园林绿化工程总包施工合同_第1页
园林绿化工程总包施工合同_第2页
园林绿化工程总包施工合同_第3页
园林绿化工程总包施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

园林绿化工程总包施工合同一、双方信息甲方：单位名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方：单位名称：地址：法定代表人：联系电话：二、合同内容甲乙双方经平等协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，签订了本园林绿化工程总包施工合同。总包价款###1.总价款本合同总价款为（写数字）万元，大写（写中文数字）。###2.价格支付甲方应当自本合同签订之日起（写数字）天内向乙方支付合同价款的20%作为预付款，乙方收到预付款后立即开始施工工作。甲方应当自乙方完成工程总包合同约定的施工任务并经验收合格之日起（写数字）天内向乙方支付合同价款的80%。另外，如因甲方原因导致乙方无法按照约定时间完成合同约定的施工任务，甲方应将违约赔偿金一次性支付给乙方。工程内容本合同的工程内容为：###1.工程规模本工程规模为以园林绿化为主题的公共场所、小区等园林绿化工程总包施工，具体施工范围详见施工图纸和工程量清单。###2.工程标准本工程按照国家和地方相关规范、标准进行施工，工程质量应符合国家和地方相关规定，甲方进行工程验收后，乙方应当交付符合国家和地方相关规范、标准的工程。###3.工程周期本工程工期为（写数字）天，自（日期）开始，至（日期）结束，具体施工进度以乙方施工进度表为准。工程质量###1.质量标准本工程质量按照国家和地方相关规范、标准进行验收，验收标准以乙方提交的方案和设计图纸为准。###2.工期保证乙方保证按照本合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致施工工期延误，相应的违约金由乙方承担。###3.质量保证乙方承诺所提供的设备、材料、人工均符合国家和地方有关规定，并能确保工程质量符合国家和地方相关标准，如因乙方提供的设备、材料、人工等质量问题导致工程质量不符合国家和地方相关标准，乙方应当承担相应的违约责任。争议解决###1.协商解决本合同履行中的争议，应由双方协商解决；协商不成的，由双方共同选择仲裁解决；仲裁裁决是最终裁决。###2.司法裁决本合同因履行发生争议，双方协商未果的，可向人民法院提起诉讼。附则###1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日。###2.本合同未尽事宜，双方应根据本合同的原则和精神，协商解决，达成书面补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，具有同等效力。###3.本合同一式（写数字）份，甲乙双方各执（写数字）份，具有同等法律效力。###4.本合同未尽事宜，依法适用《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。甲方（盖

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论