙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装人工安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。8．3由于丙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，丙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约的责任9．1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿丙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。9．2由于丙方原因，逾期竣工，每逾期一天，丙方支付甲方违约金。9．3未经甲方同意，丙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由丙方负责并承担损失。9．4未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用视为验收合格，造成损失由甲方负责。9．5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议10．1本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，协商不成的按下列第1种方式解决：（1）提交当地行政部门仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第11条其他约定第12条附则12.1本工程质保期1年，从交付验收算起。12.2本合同在中途有增减时另行签证补充。12.3本合同一式6份，三方各执2份。12.4本合同履行完成后自动终止。12.5附件施工图纸或作法说明甲方现场交底工程项目一览表工程预算书乙方提供材清单会议纪要设计变更其他第13条合同订立地点与时间合同订立地点：合同订立时间：年月日以下无正文甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：代理人：单位地址：单位地址：单位地址：电话：电话：电话：传真：传真：传真：邮码：邮码：邮码：开户银开户银行：开户银