购房合同范文集合六篇

第页共页购房合同范文集合六篇【实用】购房合同范文集合六篇购房合同篇1卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________地址：__________________________________________________________买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________地址：__________________________________________________________根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方向甲方购置房地产签订本合同，以资共同信守执行。第一条合同标的：乙方同意购置甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产(住宅)，该房地产建筑面积为______平方米。第二条上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)第三条付款时间与方法：(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。(二)甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方承当。第四条交房：第五条违约责任：甲、乙双方合同签定后，假设乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。假设甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第五条本合同主体1.甲方是____________共______人。2.乙方是____________共______人。第六条、本合同一式两份，甲乙双方各一份。第七条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第八条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第九条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否那么乙方将另加______万元的费用给甲方，即总房款为______万元。第九条、双方约定的其他事项：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________出卖方(甲方)_________________(手印)身份证号码：__________________地址：___________________邮编：___________________电话：___________________;购置方(乙方)__________________(手印)身份证号码：__________________地址：___________________邮编：___________________电话：___________________鉴证日期：_______年____月____日购房合同篇2出卖人(甲方)：身份证号码：详细住所：买房人(乙方)：身份证号码：详细住所：甲、乙双方就房屋买卖相关事宜，按照现行法律法规，本着平等、自愿、公平、公正的原那么，协商一致，订立本合同如下条款，供双方共同遵照执行：一、房屋详细情况：1、位置：2、房屋面积约为平方米。二、出售价格：该房屋带地板砖总计房价元整，人民币大写：。三、付款方式：1、该房屋总价格为人民币元整，协议签定之后，首付金。四、甲方责任：1、甲方必须保证本房产的合法性，保证其未被抵押、担保、出租、出售等，确保不存在任何尚未理清的纠纷;2、甲方须提供所有相关书面资料并确保其有效性，积极协助乙方办理相关手续。五、乙方责任1、按本合同约定及时支付购房款等相关费用;2、本合同签订后，视为乙方认可本房产质量，日后之维修、保养等费用，由乙方自行承当，不得以房屋质量问题向甲方提出任何要求。六、违约责任本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否那么，擅自变更或解除合同的一方负责赔偿对方的一切损失。七、双方约定1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。2、本合同一式份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日购房合同篇3陷阱一：营销陷阱有些开发商为了制造热销假象经常会在售楼中心的房公示栏上打出“售完”字样，让购房者觉得已经没有多少套房屋。销售人员也会采取很多方法来制造热销气氛，让购房者产生紧张感，在没考虑清楚的情况下就签了合同。一些开发商使用高亮度照明，并打通一些墙体，做成开放型厨房让空间看上去更加通透、视觉舒适，而这对于实际居住来说都是不实用的。还一些开发商会将样板间做得比实际房间面积大一些，而购房者更不可能拿尺自己丈量。面对这类陷阱，购房者也只能见招拆招了，一方面是清楚自身购房目的，一方面是做好合同细节，使开展商无机可乘。陷阱二：合同陷阱不少房地产销售人员交给购房人的合同都是已经填好的，条款自然是有利于开发商的。而一些购房人因为不懂相关法规，也就糊里糊涂地签了字，之后遇到纠纷才发现受骗。或是合同违约责任规定模糊，开发商承诺不兑现时，购房____益就会受损。如擅自改变设计，商用房的游泳池变成了停车场，该建的不建，或者根本不建，严重影响了居民的生活。应对此类购房陷阱，最重要的就是在购房的每个细节细心留意，首先是购房合同的.检查，购房者与地产销售商签订的购房合同会有空白的地方作为合同的补充条款，但假如双方没有补充条款，就应该注意别让开发商在合同的空白处做手脚。陷阱三：定金陷阱如今市场上开发商在签正式合同之前都要求购房者缴纳一定数额的款项，作为定金或订金。假如合同签不成或消费者不来签合同，定金或订金不退。这种定金或订金的约定，对消费者极为不利，使消费者在签约时处于受制于人的境地，在签约会谈时双方因为合同的某些条款达不成协议而导致会谈破裂，开发商都会以对方没有签约违背定金的约定为由，拒不退还定金。应对此类陷阱，专家提醒购房者在还没有完全确定要购置的情况下，不提倡签认购书，另一方面，购房者应该先签合同后交定金。陷阱四：虚假宣传房地产行业的广告额是所有行业中最高的，而其中的虚假宣传也是最多的。比方市场中出现的越来越多的“精装修”，但实际上开发商不在合同中明确写明装修及配套设施所使用的材料品牌和标准，在这种种情况下，出现纠纷之后开发商往往会逃避责任，或直接让装修公司与购房者签订独立的装修合同，在出问题时一推了之。类似的还有“购房返租，以租金抵购房款”、“购房送全屋家具”等，根本都是用利益来蒙蔽购房者双眼的套路。应对此类陷阱，主要需要靠购房者做出主观判断，理解自身需求，要明白你买的是什么，有没有支付才能，根据这两条来决定你应不应该买房，应该买什么样的房，而不是看到“馅饼”就迎上去。陷阱五：交房陷阱局部开发商也学会了在流程上耍手段，先交钱、拿钥匙，完成收房手续后，然后才能验房。而实际上房子可能会出现问题，甚至还没有建好，但是因为购房者签了收楼手续，根据契约自由、自治的原那么，就表示对楼盘质量认可，这样对购房者利益就会有宏大损害。应对措施，购房者须“先验后收”，收楼前先要开发商出示该工程经历收合格的文件。法律上也有规定交房前业主有权先验再收，如发现有质量问题，开发商应限期维修，而不应将问题推向施工方或物业，由此导致业主逾期收房的，开发商应承当违约责任。购房合同篇4出卖人(甲方)：身份证号码：买受人(乙方)：身份证号码：甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。一、甲方自愿将其村证房位于淄博市___________区_______________________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。四、本合同签订后，甲方对本房的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方一样的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与别人订立《买卖合同》;六、违约责任1、甲方应当于年月日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_________元。2、乙方全部或局部不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期局部乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过_______个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。3、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承当，并应赔偿乙方的损失。4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。1、提交仲裁委员会仲裁。2、依法向高新区人民法院起诉。八、其他约定九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日购房合同篇5合同编号：甲方〔借款人〕：乙方〔借贷人〕：购房借贷合同使用说明一、借贷人与借款人签订购房借贷合同时，双方应认真阅读购房借贷合同。购房借贷合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。二、购房借贷合同必须由借贷单位的法定代表人或委托代理人和借款人亲自签章，并加借贷单位公章方为有效。三、合同参考文本中的空栏，由双方协商确定后填写清楚。四、双方经协商一致后，对购房借贷合同文本条款的修改或未尽事宜的约定，可在文本中明确，或经协商一致另行签订补充协议；另行签订的补充协议，作为购房借贷合同的附件，与购房借贷合同一并履行。甲方〔盖章〕：__________________乙方：_________________________代表人〔签字〕：________________身份证号码：____________________________年____月____日________年____月____日购房合同篇6甲方：____________法定代表人：________住址：____________联络方式：________乙方：________身份证：____________通信地址：____________________联络方式：甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的根底上，就乙方向甲方意向购置____事宜，达成如下条款：第一条乙方意向购置的店铺位于____〔以下简称“该店铺”〕，建筑面积为____平方米，其中，套内建筑面积____平方米。〔最终面积以确权面积为准〕。第二条乙方意向购置的该店铺每平方米买卖单价〔建筑面积单价〕为人民币____元〔大写：____〕总价款为人民币元〔大写：〕。第三条本意向书签订时，乙方向甲方缴