工程保证金协议

第第页工程保证金协议导读：建设工程保证金的约定条款：建设工程保证金的约定条款：甲乙双方的权利与义务：乙方应于合同签订时向甲方支付保证金，金额由合同双方协商确定。

建设工程保证金的约定条款：

一、甲乙双方的权利与义务：

1.乙方应于合同签订时向甲方支付保证金，金额由合同双方协商确定。

2.甲方应当将乙方支付的保证金存入国家银行的专户中，并凭有效的开户凭证向乙方提供保证金存款凭证，以作为乙方支付保证金的证明。

3.甲方在建设工程竣工前，应当保留乙方支付的保证金，直至建设工程正常竣工后与乙方结清所有相关费用之后，才可以退还乙方。

4.如果乙方违反合同规定，甲方有权不予退还乙方支付的保证金，而是将其用于补偿甲方损失。

二、其他：

1.本条款自合同签订之日起生效，至合同终止之日止。

2.本条款的解释权和修订权归甲方所有。

保证金协议工程应包括的内容：

一、写保证金合同的基本要求

1.合同签订：双方应当签订书面保证金合同，并交付保证金。

2.保证金的数额：约定双方应当支付的保证金数额。

3.保证金的用途：约定双方支付保证金的用途，并明确保证金可以用作什么目的。

4.支付日期：约定双方支付保证金的日期。

5.保证金的存放：约定双方在何处存放保证金，一般可以存放在指定的金融机构。

6.退还保证金：约定双方条件具备时，保证金的退还。

二、工程保证金合同怎么写有效

1.合同签订：双方应当在签订合同之前就有关保证金的事项，进行充分沟通协商，明确支付保证金的双方、用途、数额等具体事项，然后签订书面保证金合同，并交付保证金。

2.合同内容：保证金合同应当明确双方支付保证金的数额、用途、支付日期以及退还保证金的条件、退还日期等，同时应当明确在何处存放保证金，一般可以存放在指定的金融机构。

3.合同效力：保证金合同一经签订，即可起到约束双方行为的法律效力，双方应当遵守合同约定，并严格履行合同义务。

4.纠纷处理：如果双方在履行合同过程中发生纠纷，应当根据合同约定及法律规定，通过友好协商的方式处理，未能协商解决的，可以向法院提起诉讼。

保证金协议工程注意事项：

工程进场保证金条款：

1、乙方应向甲方交纳一定数额的保证金，以作为乙方进场施工的保证金。

2、保证金的数额及缴纳方式由甲乙双方另行签订协议确定。

3、保证金以银行承兑汇票或者银行本票形式缴纳，并存入甲方指定的银行账户。

4、乙方在签订合同后应在规定的时间内交纳保证金，逾期不交的，甲方有权收取乙方相当于保证金数额5%的违约金。

5、乙方完成施工后，甲方收到乙方验收报告并结算完毕后，保证金将收回，乙方应提出申请，由甲方按照双方约定的交付方式将保证金归还乙方。

6、如乙方在施工期间出现违约情况，甲方有权没收乙方的保证金作为违约赔偿。

工程保证金协议范本示例

甲方：____________

乙方：____________

甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议

1、就_________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金币共计____________元存入甲方。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。

3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。

4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款20______元，超过30天的将没收全部履约保证金。(除不可抗力的因素外)。

5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。

6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。

7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。

8、本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：______

___年___月__日__年___月__日

扩展说明：工程维修保证金比例？

保证金比例在3%-5%左右。

做工程是需要发包方按照合同