木工工程合同

第页共页木工工程合同木工工程合同木工工程合同1一、名词解释〔20’〕要约邀请工程建立招标工程试车FIDIC保存金二、选择题〔30’〕1、在进展工程招标时，发出的投标邀请不得少于〔〕家？A.2B.3C.4D.52、建立工程物资采购合同应采用〔〕形式订立。A.口头B.书面C.口头或书面D.口头、书面或其他3、由承揽人按照定做人的详细要求，用自己的物料制成约定的成品或半成品交付给定做人，定做人支付报酬的合同称为〔〕A.承揽合同B.加工合同C.效劳合同D.定做合同4、某单位受业主委托与供货商签订钢材供给合同时，事先必需从委托单位获得〔〕后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。A.钢材需求方案B.履约保证书C.订货单D.委托受权书5、订购300吨散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货数量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的合理磅差之内。此时应〔〕。A.由于数量缺少，按卖方违约对待，要求其支付违约金B.按实际到货数数量支付价款C.按合同约定的300吨水泥支付价款D.由于数量缺乏，回绝支付全部款项6、材料采购合同中规定，假如逾期交货，买方不再需要的，那么〔〕。A.可随时退货B.双方协商共同承当经济损失C.应在接到卖方交货通知后15天内通知卖方D.应在接到卖方交货通知后10天内通知卖方7、采用公开招标方式进展材料采购，使用于〔〕采购合同。A.大宗材料B.专用材料C.方案供给材料D.预定材料8、任何工程设备必须〔〕前方可运至现场。A.业主的书面答应B.监理工程师的书面答应C.承建商的书面答应D.建立主管部门的批准9、以下不属于标底的编制内容的是〔〕。A.标底编制说明B.标底价格计价书C.标底附件D.工程量清单10、业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明〔〕为被保险人。A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商三、简答题〔20’〕1、工程合同管理有哪些特点？2、违约责任与缔约过失责任有什么区别？3、物资设备采购合同与大型设备采购合同的主要区别？4、指定分包商和一般分包商的区别？四、案例分析^p题〔30’〕20xx年5月6日，兰太实业有限责任公司〔以下简称兰太公司〕与鑫蓝建筑公司〔以下简称鑫蓝公司〕签订了建立工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良，兰太公司与天意监理公司〔以下简称天意公司〕签订了建立工程监理合同。合同签订后，鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天，天意公司监理工程师就发现施工现场管理混乱，遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后，天意公司监理工程师和兰太公司派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。天意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。令兰太公司不解的`是，鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业，所承建的工程多数质量优良，却为何在这项施工中出现上述问题？经过认真、细致地调查，兰太公司和天意公司终于弄清了事实真相。原来，兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的建立工程合同，但实际施工人是当地的一支没有资质的农民施工队〔以下简称施工队〕。施工队为了承揽建筑工程，挂靠于有资质的鑫蓝公司。为了躲避相关法律、法规关于制止挂靠的规定，该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定，施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章，以鑫蓝公司的名义对外签订建立工程合同；合同签订后，由施工队负责施工，鑫蓝公司对工程不进展任何管理，不承当任何责任，只提取工程价款5%的管理费。兰太公司签施工合同时，见对方〔实际是施工队的负责人〕持有鑫蓝公司的营业执照和公章，便坚信不疑，因此导致了上述结果。兰太公司认为鑫蓝公司的行为严重违背了老实信誉原那么和相关法律规定，双方所签订的建立工程合同应为无效，要求终止履行合同。但鑫蓝公司那么认为虽然是施工队实际施工，但合同是兰太公司与鑫蓝公司签订的，是双方真实意思的表示，合法有效，双方均应继续履行合同；而且，继续由施工队施工，本公司加强对施工队的管理。对此，兰太公司坚持认为鑫蓝公司的行为已导致合同无效，而且本公司已失去了对其的信任，所以坚决要求终止合同的履行。双方未能达成一致意见，兰太公司遂诉至法院。〔1〕假如你是法官，你认为兰太公司和鑫蓝公司哪一方能胜诉？为什么？〔5’〕〔2〕试分析^p败诉一方未能胜诉的法律根据。〔25’〕木工工程合同2甲方：乙方〔木工班〕：甲方就承建的楼工程木工、模板〔松木、胶合板〕、门架工程承包给乙方施工，经甲、乙双方协商达成如下协议。一、承包方式：包工包料。二、承包工作内容：按照甲方提供的施工图内容施工，详细施工内容包括模板〔松木、胶合板〕制安〔包括钉子、铁丝、夹具、卡具、穿墙塑料管、门架支撑〕等所有材料及设备、门架撤除、放线、清理、预埋件、预留钻洞、安装预埋件、浇捣砼时的护模、垮模需要按图要求凿砼、剪力墙、柱钢管加固等。〔地下室剪力墙钢管加固由甲方负责〕。三、质量要求1、模板的几何尺寸必须符合施工图纸尺寸，几何尺寸偏向在国家施工标准允许范围内。2、模板及门架支撑体系必须具有足够的强度、刚度和稳定性，能平安检查可靠的承受施工荷载和侧压力。3、模板接缝严密，不得严重漏浆。4、模板制安质量标准为合格。5、如发生胀模、垮模，造成砼凸出现象，凿砼工资由乙方承当并负责清理卫生，柱剪力墙脚下渗出砼包由乙方负责凿除并清理。出了现大面积垮模和造成质量事故，按凸出局部每处500元进展罚款。6、乙方必须保证地下室，首层二层购新模板。7、乙方应严格按照施工标准和操作规程，并按优良标准进展施工，确保一次验收合格，假设因质量问题造成重大损失，工程造价的到5倍予以罚款。8、每层〔屋〕模板安装和撤除后，必须清理干净所有杂物，保证干净的楼〔屋〕面交给钢筋工和泥工班组。四、木工包干单价工程量按砼接触展开面积计算，地下室单价按35.5元平米计算，〔支撑系统为轮扣综合价〕标准层单价为34.5元平米计算，计时工按8元小时计算。五、工程款结算方式每月结算一次，按当月完成工作量总款的80%在次月5日发放工资，工程封顶后付至总工程量的95%,所有木工工程完成，工程开工验收后三个月内付清所有工程款，如乙方中途退场或停工，那么甲方扣除乙方已完成的工程量的50%作违约金，并且有权另行安排班组接替其施工任务，乙方不得在施工过程中不听从施工员的安排，施工员有权不给乙方结算工程量。六，工期每月每层按工程经理下达的`施工方案规定时间完成，在标准层后，每月每栋必须完成4层。乙方必须备足所有材料。每提早一天奖励300,每推延一天罚款300元，按期完成不奖不罚。七，文明施工乙方进场后要做到文明施工，各种进场材料应分类堆放堆齐，做到工完料清，施工期乙方必须服从甲方施工员指挥，如乙方不听从甲方施工员指挥，甲方施工员有权对乙方罚款和开除出场。八、平安消费乙方在施工中必须做到平安施工，班组长应对本班民工进展平安教育，严格按照国家平安操作规程施工，并严格执行甲方各项规章制度，做好周边平安防护，因乙方原因发生的任何平安事故所造成的一切责任及损失均由乙方责任，因其他原因所造成的平安事故由责任方负责，平安帽由工地统一购置，乙方支付购置款。九、乙方不得用甲方的模板材料，如有发生甲方将加倍罚款，每层〔每道〕工序完成后及时把施工现场清理干净，主体工程完成后所有木工建筑材料全部用品吊栏运输下地，并及时清理出工地。十、乙方须无偿提供吊栏下料台的板子、搭桥、泥工用工作凳子，工地人员铺床用胶合板方料等，如人为损坏，按市场价赔偿。十一、乙方必须每天安排一名负责人在工地现场指挥，不到现场每天罚款500元。十二、本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，本合同从签订之日起生效，工程开工甲方付清乙方工程款后自然失效。十三、乙方向甲方交纳陆万元〔每栋壹万元〕工程质量、进度、平安履约保证金。甲方〔公章〕：乙方〔签名〕：甲方代表：身份证号码：联络方式：______年____月____日补充协议工地平安事故方面的补充协议，条款如下：1、工地产生平安事故产生的费用：3000元以下，由乙方自行负责与甲方无关。2、3000元以上00000元以下，由乙方负担80%,甲方负担20%.3、甲方维护不到位，产生的平安事故一切费用由甲方负责与乙方无关。甲方〔公章〕：乙方〔签名〕：甲方代表：身份证号码：联络方式：______年____月____日木工工程合同3甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，甲方将工程工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为平安保质保量金，工程完毕后给予返还。一、承包单价乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的〔xx〕元/㎡〔包括根底地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体〕，按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。二、承包范围乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，〔含附属零星工程木工及根底设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好〕。三、乙方权利义务1、乙方应付责组织本工程所需要的纯熟工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工标准及平安消费条列，进度方案国家品质标准施工。2、服从工程管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守工程人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。四、甲方权利义务1、负责对乙方的图纸技术交底及平安三级教育，指导，检查乙方施工过程中的`施工质量。2、按合同约定按时支付工程款。3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，〔不含电磁炉用电〕。五、工期要求1、乙方应严格按照工程部制定的各项施工进度方案进展施工，详细进度方案按工程部制定的施工进度方案。2、乙方不能按甲方进度方案完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮助完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500-5000元的工期处分金，按工期方案乙方提早完成应给与奖励。六、质量标准规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强迫性标准规定施工，并到达国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。七、平安要求；1、乙方工人进入施工现场都必须遵守平安操作规程，佩戴平安帽，穿工作服，穿胶鞋上班。2、上班时间不许喝酒，打闹，严格平安消费条例方针，及工程部组织所要求的平安知识讲座内容交底，进展施工。3、如乙方在施工过程所造成的任何平安事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。4、不带平安帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。八、付款方式本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。十、本合同书自签字之日起生效，工程开工，工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：年月日木工工程合同4〔以下简称〕甲方：〔以下简称〕乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的详细情况，经双方协调一致，签字本合同。以资共同遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：四、工程承包方式：五、本工程合同工期为天〔阳历天从开工之日算起〕。六、本工程开工日期年月日。开工日期年月日。七、本工程期限的变更条件：八、本工程合同总价为人民币元。九、双方负责事项：〔1〕甲方负责协调施工现场关系，解决水、电、库房等事项。〔2〕乙方应遵守甲方现场管理制度和技术要求，严格把关。十、工程付款方式、分三期付清：〔1〕一期：〔2〕二期：〔3〕三期：十一、违约责任：〔1〕甲方不能按合同约定支付价款，每延迟一日应向乙方支付千分之三的违约金或乙方有权停顿施工。〔2〕乙方不能按合同约定日期按时开工，每延迟一日应向甲方支付千分之三的'违约金〔应在支付的价款中扣除〕。十二、争议的解决方式：合同执行工程中如发生争议，双方及时协商解决，协商不成时，任何一方均可以向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。十三、本合同中施工工程量以工程完毕验收为准，并作为结算根据。施工中增加或减少工作量及工程，在甲、乙双方签字确认后，进展施工，其相关费用在结算时计算。十四、本合同签定后，甲乙双方如需要提出修改或增加条款时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。十五、其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》规定执行。十六、本合同附件，施工构造图，技术要求和工程工程预算表本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程开工校验，结清工程尾款后失效。本合同一式两份，甲乙双方各一份。甲方〔盖章〕：地址：法定代表人〔盖章〕：委托代理人〔盖章〕：开户银行：账号：：邮政编码：乙方〔盖章〕：地址：法定代表人〔盖章〕：开户银行：账号：：邮政编码：签约日期：年签定地点：木工工程合同5发包方：_________________(以下简称甲方)承包方：_________________(以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的根底上,甲方将公主岭市西溪名邸小区8#楼模板制作、安装、撤除等工程以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。详细条款如下：_________________一、承包内容：_________________图纸设计及变更的.全部模板工程。二、承包形式：_________________包人工、包辅料(钉子,铁丝,手提电开工具,手工工具等)、包质量、包工期、包文明施工等。三、承包价格：_________________按模板接触面积计算,地下室38元/平方米,地上局部32元/平方米。四、工程款拨付方式：_________________甲方承诺全部以现金形式拨付乙方工程款。201年施工到上冻为止,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;主体混凝土施工完成,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;二次构造施工完成,甲方支付给乙方全部剩余的工程款。假如甲方到期不能如约支付乙方工程款,需要支付乙方该局部工程款银行同期利息的4倍作为补偿。甲方如资金紧张,经过乙方同意,可以用在建楼房抵顶工程款,但是楼层户型必须由乙方任选,同时价格在售楼处价格的根底上下浮%。五、工程质量标准：_________________根据质量要求标准,乙方必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工标准作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检,互检工作。经历收到达质量标准方可进展下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进展整改,直到到达标准为止。六、工程进度：_________________按照甲乙双方共同确定的施工进度方案执行。七、甲方义务和权利：_________________1、提供必要的平安设施、消费设施及生活设施。2、负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。3、编制施工进度方案,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和平安消费交底。4、按工程进度做好材料供给工作。5、工程部现场平安员负责对各班组进展平安消费检查及指导,现场施工员负责进展技术指导、催促,并协调与其它工种之间的关系。八、乙方义务和权利：_________________1、乙方进场后必须听从甲方有关人员的指挥和安排,在施工中承受甲方管理人员的监视和检查。2、乙方要严格按照图纸、施工标准及甲方管理人员的书面交底施工。3、乙方教育工人严格遵守发包方各项规章制度和平安消费操作规程,服从工程平安管理人员的平安教育和指导。如因甲方材料供给或工程款拨付不及时,造成乙方有权拒的停工,甲方需要支付乙方停工期间的人工费用。九、本合同未尽事宜,待实际发生时甲乙双方协商解决,如协商不成,提请市人民法院仲裁。十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后即生效,施工完成且结算完工程款后合同失效。甲方：_________________(签字)：_________________乙方：_________________(签字)身份证号：_________________身份证号：_________________________年____月____日木工工程合同6发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本工程承包给乙方承包施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和老实守信的同等条件下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、建筑面积：㎡，图纸设计和变更为根据。二、承包方式与范围包木工、包模板的制作、安装、撤除、木模木方制作等工作。甲方每层提供总电。临时搭接电线由木工组自理。三、工期：1、按设计图纸，技术交底，设计变更，标准规程要求施工，到达验收合格标准。2、乙方完成的工程必须严格按照建筑工程质量检验评定标准进展检查，均要到达合格。承当甲方与发包方签定质量约定的.所有条款。3、在施工中，必须保护好工程的其他分项已完成的成品和半成品。4、因甲方修改图纸等原因增加工作量，应由甲方付给乙方点天工资。5、甲方必须预留施工孔，不留者由甲方出点天工资来支付乙四、承包价格：本工程承包单价均按实际建筑面积元/m计算面积大包干。甲方不另签证计时工。五、付款方式：从乙方施工人员进场首月生活费由乙方垫资，从进场之日起每月付进度款百分之八十。待工程完成后一个月内甲方必须付清全部款项，如因非自然灾害等人力不能控制的情况外拖欠款项应每天向乙方交付所欠余款2%的滞纳金。六、其它未尽事宜双方协商解决，本合同一式贰份，双方各执壹份，双方签字后生效，具备同等法律效力，劳务承包款付清后劳务合同自动终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日木工工程合同7甲方：乙方：为共同搞好的施工消费工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建立单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的木工局部工程量内容劳务承包〔包括自负、低耗品、劳保用品〕等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容：图纸内所有木工工程量，按实际工程量结算；增减工程需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进展施工。5、双方商定本工程工期全部施工及安装工程。即自年月日起计。6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能到达甲方施工进度要求，退还给乙方。7、承包范围及价格：范围：模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格：按模板展开实面积，每平方米26元〔含根底〕。二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进展监视检查，及时办理验收结算。3、甲方指派人员参与或监视工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以成认。4、及时履行乙方的其他协助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的'要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。3、严格按照甲方签认的图纸或说明进展施工，做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进展保护。5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程开工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否那么甲方不给予办理；五、关于材料供给的约定1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供给到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供给的局部材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承当相应的费用。2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承当。对开工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违背操作常规，造成人员伤害，责任由乙方全部负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中，甲方提出变更设计、停顿施工或增减工程，应以书面形式通知乙方，列明停顿施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价〔因停工等原因造成的材料浪费〕等费用清单。3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以成认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方1000元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度方案，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原那么协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日年月日木工工程合同8甲方：______________________________乙方：______________________________________________根据施工需要，甲方将_____________________工程以包工不包料方式分包给乙方进展施工。为便于班组间施工作业的穿插管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进展，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：________________________________二、工程地点：________________________________三、承包范围：施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中〔含施工前〕的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。四、工程内容：模板制作、安装、模板撤除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。五、工程承包方式：1．本工程采用包工不包料的形式承包施工〔即包人工、包质量、包进度、包平安、包文明施工、包材料节约〕。手提电开工具及手工工具乙方负责。2．按施工图纸，包括变更等局部模板工程人工费按实际展开面积计价。六、质量要求：1．严格要求按图施工，符合标准要求，质量等级必须满足合格。2．模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承局部必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否那么每次罚款200元。七、施工工期：乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度方案安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。八、付款方式：_____________________________九、工程管理双方责任：a、甲方责任1．提供有效的.施工图纸，处理施工技术问题；2．提供外脚手架及平安防护网；3．负责协调处理施工现场各作业班组穿插作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量防止因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；4．及时将支模用的材料供给至现场；5．负责模板工程质量跟踪检查及质量监视，负责模板分项工程质量评定及验收；6．根据标准、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；7．组织有关人员在拆模后及时对砼外表平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进展实测，按现行验收标准及评定标准进展质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚根据；8．提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；9．按合同约定进度支付工程款。b、乙方责任1．施工前，必须熟悉图纸，对工人进展平安技术交底，所有工人必须是纯熟工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；2．熟悉图纸，按图纸要求提早配好模板，尽量减少余料；3．在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；4．甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的平安事故由乙方负责；5．按图纸及工艺要求提早做好材料方案，报甲方工长审批；6．乙方必须严格遵守平安技术操作规程及有关平安法规，造成的平安事故责任由乙方承当；7．文明施工，做好施工组织、管理，实在做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；8．提早安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；9．因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承当由此引起的工机料损失；10．协调好流水作业相关班组的工作程序，不得成心刁难；11．工地内不得闹事生非，不得中伤别人、打架，各项违法活动一经发现处100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理；12．合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上；13．本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可；14．施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切平安事故〔含第三者〕均由乙方负责全部责任；15．甲方严格制止乙方擅自拆、改、挪动配电设施，以及损失配电设施的行为及违背平安用电的行为，发生一切后果由乙方承当；16．甲方严格制止乙方擅自拆、改、挪动平安防护设施、以及损坏平安防护设施的行为及违背平安操作的行为，发生一切后果由乙方承当；17．进入施工现场不按规定使用平安帽和平安带，甲方责令未改者，处以50元罚款；18．乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带着所属员工按甲方要求和有关施工操作平安标准要求，保质、保量按进度方案要求进展施工。凡管理不善，管理渎职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承当，经三次指出而没改良的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。十、工程变更：增加施工工程或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。十一、保修责任：保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。甲方：_____________________________乙方〔施工责任方〕：_______________签约地点：_________________________签约日期：年月日木工工程合同9甲方：乙方：根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进展施工。为便于班组间施工作业的穿插管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进展，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：叶县恒基国际1#楼住宅小区二、工程地点：叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内三、承包范围：施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中〔含施工前〕的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。四、工程内容：模板制作、安装、模板撤除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。五、工程承包方式：1、本工程采用包工不包料的形式承包施工〔即包人工、包质量、包进度、包平安、包文明施工、包材料节约〕。手提电开工具及手工工具乙方负责。2、按施工图纸，包括变更等局部模板工程人工费按实际展开面积计价。六、质量要求：严格要求按图施工，符合标准要求，质量等级必须满足合格。1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承局部必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否那么每次罚款200元。七、施工工期：乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度方案安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。八、付款方式：九、工程管理双方责任：、甲方责任、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；2、提供外脚手架及平安防护网；3、负责协调处理施工现场各作业班组穿插作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量防止因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；4、及时将支模用的材料供给至现场；5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监视，负责模板分项工程质量评定及验收；6、根据标准、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；7、组织有关人员在拆模后及时对砼外表平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进展实测，按现行验收标准及评定标准进展质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚根据；8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；9、按合同约定进度支付工程款。B、乙方责任1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进展平安技术交底，所有工人必须是纯熟工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；2、熟悉图纸，按图纸要求提早配好模板，尽量减少余料；3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的平安事故由乙方负责；5、按图纸及工艺要求提早做好材料方案，报甲方工长审批；6、乙方必须严格遵守平安技术操作规程及有关平安法规，造成的平安事故责任由乙方承当；6、文明施工，做好施工组织、管理，实在做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；7、提早安排好浇砼期间的'木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承当由此引起的工机料损失。9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得成心刁难；10、工地内不得闹事生非，不得中伤别人、打架，各项违法活动一经发现处100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切平安事故〔含第三者〕均由乙方负责全部责任。14、甲方严格制止乙方擅自拆、改、挪动配电设施，以及损失配电设施的行为及违背平安用电的行为，发生一切后果由乙方承当。15、甲方严格制止乙方擅自拆、改、挪动平安防护设施、以及损坏平安防护设施的行为及违背平安操作的行为，发生一切后果由乙方承当。16、进入施工现场不按规定使用平安帽和平安带，甲方责令未改者，处以50元罚款。17、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带着所属员工按甲方要求和有关施工操作平安标准要求，保质、保量按进度方案要求进展施工。凡管理不善，管理渎职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承当，经三次指出而没改良的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。十、工程变更：增加施工工程或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。十一、保修责任：保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。甲方：乙方〔施工责任方〕：签约地点：签约日期：年月日木工工程合同10发包方：_____〔以下称甲方〕承包方：_____〔以下称乙方〕甲、乙双方就建立工程工程充分协商签订本合同，共同信守。1、工程名称：______2、工程地点：______3、工程面积〔包括土建工程、水暖工程、电器工程〕：共计____份平方米。4、承包内容：5、建筑安装工程造价：共计人民币____份元。6、工程价款和费用的结算根据和付款方法：7、工程开工日期：________年____月____日8、工程开工日期：________年____月____日9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为根据。甲方主要义务：乙方主要义务：违约责任：〔1〕甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____计算违约金。〔2〕乙方未按合同规定的时间开工，每逾期一天，按未开工程造价___计算违约金。〔3〕甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还可以恳求赔偿停工、窝工等损失。〔4〕工程开工后保险期________年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的'由甲方自理。〔5〕因乙方原因致使建立工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承当损害赔偿责任。1、本合同附件：共___份2、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程开工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。3、本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送XX银行一份。发包方：______〔盖章〕法定代表人〔签字〕：_____承包方：______〔盖章〕法定代表人〔签字〕：_____签约日期：________年____月____日木工工程合同11甲方：乙方：班组长身份证号：：为了高速、优质、平安完成施工任务，所有木工局部以包工不包料的形式由乙方承包,从明确责任和权利出发，双方特制定本协议：一、工程概况:1、工程名称：汇鑫·大成国际三期工程。2、构造形式：框剪构造。3、工程工期：按工程部施工进度方案完成。二、木工劳务承包范围：1、承包方式：包工不包料。(包工资、包所有工具用具、包平安、包质量、包进度、包验收)。2、工作内容：本工程图纸范围内所有木工工作。其中包括对讲机、铁钉、铁丝、穿墙螺杆、止水螺杆及PVC套管、板墙内水泥支撑、楼梯模板支撑用的砼垫块、山形卡、脱模剂各类工具、模板安装制作撤除、后浇带重复制作安装撤除清理凿毛、内外模板支撑钢管架搭设撤除清理堆放(按工程部指定地方)、板墙模板定位焊接(焊机及焊条电缆线)、二次构造钢筋打预留眼、配合工程部施工人员的放线弹线(每次每栋放线不得少于2名技术工人)、钢管上扣件撤除、满设扫地杆、剪力撑、加固等、每层悬挑槽钢层木板双层封堵、人货电梯、电梯井木板防护及封堵、槽钢层的预留洞口木盒制作人工及材料、所有临时设施用的木方、木板及人工、搅拌机的防尘棚四周木板防护、塔吊及人货电梯根底、塔吊及人货电梯围护墙上所需要的圈梁模板制作安装撤除、人货电梯平台搭设撤除，卸料平台的每次安装撤除移位等工作。工序完工后及时清理、二次构造、预制构件模板制作、砼涨模攒除、(如在主体构造验收前涨模的砼没有攒除由乙方自行攒除自行修补)配合甲方施工技术人员从根底放线至主体完工验收后弹线工作、屋面钉挂瓦条、顺水条、后浇带橡胶止水带的安装保护。末端以下的电缆线、木工用的各类机具及配套的电线开关、加班用的小型灯具及电线、班组人员的平安帽平安带、场地的清理堆放。所有钢筋砼构造、砼预制构件的支拆模，所有预留孔洞及每层放线孔的预留支模拆模等。剪力墙柱穿墙螺杆、止水螺杆、定位钢筋的切割,墙板柱与楼面之间下口缝隙封堵、墙板柱下口撒角砼攒除清理。平安文明工地、标准、标准图集、规定地方标准及图纸范围内和施工区域内的全部木工工作。三、工程的价款、付款方式：1、按图纸内容双方定价一次性包死(含工程变更)。凡本标段范围内的人工及材料单价按图纸标注的建筑面积元/m2。2、建筑面积小于15㎡及模板接触面积小于60㎡的建筑物由乙方承当不另行计算。本工程不3、乙方的工程质量、进度必须经监理单位及建立单位评定为准，乙方保证做到质量合格并确保每次验收一次性通过，如造成返工，所有费用均由乙方自理。4、付款方式：按照建立单位与施工单位的总承包合同节点执行。平时工人生活费及其他费用均由乙方垫付。在乙方到达甲方要求的节点时间完成同时按大合同付款节点支付乙方工人劳务报酬时，乙方须提供工人统计表并送工程部审核备案，统计表经审核后按统计表认定的报酬均打入每个工人的银行卡中。统计表必须由班组操作人员真实签名不得代签。5、本工程乙方垫付至八层，进度至八层后7日内支付完成工程量的30%;八层以后每四层支付一次，付此四层工程量的50%;主体封顶付至总工程量的60%;粉刷工程完工，付至总工程量的75%。当年年底付至总工程量的85%。余款在工程开工交付后付清。6、违约：因乙方原因造成违约、乙方自动离场或被甲方清退时，一律按完成工程量的50%进展结算，所有工人工资均由乙方自行负责。四、工程质量：1、乙方在施工中必须执行《工程建立标准强迫性条文》及《建筑施工标准》施工，到达合格构造标准;假设造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失(包括人工、材料、工期)均由乙方承当，并根据性质轻重，承当200—1000元/次的违约金。注：柱漏浆清理，柱支模前必须冲洗干净。所有的砼外表均要平整，梁底按规定起拱，柱角垂直度偏向在2mm以内，且不得有缺棱掉角的现象发生，模板支撑系统必须按标准进展施工。后浇带模板必须按规定不到期不予撤除。对于现浇楼面与墙柱交接处不得留有大于5㎜以上的缝隙，并按工程部要求必须用订木方定位。所有模板支撑必须满设扫地杆、按规定设置剪刀撑，立杆间距不得≯900。保证模板的稳定性及构造浇筑平安。2、在主体构造支模架、模板施工中，班组先自检，经甲方施工员、质检员检查后，报监理公司及建立单位复检前方为合格。五、平安消费管理：1、乙方现场施工人员必须按滁州市建委规定办理一卡通(执行一卡通考勤制度)。持有效身份证，进入施工现场的施工人员须办理造册登记手续，上交身份证复印件一张，1寸照片3张，便于办理相关证件使用。(办证费用由乙方自理)严禁招用有精神疾病、传染病、高血压、糖尿病、心脏病及其他不能从事本工种的病史人员，以及年龄大于55周岁及未满18周岁的操作人员。一旦发现招用后必须及时清退出施工现场，所有进场人员必须进展上岗前平安三级教育前方可使用。乙方必须与所有进场务工人员签订劳务合同。2、乙方所有务工人员必须遵守各项平安规章制度。对不遵守平安规章制度及不服从现场平安管理的或私自撤除工地平安防护设施的`，一切责任及经济损失均由乙方承当。乙方所有人员在分开施工现场及上下班途中发生交通事故的均与甲方无关。3、乙方所有务工人员进入施工现场必须戴好统一平安帽、佩戴工作卡，高空作业系好平安带、平安绳，违者承当违约金50元/次(如被平安站、建立单位、监理单位查处按罚单承当双倍违约金)，并及时将此款交甲方财务，超过一天承当双倍违约金。4、乙方所有务工人员在施工过程中人为或违背平安消费操作规程和没有遵守平安消费管理制度造成的平安事故，一切的经济损失及刑事责任均由乙方承当。5、乙方施工人员因甲方原因造成的平安事故由甲方负责.(甲方提供办理乙方施工人员的工伤医疗保险，在保险规定范围以外的用药费用由乙方承当，除保险以外的经济赔付由甲乙双方根据事故调查结果由责任方承当。6、特殊工种必须持证上岗，杜绝与本工地无关的人员进入本施工现场。7、因现场条件有限，本工程不提供住宿，只提供每班组一间仓库放置机具及小型材料。8、乙方务工人员在施工现场不得成心损坏工程部财物，发现以一罚十处理;工地内严禁打架斗殴，假设发生打架斗殴，当事人承当200元/次违约金，乙方负责人承当500元/次违约金。情节严重的移交公安机关处理。9、在施工中和生活区不得私自乱拉乱接电线，工程上需用电，必须找现场电工操作接电，自行接电违者处以承当违约金200元/次，本工种的施工机械必须设有平安防护装置，不得在现场生火取暖违者承当罚款200元/次违约金。六、文明施工：1、本工程必须到达滁州市平安质量标准化示范工地的标准，本工程严禁分包。所选用施工作业人员要求具有技术素质的同时，要讲做人道德素质，更不能使用社会上的闲散人员。2、在施工过程中的每道工序必须做到工完场清，否那么工程部有权另外派人清理并扣除乙方每工200元。施工机械要及时做好防护装置及保养工作。本工种范围内的建筑垃圾废料要及时清运出场，如发现没有及时清运出场，甲方有权找临时工清运，其费用由甲方在结算时扣除乙方的产值，乙方无条件执行。七、保证金、进度：1、为保证质量、进度、平安，进步承包班组积极性，需交履行合同保证金：按合同价款的5%，本标段±0.00以下施工全部完成后2月内无息返还。如乙方在施工中质量达不到合格标准，平安、文明施工达不到标化标准的，结算时甲方有权扣乙方工程总价的5%，乙方无条件提出回绝，必须执行本合同条文的规定。2、按分阶段付款的同时，但建立单位款额没有到位的情况下，乙方工人的生活费由乙方自行垫付，如乙方因没生活费而停工，停工造成的一切损失(包括影响各工种施工进度，工期及经济损失)均由乙方承当。3、乙方必须按甲方的施工进度方案准备足够的劳动力，不得以任何理由如经济困难及农忙、节假日、有人生病而延误工期，否那么所造成的一切经济损失均由乙方承当(按甲方制定的周、月工期每拖延一天承当违约金伍仟元，拖延工期十天以上承当违约金拾万元，并赔偿各工种进度损失)。4、甲方每次例会必须由乙方和现场带班长参加，未经甲方同意不参加例会的扣违约金500元/次，各次会议内容作为协议履行过程的相关根据，包括甲方发放的各种整改单和进度方案要求，在处理纠纷时作为有效的根据。八、工期：±0.00以上标准层以下的主体框架工期为天，施工至标准层每层木工操作时间不得大于天。如拖延工期按每拖延半天承当违约金1000元。需甲方提供的材料，必须提早3日以文字形式上报材料部门，否那么造成的所有损失均均由乙方承当。(如遇不可抗力的因素工期顺延但必须有工程部签署的书面证明)。九、其它1、本协议一式两份，甲方一份，乙双一份，合同双方签章(字)后生效。款额结清后失效。2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日木工工程合同12甲方〔托运人〕乙方〔承运人〕甲乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立货物运输合同，以便双方共同遵守。一、货物运输交付的地点及日期，根据双方协商而订立，运输时效严格按照公司相关规定。二、托运方委托承运方运输方运输的苗木根据托运方的实际发货而定，运价按照公司运价表而定。三、各方的权利和义务：1、托运方的权利：要求承运方按照合同规定的.时间地点把货物运输到目的地。2、托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。四、承运方的权利和义务：1、承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费，假如收货方不交或者不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣押权。2、承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到甲方指定的地点，交给甲方指定的收货人。承运的货物要负责平安，保证货物无短缺、无损坏，如出现此类问题，应承当赔偿义务。五、结算及付款方式：托运方需现预付运费的50%给承运方，货到达目的地付清运费。六、违约责任：假设未经合同双方书面统一，合同任一方擅自中途解除合同的，应按货物总值的3%向对方支付违约金。七、承运方对所运货物应慎重装卸，运载保管的义务，假设发生非不可抗力，承运人应对事故所造成的损失承当责任。八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字后生效。托运方单位名称〔盖章〕承运方单位名称〔盖章〕年月日木工工程合同13甲方：〔简称：甲方〕乙方：〔简称：乙方〕经甲乙双方共同协商，甲方将工程工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为平安保质保量金，工程完毕后给予返还。一，承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的〔〕元/㎡〔包括根底地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体〕，按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。二，承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，〔含附属零星工程木工及根底设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好〕。三，乙方负责：1.乙方应付责组织本工程所需要的纯熟工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工标准及平安消费条列，进度方案国家品质标准施工。2.服从工程管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守工程人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。4.主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请别人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处分，乙方应无异议。四，甲方负责；1.负责对乙方的图纸技术交底及平安三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。2.按合同约定按时支付工程款。3.无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，〔不含电磁炉用电〕五，工期要求；1.乙方应严格按照工程部制定的各项施工进度方案进展施工，详细进度方案按工程部制定的施工进度方案。2.乙方不能按甲方进度方案完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮助完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处分金，按工期方案乙方提早完成应给与奖励。3.因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60%结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的局部作为重组新班组和甲方的损失费用。六；质量标准；规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强迫性标准规定施工，并到达国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。七，平安要求；1.乙方工人进入施工现场都必须遵守平安操作规程，佩戴平安帽，穿工作服，穿胶鞋上班。2.上班时间不许喝酒，打闹，严格平安消费条例方针，及工程部组织所要求的平安知识讲座内容交底，进展施工。3.如乙方在施工过程所造成的任何平安事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。4.不带平安帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。八，付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。九，本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。十，本合同书自签字之日起生效，工程开工，工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。十一，本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。甲方〔签章〕乙方〔签章〕二o一o年月日二o一o年月日发包方(甲方)：法定代表人：承包方(乙方)：法定代表人：按照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程工程一、工程名称：二、工程编号：三、工程地点：四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表)。五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程工程一览表)。第二条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历天)，自____年____月____日开工至________年____月____日开工验收(附各单位工程开开工日期，见附表一)。二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。三、在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应及时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限：1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;2、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工者;3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电，道路未能畅通，障碍物未能去除，影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;6.非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工;7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承当。但未及时退货造成的损失由责任方承当。四.工期提早。施工中如需提早开工，双方协商一致后签订提早开工协议，合同开工日期可以提早。乙方按此修订进度方案，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提早开工协议包括以下主要内容。1.提早的时间;2.乙方采取的赶工措施;3.甲方为赶工提供的条件;4.赶工措施的经济支出和承当;5.提早开工收益(假如有)的分享。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的`堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水、电和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进展工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进展施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度方案，储藏材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供给一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标：____________二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：____________第五条工程质量一、本工程质量经双方研究要求到达：____________二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。第六条工程价款的支付与结算一、本合同签订后____日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款，计人民币________万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元，安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元，分____次支付，每次支付时间为____，金额________.二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的____%时，按规定比例逐步开场扣回备料款。三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。第五条施工与设计变更一、乙方要根据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部到达合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇以下情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。3.在施工中，如发现甲方投资缺乏，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承当。第六条平安施工一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。二.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承当。三.非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。第七条.工程分包1.乙方可按协议条款约定分包局部工程。2.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。第八条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建立工期提早或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除开工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经历收，发包方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。四、承包方验收通知书送达____日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决方法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门，进展调解;解决不了的，可选择下述第()项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，(2)直接向人民法院起诉。第十一条合同的生效与终止一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送机关、建立主管部门备案。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程开工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：____法定代表人：___乙方：____法定代表人：___合同签订日期：_____签约地点：________木工工程合同14工程管理各位同学：现将《土木工程合同管理》的试题聚集发给你们，请认真对照教材做一遍。试题汇编分为：1.试题构造介绍。2.试题样卷。3.模拟试题。4.试题分类。〔如有错误的请以教材为准予以更正为盼。〕预祝考试成功！试题构造；一、单项选择题(本大题共20小题。每题1分，共20分)二、多项选择题(本大题共5小题。每题2分，共10分)三、名词解释题〔本大题共5小题。每题3分，共15分)四、简答题〔本大题共5小题。每题5分，共25分〕五、案例分析^p题(本大题共2小题。每题15分，共30分)样卷一、单项选择题(本大题共20小题。每题1分，共20分)在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1．合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是〔〕A．保证B．定金C．留置D．抵押2．当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权回绝其履行要求，这种情况为〔〕A．同时履行抗辩权B．不安抗辩权C．先履行抗辩权D．后履行抗辩权3．对于可撤销的建立工程施工合同，当事人有权恳求以下哪一部门撤销该合同〔〕A．建立行政主管部门B．工商行政管理部门C．合同管理部门D．人民法院4．根据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期承受货物时，遇价格上涨，应〔〕A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行5．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指〔〕A．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承当赔偿责任B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承当C．由于本方受权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．订立合同时，由于本方对合同风险估计缺乏，履行过程中受到的损失应由自已负责6．投标人在投标过程中出现以下情况时，招标人可以没收投标保证金的是〔〕A．投标文件的密封不符合招标文件的要求B．投标文件中附有招标人不能承受的条件C。购置招标文件后不递交投标文件D．回绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正7．评标委员会成员人数应为!人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的〔〕A．1／4B．1／3C．1／2D．2／38．假如以下合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是〔〕A．图纸B．工程量清单C．中标通知书D．施工合同专用条款9．承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度方案，应〔〕A．由建立单位主管部门确认和提出修改意见B．由业主确认和提出修改意见C．由工程师确认和提出修改意见D．由工程经理确认和提出修改意见10．在建立工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为〔〕A．24小时B．48小时C．3天D．7天11．工程工程施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同：③本钱加酬金合同三种。以业主所承当的风险从小到大的顺序来排列，应该是〔〕A．③一②一①B．①一②一③C．③一①一②D．①一③一②12．当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由〔〕A．仲裁委员会主任指定B．仲裁庭指定C．当事人共同选择D．仲裁委员会指定13．投标保函的金额一般为投标报价总金额的〔〕A．0.1％～0.55％B．0.5％～3％C．3％～5％D．5％～10％14．在FIDIC土木工程施工合同条件中，有权将工程的局部工程的事实发包给指定分包商的是〔〕A．业主B．承包商C．分包商D．设计单位15．按照惯例，以下风险中应由业主承当的是〔〕A．一个有经历的承包者不能预测的情况的风险B．进度和质量风险C．材料和设备采购风险D．报价的完备性和正确性风险16．建立工程合同可以从不同角度进展分类，从完成承包的内容分，可分为〔〕A．建立工程总承包合同、建立工程承包合同、分包合同B．建立工程勘察合同、建立工程设计合同、建立工程施工合同c．施工合同文本、FIDIC土木工程施工合同条件D．方案合同与非方案合同、诺成合同与理论合同17．投标保证金的有效期一般应超过投标有效期〔〕A．7天B．14天C．28天D．30天18．按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或条件索赔和〔〕A．工期拖延索赔B．综合索赔C．承包商与业主问的索赔D．单项索赔19．FIDIC合同条件规定，保存金全部退还给承包商是在〔〕A．施工全部完毕之后B．工程移交之后C．保修期满之后D．开工验收报告批准之后20．假如合同中约定了仲裁条款，那么在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式是〔〕A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼二、多项选择题(本大题共5小题。每题2分，共10分)在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。21．当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承当订约过错责任的情形包括〔〕A。假借订立合同，恶意进展磋商的B．泄露对方商业机密的C．提供虚假情况的D．成心隐瞒与订立合同有关重要事实的E．经过艰辛的会谈但最终未签订合同的22．我国《招标投标法》规定，建立工程招标方式包括〔〕A．公开招标B．邀请招标C．议标D．地区内招标E．行业内招标23．按我国《建立工程施工合同(示本)》的规定，应由发包人完成的工作包括〔〕A．土地征用和拆迁B．临时用地申报批准手续C．提供工程地质报告D．做好现场平安保卫工作E．提供工程进度方案表24．在建立工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有〔〕A．委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费B．委托人因故要求中途停顿设计时，承包人不退还已多付的设计费C．委托人因故要求中途停顿设计的，承包人需要退还已多付的设计费D．因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费E．委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿付逾期违约金25．FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括〔〕A．对工程质量负责B．在缺陷责任期内负责照管工程现场C．执行工程师发布的各项指令D．回绝承受指定的分包商E．对施工现场的平安负责三、名词解释题〔本大题共5小题。每题3分，共15分)26．合同法律关系27．指定分包商28．工程索赔29．不平衡报价法30．缺陷责任期，四、简答题〔本大题共5小题。每题5分，共25分〕31．简述违约责任与缔约过失责任的区别。32．简述工程工程施工招标应具备的条件。33．在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？34．新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？35．简述引起工程费用索赔的主要原因。五、案例分析^p题(本大题共2小题。每题15分，共30分)36．某项工程建立工程，发包人与承包人按《建立施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进展投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的损失，承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的根本要求如下：〔1〕遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承当赔偿责任。〔2〕给已建局部工程造成损失，损失计18万元，应由发包人承当修复的经济责任，承包人不承当修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元，发包人应予以赔偿。〔3〕承包人进入现场的`施工机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，发包人应予支付。〔4〕因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。(5)由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元。发包人应予以支