幕墙施工合同范本

幕墙施工合同范本幕墙施工合同范本

本合同由以下双方于签订：

甲方：（以下简称“业主”）地址：电话：法定代表人：

乙方：（以下简称“承包商”）地址：电话：法定代表人：

鉴于甲方拟将位于的幕墙施工工程交由乙方承揽，为了保证工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，特制定本合同。

第一条合同范围

1.1本合同的工程范围为位于的幕墙施工工程，包括但不限于施工图纸所显示的全部幕墙材料供应、安装、调试、测试、维修、清洁等。

1.2乙方负责完成工程范围内的全部工作，包括但不限于以下内容：工程材料采购、运输、仓储、装卸、安装、调试、测试、维修、日常保养、拆除、清理等。

1.3工程的具体工作内容详见附件一《幕墙施工合同工程量清单》。

第二条工期

2.1本合同的工期为自合同生效之日起计算，具体工期为乙方收到甲方发出的进场通知后的【】天内完成全部工程范围的工作。

2.2如因甲方原因导致工程无法按照约定工期完成，双方应根据实际情况协商确定新的工期。如因乙方原因导致工程无法按照约定工期完成，应按照合同约定承担违约责任。

第三条工程款

3.1本合同的工程款为【】元，详见附件二《幕墙施工合同费用清单》。

3.2甲方按照以下方式支付工程款：（1）甲方在合同生效后【】天内支付预付款【】元；（2）甲方在乙方完成工程量50%时支付进度款【】元；（3）甲方在乙方完成全部工程范围的工作并验收合格后【】天内支付尾款【】元。

3.3如因甲方原因导致工程无法按照约定工期完成，甲方应按照合同约定支付乙方相应的窝工费用。如因乙方原因导致工程无法按照约定工期完成，乙方应按照合同约定承担违约责任。

第四条质量保证

4.1乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

4.2乙方应提供质量保证期为【】年的质量保证书，承诺对工程进行定期维护、保养，并对出现的问题进行及时修复。

4.3如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任并按照合同约定及时进行修复。如因甲方原因导致工程质量问题，双方应根据实际情况协商确定责任及修复方式。

第五条违约责任

5.1如因乙方原因导致工程无法按照约定工期完成，乙方应按照每逾期一天支付违约金【】元的标准向甲方支付违约金。

5.2如因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方应按照合同约定进行修复，并按照工程款的【】%支付违约金。

5.3如因甲方原因导致工程无法按照约定工期完成或工程质量不符合合同约定，甲方应承担相应的责任并按照合同约定支付违约金。

第六条保密条款

6.1甲乙双方应对涉及到的商业机密和技术秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。

6.2如因违约方原因导致保密条款被违反，违约方应承担相应的法律责任。

第七条合同解除和终止

7.1本合同可在以下情况下解除或终止：（1）双方协商一致解除或终止合同；（2）乙方完成全部工程范围的工作并验收合格；（3）因不可抗力导致合同无法继续履行；（4）一方严重违约，另一方解除合同。

7.2本合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算并完成相关手续。

第八条争议解决

8.1本合同的履行中如发生争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。

第九条其他事项

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。