车间土建工程合同_第1页
车间土建工程合同_第2页
车间土建工程合同_第3页
车间土建工程合同_第4页
车间土建工程合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

车间土建工程合同1.合同背景1.1合同双方本合同由以下两方签订：甲方：____（以下简称“开发商”）地址：____法定代表人：____联系电话：____乙方：____（以下简称“承包商”）地址：____法定代表人：____联系电话：____1.2合同目的为确保车间土建工程施工质量，保障双方权益，本合同由双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，共同签订。2.工程范围2.1工程名称本工程名称为车间土建工程。2.2工程范围本工程的设计、施工、验收及竣工验收范围详见建设项目规划许可证和工程施工图纸。3.工程质量要求3.1质量标准本工程应符合国家相关规定的标准及技术要求，具体按照建设项目规划许可证和工程施工图纸执行。3.2质量验收本工程应按照合同约定，及时进行验收，验收标准符合国家相关规定。4.工程款及付款方式4.1工程款本工程的总工程款为____万元（人民币）。4.2工程款支付方式工程款支付方式如下：开工前需支付____%的预付款；工程总量完成后支付____%的中期款；工程全部验收合格后支付____%的尾款。4.3工程款支付时间工程款的支付时间按照双方签订的合同约定执行，如有异议，以书面协议为准。5.工期及延期责任5.1工期本工程的工期为____天。5.2工期开始时间本工程的工期以合同双方签字盖章后计算，具体执行时间依据双方签订的合同约定执行。5.3工期延期如因以下原因导致工期延误，承包商应负责：承包商未按时完成工程；承包商违反合同条款；受不可抗力因素影响；开发商允许延期。承包商应及时向开发商提交书面申请，经审批后方可执行工程延期。5.4工期违约责任如因承包商原因导致工程未能按时完成，承包商应承担违约责任。6.保证金及违约责任6.1保证金为保证本合同的履行，承包商应向开发商提供____万元（人民币）的保证金。保证金应在7天内到达开发商指定的账户。6.2保证金返还保证金应在工程完工并经开发商验收合格后，承包商提出申请后的5个工作日内，全额退还给承包商。6.3违约责任如果承包商违反合同条款，开发商有权扣除保证金作为违约金。7.合同解决争议的方式如本合同在执行过程中发生争议，合同双方应友好协商解决；如协商不成，应向当地人民法院提起诉讼。8.合同备案本合同一式两份，签字盖章后各自持一份存档备查，并报送相关行政主管部门备案。合同签订日期：____年____月__

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论