承包绿化工程合同篇_第1页
承包绿化工程合同篇_第2页
承包绿化工程合同篇_第3页
承包绿化工程合同篇_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

承包绿化工程合同篇一、合同概述本合同是由承包人承接业主的绿化工程，达成的一种义务关系。双方在诚信和平等的基础上，根据法律法规和相关政策规定的要求，进行以下协商：二、合同条款1.绿化工程的范围1.1本工程负责园区范围内的公共绿化设施的设计、规划、施工和维护；1.2工程包含园区内公园、绿化带、廊道、广场、水系、景观建筑等设施；1.3工程范围内的设计和规划应符合国家规划要求、社会公共利益和环保规定等。施工过程中应根据实际情况，合理调整施工方案，提高工程质量。2.工期2.1工期自合同签订之日起生效，至完工验收合格之日止；2.2合同规定的工期，不包括由以下原因造成的工期延误：2.2.1不可抗力因素；2.2.2业主要求变更、增加、关闭等原因造成的工期调整；2.2.3承包人自身原因造成的工期延误。3.价格和结算3.1工程总金额：人民币***元；3.2价格条款：3.2.1按工程量计价，结算合理，不得搭售；3.2.2合同总价以前述金额为准，不包括变更颁布、业主验收等附加费用；3.2.3承包人应在指定时间内向业主提交施工经营管理费、劳务费、材料费、机械费、税费等明细表，经审核后结算。4.质量保证4.1工程质量应符合国家建设工程质量标准，达到设计要求；4.2工程交付使用后，承包人应提供合法合规的维修和保养服务，确保工程质量保证期内的维修维护问题得到及时解决；4.3工程质量保证期限为***年，自工程交付使用之日起计算。5.保险和风险防范5.1承包人应投保人身意外险、第三者责任险、工程一切险、履约保证保险等必要的保险；5.2承包人应建立健全的安全生产和节能减排制度，保持工地现场的环境清洁、卫生和文明施工；5.3承包人应对工程实施全方位的风险控制，最大限度减少损失。6.保密条款承包人应对业主提供、接触到的合同机密信息严格保密，并承担相应的法律责任。7.违约条款7.1承包人未按照约定的工程质量、工程时间完成工程的，应在规定的时间内重新完成改正；7.2承包人未履行付款义务的，应按照双方约定支付违约金；7.3承包人因违反法律法规或根据合同约定的义务，给业主造成经济损失的，应承担有关责任和经济赔偿；7.4若因业主自身原因无法按时交付承包人所需材料或信息而造成工程的推迟，则工程延期期间，承包人仍应继续履行合同义务，业主应按规定的支付条款支付迟延金额或多收费用。8.其他条款8.1本合同互相协商一致达成，适用中国法律法规；8.2合同双方如有争议，应先协商解决，若协商无果，则一方可向有管辖权的仲裁机构或人民法院提起仲裁或诉讼；8.3本合同一式两份，业主和承包人各执一份，合同在双方签字盖章后生效。三、签署人业主：（盖章）签字：____________日期

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论