2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库含答案【黄金题型】

2023年监理工程师之土木建筑目标控制题库第一部分单选题(500题)1、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大

【答案】：A2、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由（）个层次的文件构成。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】：B3、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。

A.增加网络计划中的关键线路

B.不改变工作之间的先后顺序关系

C.增加工作之间的时间间隔

D.不改变网络计划中的非关键线路

【答案】：B4、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.监测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故书面报告

【答案】：A5、工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。

A.工程开工报审表

B.施工组织设计报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程开工令

【答案】：D6、按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.3%

B.5%

C.10%

D.任意比例

【答案】：A7、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。

A.设备安装单位、专业监理工程师

B.设备安装单位、总监理工程师

C.施工单位、专业监理工程师

D.施工单位、总监理工程师

【答案】：A8、进行浅层平板载荷试验时，下列不能作为终止加载的条件的一项是（）。

A.承压板周围的土明显地侧向挤出

B.沉降量急剧增大，荷载一沉降曲线出现陡降段

C.某级荷载下，12h内沉降速率不能达到稳定

D.沉降量与承压板直径之比超过0.06

【答案】：C9、在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（）。

A.确定可调整进度的范围

B.确定可利用的资源数量

C.分析所采取措施的成本

D.分析比较各种措施的优劣

【答案】：A10、某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（）m3。

A.0

B.1000

C.2000

D.3000

【答案】：C11、工程施工质量验收基本规定中，综合验收结论各方共同商定，由（）填写。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位

D.现场监理员

【答案】：C12、某项两年期借款年利率为6%，按月复利计息，每季度结息一次，则该项借款的季度实际利率为（）。

A.1.508%

B.1.534%

C.1.542%

D.1.589%

【答案】：A13、关于侦查行为，下列哪一选项是正确的？

A.检察院对犯罪嫌疑人进行讯问时，应当全程录音录像

B.讯问犯罪嫌疑人、询问被害人，均可在侦查人员指定的地点讯问或者询问，否则，所获得的笔录不得作为定案根据

C.检察院在自侦案件的侦查中，辨认犯罪嫌疑人，被辨认的人数不得少于7人

D.公安机关应当在自己管辖的地区内发布通缉令

【答案】：D14、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2

【答案】：C15、不属于勘察阶段监理工作内容的是（）。

A.审查勘察单位的勘察方案

B.签订工程勘察合同

C.检查勘察单位执行勘察方案的情况

D.协助建设单位编制工程勘察任务书

【答案】：B16、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）

A.自由时差为零，总时差必定为零

B.总时差为零，自由时差必定为零

C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D.在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差

【答案】：A17、在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。

A.采用更先进的施工方法

B.改善外部配合条件

C.改善劳动条件

D.增加每天的施工时间

【答案】：A18、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长

【答案】：D19、某钢筋混凝土结构分项工程，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资偏差和进度偏差分别为（）。

A.超支3.2万元、超前7万元

B.超支3.2万元、拖后7万元

C.节约3.2万元、拖后3万元

D.节约3.2万元、超前3万元

【答案】：A20、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍。

A.0.9

B.1.0

C.1.1

D.1.2

【答案】：C21、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。

A.由施工企业自主确定

B.由政府监督机构

C.根据相关法律法规

D.按招标文件提供的金额计列

【答案】：D22、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与

【答案】：B23、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()

A.具有强制性质

B.提供了详细的质量控制细节

C.属于保密文件

D.涉及的内容只针对顾客

【答案】：A24、根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送()。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：B25、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。

A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位

B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位

C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包

D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位

【答案】：D26、关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。

A.严格按照国家有关档案管理的规定

B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料

C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案

D.建立、健全建设项目档案

【答案】：C27、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。

A.各专业施工进度控制时间分界点

B.工程施工承发包模式及其合同结构

C.施工进度计划的工作分解结构

D.工期定额、类似工程项目的实际进度

【答案】：D28、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。

A.工作项目工程量

B.最小劳动组合

C.人工产量定额

D.最小工作面

【答案】：D29、（2017年真题）下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。

A.施工合同范围以外的零星工程

B.承包人原因导致的人工、设备窝工

C.纠正施工方案错误引起的费用

D.质量问题返工的工程量

【答案】：A30、某建设项目，当i＜sub>1＜/sub>=25%时，净现值为200万元，当i＜sub>2＜/sub>=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为()

A.21.25%

B.28.50%

C.28.85%

D.32.14%

【答案】：C31、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（）。

A.增加工作面，组织更多的施工队伍

B.对所采取的技术措施给予经济补偿

C.采用更先进的施工方法

D.改善外部配合材料

【答案】：C32、下列属于由赔偿义务机关负举证责任的事实有：

A.赔偿义务机关行为的合法性

B.赔偿义务机关无过错

C.因赔偿义务机关过错致使赔偿请求人不能证明的待证事实

D.属于法定免责情形

【答案】：A33、（）搭接关系是指紧前工作i开始到紧后工作j开始的时间间隔。

A.结束—开始（FTS）

B.开始—开始（STS）

C.结束—结束（FTF）

D.开始—结束（STF）

【答案】：B34、单位工程划分的基本原则是按（）确定的。

A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能

B.工程部位、专业性质和专业系统

C.主要材料、设备类别和建筑功能

D.施工程序、施工工艺和施工方法

【答案】：A35、建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。

A.取最大值→错位相减→累加数列

B.错位相减→累加数列→取最大值

C.累加数列→错位相减→取最大值

D.累加数列→取最大值→错位相减

【答案】：C36、采用列表进比度较的法比进较行，实下际列进说度法与正计确划的是（）。

A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后

B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前

C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期

D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前

【答案】：C37、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。

A.详细的工程延期申述报告

B.工程延期意向通知

C.工程延期理由及依据

D.准确的工程延期时间

【答案】：B38、某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是()功能。功能

A.F1

B.F2

C.F3

D.F4

【答案】：D39、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：B40、某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。

A.16

B.21

C.25

D.28

【答案】：C41、现场的监督和检查，一般是由（）单位进行。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工

【答案】：C42、在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()

A.及时得到工程预付款

B.听取监理工程师的建设性意见

C.解除其对施工进度所承担的责任和义务

D.使监理工程师及时下达开工令

【答案】：B43、关于刑事诉讼法的基本原则，下列哪些说法是不正确的？

A.直接言词原则和全面审查原则是刑事诉讼法的基本原则

B.刑事诉讼法的原则既包括一般原则，也有刑事诉讼法的独有原则

C.刑事诉讼法的基本原则主要适用于刑事诉讼的审判过程中

D.刑事诉讼法的基本原则具有抽象性，其作为指导性原则不具有约束力

【答案】：A44、香蕉曲线是由（）两条S曲线绘制而成的。

A.ES与LS

B.EF与LF

C.ES与EF

D.LS与LF

【答案】：A45、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】：D46、工程质量竣工验收的作用之一是检验（）的质量。

A.工程设计

B.施工过程

C.工程勘察

D.最终产品

【答案】：D47、常用的索赔费用计算方法是（）。

A.实际费用法

B.单价定额法

C.总费用法

D.修正的总费用法

【答案】：A48、在进行工程实体检测过程中，对混凝土强度检测非破损检测方法是（）。

A.超声回弹综合法

B.钻芯法

C.超声波对测法

D.静载荷试验法

【答案】：A49、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。

A.200m3

B.400m3

C.300t

D.500t

【答案】：B50、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（）。

A.检验试验费

B.工具用具使用费

C.材料费

D.规费

【答案】：A51、关于检察院审查起诉后的处理方式，下列哪一说法是错误的？

A.故意伤害案，经过鉴定属于轻微伤，检察院应当作出不起诉决定

B.行贿案，查明本案没有行贿事实存在，检察院应当作出不起诉决定

C.故意杀人案，经二次退回补充侦查,检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉决定

D.紧急避险过当案，检察院可以作出不起诉决定

【答案】：B52、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控

【答案】：B53、（2022年真题）工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。

A.组织

B.搭接

C.工艺

D.平行

【答案】：A54、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限

【答案】：D55、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。

A.承包人自行增减的临时工程工程量

B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量

C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量

D.承包人自检不合格返工增加的工程量

【答案】：C56、某项目设备工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为2500万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费为400万元，涨价预备费为200万元，建设期贷款利息为140万元，则该项目的动态投资为（）万元。

A.6300

B.1400

C.740

D.340

【答案】：D57、（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。

A.组织关键工作流水作业

B.组织关键工作平行作业

C.压缩关键工作的持续时间

D.压缩非关键工作的持续时间

【答案】：C58、尽可能地利用工作面进行施工，各工作队能够连续施工的施工方式是（）。

A.依次施工

B.搭接施工

C.平行施工

D.流水施工

【答案】：D59、中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？()

A.盖章或签字有效

B.盖章和签字有效

C.只有签字有效

D.只有盖章有效

【答案】：A60、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0

【答案】：C61、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是()

A.投资回收期

B.总投资收益率

C.项目投资财务净现值

D.利息备付率

【答案】：D62、在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是（）。

A.依次施工和平行施工

B.平行施工和流水施工

C.搭接施工和平行施工

D.依次施工和流水施工

【答案】：A63、施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是()

A.明确投资控制人员的责任

B.确定工程变更的价款

C.审核施工方案

D.做好施工记录

【答案】：C64、下列不属于BIM的特点的是()。

A.可视性

B.优化性

C.可塑性

D.可分析性

【答案】：C65、关于主体结构、节能分部工程的验收，参与者不包括（）。

A.施工单位质量部门负责人

B.施工单位技术负责人

C.勘察单位项目负责人

D.设计单位项目负责人

【答案】：C66、施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按()划分系统过程。

A.物质形态的转化阶段

B.质量形成的时间

C.施工对象的层次

D.质量控制的程序

【答案】：B67、在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.间歇时间

C.自由时差

D.时距

【答案】：A68、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。

A.贷款期限在1月以内的贷款

B.贷款期限在3月以内的贷款

C.贷款期限在6月以内的贷款

D.贷款期限在1年以内的贷款

【答案】：D69、工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.建设行政主管部门

【答案】：A70、某市政道路工程施工许可证的颁发日期是2020年10月26日，根据《中华人民共和国建筑法》，该工程应当在（）前开工。

A.2020年11月26日

B.2021年1月26日

C.2021年4月26日

D.2021年10月26日

【答案】：B71、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定，建安工程造价中的利润包含在（）中。

A.分部分项工程费

B.其他项目费

C.措施项目费

D.规费

【答案】：A72、工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。

A.直接费减少，间接费增加

B.直接费和间接费均增加

C.直接费增加，间接费减少

D.直接费和间接费均减少

【答案】：C73、生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.流动资金

D.建设期利息

【答案】：C74、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。

A.生产单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.使用单位

【答案】：A75、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（）。

A.新增清单项目的综合单价应当由监理工程师提出

B.新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目施工方案提交发包人批准

C.新增清单项目综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费用不能再做调整

D.新增清单项目应由额外工程处理，承包人可选择或者不做

【答案】：B76、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。

A.对后续工作及总工期均有影响

B.对后续工作及总工期均无影响

C.影响后续工作，但不影响总工期

D.影响总工期，但不影响后续工作

【答案】：B77、（2022年真题）监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。

A.确定规划设计条件

B.编制设计总进度计划

C.审查设计单位提交的进度计划

D.填写设计进度表

【答案】：C78、监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的()

A.先进性、可操作性

B.可行性、精确性

C.先进性、经济性

D.可行性、创新性

【答案】：B79、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。

A.日完成

B.月完成

C.旬完成

D.年完成

【答案】：B80、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘查实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告

【答案】：C81、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？

A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行

B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金

C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人

D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定

【答案】：B82、建设项目环境影响评价费属于建设工程投资中的（）。

A.建设单位管理费

B.工程建设其他费用

C.研究试验费

D.建筑安装工程费用

【答案】：B83、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，下列关于关键工作的说法错误的是（）。

A.关键工作的自由时差为零

B.相邻两项关键工作之间的时间间隔为零

C.关键工作的持续时间最长

D.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等

【答案】：C84、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.承包人的施工机械损坏

C.工程所需的修复费用

D.发包方现场的人员伤亡

【答案】：B85、在工程施工过程中，由于调查处理施工质量事故造成实际进度拖后，承包商接到监理工程师赶工令后采取赶工措施，由此增加的费用应该由()承担。

A.业主

B.监理单位

C.业主和承包商

D.承包商

【答案】：D86、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.算数平均数和标准偏差

B.中位数和变异系数

C.算数平均数和中位数

D.中位数和标准偏差

【答案】：C87、下列建设工程进度控制因素中，属于业主因素的是（）。

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订的遗漏条款、表达失当

C.施工现场不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用

【答案】：C88、室外工程一般划分为一个（）

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

【答案】：A89、在张某故意伤害李某一案的审查起诉阶段，检察院适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，下列事项中，张某与李某可以就哪一事项进行协商？

A.此案的证据能否认定吴某故意伤害罪以及对秦某的伤情鉴定能否采信

B.吴某对秦某的赔偿数额，要否对秦某赔礼道歉

C.该案应适用的《刑法》条款

D.该案对吴某的量刑问题

【答案】：B90、对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证，专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（）名。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B91、（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。

A.ISO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011

【答案】：C92、城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。

A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告

B.遗漏问题、整改问题都整改完毕

C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

D.已通过对试运行有影响的相关专项验收

【答案】：A93、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间

【答案】：C94、初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()

A.设计方案的优化选择

B.工程量清单的编制

C.设计预算的审查

D.设计变更的审批

【答案】：A95、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A.极差

B.中位数

C.算术平均数

D.极值

【答案】：A96、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

A.3

B.6

C.8

D.9

【答案】：B97、关于车船税，下列说法正确的是：

A.车船税的纳税人是车船的所有人或者管理人，并由其定期向税务机关缴纳税款

B.农业、渔业用途的车船和军队、武装警察部队专用的车船享受免税待遇

C.对使用新能源的车船可以减征或者免征车船税

D.省级人民政府可以对公共交通车船和公务车船定期减征或者免征车船税

【答案】：A98、在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向（）提出赔偿要求。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：A99、关于犯罪故意、过失与认识错误的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲一直想杀乙，驱车前往乙的住处准备实施杀害行为，过红绿灯路口时闯红灯不小心撞死一位行人，下车查看后发现正是仇人乙，甲成立故意杀人罪既遂

B.甲以伤害的故意举刀砍乙，适仇人丙出现在现场，甲转而杀死丙的，甲的行为成立故意伤害罪中止与故意杀人罪既遂，数罪并罚

C.甲在封闭的高速公路上驾驶汽车，乙突然横穿公路被汽车压死的，甲成立过失犯罪

D.甲本欲用斧子砍死乙，事实上却拿了铁锤砸死乙。甲的错误属于方法错误，根据法定符合说，应认定为故意杀人既遂

【答案】：B100、世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及()。

A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用

B.基本预备费和涨价预备费

C.应急费和建设成本上升费用

D.未明确项目的准备金和不可预见准备金

【答案】：C101、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

【答案】：A102、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()

A.1倍以下

B.1倍以上2倍以下

C.2倍以上3倍以下

D.3倍以上4倍以下

【答案】：B103、总投资收益率是()与总投资之比。

A.年销售收入

B.年销售利润斗年贷款利息

C.年销售收入+年折旧费及摊销费

D.年销售利润十年贷款利息斗年折旧费及摊销费

【答案】：B104、某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。

A.工期

B.费用

C.工期＋费用

D.费用＋利润

【答案】：B105、工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。

A.无证设计

B.转包、挂靠

C.边设计、边施工

D.擅自修改设计

【答案】：C106、以下关于刑事拘留赔偿的说法，正确的是：

A.公安机关未依照刑事诉讼法规定的条件对董某进行刑事拘留的，应予赔偿

B.人民检察院未依照刑事诉讼法规定的程序对肖某进行刑事拘留的，应予赔偿

C.公安机关违法进行刑事拘留，后人民检察院批准逮捕，则人民检察院为赔偿义务机关

D.公安机关依法行使拘留但超期羁押的，人身自由赔偿金应自拘留超期羁押之日起计算

【答案】：A107、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。

A.1%～2%

B.2%～5%

C.3%～5%

D.4%～5%

【答案】：C108、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（）具体实施对工程变更费用及工期影响的评估。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.监理机构技术负责人

【答案】：B109、总监理工程师应在约定的时间内组织（）审查施工单位提交的施工组织设计报审表，提出意见后，由（）审核签认。

A.监理员，专业监理工程师

B.专业监理工程师，总监理工程师

C.总监理工程师代表，总监理工程师

D.总监理工程师，建设单位

【答案】：B110、关于双代号时标网络计划特点的说法，错误的有（）。

A.无虚箭线的线路为关键线路

B.无波形线的线路为关键线路

C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔

D.工作的最早开始时间等于工作箭线左端节点中心所对应的时标值

【答案】：A111、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。

A.第二阶段审核一般都为现场审核

B.主要包括监理单位遵守法律、法规情况

C.主要包括审核监理单位的管理体系文件

D.主要包括监理单位的内审和管理评审

【答案】：C112、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是()

A.工程网络计划中至少有一条关键线路

B.关键线路指总持续时间最短的线路

C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移

D.关键线路上工作的总时差必然为零

【答案】：A113、工程网络计划优化的目的是寻求（）。

A.最短工期条件下费用最少的计划安排

B.工程总成本最低时的工期安排

C.资源需用量最小时的工期安排

D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排

【答案】：B114、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。

A.工程预验收合格报告

B.工程竣工报告

C.工程竣工验收报告

D.工程质量评估报告

【答案】：D115、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】：B116、（2021年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。

A.施工过程和流水强度

B.流水强度和工作面

C.流水段和施工过程

D.工作面和流水段

【答案】：D117、某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805

【答案】：B118、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是()

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.整群抽样

【答案】：D119、下列关于建设工程项目投资的特点，说法正确的是（）。

A.建设工程的单件性导致建设工程计价需要分部组合计价

B.具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力的工程为单位工程

C.概算定额（指标）的编制基础是投资估算指标

D.初步设计阶段应依据概算指标编制建设项目设计总概算

【答案】：D120、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认

【答案】：B121、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。

A.30.70

B.31.05

C.31.06

D.32.15

【答案】：D122、某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，该偏差已影响总工期，则说明该项工作的进度偏差（）。

A.大于该工作的总时差

B.小于该工作的总时差

C.大于该工作的自由时差

D.小于该工作的自由时差

【答案】：A123、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：()

A.41%～42%：59%～58%

B.5126～52%：49%～48%

C.6526～66%：35%～34%

D.80%～81.6%：20%～18.4%

【答案】：C124、按照GB/T19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。作业层次上的质量目标应是()

A.定性的

B.定量的

C.定性为主定量为辅

D.定性为辅定量为主

【答案】：B125、现行施工组织设计和施工质量计划的差别在于()不同。

A.编制原理

B.编制对象

C.编制形式

D.编制单位

【答案】：A126、全等节拍流水施工的特点是（）。

A.各专业队在同一施工段流水节拍固定

B.各专业队在施工段可间歇作业

C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等

D.专业队数等于施工段数

【答案】：C127、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为()。

A.＜12%

B.12%~13%

C.13%~14%

D.>14%

【答案】：C128、BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。

A.参数和功能

B.模型和数据

C.设计与施工

D.时间及内容

【答案】：C129、根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。

A.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.企业管理费.利润

B.人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.规费

C.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.规费.利润.税金

D.材料费.工程设备费.施工机具使用费.规费.税金.企业管理费

【答案】：A130、总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：()

A.设计费计算表

B.建设单位管理费计算表

C.工程建设其他费用概算表

D.单位估价表

【答案】：C131、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。

A.调增60万元

B.调增90万元

C.调增120万元

D.不予调整

【答案】：D132、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。

A.总监理工程师

B.建设单位代表

C.设计单位代表

D.各单位验收人员共同

【答案】：D133、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是()。

A.起重吊装工程

B.脚手架工程

C.高大模板工程

D.拆除、爆破工程

【答案】：C134、下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。

A.对施工进行跟踪管理的人员分配

B.明确施工跟踪人员的任务分工

C.编制投资控制工作计划

D.编制施工的组织设计

【答案】：D135、防水混凝土试配时，其抗渗水压值应比设计值高多少？()

A.0.10MPa

B.0.15MPa

C.0.20MPa

D.0.25MPa

【答案】：C136、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、（）的原则。

A.以人为核心

B.提高质量效益

C.质量进度并重

D.减少质量损失

【答案】：A137、在审理甲交通肇事案件的过程中，甲与被害人和解，适用当事人和解的公诉案件诉讼程序，下列选项中正确的有：

A.甲与被害人和解，审理法院应当主持制作和解协议书

B.甲与被害人和解，和解协议中可以约定对甲减轻处罚

C.甲的哥哥经过甲的同意，可以代甲与被害人和解

D.若被害人伤重死亡，被害人的姐姐可以与甲和解

【答案】：A138、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素

【答案】：B139、政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价中采用PPP值和PSC值进行比较，其中PSC值是（）的全生命周期现值之和。

A.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本

B.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本

C.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、社会资本的风险成本

D.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、政府自留的风险成本

【答案】：A140、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为()

A.11.00%

B.11.46%

C.12.00%

D.12.36%

【答案】：B141、建安工程企业管理费中的检验试验费是用于（）试验的费用。

A.一般材料

B.构件破坏性

C.新材料

D.新构件

【答案】：A142、某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。

A.242250

B.240000

C.247500

D.225000

【答案】：A143、当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工

A.预算单价法

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.扩大单价法

【答案】：D144、甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)

A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系

B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系

C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则

D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则

【答案】：A145、在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据处理（整理、统计、分析）；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是（）。

A.①→③→④→②→⑤

B.④→③→②→①→⑤

C.④→②→③→①→⑤

D.②→④→③→①→⑤

【答案】：C146、（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

A.概算

B.中标价

C.招标控制价

D.工程标底价格

【答案】：C147、施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。

A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理

【答案】：C148、关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是（）。

A.关键线路上不存在虚工作

B.关键线路是总持续时间最短的线路

C.工程网络计划中只有一条关键路线

D.关键线路在网络计划执行过程中会发生转移

【答案】：D149、国家计量规范规定不宜计量的措施项目费的通用计算方法是（）。

A.∑（措施项目工程量×综合单价）

B.∑（计算基数×相应费率）

C.∑（直接工程费×相应费率）

D.∑（措施项目项数×综合单价）

【答案】：B150、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.专业负责人

D.主管部门负责人

【答案】：B151、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质监部门

【答案】：B152、工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。

A.α=1%～3%，β=3%～8%

B.α=1%～5%，β=5%～10%

C.α=2%～4%，β=4%～8%

D.α=2%～5%，β=5%～10%

【答案】：B153、监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理工程师代表

D.监理员

【答案】：A154、工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。

A.组织关键工作流水作业

B.组织关键工作平行作业

C.压缩关键工作的持续时间

D.压缩非关键工作的持续时间

【答案】：C155、关于内部收益率指标的说法，错误的是（）。

A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况

B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率

C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率

D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的

【答案】：C156、划分进度控制分界点，是按照（）分解的。

A.项目组成

B.计划期

C.施工阶段

D.专业项目

【答案】：C157、根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（）以上，由发包人承担其涨价风险。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】：A158、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。

A.调增的不予调整，调减的予以调整

B.调增和调减均予以调整

C.调增和调减均不予调整

D.调增的予以调整，调减的不予调整

【答案】：A159、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（）。

A.将顺序进行的工作改为搭接进行

B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间

C.提高某些工作的劳动效率

D.增加施工机械来缩短某些工作的持续时间

【答案】：A160、大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过()。

A.20℃

B.25℃

C.30℃

D.35℃

【答案】：B161、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？

A.本案被告为县工商局

B.本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性

C.如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定

D.如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求

【答案】：A162、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.18

B.24

C.34

D.42

【答案】：B163、抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。

A.6.9%

B.7.8%

C.8.2%

D.9.5%

【答案】：D164、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中：第1年400万元，

A.54.65

B.60.00

C.97.65

D.189.15

【答案】：C165、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。

A.2500

B.3500

C.4260

D.4100

【答案】：D166、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度

【答案】：C167、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。

A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差

B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差

C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期

D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期

【答案】：A168、在工程保修阶段，发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，监理单位应单独或通过建设单位向（）报告，并立即通知施工单位到达现场抢修。

A.建设行政主管部门

B.质量监督机构

C.政府管理部门

D.安全监督部门

【答案】：C169、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）

A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿

B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿

C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿

D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿

【答案】：A170、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是（）。

A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低

B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高

C.超出约定部分的工程量的综合单价调低

D.超出约定部分的工程量的综合单价调高

【答案】：C171、某拟建工程的生产能力是已建类似工程的2倍，已知已建类似工程的投资额为1000万元，该类工程的生产能力指数为0.5，综合调整系数为1。可估算出该拟建工程的投资额为（）万元。

A.500

B.707

C.1000

D.1414

【答案】：D172、建设工程承包单位在()时，应向建设单位出具工程质量保修书。

A.施工完毕

B.提交工程竣工验收报告

C.竣工验收合格

D.工程价款结算完毕

【答案】：B173、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。

A.ISO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011

【答案】：C174、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()

A.判断其严重程度

B.签发监理通知

C.签发工程暂停令

D.要求保护现场

【答案】：A175、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。

A.招标人

B.投标人

C.招标代理机构

D.招标监督机构

【答案】：A176、（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。

A.2575.50

B.2655.50

C.2657.40

D.2657.92

【答案】：D177、建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。

A.竣工验收合格

B.提交竣工验收报告

C.缺陷责任期满

D.保修期满

【答案】：D178、工程进度款的计算主要涉及()

A.工程质量的检验和施工进度计划

B.工程的计量和单价的确定

C.直接费和间接费的计算

D.施工方案和分部分项工程的确定

【答案】：B179、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。

A.8

B.10

C.16

D.18

【答案】：C180、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。

A.实物工程量变化

B.工程单价变化

C.工期延误

D.工程范围变更

【答案】：D181、计算索赔费用最常用的方法是（）。

A.总费用法

B.实际费用法

C.修正的总费用法

D.单价法

【答案】：B182、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()

A.工程延期必须符合计划进度安排

B.延长的时间不应超过工作总时差

C.工程延期必须事先申请和报告

D.工程延期必须符合实际情况

【答案】：D183、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划

【答案】：A184、监理企业质量管理体系中，项目监理单位的总工程师属于（）。

A.决策层

B.管理层

C.执行层

D.培训层

【答案】：A185、建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。

A.监督工程保修

B.颁发移交证书

C.监理工程师审核

D.监理工程师审批

【答案】：B186、下列不属于确定建设工程施工进度控制目标的依据的是（）。

A.监理合同中有关工期的要求

B.类似工程项目的实际进度

C.工程难易程度

D.工程条件的落实情况

【答案】：A187、卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。

A.过程方法

B.系统方法

C.评价方法

D.整合方法

【答案】：A188、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行（）

A.控制进度

B.控制质量

C.控制投资

D.项目管理

【答案】：D189、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C190、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。

A.重新申请施工许可证

B.报发证机关核验施工许可证

C.申请换发施工许可证

D.报发证机关延期施工许可证

【答案】：B191、当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

A.3

B.5

C.6

D.8

【答案】：C192、根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。

A.过程方法

B.持续改进

C.循证决策

D.关系管理

【答案】：D193、分包工程开工前，项目监理机构审核施工单位报送的分包单位资格报审表，（）进行审核并提出审查意见。

A.项目经理

B.专业监理工程师

C.建设单位

D.总监理工程师

【答案】：B194、建设工程进度控制的经济措施之一是指（）。

A.业主对应急赶工给予优厚的赶工费用

B.加强索赔管理，公正地处理索赔

C.监理工程师严格控制合同变更

D.监理工程师分析影响进度的风险因素

【答案】：A195、在建设工程质量特性中，质量是一组固有特性满足要求的（）。

A.过程

B.数量

C.程度

D.标准

【答案】：C196、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。

A.结果

B.战略

C.顾客与市场

D.测量、分析和改进

【答案】：D197、工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零

【答案】：C198、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划

【答案】：C199、（2022年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（）。

A.5%

B.4％

C.3%

D.2％

【答案】：C200、某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（）元/m3。

A.300

B.200

C.150

D.100

【答案】：C201、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（）处理。

A.返工

B.补强

C.不做

D.延后

【答案】：C202、关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述，正确的是（）。

A.两端为关键节点的工作一定是关键工作

B.在关键线路上不可能有虚工作存在

C.各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路

D.当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作

【答案】：D203、资金筹集成本的主要特点是（）。

A.在资金使用过程中多次发生

B.与资金使用时间的长短有关

C.可作为筹资金额的一项扣除

D.与资金筹集的次数无关

【答案】：C204、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。

A.以预防为主

B.以人为核心

C.质量第一

D.质量标准

【答案】：A205、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是

A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等

B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查

C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖

D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关

【答案】：A206、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

【答案】：B207、钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。

A.100%

B.90%

C.70%

D.50%

【答案】：A208、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45

【答案】：D209、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业文件

【答案】：D210、（2017年真题）工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

【答案】：A211、（2018年真题）下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。

A.研究试验费

B.工程保险费

C.供水、供电管线安装费

D.室外管道铺设费

【答案】：D212、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。

A.建设单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.施工单位

【答案】：B213、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5

【答案】：B214、甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？

A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪

B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪

C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪

D.甲、乙针对3000元不成立犯罪

【答案】：C215、下列费用中，属于生产准备费的是（）。

A.试运转所需的原料费

B.生产职工培训费

C.办公家具购置费

D.生产家具购置费

【答案】：B216、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件

【答案】：A217、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样

【答案】：D218、生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.建设投资和建设期利息

B.建设投资.建设期利息和流动资金

C.静态投资和动态投资

D.固定资产投资和无形资产投资

【答案】：B219、（2021年真题）施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。

A.按设计规范编制的加固处理方案

B.经该项目设计单位认可的加固处理方案

C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案

D.经建设单位认可的加固处理方案

【答案】：B220、建设工程进度控制的总目标是（）。

A.建设工期

B.合同工期

C.定额工期

D.确保提前交付使用

【答案】：A221、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。

A.38

B.44

C.57

D.66

【答案】：C222、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费

B.国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中

C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D.为运输而支出的包装费不应计入运杂费

【答案】：A223、对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

【答案】：B224、静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用和（）。

A.预备费

B.基本预备费

C.涨价预备费

D.建设期利息

【答案】：B225、某分项工程招标工程量清单为1000m＜sup>3＜/sup>。施工中由于涉及变更调整为1200m＜sup>3＜/sup>。该分项工程招标控制价单价为300元/m＜sup>3＜/sup>。投标报价单价为360元/m＜sup>3＜/sup>。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000

【答案】：C226、在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则（）。

A.影响工程总工期

B.该项工作会变成关键工作

C.对后续工作及工程总工期无影响

D.使其紧后工作不能按最早时间开始

【答案】：D227、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。

A.一

B.两

C.三

D.四

【答案】：A228、根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。

A.文件有缺陷或技术性错误

B.发现有价值文物

C.工程师放线错误

D.发包人未能提供现场

【答案】：B229、厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。

A.委托厂家监控

B.定点监控

C.定期监控

D.日常监控

【答案】：B230、下列说法中，不符合合法行政原则的说法是：

A.因种植苹果的市场前景非常客观，某市政府要求该市农民不再种植水稻，改为裁种苹果树

B.某市工商局要求受到工商行政处罚的听证申请人承担组织听证的费用

C.某省林业厅规定听证笔录作为最终作出林业行政许可决定的参考

D.某行政机关将行政强制措施委托给另一行政机关行使

【答案】：A231、派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.现场实地检查工程进展情况

D.实际进度与计划进度的对比分析

【答案】：C232、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。

A.分析产生偏差的原因

B.采取措施调整进度计划

C.实施调整后的进度计划

D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

【答案】：B233、编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。

A.工程量大、工期短

B.工程量大、工期长

C.工程量小、工期短

D.工程量小、工期长

【答案】：B234、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。

A.施工单位项目负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.安装单位项目负责人

【答案】：B235、下列不属于工程量清单编制依据的是（）。

A.建设工程设计文件

B.拟定的招标文件

C.常规施工方案

D.项目可行性研究审批文件

【答案】：D236、工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。

A.1

B.2

C.5

D.6

【答案】：B237、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。

A.表明其履行施工合同的能力

B.听取监理工程师的建设性意见

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.解除其对施工进度计划的责任和义务

【答案】：B238、编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。

A.数量

B.时间

C.产销

D.供需

【答案】：A239、对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是（）。

A.公开招标

B.竞争性谈判

C.竞争性磋商

D.单一来源采购

【答案】：A240、一跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁，当设计无要求时，施工模板起拱高度宜为跨度的：()

A.1/1000～2/1000

B.2/1000～4/1000

C.1/1000～3/1000