四川建设工程合同本第三部分专用条款

四川建设工程合同本第三部分专用条款第1章总则第1条适用范围本条款适用于四川省内的所有建设工程合同，对建设工程合同的签订、履行、变更和解除等事项作出规定，保证合同双方权益。第2条合同内容建设工程合同应当包括以下内容：建设工程的名称、内容、规模、地点等基本情况；工程项目的性质、任务、技术标准、质量要求和工期；工程价格及支付方式；各方责任和义务；工程质量保证措施；工程变更和索赔程序；合同违约责任及争议解决方式；合同生效条件和期限；其它需要约定的内容。第3条合同签订合同签订应当符合法律规定，合同双方应当认真履行义务，保证合同的有效性和合法性。第4条履行期限合同双方应当按照合同约定的工期履行合同义务，如有变更应当提前协商解决并签订变更协议。第二章设计、施工和监理第5条设计阶段设计单位应当按照法律法规和合同要求，提出满足建设工程要求的设计方案，并向建设单位及时提供设计文件；建设单位应当对设计方案进行审查，并遵循档案编制和审核要求；工程监理单位应当按照法律法规和合同要求对设计方案进行监理，并提出监理意见。第6条施工阶段施工单位应当按照设计和规划要求进行施工，保证工程质量；建设单位应当对施工过程进行有效监理，并及时向施工单位提出处理意见；工程监理单位应当按照法律法规和合同要求对施工进行监理。第7条监理阶段工程监理单位应当按照法律法规和合同要求对工程质量进行监理；施工单位应当按照监理要求进行施工，及时整改存在的问题；建设单位应当对工程质量进行抽查，发现问题及时与监理和施工单位进行沟通和处理。第三章工程质量保证第8条施工监理施工监理单位应当对工程质量进行把关，包括但不限于重要工程节点、施工过程、变更管理、验收等环节。第9条工程质量保证措施施工单位和监理单位应当按照法律法规和合同约定，对工程质量进行保证措施的执行，包括但不限于制定验收计划、组织资料备案及保密、提供三包服务等。第10条工程质量风险管理施工单位和监理单位应当建立工程质量风险管理制度，并进行及时的风险评估和控制，对工程质量保障提供有力的技术支持。第四章工程款项支付第11条工程款项支付工程款项应当按照合同约定和工程进度进行支付；实施质量责任保证金、设计费、建设工程规划许可证收费等收费项目。支付应当按照监理单位、建设单位、施工单位三方协调一致进行。第12条工程款项结算工程款项结算应当按照法律法规和合同约定的程序进行，合同双方应当按照协议约定及时结算。第五章合同变更和索赔第13条合同变更合同变更应当由合同双方协商一致，并签订变更协议或合同补充协议，变更后应当重新审批或备案。第14条索赔如合同履行中出现争议或违约，应当按照法律法规和合同约定进行索赔，并通过协商或仲裁等方式解决合同纠纷。第六章合同违约责任第15条合同违约如一方当事人违约，导致合同不能履行的，应当按照法律法规和合同约定承担违约责任，另一方有权向违约方要求赔偿。第16条违约处理合同违约应当由合同双方协商处理，如协商无效则采取法律手段等方式解决。第七章争议解决第17条争议解决如合同履行过程中出现纠纷，应当按照法律法规和合同约定，通过协商、仲裁、诉讼等方式解决。第18条仲裁如协商无法解决争议，合同双方可以自愿选择仲裁解决。结束语