建筑工程施工合同15篇3

第页共页建筑工程施工合同精选15篇建筑工程施工合同精选15篇建筑工程施工合同1发包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：_____________2、工程地点：_____________3、承包范围：_________________按双方确认的设计方案、图纸和预算工程的装修工程内容。4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)5、工期：_________________天。(按甲方通知进场施工当天计，即从__________年__________月__________日起计)6、工程质量：_________________按图纸保质保量施工、符合环保要求、并到达合格等级。7、合同工程价款(人民币大写)：________________二、甲方工作1、开工前，向乙方进展作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。2、为乙方提供施工所需的室内水、电。3、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。5、如需要拆改建筑物构造或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的详细问题。三、乙方工作1、参加甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度方案，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和平安交底。2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。6、工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。7、进场前办妥施工人员的工地出入证，承受施工平安教育。8、进场人员必须备齐证件，随时承受甲方及有关人员检查。9、乙方必须做好施工平安措施，施工平安乙方负责，甲方有权催促。假设施工中发生平安事故由乙方负责。四、关于工期的约定1、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。五、关于工程质量及验收的约定1、本工程质量应到达国家质量评定合格标准，本工程保修期一年。2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验，复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延;假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。3、工程开工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。六、关于工程价款及结算的约定1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。2、在预算工程内有发生施工完成才结算，没有做的工程不结算。3、增加的工程工程按甲方签认计算。4、工程款的支付方式：_________________(1)甲、乙双方签订合同后，甲方支付%工程款。(2)乙方吊顶、水、线管布线完工，甲方支付__________%工程款。(3)乙方木工和泥工根本完工、漆工进场，甲方支付__________%工程款。(4)余款在工程完工通过验收，在双方确定结算后天内，甲方支付5%工程款。5、本工程工程的增减约定工程所发生的在预算工程之外的工程工程，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进展结算。甲方确定不做的工程不能结算。七、有关材料供给的约定1、工程施工所需材料由乙方采购供给至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供给至施工现场。2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进展检验。八、有关平安消费和防火的约定1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、标准。2、由于乙方在施工消费过程中违背有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此产生的一切经济损失及法律责任。九、违约责任、争议或纠纷处理1、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进展调解。3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。十、附那么1、乙方在施工过程中除承受甲方监视外还应服从物业管理公司的管理。2、本合同正、副文本各两份，双方各执二份，具同等效力。3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。甲方(签字)：_________________乙方(签字)：___________________________年__________月__________日__________年__________月__________日发包方(甲方)：__________________承包方(乙方)：__________________按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《山东省建立工程合同监视管理方法》的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议：第1条工程概况1.1工程名称：__________________1.2工程地点：__________________1.3承包范围：__________________1.4承包方式：__________________1.5工期：本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月开工。1.6工程质量：合格1.7合同价款(人民币大写)：_________(预算清单作为合同附件)第2条甲方工作2.1开工前3天，全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用考前须知。2.2指派_________为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进展督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏，并承当相应费用。2.4如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。第3条乙方工作3.2指派_________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3.6工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提早开工时,应征得乙方同意。4.2非因甲方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收标准》(JGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制定的施工及验收标准为质量评定验收标准。5.2隐蔽工程验收：(1)工程具备隐蔽验收条件前，乙方需自检合格并于验收前24小时以书面形式(包括隐蔽验收的相关资料)通知公司签字确认。(2)经历收合格，甲方代表签字前方可进入下一道工序。假设甲方在接到书面通知后48小时内未到场验收，那么视为合格。(3)无论甲方代表是否参加验收，当提出对已经历收的.隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求剥露，并在验收后重新隐蔽或修护后隐蔽。假设检查不合格，按公司制度执行处分。(4)因隐蔽验收不合格所造成的经济损失和工期拖延均由乙方承当。5.3本工程质量应到达国家质量评定合格标准。5.4工程开工后，乙方书面报告申请通知甲方验收，甲方自接到验收报告5日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认开工日期。验收合可后，办理移交手续。第6条关于工程价款结算及付款方式的约定6.1双方商定本合同价款：(1)暂定价格：_________(见预算)(2)开工结算：按预算单价，如清单中没有的，甲乙双方协商定价，以实际发生工程量结算。(3)，付款方式：自合同签订之日起_________天内(材料进场)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付总工程量的_________%，工程完工付至_________%，开工验收合格后付至_________%，质保期为一年，一年期满后一次性结清。6.2工程完工后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并结清工程款。第7条有关质保期内的维修约定7.1、保修范围：凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不利造成工程范围内各部位、部件的损坏、脱落、变质、丧失、开裂等均属乙方保修责任范围。7.2保修期限：从交付之日起计算，装饰工程保修期限为贰年。防水工程保修期为伍年。7.3保修费用：工程中已含保修费用，乙方收到通知后在约定时间24小时内给人修理，否那么甲方有权通知其他单位进展修理。其发生费用从乙方保修费中扣除，并按甲方的工程制度进展相应处分。7.4材料采购与检验：a甲方采购的材料或设备到场，乙方派人与甲方代表一起验收，验收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的损坏或丧失，由乙方承当赔款。B乙方采购的材料到场，乙方需将材料检验报告、合格证、环保证明文件(一份原件三份复印件)等书面报批甲方代表，同时派人与甲方代表共同对到场材料进展验收。对不符合设计、标准及封样材料要求的材料，不予进场。乙方应重新采购并报验，并承当由此发生的一切费用。第8条有关平安消费和防火的约定8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、标准。8.2乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安。如遇上述情况发生，乙方承当一切责任，甲方不负责赔偿。8.3由于乙方在施工消费过程中违背有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。第9条争议或纠纷处理9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进展调解。第10条合同生效与终止10.1本合同签订前，甲、乙双方就本工程的有关约定事项，未经本合同确认的，一律无效。10.2本合同签订后，有关合同条款的变更应订书面补充协议，并报原审查、鉴证单位备案后生效。10.3本合同在双方完成了互相约定的工作内容后即告终止。第11条合同份数本合同正本两份，由甲、乙双方各执一份。第12条其它约定因现有施工图局部节点及材质不明确，故所有工程量以清单单价为准，本工程灯具只包含筒灯、射灯、灯带。工程量按实结算。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程施工合同2发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日开工。1.6工程质量：1.7合同价款(人民币大写)：第二条甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3委托监理公司进展工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承当相应费用。2.5如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承当相应费用。第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3.6工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。第四条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提早开工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收标准》(JGJ73——91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300——88)等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。5.2本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，甲方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延;假设复验不合格，其复验及返工费用由乙方承当，但工期也予顺延。5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不顺延。5.6工程开工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认开工日期，并承当乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种：(1)固定价格。(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和开工结算。6.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款开工结算时一次结清。6.3工程开工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。第七条关于材料供给的约定7.1本工程甲方负责采购供给的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承当运输费用。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承当。甲方供给的`材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。应制止使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条有关平安消费和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准。8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、标准。8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违背有关平安操作规程、消防条例和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，甲方应承当由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工消费过程中违背有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应承当由此引发的一切经济损失。第九条奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。9.2由于乙方原因，逾期开工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提早开工，除支付赶工措施费外，每提早一天，甲方支付乙方元，作为奖励。9.3乙方按照甲方要求，全部或局部工程工程到达优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为奖励。9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承当损失。9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物构造或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当损失。9.7未办理验收手续，甲方提早使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进展调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第十一条其它约定____________。第十二条附那么12.1本工程需要进展保修或保险时，应另订协议。12.2本合同正式两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程工程一览表(3)工程预算书(4)甲方提供货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：代理人：代表人：单位地址：单位地址：：：：：邮码：邮码：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：年月日帐号：年月日建筑工程施工合同3甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。为了确保本工程平安施工，保证甲乙双方的合法权益不受进犯，明确甲乙双方平安责任，遵循平等、自愿的`原那么订立本合同，以便甲乙双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、平安内容：1、吊篮由乙方配置。2、吊篮在使用前，乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。3、乙方施工人员进入工地必须戴好平安帽，平安帽由乙方负责购置。4、乙方施工人员在施工时必须系好平安带，不得酗酒上架作业。平安带由乙方提供。5、在施工过程中，乙方应及时搭设好各种乙方用电平安设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级平安教育。乙方必须配置专职平安员催促、检查过程施工，并有相应的平安资料记录。6、乙方在施工过程中，要求作业人员正确使用平安劳动保护用品。乙方应随时检查各种平安设施，并采取必须的平安防护措施，严格按平安操作规程施工，消除事故隐患。7、乙方在施工过程中，必须维护甲方的施工形象。四、本工程实行三包，即包质量、包平安、包工期，无论在施工过程中发生任何平安事故，均由乙方负责。本合同一式三份，甲乙双方各持一份，并报送公用事业管理局备案一份，双方签字后生效。甲方：乙方：代表人〔签字〕：代表人〔签字〕：时间：年月日时间：年月日建筑工程施工合同4原告：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，佛山市__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。被告一：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。被告二：_________________佛山市__________区_________________工程，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。法定代表人：______________。案由：_________________建立工程合同纠纷诉讼恳求：_________________1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承当连带责任;3、判令本案全部诉讼费用由被告承当。事实与理由：______________________________年__________月__________日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________在__________工业园的局部土建工程工程分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的`名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市_____________在__________工业园的车间b、c的金属钢构造工程。《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程工程也已经历收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了局部工程款，其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承当连带支付责任。为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼恳求。此致____________区人民法院具状人：______________________________年__________月__________日建筑工程施工合同5甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《建筑法》及有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：光荣怡园第二期C、D栋。2、工程地点：____县云集镇迎宾XX。二、工程承包方式及承包价格1、以包工包料形式按1269元㎡包干结算(含税金及全部相关取费标准计取的全部费用，劳保基金不在内)。2、包干价格包括资料、各项检测及各项验收等费用(如桩基检测、实物检测、水电检测、消防检测验收、材料送检、铝合金检测及各分部工程验收等等)。三、工期：开工日期：________年____月____日，开工日期________年____月____日，总工期24个月。四、工程质量标准：合格工程。五、承包工程内容：1、根底工程：桩根底深度为10米。超深局部按实签证，(挖土方及护壁人工工资140元3，入岩、流砂单独签证，入岩按土方2倍，流砂按土方3倍)。2、主体工程：按设计施工图及相关规定和强迫性标准规定。(未包含内容见附表一)3、屋面工程：按设计施工图及相关规定和强迫性标准规定。4、外装修：按设计施工图施工(含565中空双层钢化玻璃窗)，第一、二层干挂除外。5、内装饰：内墙为混合砂浆抹灰，天棚不抹灰，楼地面不找平，进户门不安装，室内所有门不安装。6、水电工程：水、电工程到户，预埋局部到位。7、消防工程：按设计施工图施工及相关强迫性标准规定。8、施工围墙由甲方负责，临时水电由甲方接至施工场地。六、材料要求：、钢材采用XX和链钢。2、水泥采用金X和XXX。3、给水管采用现场确定(国标)4、排污及雨水管采用现场确定(国标)5、外墙砖采用现场确定4595砖6、铝合金窗采用565中空双层玻璃窗，品牌为现场确定，规格____正品。七、双方职责：(一)甲方1、甲方派出常驻工程师代表，对工程跟踪监视，杜绝不合格材料用在工程上，由此造成工程质量的损失，乙方承当一切责任。甲乙双方及时对隐蔽工程和材料涨价签证。2、甲方负责办理各项报建手续及费用(因报建手续不到位所引起的行政职能部门处分)。3、开工前施工场地的三通一平，水电并满足施工需要。4、提交施工图捌套。5、提供工程坐标控制点、地下管网资料及勘探、设计地质报告。6、负责施工期间周边关系的协调。7、组织对工程开工验收(包括各局部工程)、隐蔽工程签证、工程质量监视。按合同约定定期办理结算和支付工程款。(二)乙方1、编制施工组织设计、施工方案、设备、材料、半成品的进场方案，并在收到施工图后组织进展图纸会审。2、施工场地的临时设施、临时水电管线的修建安装。道路畅通，保持平安文明施工。3、及时向甲方报送施工方案和已完成工程进度报表。4、未经甲方同意，乙方不得转包第三方。(如转包第三方，甲方有权收回，并终止合同)5、提供施工报建所需的证照和资料。6、施工过程中发生平安事故由乙方全权负责。7、标准建筑市场行为，不得拖欠和克扣民工工资。八、付款方式：1、按层付工程款(备注：每层完工后付工程款，根底不付工程款)。主体每层按平方造价付工程款60%。内、外装饰按每层平方造价付工程款25%，开工验收合格按平方造价付工程款5%，资料备案到位按平方造价付工程款5%，剩下5%作质保金________年，________年到期付清5%质保金。2、挡土墙付款方式按每月工程量付定额直接费总造价85%结算付款。九、履约金的交纳及返还方法：1、合同签订时，乙方向甲方交纳履约保证金人民币陆佰万元整，签约当天交人民币壹佰万，5个工作日内交人民币叁佰万，余款在20个工作日内交剩余人民币贰佰万。2、转换层完工退还履约金壹佰万元整，到主体第十层完工退还履约金壹佰万元整，主体全部完工退还履约金壹佰万元整。十、结算方式：1、以包干价加签证工程量结算。2、包干建筑面积以房地局产权面积为准。3、在施工中有增减局部工程，按设计变更签证，结算按____省建筑消耗定额计算，人工土建按62.5元工日，水电安装按62.5元工日，装饰装修按75.5元工日，材料按市场价加采保费和运费。按综合费用计取27%。(含税金及全部相关取费标准计取的'全部费用)4、挡土墙结算方式套用增减工程量结算方式。5、材料价格超过5%调价，调价按当时市场价减附表二材料所定基价。材料价格浮动在5%以内不予调价6、材料基价见附表二十一、违约责任、乙方如延迟工期不能按照合同约定的时间开工，超过10天以后每延期一天，甲方按工程总造价的3予以处分，从工程款中扣除。2、乙方因工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方必须立即进展返工，其费用乙方自行承当：假设返工后还是达不到质量标准的，那么自动退场，并赔偿甲方相应损失。3、乙方假设无才能在规定时期内履行自筹资金，未完成局部施工责任，视为违约，甲方有权接收乙方施工单位的施工任务，并将乙方交纳甲方的履约保证金抵交违约罚款，乙方自动退场，甲方只按乙方已完成工程量的80%进展结算。4、由于甲方未按合同要求支付工程款影响乙方施工超过10天，每个月甲方要支付乙方的根本工资、设备折旧、工程垫付资金利息的两倍(按当时的银行贷款利息)、钢管脚手架的租金。5、从甲方收到乙方开工结算资料30天内委托中介机构审查，审查时间为30天，审查报告经甲方、乙方确认后30天内无正当理由不支付工程结算款，从第31天起每天向乙方支付违约金(按合同价款1)，按银行同期贷款利息贰倍计取。6、开工验收合格后，在三个月内乙方应向甲方交付整套完好备案资料(包括验收备案表)，否那么按每延误一天处分5000元。7、由于甲方甩项影响房屋不能验收、备案，所有损失由甲方负责，不影响建立方向施工方付款，付款参照原条款。十二、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。十三、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，希望甲乙双方共同遵守，甲乙双方签字后具有法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日建筑工程施工合同6发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日至年月日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大写)：第2条甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进展技术交底。提供施工所需的场地(即“承包范围”)去除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明考前须知。第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进展现场交底。(或参加甲方组织的'施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提早开工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收标准》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种。A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和开工结算)第7条关于材料供给的约定7.1本工程乙方负责采购供给的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条有关平安消费和防火的约定8.1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准。第9条工程停建或缓建9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条奖励和违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金。第11条保修11.1本合同保修期为开工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的工程及内容。第12条争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进展调解。12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条其他约定第13条附那么13.1本工程需要进展保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：受权代表(签字)：受权代表(签字)：单位地址：单位地址：：：：：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号：年月日年月日建筑工程施工合同7发包发(甲方)：__________________承包方(乙方)：__________________经双方协商同意甲方将______工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包平安、质量、工期、以及施工中产生的'垃圾清理。二、工程承包范围__________________.三、工程承包单价__________________.四、付款方式进度款按完成工程量______按月支付，开工退场支付______.五、甲乙双方责任1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、平安帽、购置施工期间员工意外保险、提供足够材料。2、乙方责任：(1)按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关标准和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。(2)砌砖工程：砖必须湿水前方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。(3)内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格前方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。(4)外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格前方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。(5)室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收前方能开场贴砖。粘贴时确保无空鼓，否那么返工赔料，完成面必须程度直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。(6)施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承当。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承当。(7)中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。(8)工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，假设因乙方人员缺乏，拖延工期，拖延一天罚款______元，拖延3天以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。六、平安、质量罚款细那么(1)不戴平安帽、不穿防滑鞋，每人次罚款______元;(2)乘坐提升架上落，每人次罚款______元。(3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款______元，并没收用电器具;(4)厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款______元;(5)施工中浪费材料，按原价十倍罚款;(6)高层抛掉物罚款______元，造成严重后果全部由乙方负责;(7)违背本合同乙方责任中的任何平安质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如屡次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。(8)工伤、工故乙方承当30%.七、其他事项1、本工地内打架每人次罚款______元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。3、本合同平安、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程开工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。发包方(甲方)签字：__________________承包方(乙方)签字：__________________签订日期：______年______月______日建筑工程施工合同8_____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：监理范围：二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。三、以下文件均为本合同的组成局部：①监理委托函或中标函;②工程建立监理合同标准条件;③工程建立监理合同专用条件;④在施行过程中共同签署的补充与修正文件。四、监理单位同意，按照本合同的规定，承当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自年月日开场施行，至年月日完成。工程建立监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条以下名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。(1)“工程”是指业主委托施行监理的工程。(2)“业主”是指承当直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。(3)“监理单位”是指承当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场施行监理业务的组织。(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建立有关的当事人。(6)“工程建立监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。(8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开场到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条工程建立监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构程度相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目的，公正地维护各方的合法权益。第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。第八条业主应当负责工程建立的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。第九条业主应当在双方约定的.时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十一条业主应当受权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联络。更换常驻代表，要提早通知监理单位。第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。第十三条业主应为监理机构提供如下协助：(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等消费厂家名录。(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。第十五条假如双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和效劳人员，那么应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。业主：(签章)监理单位：(签章)法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)年月日年月日建筑工程施工合同9甲方(发包方)：(以下简称甲方)乙方(承包方)：(以下简称乙方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条、工程概况1、工程名称：王XX天佳XX2、工程地点：清浦区XX3、施工范围：4、合同价款：安装，税金由乙方承当，材料检测费用由甲方承当，假设要变更施工内容、变更材料，工程造价按实计算。第二条、关于材料供给的约定乙方供给的材料如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用对工程造成的损失由乙方负责。要求电线为大厂消费的无锡品牌，另所购的开关插座盒配件必须先提供样品经公司领导同意后再购置，其他材料检测必须合格。第三条、关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《建筑水电工程质量验收标准》G并参照其他地方标准、质量评定验收标准。2、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所以整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方回绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处分。3、乙方对现场所有已完成施工成品负有保护义务，凡因乙方施工安排不善，在构造已完成施工部位进展凿洞、敲打安装施工或返工的.(暗管敷设的砖墙面包刨槽及设计变更除外)，均乙方自费修补恢复原状，造成甲方及其他损失的零星赔偿。4、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。5、工程开工：乙方应提早通知建立单位、监理验收，并办理验收手续。第四条、关于平安消费文明施工现场治理的约定1、乙方严格遵守工地上的一切规章制度。2、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。3、乙方必须服从管理，保持现场清洁。及时整理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。保持现场整齐文明。第五条、工程付款方式、结算的预定付款进度：一层屋面板浇好后付总价的10%，主体成功付总价的20%，开工验收后付至总价的95%.保存总工程款的5%作为保修金，保修金返工还按国家相关规定执行。第六条、纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民提起诉讼。第七条、工期要求1、因气候、停电等不可抗力或不可预见的因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、执行工程部安排的工期时间，每延迟一天执行甲方与业主签订的大合同的要求。第八条、施工平安乙方负责施工期间施工范围内的人身设备平安事项，乙方对各种平安措施事故承当完全责任，甲方有权监视和指导乙方及时排除平安隐患，杜绝平安事故。第九条、附那么1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日建筑工程施工合同10发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》以及建筑工程承包合同的有关法律法规，甲方现将常青花园二小区35#楼局部工程工程以包工不包料的形式委托乙方施工。为了明确双方各自的责任，本着公平、公正、诚信守那么的原那么，经双方协商一致同。意签定以下施工合同条款，保证信守执行。一、承包范围及工作内容1.本工程所含所有抹灰、镶贴、屋面(防水工程除外)、楼地面及室外散水台阶工程;2.本工程所需砂浆、垫层砼的拌制和运输;钉钢板网、湿水、刷;胶、楼面基层处理、落地灰的清理;3.承包范围内所有成品及半成品的养护、维修;4.乙方自备承包范围内所需小型工具如：铁锹、泥桶、尺条、铝合金、线、平安帽等;5.乙方负责返工所需材料及人工费用。二、结算方式约定1.本工程人工费按设计图纸及有关标准一次性包干，包干总价为人民币肆拾万元整，不再存在其它费用;如一次性验收通过，甲方奖励乙方人民币壹万元。2..甲方每人每天支付乙方生活费贰拾元，乙方所属工程全部完工,经历收到达优质标准后付至总价95%，余款作为本工程维修保证金，待工程交付使用后付清;3.甲乙双方协商包干价中，已包括质量创优价格、确保工期价格和工完料净价格。4.分包价格均为包干价，不存在其他任何费用。三、质量要求本工程质量等级为“楚天杯”。乙方在施工过程中应严格按设计图纸、相关标准要求及施工技术交底施工，服从业主和甲方现场管理人员的指挥，如发现乙方有违犯质量要求的施工情况，甲方除责令停工整改外，其所造成的一切损失均由乙方承当，情节严重的将追究其他责任，并且甲方拒付工程款。四、施工工期要求：1.工期主要按甲方形象进度执行，总工期为一百二十天。2.乙方在施工过程中不得以任何理由推延工期，假设有延误，乙方自愿每天罚款500-1000元人民币，属甲方原因，工期顺延。3.工程完工指乙方所承包范围内各分项工程全部完工。五、平安消费和文明施工1.为加强对所属施工人员的平安教育与培训，结实树立“平安第一，预防为主”的思想，与每个职工都要有平安交底并签定平安合同。2.在施工前乙方必须派专人对脚手架、跳板、平安网、机具等，特别是脚手架的.大、小横杆、探头跳进展全面的检查，在检查确保正常情况下方可安排作业人员施工，高空作业时乙方施工人员必须系平安带，实在做好平安防范工作;3.乙方人员发生工伤事故，经济赔偿在______元以内，乙方自理，经济赔偿超出______元，超出局部甲乙双方各承当50%，但详细善后工作乙方必须负责安排完毕，甲方不直接对乙方工人及家属;4.乙方工人进场后要做好各班组的协调工作，不准无理取闹，打架闹事，出现打架闹事，甲方对承包人处以3000元的罚款，情节严重送公安机关处理;5.年龄未满18周岁、身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有缺陷人员等，均不得使用和进入施工现场，假设乙方擅自将这些人员带入现场所造成的平安事故及后果，由乙方负全部责任;6.必须执行平安消费“十五”不准及平安消费条例，进入施工区戴平安帽、高空作业系好平安带，不得穿拖鞋、赤膊或酒后在现场活动及作业，在现场活动必须走指定的平安通道，否那么，由此而发生的一切工伤事故，由乙方自行承当一切责任及经济损失;7.乙方所有施工人员必须戴好平安帽，如有违背那么每人每次罚款20元整;8.当相关部门对乙方施工人员进展方案生育管理检查时，乙方须提供方案生育证件，并认真承受检查;9.如乙方违背上述条例或未按平安、文明施工标准进展施工，不管发生任何平安事故或其它事故，由乙方承当责任及全部费用，甲方概不负责;六、其它约定1.乙方在砂浆拌制过程中必须严格按配合比施工，如随意更改配合比现象每次按100-500元处分，假设在施工中确有需要更改的，需经甲方现场管理人员同意;2.乙方必须即时清理落地灰，重新拌制使用;如发现丢弃、不即时清理落地灰现象，将视情况处以50—400元处分;3.乙方责任人必须常驻本现场，如有特殊原因，需在征得甲方同意下，另行委派专人履行本合同;4.乙方在签定本合同前，要充分认识甲方对该工程质量、进度要求，合同签订后或在施工过程中，乙方不得以任何理由中途退场，如属乙方原因自行退场，甲方当时不予办理结帐手续，待工程全部开工后，按乙方实际完成工程量的70%结算;5.乙方施工人员平安、进度、质量中一项，不能到达甲方要求，甲方有权终止合同或令其退场，结算按第上条执行;6.乙方在施工过程中，应无条件服从甲方现场人员指挥管理，对甲方再三强调的事情，乙方不能或不及时完成，甲方将委派其别人员完成，工程量按每人每天100元人民币或按完成总量的140%比例直接扣予乙方帐上。7.本合同一式三份，乙方持一份，甲方持两份，自签订之日起生效，任何一方不得随意更改，假设有未尽事宜经双方共同协商处理。付：承包人身份证复印件一份。甲方代表(签章)：____年_____月____日乙方代表(签章)：____年_____月____日建筑工程施工合同11发包人：〔以下简称甲方〕承包人：〔以下简称乙方〕经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程工程1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元〔开工后以实际丈量面积为准进展结算〕。二、技术要求1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6M。3、cm厚灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的根底上，对上下不平路段，采用推土机或装载机整平，并去除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否那么返工。四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表：姓名：职务；职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进展监理与控制、参与工程开工验收以及保修阶段的相关工作。2、发包人主要工作：负责场地三通一平；3、承包人的权利和义务工程负责人姓名：工程负责人代表承包人就此工程工程全权对发包人负责。4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格施行平安防护措施，承当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进展质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付%，工程开工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自开工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工承包人应按建立总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明平安施工；发包人、总承包单位对承包人任何违背现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的'一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并承当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七、开工验收承包人在工程具备开工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进展验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承当自身原因造成的整改费用。八、本合同一式两份甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。工程工程有关款项全部计算完毕后自行失效。发包人：〔签章〕承包人：〔签章〕年月日建筑工程施工合同12合同编号：发包方(甲方)：铁通中心承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建立的有关法律、法规的规定，结合本工程的详细情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：;2.工程地点：;3.工程范围和内容：。第二条甲方权利和义务1、组织工程建立工程的技术交底，向乙方明确施工任务;2、提供必要的施工条件;3、负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表;4、指派甲方代表对建立工程工程进展全面协调和监视检查;5、在乙方提供全套开工资料和书面开工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建立浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业根本情况等相关资料;2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的根据;3、乙方不得将其承包的全部工程转包给别人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人;4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何局部分包;5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案，并在施工前送甲方备案;7、严格按设计文件及《gb/t50312-20xx》、《本地网通信线路工程验收标准yd5051-97》等标准要求施工;8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承当由此发生的费用及延误工期的责任;9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监视，工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位，乙方进展自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进展隐蔽和继续施工。否那么，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承当返工费用及延误工期的责任;10、线路工程的施工，乙方同时承当机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程开工后半年内，乙方应服从甲方的要求进展该工程范围内的机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守平安操作规程，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，实在做好平安消费工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承当，并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期年月日，开工日期年月日。第五条开工验收1、工程开工后，乙方应向甲方提交开工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[20xx]32号关于《工程开工文件编制规定》的要求编制完好的开工文件。2、甲方收到乙方提供的全套开工资料和书面开工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为根据。3、验收合格后，双方签署开工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进展验收。开工日期以验收通过的日期为准。第六条质量保证1、保修期限：工程开工验收通过后十二个月;2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承当质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条工程考核1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承当整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承当，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不服从甲方指挥，回绝或延误机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按铁通网建[20xx]32号关于《工程开工文件编制规定》的要求编制完好的开工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条工程价款的结算与支付1、本工程采用包工局部包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为。2、工程开工后，由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建立工程概算、预算编制方法及费用定额》的规定据实编制开工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的`支付按浙江省物价局浙价服[20xx]262号文件执行。3、工程最终结算款确实定：工程最终结算款由以下两局部组成，(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费局部(扣除材料费以外的局部)，乙方同意按浙铁通计建[20xx]303号文的规定调整相关费率后下浮%。3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金)，待十二个月保修期满后，假设无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条合同解除1、双方协商同意可解除本合同。2、未经甲方同意，乙方将承包工程的任何局部分包给别人的，甲方有权解除本合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给别人或者肢解以后以分包的包义分别转包给别人的，甲方有权解除本合同。4、有以下情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方严重违约致使合同无法履行。5、一方根据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他1、乙方确认其完全理解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;2、本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力;3、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方(盖章)乙方(盖章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：邮政编码：邮政编码：签约地点：签约日期：年月日建筑工程施工合同13甲方：(发包方)乙方：(承包方)根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的`约定，本着遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：一.乙方机械设备(包括塔吊安装