电梯项目招标文件

项目PAGE2- -PAGE39- 电梯项目招标文件招标编号：招标人：招标代理机构：二零一零年七项目-PAGE20-目录第一部分招标公告 3一、投标邀请书 4第二部分投标须知 4一、总则 61.工程概况 62.定义及解释 63.合格投标人 65.特别说明 76.投标文件说明 87.现场考察 88.费用 89.合同价款支付方式 8二、招标文件 910.招标文件的组成 911.招标文件的澄清 912.招标文件的修正 913.其他 9三、投标文件的编制 1014.投标语言 1015.计量 1016.投标货物和服务合格的文件 1017.投标报价 1018.货物现场服务 1119.投标保证金 1120.投标有效期 1221.投标文件的组成 1222.投标文件的签署 12四、投标文件的递交 1323.投标文件的密封和标记 1324.投标截止时间 1325.投标文件的修改和撤回 13五、开标 1426.开标 14六、评标、定标 1427.评标委员会 1428.评标原则 1429.评标纪律 1530.投标文件的实质性响应鉴定 1531.投标文件有下列情况之一者，将视为废标 1532.投标文件的评价与比较 1533.投标文件的澄清 1634.评标办法 1635.定标 16七、授予合同 1636.中标通知及签订合同 1637.签订合同 1638履约担保 1739.其他 17八、保证 17第三部分货物需求及技术要求 18第四部分合同主要条款 24第五部分投标文件格式 33附件1：评标标准及计分方法 45第一部分招标公告

一、招标公告第二部分投标须知

投标须知前附表项目内容规定1工程综合说明工程名称：建设地点：资金来源：专项资金招标方式：公开招标招标范围：4台医用电梯（要求均带无障碍功能）设备购置、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输保险及其伴随服务。（其中一台进入地下室，为手术用梯兼消防用梯。）交货期：合同签订后，按招标方进度要求，接招标方书面通知之日起100日历天内将全部货物交付完毕。安装期：接招标人开工令之日起60日历天内安装、调试完毕。质保期：贰年，以通过招标人所在地质量技术监督部门颁发准用证日期为准。交货及安装地点：2招标编号：3投标有效期：60日历天4投标人要求：详见招标文件第二部分投标须知，一、总则，3.合格投标人5招标文件发售时间：2010年月日～2010年月日（上午8：30～11：30时，下午15：00～17：00时）招标文件售价：1000/份、图纸500元/份，现金支付，售后不退。6投标保证金数额：人民币万元整（为现金、转帐形式）投标保证金交付时间：投标截止日期五天前收款单位：开户行：帐号：地址：7投标文件：正本壹套,副本肆套（U盘电子文档一份）8投标截止时间：2010年月日9时分（北京时间）投标文件递交至：豫棉宾馆楼会议室（郑州市红专路与政六街交叉口）9开标时间：2010年月日9时分（北京时间）地点：豫棉宾馆楼会议室（郑州市红专路与政六街交叉口）10履约保证金：合同总价的5%，（可为现金、支票或履约保函形式）11招标人：联系人：电话：12有关招标活动的文电联系方式：招标代理：地址：联系人：联系电话：一、总则1.工程概况1.1项目名称：1.2建设地点：1.3建筑规模：1.4资金来源：专项资金。1.5招标范围：4台医用电梯（要求均带无障碍功能）设备购置、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输保险及其伴随服务。（其中一台进入地下室，为手术用梯兼消防用梯。）（详细数据见招标文件第三部分“货物需求及技术要求”）2.定义及解释2.1招标人：是依照《中华人民共和国招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织，本项目招标人是。2.2招标代理机构：是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。本项目招标代理机构是。2.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法定代表人或法定代表人授权代表。2.4招标文件：指本文件及与本招标文件相关的答疑文件、补充文件、通知、纪要等。2.5投标文件：指投标人响应招标文件要求提交的文件。2.6中标人：指中标的制造商或代理商，合同签约的承包人2.7货物：系指投标人按招标文件规定而提供的设备、工具、备品备件、手册、及其他有关技术资料和材料。2.8服务：系指投标人提供的安装、调试、验收、培训、质保期服务及售后等其他类似的义务和货物有关的运输、保险及其他伴随服务。2.9原产地：是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。合格的原产地系指所提供的货物及服务均来自于中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。2.10评标委员会：是指依照《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建的专门负责本次招标项目评标工作的临时机构。3.合格投标人1、投标申请人应为具有独立法人资格和合法经营资格的电梯设备制造商或其授权的代理商。2、投标申请人已获取电梯设备制造商授予的对本项目唯一供货授权证明（代理商需要）。3、投标申请人（代理商）注册资金须在500万元及以上；如为电梯制造商注册资金在1亿元及以上。4、电梯设备必有由电梯设备制造商负责安装；电梯设备制造商具有本次招标范围内的电梯安全生产许可证，A级特种设备安装改造维修许可证。5、电梯设备制造商在河南省内须设立有分公司，并取得营业执照和A级特种设备安装改造维修许可证。6、现场安装调试负责人具有机电设备相关专业壹级项目经理资质或中级及以上技术职称，并具有安全考核证书。4.合格设备和服务4.1投标人所投货物的所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品。4.2投标人提供的电梯设备所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地。4.3中标人负责办理招标货物相关进口部件进出口手续并承担所有费用。在任何情况下招标人和招标代理机构不提供任何进出口的支持文件。4.4中标人对合同义务全面负责；对本项目供货范围内的制造、供货、运输、安装、调试、全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与招标人供货设备的交接及验收全面负责。4.5现场服务4.54.6中标人应具有完善的售后服务保障体系。5.特别说明5.1日期：指公历日。5.2书面形式：是指任何手写的、打印或印刷的通讯（需加盖公章法人章）。5.3本项目招投标活动应严格遵守中华人民共和国相关法律和法规。5.4投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。6.投标文件说明每个投标人只能提交一份投标文件（正本壹本，副本肆本，U盘电子文档一份）和一个投标报价。提交或参与了一份以上投标文件和一个以上投标报价的投标人，将使其的全部投标文件无效。7.现场考察7.1投标人应对设备安装施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，招标人对投标人的现场勘察提供可能和必要的协助；因勘察现场所引起的任何费用由投标人自已承担。7.2招标人向投标人提供的有关设备安装施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的书面资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。8.费用8.1投标费用：投标人承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任和义务，如投标过程中出现违法、虚假情况的投标，招标公司有权没收投标人的投标保证金。8.2招标代理服务费：中标人在领取中标通知书的同时须按国家发改委计价格[2002]1980号文件和发改办价格[2003]857号文件规定足额向招标代理机构缴纳招标代理服务费，采用差额定率累进法计算。9.合同价款支付方式9.1在本合同签订后，发包人向承包人支付合同总价款的5％。9.2主要设备货物到达现场后发包人向承包人支付合同总价款的10%。9.3设备安装完成后发包人向承包人支付合同总价款的20%；9.4待调试验收合格后发包人向承包人支付合同总价款的30%。9.5待运行360天后发包人向承包人支付合同总价款的25%。9.6剩余10%待运行满一年后十日内一次性付清。二、招标文件10.招标文件的组成10.1招标文件用于阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。招标文件包括下列内容及按投标须知第11、12条款内容发出的答疑、补充文件。第一部分投标邀请书第二部分投标须知第三部分货物需求及技术要求第四部分合同主要条款第五部分投标文件格式10.2投标人应详细阅读招标文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果投标人不按招标文件的要求提交投标文件和资料的，或者投标文件没有对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，将导致投标文件不被接受，其后果由投标人自己负责。11.招标文件的澄清投标人在获得招标文件后，如有问题需要招标人澄清，须于投标截止期十七天以前将需澄清内容以书面形式并加盖投标人公章按招标文件前附表中的地址提交招标代理机构（同时所提问题的电子版本发至电子邮箱tahphn@126.com）以便招标人有充分的准备做出正确的答复。招标人只对投标截止期十七天以前收到的书面问题做出答复。招标代理机构将答复内容以答疑文件的形式发给所有招标文件收受人(但不指明问题来源)；12.招标文件的修正12.1在投标截止时间十五天以前的任何时间，招标人可以用补充文件的方式修正招标文件。该补充文件将成为招标文件的组成部分。12.2补充文件将以书面方式发给所有招标文件收受人，招标文件收受人应以书面形式回复招标代理机构确认收到每一份补充文件。12.3为使投标人有足够的时间按修正的招标文件准备投标文件，招标人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。13.其他针对招标文件的答疑文件和补充文件都将成为招标文件的组成部分，当招标文件，补充文件、答疑纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。三、投标文件的编制14.投标语言投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。15.计量在投标文件中以及所有投标人与招标代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。16.投标货物和服务合格的文件16.1投标人必须提供有关投标货物和服务符合招标文件要求的证明文件，这些文件应包括：1616.1.2产品样本说明书、主要技术参数161616.1.5投标人必须对招标文件中货物的技术要求逐项、逐条明确答复；投标货物如与招标文件中的规定要求不一致，应填写“技术性能对照表1616.2投标人所投货物的所有部件均应为全新的合格产品。16.3投标人认为应对其投标货物的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。16.4投标人必须对招标范围的全部货物和服务进行投标，只投其中部分货物或服务的投标文件为无效。17.投标报价17.1投标人对所投货物和服务根据市场行情自主报价，并按招标文件第五部分要求填报总报价及分项报价。总报价包括设备报价、安装及服务报价和验收合格交付使用前的所有费用，以及配合施工费用和质保期后设备正常运行1年的易损件清单及价格。17.2电梯安装调试过程中井道脚手架的安装、拆除的全部材料及人工费用，计入投标报价。17.3电梯井道内永久固定照明的全部材料及人工费用，计入投标报价。17.4电梯安装调试过程中的水、电工作，由投标人自行解决。17.5电梯安装完毕，报质量技术监督部门的验收费用和办理电梯准用证的全部费用由投标人承担。17.6投标人的投标总价须包含付给总包单位的总承包配合费,暂按电梯系统工程（不含设备价）的2%计取，具体以所签订合同为准。17.7投标人的中标价在合同实施期内不得调整（设计变更及现场签证引起的调整除外）。17.8如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；投标报价表中报价与《投标书》不一致的以《投标书》为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。17.9投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。17.10全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。18.货物现场服务18.1本项目的所有电梯均由电梯设备制造商进行安装调试，并按有关规定程序报请质量技术监督部门验收合格后交付招标人使用。投标人在投标文件中须有电梯安装、调试施工组织方案。18.2招标人应根据中标人的要求给予中标人现场安装服务人员提供食宿方便，费用由中标人自理。19.投标保证金19.1作为投标文件的组成部分，投标人应提供人民币万元的投标保证金，投标保证金于投标截止日期天前到达招标代理机构指定的如下账户：单位名称：开户行：帐号：地址：19.2未按招标文件规定时间或数额提供投标保证金的投标文件，其投标文件将不被接收。19.3本项目不接收以个人名义或非投标人名义交纳的投标保证金。19.4中标人的投标保证金在中标人按规定时间签订合同后五个工作日内无息退还。未中标人的投标保证金将在合同签订后五个工作日内无息退还。19.5若发生下列情况之一，投标保证金将被没收：.2中标人未按招标文件规定和其投标文件承诺20.投标有效期20.1投标文件从开标之时起开始生效，投标有效期为60天。20.2在特殊情况下，招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期，这种要求和答复均应以信函、传真等书面形式提交。按投标须知第20条款规定提供的投标保证金的有效期也应相应延长。投标人可以拒绝招标代理机构的这种要求，但其投标保证金不被没收。同意延长投标有效期的投标人不需要也不允许修改其投标文件。21.投标文件的组成21.1投标书、投标保证金；21.2投标报价表；21.3投标货物和服务合格的证明文件；21.4安装施工组织设计、货物现场服务的承诺内容；21.5服务和其他优惠条件的承诺，以及根据招标文件要求投标人填写和提交的所有其它资料；21.6招标文件要求提交的其他资料；21.7投标人认为有必要提交的其他相关资料。22.投标文件的签署22.1投标人应提交投标文件正本壹套、副本肆套、USB盘电子文档一份。22.2投标文件字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。22.3由法定代表人授权代表办理投标事宜的，在投标文件中须同时提交投标人法定代表人授权委托书。投标人法人代表人授权书格式、签字、盖章及内容均应按本招标文件提供的格式填写，否则投标人法人代表授权委托书无效。22.3投标文件封面、封皮、投标书均需投标人盖公章并经法定代表人或法定代表人授权委托人签字或盖章。其他内容的盖章、签字按招标文件规定或格式执行，招标文件无明确规定或格式要求的投标人自行设计。22.4投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为修改投标人造成的必须修改的错误而进行的。有修改时，修改处应由投标人法定代表人或法定代表人授权代表的签字或盖章。四、投标文件的递交23.投标文件的密封和标记23.1投标人应将投标文件的正本、副本分别密封在不透明的包封内，并在包封上正确标明“正本”、“副本”字样。23.2包封上需写明：工程名称：（Ⅰ标段）招标编号：投标人名称：（盖公章）法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）2010年月日时前不能启封。23.3如果投标文件没有按上述要求密封和标记，将不予接受。24.投标截止时间24.1投标人须在投标须知前附表中规定的投标截止时间前将投标文件送达开标地点。24.2招标人可以根据投标须知第12条款的规定发出补充说明文件并酌情延长递交投标文件的截止期限。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止期方面的全部权力和义务将适用于延长后新的投标截止期24.3对投标截止时间以后到达的投标文件，招标人拒绝接收。25.投标文件的修改和撤回25.1投标人可以在2010年月日时分（北京时间）投标截止期之前修改投标文件。25.2在投标截止期后不能修改投标文件。25.3在投标文件有效期终止日之前，投标人不得撤回其投标，否则根据投标须知第20.4条款规定，该投标人的投标保证金将被没收。五、开标26.开标26.1开标时间：2010年月日时分（北京时间）26.2开标地点：豫棉宾馆楼会议室（郑州市红专路与政六街交叉口）26.3投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：26.3.1投标截止时间后送达的；26.3.2未密封或者未按招标文件要求密封的；26.3.3未按招标文件要求提供担保或担保有瑕疵的。26.4投标人应派法定代表人（法定代表人持法定代表人证书、身份证、投标保证金交款收据）或法定代表人授权代表（持法定代表人授权委托书、身份证、投标保证金交款收据）参加开标会。26.5参与开标会的投标人法定代表人或法定代表人授权代表应在登记册上签字证明出席。26.6在开标现场检查投标文件的密封情况、经确认无误后，由工作人员当众拆封，由唱标人按‘先投后开、后投先开’的顺序宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。招标代理机构做好开标记录。六、评标、定标27.评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，评标由评标委员会负责，评标委员会由有关技术、经济等方面的专家5人组成，其中招标人代表1人，经济、技术专家4人；经济、技术专家评委由招标人代表在开标前从评标专家库中随机抽取。28.评标原则依据《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的有关规定，评标应遵循下述原则：28.1公平、公正、科学、择优；28.2质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进；29.评标纪律29.1评标委员会成员和参与评标工作的有关人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。29.2除投标须知第34条款的规定以外，开标以后至授予中标通知书前，任何投标人均不得就与其投标文件有关的问题主动与招标人和招标代理机构发生联系。29.3如果投标人试图对评标委员会的评标施加影响，将导致该投标人的投标文件被拒绝。30.投标文件的实质性响应鉴定30.1在详细评标之前，首先确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求；30.2实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无显著差异或保留。31.投标文件有下列情况之一者，将视为废标31.1投标文件未按招标文件要求盖公章的；31.2投标文件未经法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的31.3投标文件中的签字人无有效的法定代表人证书或法定代表人授权委托书；31.4投标文件未标明项目的交货期或安装期或交货期、安装期超出招标文件要求的；31.5投标货物明显不符合本招标文件技术要求中带※号项的；31.6载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；31.7投标文件不符合招标文件其他实质性规定的；31.8投标文件附有招标人不能接受的条件；31.9在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将做为废标处理。31.10投标文件中投标报价高于招标控制价的；31.11招标文件或相关法律法规所规定的其他废标情况。32.投标文件的评价与比较32.1评标委员会将仅对按投标须知第31条款规定被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。32.2适用于合同执行期的价格调整因素，在评标时不予考虑。32.3评标时，投标报价是评标的重要因素，但不是唯一标准。33.投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明。但是澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标人文件的实质性内容。澄清的要求和投标人的答复均应采取书面形式。投标人的答复必须经法人代表或法定代表人授权代表签字，作为投标文件的组成部分。34.评标办法评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程具体情况，采用综合评分法，满分100分。详细评标标准见本招标文件《附件1：评标标准及计分方法》35.定标35.1评标委员会按照招标文件中评分办法的规定评定投标人名次。35.2投标人的排名按得分顺序从高到低排列。评标委员会写出评标报告向招标人推荐3名合格中标候选人。招标人原则上应按评标委员会依法推荐的中标候选人顺序确定中标人。若前位中标候选人不再响应招标文件或确有重大实质性问题，经监督部门认可后,可以按顺序向下确定中标人或重新招标。七、授予合同36.中标通知及签订合同36.1在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。36.2对未中标的投标人，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。37.签订合同37.1中标人收到中标通知书后，应在二十个日历日内与招标人签订合同。（中标人的中标价不等合同价）37.2招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。37.3若中标人未能或拒绝按招标文件要求及其投标文件内容与招标人签订合同，招标人可以根据推荐次序另选中标人。38履约担保38.1合同协议书签署7天内，中标人应按投标人须知前附表第10项规定的金额向招标人提交履约担保。38.2中标人不能按本章第38.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，招标人将有充分的理由废除合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。39.其他39.1本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。39.2本招标文件最终解释权归招标人。八、保证40、投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。凡是使用修改、挖补、伪造等手段提供虚假资料和文件的，一经查实，将进行相应处罚，已中标的取消其中标人资格。

第三部分货物需求及技术要求

一、说明1、说明1.1本章所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。1.2本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。1.3招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与招标人另行商定。1.4投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。2、所遵循的标准和质量保证2.1投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。2.2投标人提供的所有技术文件中的技术指标均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。2.3投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。2.4投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。-PAGE48-二、货物需求及技术要求（一）、招标范围项目名称所需4台医用电梯（要求均带无障碍功能）设备购置、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输保险及其伴随服务。（其中一台进入地下室，为手术用梯兼消防用梯）。（二）、电梯型号、数量及主要技术规格《招标货物一览表》电梯编号电梯性质额定载重量额定速度停层站数提升高度台数门洞宽度门净宽备注1#医用电梯（兼用为污物梯）1.6t1.61～12层12站112#医用电梯1.6t1.61～12层12站113#手术用梯(兼消防用梯)1.6t1.6m/s-1～12层13站11100mm4#医用电梯1.6t1.6m/s1～12层12站11100mm备注：上表中提供的电梯提升高度及有关尺寸仅供参考，具体数据以施工图纸和施工现场测量为准。投标人对上表中相关数据得出的推论结果及引起的责任由投标人自负。（三）电梯系统要求：要求提供质量上乘，可靠微处理技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。带※项为必须满足项，否则按废标处理。1.投标人在投标文件中必须提供完整的电梯型号规格。※2.供电电源：采用三相五线制，交流380V，50HZ。3.额定功率：要求投标人报出每台电梯的具体指标值。4.噪声水平：机房内≤70dB(A)，轿箱内≤52dB(A)，轿门开／关门时≤58dB(A)。※5.控制系统：所有电梯要求采用全电脑模块化分散控制、串行数据传输系统（应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求）。所有电梯的拖动控制部分要求采用VVVF变压变频调速的控制技术。6.电梯远程监视系统：只留远程监控接口。※7.曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的先进曳引机。8.电梯机房：要求按相关规范标准布置。9.轿厢：在所提供井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准轿厢，轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准。轿厢顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉。轿门边设置一个控制操纵箱。10.轿厢内层站显示器和控制操纵箱：要求设有内层站显示器，显示层数，上下行运行方向；轿厢内操纵箱要设有对讲机和内呼叫铵钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的重要运行状态并注明厂家商标。※11.门机系统：要求本品牌原装进口；采用VVVF控制技术的变压变频门机，门保护装置采用光幕保护。12.轿门：采用中开门，要求开关门时间短，灵活自如，安静快捷。13.层门(厅门)：安静快捷，其尺寸与轿门相同。14.外呼梯按钮盒：要求美观大方，结实耐用，位于两个厅门中间。15.外层站显示器：美观大方、数字清晰。能够显示层数、上下行运行方向。16.导轨(轿厢导轨、对重导轨)：T型耐磨导轨、抗变形能力强。17.对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。18.补偿装置：无声补偿链。19.钢丝绳：要求采用电梯专用钢丝绳，其安全系数≥12。20.随行电缆：要求采用电梯专用电缆。21.井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。22.井道照明：要求每部电梯每层安装一组井道照明装置，并符合国家规定。23.门锁装置：采用先进的电梯专用门锁。24.上行超速保护装置。25.机房通风设施由投标人根据设备要求提供。26.消防电梯的基本配置和运行功能及层门、轿厢的装修应符合建筑物的防火等级；轿厢内应设专用电话，并应在首层设供消防队员专用的操作按钮；消防电梯间前室设挡水设施。(四)、进口部件要求：本次招标下列三大部件要求本品牌本土原装整机进口产品（进口部件要求来自欧美、日本等地），其他部件要求采用国内合资优质产品。1、曳引机；2、控制柜3、门机（五）、电梯功能设置：1、电梯应具备的标准功能2、超载提示3、满载直驶4、紧急报警按钮5、五方通话系统6、预开门7、再平层8、各层均有到站钟9、门保护（光幕）10、开门保持按钮11、防捣乱功能12、远程监控系统13、照明与风扇自控操作14、开门时间可调15、基站返回16、运行小时累计17、运行次数累计18、门机可调19、应急轿内照明20、消防返基站功能(火灾管制联动)21、消防员操纵运行功能（消防电梯）（六）装修电梯轿厢内装饰1.轿厢装饰顶(天花板)：内嵌式节能日光灯照明。2.轿厢壁：采用发纹不锈钢。3.轿内操纵箱：造型流畅、反应迅捷，面板采用发纹不锈钢板，装设在轿门一侧。5.轿厢门：灵活自如、安静快捷，采用发纹不锈钢。6.轿底：美观、耐用，采用耐磨塑胶地板或树脂地板。电梯层站处装饰1.层门(厅门)：灵活自如、安静快捷。所有层层门采用发纹不锈钢，。2.层门门套：所有层门门套采用发纹不锈钢，门套为小门套。4.外层站显示器及外到站显示器：美观大方、数字清晰，面板采用发纹不锈钢板。5.基站锁：装设在每台电梯的基站，合并到外呼梯按钮盒上。（七）、随电梯的技术文件：1文件目录2装箱单3出厂合格证4机房井道布置图5使用维护说明书6电梯电气原理图、符号说明及电气控制原理说明书7电气接线图8电梯部件安装图9安装、调试说明书10主要材料表和配置清单，清单中对电梯主材部件应说明规格型号、性能指标、属第几代产品、产地等。如：曳引机、主控板、变频器、门机系统、功率器件等。11备品备件目录12特殊专用工具13其他相关技术文件14进口零部件报关证明

第四部分合同主要条款以下“合同格式及合同条款”为合同签订时的基本内容，若需修改及未尽事宜，待投标人中标后签订合同时与招标人协商确定。最终文本是招标人与中标人根据招标文件、投标文件等经双方谈判后形成的合同文本。

一、合同格式合同编号：签约地点：本合同于年月日由（以下简称“发包人”）和（以下简称“承包人”或“乙方”）按下述条款和条件签署本合同。1.1发包人愿以总金额为（大写）元人民币向承包人购买1.1.1条款所列货物及服务（包括安装调试、报检、售后等费用）。1.1.1设备名称、型号规格、数量、单价、总价。1.1.2交货期：合同签订后，按招标方进度要求，以招标方书面通知时间日（或投标人投标文件承诺的交货期）内将全部货物交付完毕。1.1.3安装期：接招标人开工令之日起日（或投标人投标文件承诺的安装期）内完成安装、调试工作。1.1.4交货、安装地点：1.2支付方式：招标文件第二部分投标须知，一、总则，9、合同价款支付方式1.3本合同买卖双方，必须遵守《中华人民共和国合同法》，严格履行各自的全部责任。1.4下列文件是构成本合同不可分割的部分：1.4.1投标文件1.4.2答疑文件及补充文件1.4.3评标过程中通过询标确定的中标人的承诺1.5承包人保证全部按照合同规定，向发包人提供上述合格的货物和服务。1.6发包人保证按照合同规定的时间和方式付给承包人到期应付的货款。1.7本合同一式肆份，买卖双方各持贰份。经双方授权代表签字盖章后生效。发包人：承包人：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户行：开户行：帐号：帐号：签字：签字：日期：年月日 日期：年月日二、设备购置合同条款2.1合同性质：本合同为内贸合同，结算以人民币为计量币种。2.2技术规格：2.2.1承包人交付的设备的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附“技术性能对照表”和投标文件中的条款相一致。2.2.2承包人应保证发包人在使用其设备、服务及其它任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，承包人须负一切法律和费用责任，发包人不负任何责任。2.3包装与运输2.3.1除合同另有规定外,承包人供应的设备，均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适用于远程距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸，可以确保货物完好无损运抵指定现场，由于承包人包装不良所造成的任何损失，由承包人负责。2.3.2每一包装箱内应附一份详细的装箱单。2.3.3每一包装箱应明显标明下述字样:收货人:主合同号:到站:货物名称:毛重/净重:尺寸(长×宽×高):2.3.4如果每件包装箱重量达到或超过2吨,承包人应在每件包装箱上标明“重心”、“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，承包人应在包装箱上加以标注“防潮”、“小心轻放”、“请勿倒置”等字样。2.3.5承包人可选择合适的运输方式,并负责设备的发运、保险、装卸工作。交货地点为2.4价格与支付2.4.1设备合同价为固定价,承包人在合同有效期内不得以任何理由提出变动。2.5工厂检验、测试2.5.1承包人应在交货前按合同规定的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。所有检验和试验的费用由承包人2.5.2发包人将按承包人发出的合同设备组装、试验和检验计划，派出检验人员会同承包人检验人员一起到制造厂车间对设备的制造和质量进行检验和试验。设备检验的程序应由发包人派出人员与承包人2.5.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，发包人可以拒绝接受该货物，承包人应更换被拒绝的货物，或者在发包人2.5.4承包人应向发包人人员免费提供工作所需的技术文件、试验设施、工具、仪表、当地交通等。如果发包人的检验人员由于自身的原因而未能按时到场，承包人2.5.5如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，发包人2.5.6本条款的规定不能免除承包人2.6质量与检验2.6.1承包人应在交货前按合同规定的要求对设备全面检查，并出具产品合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行中国国家标准或行业标准，并满足招标文件的要求。2.6.2设备到货后，发包人应会同相关单位对设备初步检验，如发现质量、规格、数量和重量与合同不符时，发包人应于15天内向承包人提出异议和处理意见。2.6.3承包人应保证设备在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装调试和质量保证期内如发现设备与合同规定不符合或由于承包人责任所造成的任何设备质量问题，发包人可提出异议和处理意见。2.6.4承包人在收到发包人提出的异议和处理意见后必须在5天负责处理，否则即视同默认发包人提出的异议和处理意见。2.7备品备件2.7.1承包人应按装箱文件中清单提供随设备供应的备品备件。2.7.2承包人应提供电梯质保期后维护所需的各种零配件的价格优惠率。2.8特殊专用工具承包人应向发包人提供维修所需的特殊专用工具，以装箱单为准，费用应包括在合同总价之内。2.9违约责任2.9.1如承包人延期交货，除不可抗力的因素外,则应向发包人支付延期交货违约金，按延期交货设备总价每日千分之零点三支付；违约金不足以弥补给发包人造成的损失时，发包人保留索赔的权利。2.9.2发包人延期付款(有正当拒付理由除外)时,应向承包人支付延期付款违约金,每延期付款一天按应付金额的千分之零点三计算，但违约金不超过设备总价的百分之三。2.9.3在合同执行过程中发生的有关争议，双方应通过友好协商解决，经协商达不成协议时，应由合同签约地法院裁决，其费用由败诉方承担。三、安装合同条款3.1安装内容：所签订合同中的电梯安装3.2安装费用：安装价格总计人民币万元。包括电梯安装费、特殊工具费、调试费、水电费、质量技术监督局验收费等正式交付使用前的一切工作费用。价格为固定价。3.3安装期：安装期为接招标人开工令之日起日历天（或投标人投标文件承诺的安装期）。按总包单位确定的进场时间，在电梯到货后，承包人给发包人提供具体施工方案及施工进度表。3.4发包人责任：提供完整清洁的施工现场，井道和底坑须防水。发包人还应提供三相五线制施工供电、电源及电梯安装期间的水电供应。在安装调试期间水、电费用承包人自理、如由于发包人原因，安装工程暂时停止，此间的产品及材料保管场地由发包人提供。3.5承包人责任3.5.1技术资料提供承包人应向发包人提供以下技术资料文本四套：电梯安装施工图；电气设备及系统原理图；电气设备及系统安装线路图；构件、机械安装图；安装手册；维修手册；制造、安装标准和技术规范；安装和验收报告；零部件目录；其它相关技术资料。3.5.2安装及验收本合同规定的电梯，由承包人严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。承包人应了解工程进度，熟悉相关土建施工图纸。制造商安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作，并服从工地监理的质量检验及监督。电梯由制造商负责在发包人建筑工地现场进行整机安装、调试及试运行，并负责报请当地质量技术监督局检测合格并办理电梯准用证后交付发包人使用。3.5.3电梯的检验与调试承包人应提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告，电梯安装完毕后，发包人要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家电梯制造与安装安全规范以及承包人提供的制造、安装标准和技术规范要求。相关检测与调试费用由承包人承担。（1）检验内容①安装完毕的电梯是否符合合同要求。②对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。③对于锁紧装置、厅门、限速器，安全钳、缓冲器等部件，承包人提供有关的鉴定合格证，并将其合证详细内容与电梯特性进行比较。（2）试验和校验内容①运行速度和运行加速度、减速度试验。②运行平稳性（振动加速度）测试三个方向振动幅度。③噪音测试。④平层准确度。⑤曳引机的静载、满载、超载试验。⑥控制系统、信息系统性能测试。⑦电气设备的检查和电流、功率测试。（3）各种安全保护设施的检测①限速器动作性能。②缓冲器动作性能。③厅门、轿门等机电联锁性能。④安全钳查检和安全钳机械件及开关动作性能。⑤终端限位开关性能。（4）不同电路的绝缘性能检测①锁紧装置。②电气安全装置。③因故中途停电、轿厢慢速移动措施。④制动系统。⑤报警装置。⑥通信装置。（5）发包人及所在地质量技术监督局、消防部门要求的其它检测项目。3.6质保期质保期为贰年，自行政主管部门验收合格颁发准用证之日起开始计算12个月内连续运转正常良好。在此期间，电梯因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，承包人应负责免费维修或更换零部件。3.7人员培训3.7.1承包人应选派有资格的工程技术人员对发包人有关人员进行免费培训。3.7.2培训内容为电梯的基本原理、操作维修、保养等。3.8合同生效后十天内，承包人须把电梯机房布置、井道布置及洞孔土建结构预埋件，留孔图及土建相关资料供给发包人。3.9其它本合同中的所有附件均不可分割且对双方具有同等效力。四、其他4.1索赔4.1.1如果合同设备在数量、质量、设计、规范、型式和技术性能等方面不符合合同规定，并且发包人已在检验、安装、调试、验收和合同保证期内提出索赔，承包人应根据4.1.2承包人接到发包人的索赔通知，如有不同意见，应在收到索赔证书后10天内提出复议，逾期未作答复，索赔即作为成立。承包人处理索赔的期限为30天。如果在接受发包人的索赔要求后30天内，承包人未能按照上述发包人要求的任一方式来处理索赔，则发包人将从支付款项中扣款。4.1.3如果在质量保证期前发现合同设备存在缺陷，不论该缺陷是由于何种原因，包括但不限于隐蔽缺陷或使用不适当原材料引起的，发包人均有权凭商检证书向承包人提出索赔。4.1.4承包人在收到发包人索赔通知后应立即免费换货或补供短缺的部件并负担由此产生的货物到安装现场的换货费用、风险以及发包人的检验费用。4.2违约责任4.2.1如承包人延期交货，除不可抗力的因素外，承包人应向发包人支付延期交货违约金，按延期交货设备总价每日千分之零点三支付；违约金不足以弥补给发包人造成的损失时，发包人保留索赔的权利。4.2.2发包人延期付款(有正当拒付理由除外)时，应向承包人支付延期付款违约金，每延期付款一天按应付金额的万分之三计算，但违约金不超过设备总价的百分之五。4.3不可抗力4.3.1签约双方中的任何一方由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地震等事件和其他经双方协商承认的不可抗力事件而影响合同的执行时，则延迟合同受影响部分的履行期限。4.3.2受事件影响的一方应在7天以内将所发生的不可抗力事件的情况以书面方式通知另一方。4.3.3如不可抗力事件持续到60天以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题。4.3.4发生事件的一方应采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的延期。当不可抗力事件终止或事件消除后，受事件影响的一方应尽快以书面方式通知另一方，并以航空挂号信或传真证实。4.4合同修改对合同条款作出任何改动、补充、变更或偏离，均须由双方协商同意后，签署书面的合同修改书。它们应作为本合同的组成部分并与合同正文具有同等效力。4.5适用法律及仲裁4.5.1本合同应依照中华人民共和国的法律进行解释。4.5.2发包人和承包人之间因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。如在60天内协商不成，则任何一方可提交仲裁解决。4.6合同解释顺序合同的解释顺序为本电梯设备购置及安装招标文件、投标文件、其他补充协议或承诺等书面文件、合同文本，以后为先。4.7其它本合同中的所有附件均不可分割且对双方具有同等效力。

第五部分投标文件格式格式一：投标书致：(招标人)（招标代理机构）我们收到（项目名称）招标文件，经详细研究，我们决定参加该工程的投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。（1）愿按照招标文件中的条款和要求，提供电梯设备的供货及设备的安装调试等服务，投标总报价为：￥；（人民币大写）万元，明细报价见“投标内容汇总表”。交货期为合同签订后日历天内交货完毕，安装期为接招标人开工令之日起日历天内安装调试完毕。质保期为年。（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。（3）我们同意按照招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。（4）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。（5）我们已经按招标文件中的规定，提交了万元的投标保证金。（6）我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准，同时我们也理解招标人和招标代理机构有权不解释未中标原因，而无须承担任何责任。（7）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。（8）若我公司中标，在领取中标通知书之前，我公司愿意按招标文件的相关规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。（9）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。（10）与本投标有关的正式通讯地址：地址：邮编：电话：传真：投标人：（盖公章）法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）年月日

格式二：法定代表人授权委托书致：（招标人）（招标代理机构）本授权委托书声明：我_____________（姓名）系___________（投标人名称）的法定代表人,现授权委托________（姓名，身份证号码）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权，特此证明。代理人姓名（签字）：职务：法定代表人（签字或盖章）：投标人：（盖公章）年月日招标文件PAGE格式三：投标内容汇总表项目名称投标人投标总报价（人民币万元）大写：小写：设备采购部分报价大写：小写：设备安装部分报价大写：小写：交货期合同签订后，按招标方进度要求，接招标方书面通知之日起日历天内将全部货物交付完毕。安装期接招标人开工令之日起日历天内安装、调试完毕质保期年投标保证金项目经理（现场安装调试负责人）投标人：(盖公章)法人代表人或法定代表人授权代表：(签字或盖章)年月日

格式四：优惠条件及服务承诺优惠条款： 服务承诺： 投标人：(盖公章)法人代表人或法定代表人授权代表：(签字或盖章)年月日河南省实验中学电梯采购与安装项目招标文件PAGE格式五：分项报价表单单位：万元（人民币）编号设备名称数量型号规格产地数量单台设备价格运输及保险费安装费用总报价合计：（大写）（￥万元）投标人：(盖公章)法人代表人或法定代表人授权代表：(签字或盖章)年月日招标文件PAGE格式六：易损件、备品备件报价表（电梯编号：）单位：人民币元序号名称规格型号单位质量保证期内单价质量保证期外单价投标人：(盖公章)法人代表人或法定代表人授权代表：(签字或盖章)

格式七：技术性能对照表序号招标文件规格投标文件规格偏离说明注：投标人必须如实填写偏离情况，不得以“满足”代替。投标人：(盖公章)法人代表人或法定代表人授权代表：(签字或盖章)年月日

格式八：主要部件配置表（电梯编号：）序号部件或材料产地制造商规格型号备注1控制柜2曳引机3轿架4轿顶天花5轿内照明6轿内风扇7轿壁8轿门9门机10门机控制装置11厅门、地坎12门套13轿内控制操纵盘14外层数显示器15外到站显示器16外呼梯按钮盒17轿顶到站钟18对讲系统19称重装置20钢丝绳21轿厢导轨22对重导轨23导轨支架24对重铁25对重架26补偿装置27导靴28缓冲器29缓冲器支撑梁30限速器31制动器32安全钳33门锁34限位装置35随行电缆36控制电线、电缆37电力电缆38光幕保护装置……备注：如每部电梯的上述部件或材料来源地不一致，应分别填写。如同一类型的电梯则只需填写一份，在电梯编号中注明所对应的编号投标人：（盖公章）法人代表或其授权代表：（签字或盖章）年月日

格式九：类似工程电梯采购与安装业绩（2007年1月1日以来）序号工程名称采购数量（台）合同金额（万元）备注12345…注：附业绩合同复印件或扫描件（开标时携带原件备查）投标人：（盖公章）法人代表人：（签字或盖章）年月日

格式十：制造商的资格证明1、名称和其他情况：A：企业名称：B：地址：电话：C：成立和/或注册日期：D：企业性质：2.A.提供关键生产设备及检测设备的情况设备名称设备产地B.企业生产此品牌电梯的历史（年数）C.其他情况：此证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。企业名称：投标人：（盖公章）法人代表或其授权代表：（签字或盖章）电话：传真：年月日

附件1：评标标准及计分方法A、评标标准1、投标报价40分拦标价以招标人委托具有资质的造价机构编制的预算价为准（含不可竞争费），拦标价在开标前五天公布，投标单位的投标报价高于拦标价的，不再参与投标报价得分计算。当有效投标人不足五家时则所有有效投标人投标报价的算术平均值作为评标基准值。若有效投标人为五家及以上时，则去掉一个最高报价和一个最低报价，剩余有效投标人投标报价的算术平均值作为评标基准值。若有效投标人为七家及以上时，则去掉两个最高报价和两个最低报价，剩余有效投标人投标报价的算术平均值作为评标基准值。投标报价与评标基准值相比，投标报价在评标基准值95%(含本数)至105%(含本数)之间的，得满分40分；投标报价低于评标基准值95%以下的，每再低1%则在满分40分的基础上扣0.5分，扣完为止；有效投标人投标报价高于评标基准值105%以上者，每再高1%则在满分40分的基础上扣0.5分，扣完为止；不足1%的部分按插入法计算，四舍五入保留至小数点后第两位。2、商务部分9分2.1投标人提供优惠条件5分评标委员会根据投标人提供的优惠条件在1-5分范围内进行打分。未提供优惠条件者得0分。2.2投标人提供的人员培训及服务承诺4分.2售后服务计划0-2.2.3售后服务队伍及实力0-3、项目业绩（9分）（开标时出具合同原件备查验）投标品牌2007年以来在河南省内医疗系统类似销售业绩300万元及以上，且在评标委员会验证时能出具合同原件者，每份合同1.5分，共9分。4、技术部分42分4.1货物的质量、性能及先进性0－20分4.1.1质量（8分）：评标委员会根据投标人所有投标货物质量优良程度按下列原则进行评分，质量优良者6-8分，质量较好者3-6分，质量一般者1-3分。4.1.2性能（7分）：评标委员会根据投标人所有投标货物性能优良程度按下列原则进行评分，性能优良者5-7分，性能较好者3-5分，性能一般者1-3分。4.1.3先进性（5分）：评标委员会根据投标人所投货物进行综合比较后对先进性按以下原则进行评分，性能先进4-5分，性能较先进2-3分，性能一般1-2分。4.2提供的证明文件0－4分；4.2.1货物设备清单清楚详尽，主要零部件的产品鉴定证书或检测报告齐全0－2分；4.2.2备品备件清单清楚详尽并价格优惠0－1分；4.2.3随机备件、特种工具、随机文件资料等资料齐全0－1分；4.3制造商主要生产、测试设备状况和档次以及技术力量现状（3分）4.3.1评委会将对投标货物制造商得主要生产、测试设备状况和档次做出综合比较后，在0-2分范围内进行打分。4.3.2评委会将对投标货物制造商技术力量现状做出综合比较后，在0-1分范围内进行打分。4.4部件及产地说明5分4.4.1部件及产地来源表说明真实可靠，清楚明晰。0-2分4.4.22010年以来三大件报关单复印件。0-3分4.5、电梯安装施工组织方案（0-10分）4.5.1确保安装施工质量、工期的技术保证措施；0-2分4.5.2确保安全、文明施工的技术组织措施；0-2分4.5.3安装、调试人员配备计划0-2分4.5.4安装调试方案0-2分4.5.5安装、调试、检测的设备情况0-1分4.5.6施工进度计划表；0-1分B、计分方法评委根据招标文件、投标文件，按照评分办法，统一认定投标人的硬指标分值；加上评委个人评判分值，得出每个评委评标分数。所有评委打分的算术平均值，作为该投标人的最终得分。计分过程得分按四舍五入取至小数点后两位，最终结果保留至小数点后两位。基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制HYPERLINK"/de