集团大厦试验基站建设工程施工合同书_第1页
集团大厦试验基站建设工程施工合同书_第2页
集团大厦试验基站建设工程施工合同书_第3页
集团大厦试验基站建设工程施工合同书_第4页
集团大厦试验基站建设工程施工合同书_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

集团大厦试验基站建设工程施工合同书甲方：姓名/名称：（以下简称“甲方”）地址：电话：邮编：乙方：姓名/名称：（以下简称“乙方”）地址：电话：邮编：一、合同约定事项（一）工程名称、工程地点和建设规模工程名称：集团大厦试验基站建设工程；工程地点：（详见附件）；建设规模：（详见附件）。（二）工程价款及支付方式工程总价款为人民币（以下简称“元”）（详见附件）。工程价款支付方式：（详见附件）。（三）工期工程竣工日期：（详见附件）；工程期限：（详见附件）。（四）质量保证、技术标准及验收规范甲方要求乙方按合同约定的技术标准和验收规范进行施工，保证工程质量；工程竣工后，乙方应提供必要的技术服务和维护保养服务；工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并提供合格证明。（五）工程保险在工程施工期间，乙方应按法律规定购买施工期间工程一切险；工程竣工验收合格之前，乙方应购买工程质量保险。（六）工程变更在施工过程中，如发生变更，必须经甲方同意方可进行；双方应按照变更后的工程价款重新签署补充协议。（七）违约责任若乙方未按合同约定完成工程或工程质量未达到要求，应承担违约责任；若甲方未按合同约定支付工程价款，应承担违约责任。（八）争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；如协商不成，应向有关仲裁机构申请仲裁；如因合同履行所发生争议需报诉诸司法，则应向有管辖权的人民法院提起诉讼。二、合同生效与履行（一）合同生效条件合同按照法律程序签订；甲方支付工程合同订金并签字盖章确认，同时乙方应当按照要求办理工程建设许可手续。（二）履行保证双方均应按照合同约定履行各自的义务；如发生不可抗力事件，一方应及时通知对方并提交有关证明材料。（三）合同解除在下列情况下，双方可协商解除本合同：双方一致同意解除合同；工程发生不可抗力事件，无法履行合同；一方经仲裁或法院判决解除合同。解除合同的，双方应按照约定进行权利义务的清算。三、合同附件工程规划；工程施工图纸；工程预算；工程合同支付方式；工程竣工日期及工期；工程竣工验收标准；项目经理名单及资格证书；工程保险证明；关于违约责任的约定。四、合同签署甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约地点：签约日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。甲、乙双

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论