实验楼建设项目策划变配电设计招标文件

长春市食品药品检验中心实验楼建设项目变配电设计招标文件招标编号：2017ZHYX0930招标人：长春市政府投资建设项目治理中心长春市食品药品检验中心招标代理机构：中恒一信项目治理咨询有限公司日期：2017年9月目录第一章招标公告（资格后审） 3第二章投标人须知 3第三章合同条款及格式 18第四章设计条件及技术要求 30第五章投标文件格式 31第六章评标方法 50

招标公告长春市食品药品检验中心实验楼建设项目变配电设计（资格后审）招标编号：2017ZHYX0930一、招标条件本招标项目“长春市食品药品检验中心实验楼建设项目”差不多由长春市进展和改革委员会以“长发改审批字[2015]261号”文件批准建设，招标人为长春市政府投资建设项目治理中心、长春市食品药品检验中心，资金来源为政府投资，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目采纳资格后审方式进行公开招标，选择变配电设计单位。二、项目概况与招标范围2.1项目名称：长春市食品药品检验中心实验楼建设项目变配电设计；2.2建设规模：占地面积1116平方米，建筑面积15000平方米；2.3招标范围：一次网、10KV变配电工程（含基础等配套专业）施工图设计及预算；2.4建设地址：长春市高新技术开发区前进大街3255号；2.5设计周期：中标通知书下发之日起20天内完成施工图纸及预算；2.6设计成果：严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准；2.7招标操纵价：20000元。三、投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须在中华人民共和国依法注册并具有独立法人资格，具有电力行业（变电工程）专业设计丙级及以上资质或电力行业工程设计乙级及以上资质，近三年（2014.2015.2016）完成过至少一项10KV及以上类似工程设计业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。3.2投标单位拟派出的项目负责人须具有电力工程相关专业高级技术职称，近三年（2014.2015.2016）完成过至少一项类似工程设计业绩。3.3本项目不同意联合体投标。3.4财务要求：近三年（2014年-2016年）财务状况良好，不亏损；3.5外埠入吉建筑业企业应按照吉建管〔2015〕50号文件办理企业信息登记，备案登记后方可参与投标。3.6拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。3.7与招标人存在利害关系可能阻碍招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、治理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。四、招标文件的猎取4.1凡有意参加投标者，请于2017年9月27日至2017年10月9日(法定公休日、节假日除外)，每日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00(北京时刻，下同)，到中恒一信项目治理咨询有限公司15楼招标部（长春市绿园区普阳街1266号新碧丽湖酒店15楼）报名和购买招标文件。报名时须携带下列证件及资料原件及复印件加盖公章：（1）企业营业执照副本；（2）企业资质证书副本或与新版资质证书副本同样大小并加盖投标单位公章（鲜章）的复印件；（3）开户许可证；（4）项目负责人职称证书；（5）企业法定代表人资格证明书和授权托付书原件；（6）外省企业提供“吉林省建筑市场监管与诚信信息治理平台”入吉企业官网截图；（7）被授权人身份证。4.2招标文件每套300元，售后不退；4.3邮购招标文件的，需另加手续费(含邮费)50元。招标人在收到报名资料和手续费后3日内寄送。五、投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时刻（开标时刻）为2017年10月30日9时30分，地点为长春高新创业孵化产业园328A室；5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。5.3投标申请人在提交投标文件时，投标保证金应按招标文件中有关规定提交；5.4有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。六、公布公告的媒介本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《吉林省建设信息网》、《吉林省建设项目招标网》和《东亚经贸新闻》上公布。七、联系方式招标人：长春市政府投资建设项目治理中心长春市食品药品检验中心联系人：孙工联系电话理机构：中恒一信项目治理咨询有限公司办公地址：长春市绿园区普阳街1266号新碧丽湖酒店15楼联系人：李群联系电话8033监督部门：长春高新技术产业开发区招投标治理办公室第二章投标人须知投标须知前附表序号名称编列内容1.1.2招标人招标人：长春市政府投资建设项目治理中心长春市食品药品检验中心联系人:孙工联系电话：0431-846482771.1.3招标代理机构代理机构：吉林省恒一项目治理工程咨询有限公司地址：长春市绿园区普阳街1266号新碧丽湖酒店15楼联系人：李群联系电话80331.1.4项目名称长春市食品药品检验中心实验楼建设项目变配电设计1.1.5建设地点长春市高新技术开发区前进大街3255号1.2.1资金来源100%自筹1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围一次网、10KV变配电工程（含基础等配套专业）施工图设计及预算1.3.2设计周期中标通知书下发之日起20天内完成施工图纸及预算1.3.4质量标准严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准设计成果要求需满足《勘察设计质量治理方法》；工程设计方案经济合理，满足使用功能要求；设计需详细调查地下管线位置及高程，做好勘察工作，幸免出现管线冲突；设计需依照施工工期充分考虑施工措施，并在施工图设计讲明中明确，在预算中详细讲明。积极慎重地采纳经实践证明是行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。设计文本要求：（1）设计讲明书（2）设计图纸（3）施工措施总讲明（4）施工图预算。提供方案、施工图及预算等相关资料的完整电子版CAD光盘一套。8、提供勘察、测量有效技术文件，如施工招标需要，需提供电子版。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉1、资质条件：本次招标要求投标人须在中华人民共和国依法注册并具有独立法人资格，具有电力行业（变电工程）专业设计丙级及以上资质或电力行业工程设计乙级及以上资质，近三年（2014.2015.2016）完成过10KV及以上类似工程设计业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。2、项目负责人：须具有电力工程相关专业高级技术职称，近三年（2014.2015.2016）至少有一项类似工程设计业绩。3、财务要求：近三年（2014.2015.2016）财务状况良好，不亏损，出具经会计师事务所审计的财务审计报告（新成立公司提供现有年限的经审计的财务审计报告即可）。4、信誉要求：拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。5、其他要求：①外埠入吉建筑业企业应按照吉建管〔2015〕50号文件办理企业信息登记，备案登记后方可参与投标。②与招标人存在利害关系可能阻碍招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、治理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。注：招投标过程中，投标人所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标人的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不同意其投标人参与本次招标项目的投标。本工程招投标活动的每个环节，被授权人必须出示身份证原件，且整个招投标过程不得更换被授权人。1.4.4是否同意联合体投标不同意1.9.1踏勘现场时刻：2017年10月10日9时地点：长春市食品药品检验中心一楼大厅（前进大街与南三环交汇处）联系人：李群联系电话标人应在投标时期参加现场踏勘活动或自行踏勘现场，如若中标，被认为已在踏勘现场时充分了解了本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。所产生的风险或费用自理。1.10.1投标答疑会时刻：2017年10月11日9时30分地点：长春市政府投资建设项目治理中心六楼会议室（仙台大街与卫星路交汇润德大厦6楼）投标疑问的提交：用A4纸打印，一式三份，并加盖公章，格式见附页。时刻后所有问题将不再予以答复，其后果投标人自行承担。*投标人将《投标疑问》word版于2017年10月9日15时前发送到37103642@.*以书面形式一式三份现场递交到招标代理公司。时刻后所有问题将不再予以答复，其后果投标人自行承担。*投标人有无疑问均须提交踏勘报告及投标疑问。若无疑问在踏勘报告中注明“已踏勘”、在投标疑问中注明“无疑问”。1.10.2招标人书面澄清的时刻递交投标文件截止时刻前15日1.11分包不同意2.1构成招标文件的其他材料答疑文件、补遗文件等（若有）2.2.2投标截止时刻2017年10月30日9时30分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时刻收到澄清文件24小时内给予书面确认或在招标公司指定登记表上签字确认(书面确认内容须加盖投标单位公章)2.3.2投标人确认收到招标文件修改内容的时刻收到修改文件24小时内给予书面确认或在招标公司指定登记表上签字确认(书面确认内容须加盖投标单位公章)3.1.1构成投标文件的其他材料评标方法中提到的相关证明材料。上述证件原件应装袋递交，并在封袋不处列明项目名称、文件名称及份数，投标单位的名称、地址、联系人及联系电话。（文件名称与装袋内容不一致时，后果由投标人自行负责）3.2.1设计费计价1、合同签订金额为暂定值。2、合同结算金额1）工程最终审计值超过本次招标工程投资额106.83万元（包含106.83万元），按合同签订金额执行，不予调整，工程财务决算经财审及审计批复后，结清尾款。2）工程最终审计值低于本次招标工程投资额（106.83万元），按照工程最终审计值除以本次招标工程投资额（106.83万元）并乘以合同签订金额计算合同结算金额，工程财务决算经财审及审计批复后，结清尾款。3.2.2报价方式自主报价，且不超过最高投标限价。3.2.3最高投标限价2万元3.3.1投标有效期投标截止之日起60日历天3.4.1投标保证金投标保证金的金额：肆佰元整；投标保证金的形式：现金，银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、工程担保机构出具的保函（工程担保机构应符合吉建管（2017）4号文件相关规定）。以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的差不多账户转出。递交时刻：2017年10月27日9时30分前递交至收款人，投标保证金的确认以最终到帐日期为准。单位名称：长春市政府投资建设项目治理中心开户银行：吉林银行康平街支行帐号：010101201110020540电话：投标人应在银行进账单或电汇凭证上明确用途，必须注明投标项目名称、项目编号、联系人及电话，以便核对查实，转款后持银行存款回单或投标保函的原件及复印件到长春市政府投资建设项目治理中心七楼财务室换取投标保证金收据，并在2017年10月27日11时之前将银行存款回单或投标保函的复印件及投标保证金收据复印件递交至招标代理机构工作人员处，过期不予受理。3.近年财务状况的年份要求3年，指2014年1月1日起至2016年12月31日止3.近年完成的类似项目的年份要求3年，指2014年1月1日起至2016年12月31日止3.6是否同意递交备选投标方案不同意3.7.3签字或盖章要求按招标文件中提供的格式及要求填写3.7.4投标文件份数正本一份，副本六份，电子版1份（U盘存储）3.7.5装订要求左侧纵向装订，不得采纳活页夹。要求整齐、牢固，便于保管和利用。4.1.2封套上写明项目名称：招标编号：招标人名称：(全称)投标人名称：(全称)投标人地址：(全称)在年月日时分前不得开启投标人可依照实际情况对封套上的内容进行相应扩展、调整。4.2.2递交投标文件地点地点：长春高新创业孵化产业园328A室4.2.3是否退还投标文件否5.1开标时刻（投标截止时刻）和地点开标时刻：2017年10月30日9时30分开标地点：长春高新创业孵化产业园328A室5.2开标程序密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；开标顺序：按提交投标文件的顺序开标6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：共5人，招标人代表1人，专家评委4人；评标专家确定方式：评标专家确定方式：招标人和监督人在专家库中按相应的专业随机抽取。7.1是否授权评标委员会确定中标人否，推举的中标候选人数：3名：7.2中标公示媒介中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《中国采购与招标网》、《吉林省建设信息网》、《吉林省建设项目招标网》予以公示，公示期许多于3日。7.4履约担保履约担保的形式：现金、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票，银行、专业担保公司、保险公司出具的保函等形式（专业担保公司应符合吉建管（2017）4号文件相关规定）；履约担保的金额：中标金额的10%；履约保证金交纳后持中标通知书与招标人签订合同协议书。提交履约保证金或保函的期限：招标人发出中标通知书后7日内。9.2补偿设计补偿:投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。10.1其他要求严禁转包、违法分包及挂靠等违法行为。转包、违法分包及挂靠认定标准依据住房城乡建设部关于印发《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处治理方法（试行）》的通知规定的标准执行。如潜在投标人或其他利害关系对招标文件(或资格预审文件)、开标及评标结果有异议的，应依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条、第六十条规定，先向招标人提出异议。招标代理费由招标人支付。招标公告和招标文件不一致的地点以招标文件为准。

附页1踏勘报告（投标疑问）项目名称：招标项目编号：投标单位名称投标单位：（公章）日期：1.总则1.1项目概况1.1.1依照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、设计周期、质量标准1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的设计周期：见投标人须知前附表。1.3.3本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）项目负责人：见投标人须知前附表；（3）财务要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；（2）为本项目提供招标代理服务的；（3）被责令停业的；（4）被暂停或取消投标资格的；（5）财产被接管或冻结的；（6）在最近三年内有骗取中标或严峻违约或重大工程质量问题的如投标人有上述情况，则取消其中标资格。1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、治理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。1.4.4是否同意联合体见投标人须知前附表。1.5费用承担投标人预备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采纳中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时刻、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的缘故外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的推断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人应在投标人须知前附表规定的时刻前，以书面形式将提出的问题送达招标人。1.10.2招标人在投标人须知前附表规定的时刻内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包不同意。2.招标文件2.1招标文件的组成2.1.1本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）合同条款及格式；（4）设计条件及技术要求；（5）投标文件格式；（6）评标方法。2.1.2依照本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应认真阅读和检查招标文件的全部内容。如发觉缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时刻前以书面形式（包括信函、电报、传真等能够有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。假如澄清发出的时刻距投标人须知前附表规定的投标截止时刻不足15天，同时澄清内容阻碍投标文件编制的，将相应延长投标截止时刻。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时刻内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1招标人能够书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但假如修改招标文件的时刻距投标截止时刻不足15天，同时修改内容阻碍投标文件编制的，将相应延长投标截止时刻。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时刻内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。3.投标文件3.1投标文件的组成投标文件应包括下列内容：（1）投标函；（2）法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权托付书；（3）投标保证金；（4）开标一览表；（5）资格审查资料；（6）技术部分；（7）其他资料。3.2投标报价3.2.1设计费计价：见投标人须知前附表；3.2.2报价方式：见投标人须知前附表；3.2.3最高投标限价：见投标人须知前附表；3.2.4本工程投标报价采纳的币种为人民币；3.2.5投标人的投标报价，应是完成本文件技术要求和本招标须知所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予同意。投标报价应是完成招标工程范围的全部费用。投标人承担其在编制价格时对招标文件、合同文件、合同图纸及其他与工程有关事宜的任何错误理解或自身任何疏忽而造成损失。3.2.6投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解现场情况。任何因中标人忽视或误解项目差不多情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人对招标人进行赔偿。3.3投标有效期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.3出现专门情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被同意修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人还应在银行进账单或电汇凭证上明确用途、投标项目名称、联系人及电话，以便核对查实。所交保证金手续不得重复使用，一项目一收退。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。3.4.3投标保证金的退还（1）未中标投标单位的投标保证金，除因处理异议、投诉等缘故外，在中标公示期结束后十日内返还；中标人的投标保证金在签订合同后五日内返还；（2）未中标投标单位的投标保函原件在中标公示期结束后十日内返还；中标人的投标保函原件在签订合同后五日内返还；（3）招标人与中标人签订合同后5日内，中标单位须在凭该项目的中标通知书、已备案合同副本原件以及招标人的书面退款意见，办理保证金退款手续。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时刻内不与招标人签订合同的；（3）其他违反法律法规的情况。3.4.5招标项目被投诉，在调查处理期间该项目的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后按规定处理。3.4.6投标人缴纳和退还投标保证金单位名称，必须与投标单位的名称相一致。3.5资格审查资料3.5.1“投标人差不多情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况讲明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.4“正在实施的和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。同意投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人能够同意该备选投标方案。3.7投标文件的编制3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，能够增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，能够提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计周期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。设计方案应为具有可行性的设计方案。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其托付代理人签字或盖单位章。托付代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权托付书。投标文件应尽量幸免涂改、行间插字或删除。假如出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清晰地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。提供两份电子版投标文件，包括投标文件所有内容。3.7.5投标文件要编制目录及页码，投标文件商务部分及文字部分必须用A4纸分不装订成册，图纸必须用A3纸装订成册。投标文件正本与副本应分不装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。3.7.6投标文件应印刷清晰整洁，不提倡装帧豪华。高档豪华的投标文件对评标结果不产生任何阻碍。4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.1投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。投标人应将投标文件的正本和所有副本分不密封，在密封袋上清晰地标明“正本”或“副本”，然后统一密封在外层密封袋中。单独用小信封密封一张开标一览表，供唱标使用（此表应与投标文件正本中开标一览表内容完全一致）。4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时刻前递交投标文件。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时刻前，投标人能够修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。5.开标5.1开标时刻和地点招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时刻（开标时刻）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其托付代理人准时参加。5.2开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时刻前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计周期及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（8）开标结束。5.3开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人要紧负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.2评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3评标评标委员会按照第六章“评标方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推举的中标候选人确定中标人，评标委员会推举中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。7.3中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.4履约担保7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。7.4.2招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，依照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.纪律和监督8.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、阻碍评标工作。8.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推举情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，阻碍评标程序正常进行，不得使用第六章“评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推举情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，阻碍评标程序正常进行。8.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.版权及补偿9.1版权9.1.1所有参加本次投标的设计作品的署名权归作品设计人所有，但所有设计文件在评审后不退还给投标人。9.1.2招标人在本次招标活动中提供的所有资料（文字、图纸、电子数据资料等）均受版权爱护。未经授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、公布，否则将承担法律责任。9.2补偿9.2.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。10需要补充的其他内容见投标人须知前附表。

第三章合同条款及格式一.参照中华人民共和国建设工程勘察设计合同通用条款及专用条款。二.有关合同条款应满足以下条件：1.承包人应按照发包人的意见完成设计的补充、修改、完善及审批工作。2.其他未列明的条款内容应按照招标人的意见及要求确定。三、费用及付款讲明见附件(一)、附件(二)，合同以最终签订的版本为准

GF-2000-0210建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）工程名称：____________工程地点:__________________________合同编号：_________________________（由设计人编填）设计证书等级：_____________________发包人：___________________________设计人：___________________________签订日期：_________________________中华人民共和国建设部 监制国家工商行政治理局发包人：______________________________________________________________设计人：______________________________________________________________发包人托付设计人承担___________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场治理规定》。1.2国家及地点有关建设工程勘察设计治理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的托付书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采纳的要紧技术标准是：1、中标通知书2、相关专业设计规范及设计规程3、需严格执行国家相应的规范、标准及规定、强制性标准。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相讲明的，假如合同文件存在歧义或不一致，则依照如下优先次序来推断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及托付书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、时期、投资及设计内容（依照行业特点填写）名称：规模：时期：投资：设计内容：本合同设计内容包括但不限于方案设计、施工图设计及施工图预算及后续服务等。第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时刻第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时刻施工图图纸上报20份；预算6份，施工图及预算需提供电子版1份.第七条费用【本条款按附件（一）约定专用条款执行】7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地点有关规定执行，国家和地点没有规定的，由双方商定。7.2假如上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第八条支付方式【本条款按附件（二）约定专用条款执行】8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计___________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。8.3双方托付银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时刻内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时刻顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时刻。9.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应依照设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该时期设计费的一半支付；超过一半时，按该时期设计费的全部支付。9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时刻顺延。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时刻顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下时期工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6发包人要求设计人比合同规定时刻提早交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严峻背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地点标准图由发包人负责解决。9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时刻及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为_______________年。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并依照损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的％。9.2.5由于设计人缘故，延误了设计文件交付时刻，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并依照审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第十条保密双方均应爱护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由___________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。设计人应协助配合发包人关于感官材料及专门设备的加工订货。12.4发包人托付设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个时期，应汲取承担有关设计任务的设计人员参加。12.5发包人托付设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政治理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.10未尽事宜，应按照招标人的意见及要求，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）托付代理人：（签字）项目经理：（签字）项目经理：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日

附件(一)合同取费依据：1、合同签订金额为暂定值。2、合同结算金额，1）工程最终审计值超过本次招标工程投资额106.83万元(包含106.83万元），按合同签订金额执行，不予调整，工程财务决算经财审及审计批复后，结清尾款。2）工程最终审计值低于本次招标工程投资额106.83万元，按照工程最终审计值除以本次招标工程投资额（106.83万元）并乘以合同签订金额计算合同结算金额，工程财务决算经财审及审计批复后，结清尾款。3、除非发包人增加设计内容或提出合同外的设计服务工作，结算合同价款已包含一切风险因素，不因风险因素的发生而调整。4、设计调整取费：如因非设计单位缘故导致的设计调整，造成已完成的原设计图纸无法使用，原设计按对应合同金额的30%予以支付；5、其他5.1设计技术质量按建管中心《勘察设计质量治理方法》执行；5.2设计打算书上报，要求有项目负责人，进度、质量操纵的具体承诺；5.3中标单位在中标后执行《长春市政府投资建设项目治理中心合同履约治理方法（试行）》，具体内容见附件1。5.4如国家、省、市对结算审核颁布出台相关文件、规定等，执行最新文件。

附件（二）支付方式：拟定设计费支付节点：施工图完成后，支付至合同金额的30%；工程施工进度达到40%及以上，支付至合同金额的60%；工程竣工后，累计支付到合同金额的80%，工程财务决算经财审及审计批复后，结清尾款。

附件（三）1.设计人指派的负责本项目设计工作的项目负责人为：姓名：职务：项目负责人负责本设计项目的总体进度和质量等工作，并应对本项目提供全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。2.设计人应遵循长春市政府投资建设项目治理中心的《勘察设计质量治理方法》。合同中第9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.1.5、9.1.6、9.1.7及12.1条款对合同双方不适用。3.当合同通用条款、专用条款与附件约定存在冲突的，以附件约定为准。

附件（四）工程勘察设计合同违约责任一、勘察设计成品部分（一）、工程设计图纸1、设计单位应严格按照建设单位要求按时提供设计文件（包括施工图、勘察报告、结构计算书、预算等）、汇报材料等相关资料，未按时限及份数提供设计文件，延误五日内的每次需支付2000元的违约金，延误五日以上的，每次需支付5000元的违约金。2、设计单位应加强设计的全过程治理，应严格遵循规划条件，如在施工图出具后，由于设计单位出现未对不符合规划情况详细讲明、缺项、漏项等考虑不全但未造成社会阻碍的，每次需支付5000元的违约金。3、由于设计单位的缘故，设计出现重大失误，致使工程施工出现重大事故或引起严峻社会不良阻碍的，建设单位扣除受损失部分的设计费，并处该部分设计费100-300%的罚金，总额不超过勘察设计费。设计单位负责采取补救措施并承担相应费用。6、设计单位在工程设计中采纳的新材料、新工艺、新技术，应符合国家及地点技术标准，没有标准的，应由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告或由建设行政主管部门签发的试验段建设文件，关于未经批准擅自采纳的，每次需支付5000元的违约金。7、设计单位应详细考虑施工技术方案、施工组织及施工措施等，保证施工可行性。如因设计单位的缘故增加施工措施费用的，每次需支付2000元的违约金。8、设计单位应认真研究设计内容，对设计范围内的幕墙、弱电等专业归属较强的设计，必须提出相关意见并及时反馈到建设单位，对超资质设计及阻碍建设进度的，设计单位每次支付1万元的违约金并承担补充审查费用。二、设计服务部分1、设计单位应及时与审查单位沟通，配合完成图纸及勘察报告审查，对不同意见应及时探讨，对不配合勘察设计文件审查、审核工作的，或两日内未回复审查意见导致审查意见不能及时完成的，每次需支付2000元的违约金。2、勘察设计单位应积极配合造价部门完成工程量清单及招标操纵价的编制，关于造价部门提出的缺项、漏项、错误等疑问，勘察设计部门应在1日内回复或反馈回复时限，关于无故拖延，阻碍编制的，每次需支付2000元的违约金。3、勘察设计单位应在开工前上报项目现场设计代表，设计代表应具备现场处理问题的能力，应为要紧设计人、专业负责人或项目负责人，未经建设单位同意不得擅自更改，如擅自更改，每次需支付1万元的违约金。4、设计代表必须在建设单位要求时限内到位，提供现场服务，未按时限到位的，每次需支付1000元的违约金；关于未按要求解决现场的勘察设计问题或未及时上报的不履职行为，每次需支付2000元的违约金；设计代表未按时参加各类技术协调会、设计代表会，不听从建设单位或设计总体调度的，每次需支付2000元的违约金。5、设计单位应在工程业主代表通知后两日内进行测绘交点及放线工作，逾期未能交底阻碍工程进度的，每次需支付2000元的违约金。6、设计单位、勘察单位应及时参加建设单位组织的交（竣）工验收，履行职责，拒绝或拖延参加的，每次需支付5000元的违约金。7、设计单位应积极配合审计部门开展工作，提供审计所需的材料，未按时完整提供或不积极配合的，每次需支付5000元的违约金。三、设计变更部分1、设计变更必须按照长春市政府投资建设项目治理中心公布的《工程变更治理方法》执行，严格履行工程变更审批程序，关于设计单位擅自进行变更，不履行变更手续的，每次需支付5000元违约金。2、设计单位未按建设单位要求提交设计变更成果或反馈的，每次需支付2000元违约金。3、由于设计缘故导致项目设计变更累计费用超设计施工图预算主体费用10%的，需支付设计费用5%的违约金。4、与施工单位共同弄虚作假，出具虚假设计变更或设计变更虚高的，每次需支付5万元的违约金。

附件（五）履约担保格式履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）同意（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方情愿就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）（¥）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至工程结算提报至财政评审中心之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。担保人：（盖单位章）法定代表人或其托付代理人：（签字）地址：邮政编码： 电话：年月日

第四章设计条件及技术要求招标项目概述及设计要求一、工程名称：长春市食品药品检验中心实验楼建设项目变配电设计设计内容：一次网、10KV变配电工程（含基础等配套专业）施工图设计及预算；二、提供原始资料1、相关设计条件资料。三、技术要求本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和现行的标准、规范、方法、文件及规定。在设计过程中，假如国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人员应采纳新的标准或规范进行设计。设计深度必须满足国家关于设计文件编制深度的相关规定，满足工程招标、施工要求。四、成果要求1、需满足《勘察设计质量治理方法》；2、工程设计方案经济合理，满足使用功能要求；3、设计需详细调查地下管线位置及高程，做好勘察工作，幸免出现管线冲突；4、设计需依照施工工期充分考虑施工措施，并在施工图设计讲明中明确，在预算中详细讲明。5、积极慎重地采纳经实践证明是行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。6、设计文本要求：（1）设计讲明书（2）设计图纸（3）施工措施总讲明（4）施工图预算。7、提供方案、施工图及预算等相关资料的完整电子版CAD光盘一套。8、提供勘察、测量有效技术文件，如施工招标需要，需提供电子版。五、其他要求1、提供施工时期及后期技术服务（技术交底、编制变更文件、工程验收等等）。

第五章投标文件格式

(项目名称)设计投标文件招标项目编号：投标人名称：(盖章)法定代表人或其授权托付代理人：(签字或盖章)年月日

目录一、投标函二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权托付书三、投标保证金四、开标一览表五、资格审查资料六、技术部分七、其他资料

一、投标函(招标人名称)：1.我方已认真研究了(项目名称)招标文件的全部内容，我方愿按的合同方式，以投标报价，设计周期，按合同约定实施和完成承包上述招标项目。2.我方承诺在投标有效期天内不修改、撤销投标文件。3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)元(¥)。4.如我方中标：(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并遵守合同中关于权利和义务的约定；(2)我方承诺按照招标文件中规定的技术标准和要求在合同约定的期限内，完成并移交全部合同内容。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6．(其他补充讲明)。投标人：(盖单位章)法定代表人或其授权托付代理人：(签字)地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权托付书（一）法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时刻：年月日经营期限：姓名：性不：年龄：职务：系(投标人名称)的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证明投标人：(盖单位章)年月日(二)授权托付书本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现托付(姓名)为我方代理人。代理人依照授权，以我方名义签署、澄清、讲明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。托付期限：。代理人无转托付权。附：被授权人身份证明投标人：(盖单位章)法定代表人：(签字)身份证号码：托付代理人：(签字)身份证号码：年月日

三、投标保证金 （招标人名称）：我方于年月日参加（招标项目名称）的投标，招标项目编号：，（投标人名称）（简称“我方”）在此无条件地、不可撤销地保证：我方有下列情形之一的，投标保证金不予退还。1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标文件；2、中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时刻内不与招标人签订合同的；3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约担保；4、招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形；5、其他违反法律法规的情况。本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提早终止或解除本保函。本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。投标人名称：（盖单位章）法定代表人或其托付代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：此页面后应附投标人的投标保证金转帐凭证复印件盖公章。

附件：投标保函格式投标保函 （招标人名称）：鉴于（招标人名称，以下简称“招标人”）对（招标项目名称）进行招标，招标项目编号：，投标人（投标人名称，以下简称“投标人”）按照招标文件的要求提交投标文件。应投标人申请，依照招标文件，我方情愿无条件地、不可撤销地就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额 我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标文件；2、中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时刻内不与招标人签订合同的；3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约担保；4、招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形；5、其他违反法律法规的情况。担保金额为人民币____________元（大写：）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。担保有效期为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后30日止。投标有效期延长的，本保函的担保有效期做相应延长调整。三、在本担保有效期内，贵方要求我方承担保证责任的，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。四、保证责任的解除1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请长春仲裁委员会仲裁。六、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人（或授权代理人）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日备注：如提供投保保函，标书内应附投标保函复印件盖公章。

四、开标一览表项目名称：招标文件编号：投标单位企业等级投标保证金（有/无）投标报价万元设计周期优惠条件服务承诺备注本表只做唱标时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在投标书中载明，如内容较多，本表只填写“有”“无”即可。开标一览表除在投标文件中包含外，还需要单独使用小信封密封一份，唱标时使用。（二者内容必须一致）投标人：（盖章）被授权人：（签字或盖章）

五、资格审查资料(一)投标人差不多情况表投标人全称投标方式（独立）要紧业务工程设计资质等级营业执照编号成立日期工程技术人员总人数资产净值（万元）行政负责人1．姓名：2.职务：3.职称：技术负责人1．姓名：2.职务：3.职称联系方式1．地址：2.邮编：3.电话：4.传真：5.E-mail6.联系人：开户银行1．户名：2.开户行：3.帐号注：在本表后应附投标人营业执照（副本）、资质证书（副本）、开户许可证的复印件。(二)投标人已完成类似项目情况序号起止时刻项目概况业主单位完成情况备注注：1、投标人应将近3年内已完成的类似项目情况填入本表中。2、项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、总投资、设计周期、设计负责人。3、完成情况：指初步设计已批复/施工图设计已通过审查。4、投标人应在本表后附所填项目的中标通知书或合同协议的复印件。

(三)投标人正在承担的类似项目情况序号起止时刻项目概况业主单位完成情况备注注：1、投标人应如实将已中标还未签订合同（包括已签订合同但尚未开始）的要紧项目情况填入本表中。2、项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、总投资、设计周期、设计负责人。3、投标人应在本表后附所填项目的中标通知书或合同协议的复印件。

(四)拟投入人员差不多情况表人员安排姓名性不所学专业现任职务及职称养老保险……注：1、投标人应依照招标文件要求和招标项目的实际需要，列出项目负责人及各分项设计负责人、设计人员。2、投标人应按表五格式分不填写本表所列人员的资历。(五)要紧人员资历表1．一般情况姓名性不年龄身份证号码职称在本合同中拟任职为投标人服务时刻（天）学历年毕业于（学校）（专业）2．经历时刻负责过的要紧工程（类型、金额）该项目中任职备注3．获奖情况4．目前承担的任务注：1、资历表后应付相关人员的职称证、毕业证、社保证明复印件。2、项目负责人附所填项目的中标通知书或合同协议的复印件。

(六)后续服务人员资历表1．一般情况姓名性不年龄学位身份证号码职称在本合同中拟任职为投标人服务时刻（天）学历年毕业于（学校）（专业）2．经历时刻负责过的要紧工程（类型和金额）该项目中任职备注3．获奖情况4．目前承担的任务

(七)投标人财务状况表年份项目总资产（万元）流淌资产（万元）货币资金（万元）总负债（万元）固定资产净值（万元）营业收入总额（万元）税前利润总额（万元）税后利润总额（万元）注：后附经审计的财务审计的财务审计报告复印件六、技术部分1．对招标项目的理解2．对招标项目所在地区建设条件的认识3.方案设计讲明4．总体设计思路及设计依据