标准土方工程承包合同_第1页
标准土方工程承包合同_第2页
标准土方工程承包合同_第3页
标准土方工程承包合同_第4页
标准土方工程承包合同_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

标准土方工程承包合同本文档为标准土方工程承包合同，由承包方和发包方在合同签署前仔细阅读并讨论，以确定合作条件并规范合作关系。第一部分：缩写和定义“承包人”指承包方。“业主”指发包方。“合同”指本文档中规定的承包关系下的合同。“工程”指本合同规定的土方工程。第二部分：范围和状态2.1工程范围工程名称：工程地点：工程概述：工程规模：2.2工程状态该工程处于以下状态：设计状态准备状态施工状态完工状态2.3变更如果业主希望修改项目配置、范围、标准或进度，双方应通过书面变更通知合作进行谈判。第三部分：合同金额和支付方式3.1合同金额合同金额为：3.2支付方式业主应在工程完成后付款，具体金额和时间如下表所示：阶段比例金额设计完成10%准备完成30%施工完成50%完工验收10%第四部分：保证金和质量保证4.1保证金业主应按照弃购工程或者违约情况下的违约金支付保证金。承包人提供的保证金折扣，如下所示：4.2质量保证承包人应确保工程符合国家和行业的相关标准和规定。承包人必须确保工程经过检查和测试后达到下列标准：结构强度和稳定性建筑物保温和防潮等级门窗、内外墙面、屋面材料、设备和出口等的品质和可靠性如果工程在保修期内出现任何缺陷或不合格的情况，承包人将根据业主的要求或有关部门的要求进行修复和改进。第五部分：合作期间和工作时间5.1合作期间该合同的合作期为：5.2工作时间工作时间为每周7天，每天8小时。承包人必须遵守相关法规和法律的规定，并保证其工作人员的安全和健康。第六部分：风险和保险6.1风险风险由业主承担，但承包人应确保工程过程的安全。6.2保险承包人应在施工期间购买足够的保险，以覆盖发生在施工期间和后期的损失和事故。第七部分：解除合同和争议解决7.1解除合同如果业主需要解除合同，必须提前书面通知承包人，并支付因解除而产生的所有费用。7.2争议解决双方同意，在解决争议方面遵守如下规定：通过友好协商解决争议。如果无法协商解决争议，应提交仲裁委员会进行调解。如果仲裁委员会的调解申请失败，则应向有关法院提起诉讼。第八部分：合同生效和签署8.1合同生效

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论